电视工程施工合同

合集下载

弱电施工合同样本5篇

弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。

三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。

四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。

五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。

六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。

七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。

八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。

九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。

愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。

篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。

弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。

合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。

一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。

有线电视工程施工程序

有线电视工程施工程序一、前期准备工作1. 施工前要与客户签订合同，明确工程内容、工程进度和施工标准等条款，以确保工程顺利进行。

2. 对施工现场进行勘察，了解地形、地貌、建筑结构等情况，制定施工方案。

3. 对施工所需材料和设备进行清单编制和采购，确保施工过程中能够及时调配物资和设备。

4. 制定施工进度计划，确保工程按时完成。

二、施工中的主要工作1. 地基处理：根据勘察结果，在施工前对地基进行处理，确保地基平整、坚固。

2. 室内布线：对建筑物内部的布线进行设计和施工，确保每个房间都能够接收到有线电视信号。

3. 室外布线：对建筑物外部的布线进行设计和施工，确保有线电视信号能够顺利传送到建筑物内部。

4. 安装天线：根据设计方案，在建筑物的顶部或其他合适位置安装天线，确保接收到稳定的有线电视信号。

5. 安装设备：根据设计方案，安装有线电视接收设备、信号放大器等设备，确保有线电视信号的稳定传输。

6. 调试系统：对整个系统进行调试，确保信号传输畅通、清晰。

7. 完善系统：对系统进行细节处理，包括线缆保护、设备固定等，确保系统长期使用不会出现故障。

8. 施工验收：完成施工后，进行系统验收，确保系统符合设计要求。

三、施工后的维护工作1. 定期检查：定期对系统进行检查，确保系统正常运行。

2. 故障处理：及时处理系统故障，确保系统的稳定运行。

3. 更新系统：随着技术的不断更新，及时更新系统，确保有线电视信号的质量。

四、安全注意事项1. 施工现场要做好安全防护工作，避免发生安全事故。

2. 对施工人员进行安全培训，提高其安全意识。

3. 对施工现场进行定期检查，发现安全隐患及时处理。

以上就是有线电视工程施工程序的详细介绍，希望对读者有所帮助。

在实际施工中，要根据具体情况灵活调整，并严格按照规范要求施工，确保工程质量和安全。

有线电视施工合同3篇

有线电视施工合同3篇篇1有线电视施工合同甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟在________________地点进行有线电视网络施工工程，双方经友好协商就本有线电视施工合同进行订立。

在履行本合同过程中，甲乙双方遵循诚实守信、互利互惠的原则，共同维护双方合法权益。

一、合同名称本合同的名称为“有线电视施工合同”。

二、工程内容1. 本合同工程项目为有线电视网络施工工程，具体包括但不限于：线路敷设、设备安装、调试、验收等工作内容。

2. 工程项目执行地点为________________，具体位置由甲方提供。

三、工程进度1. 工程预计自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日完工。

2. 如果发生不可抗力事件，导致工期延误的，双方协商处理。

四、工程价格本工程总价为____________（大写：________________）人民币整。

工程总价包含施工费、材料费等所有费用，不再单独收取其他费用。

五、付款方式1. 甲方应在签订合同后第三个工作日内支付工程总价的______%作为首期款。

2. 工程竣工验收合格后，甲方应在__个工作日内支付工程总价的______%作为尾款。

3. 乙方接到尾款后应立即提供工程完工的相关资料，并协助甲方完成工程验收手续。

六、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合相关法律法规及双方约定的技术标准。

2. 乙方提供的设备应符合国家相关标准，否则乙方应负责更换或修复。

七、责任条款1. 若因乙方过错导致工程质量不符合约定标准或无法竣工交付使用的，乙方应承担相应的违约责任。

2. 若因甲方原因造成工程进度延期或工程质量出现问题的，甲方应承担相应的责任并支付相应的赔偿费用。

八、违约处理1. 如乙方未按合同之约定的质量、时间完成工程，需按未完成工程部分日常造成的损失进行赔偿。

有线电视改造合同6篇

有线电视改造合同6篇篇1有线电视改造合同一、甲方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：二、乙方（委托方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方具有从事有线电视改造的资质和能力，乙方委托甲方对其现有有线电视进行改造，双方经友好协商，达成如下协议：1. 工程内容甲方承诺根据乙方的要求，对现有有线电视进行改造并升级，包括但不限于数字化升级、信号稳定提升、用户体验优化等工作。

2. 工程进度双方约定，在签订合同后，甲方将立即展开有线电视改造的工作，并按照合同中约定的工期，按时完成改造任务。

3. 工程质量甲方承诺保证有线电视改造的质量和效果，确保改造后的有线电视信号清晰稳定，用户体验良好。

4. 工程价格根据双方经友好协商，合同价格为（具体价格根据工程量和难度确定），乙方应根据合同约定的时间和款项支付合同款项。

5. 工程保修有线电视改造工程竣工后，甲方对工程实施的设备提供一年的保修服务。

在保修期内，如有问题发生，甲方将提供及时维修服务。

6. 违约责任如果因甲方的原因导致工程质量不符合合同约定，甲方应负责免费修复或返工，并承担由此引起的一切费用。

如果因乙方的原因导致工程延误，乙方应按照合同约定的工期支付违约金。

7. 合同生效本合同自双方盖章之日起生效，至合同工程完工验收结束为止。

甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：备注：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

篇2有线电视改造合同甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）鉴于甲方对现有有线电视系统进行改造升级，为提供更优质的服务和更好的用户体验，双方经友好协商，就有线电视改造项目达成如下合同：第一条项目概况1.1 甲方拟对现有有线电视系统进行改造升级，包括但不限于更换设备、提升信号质量、优化用户体验等。

1.2 乙方具备相关有线电视改造的技术和经验，能够保证改造工作按时完成，保证改造后系统正常运行。

三网合一施工合同

三网合一施工合同篇一：“海德广场”三融合协议有线电视络、光纤入户（三融合）工程建设协议甲方：乙方：四川省有线广播电视络股份有限公司安县分公司甲方双方就安县花荄“海德广场”小区有线电视络建设安装、入事宜和入户光纤穿设经协商达成如下协议：一、小区概况：现建设小区住户户。

二、协议标的：有线电视络工程建设（含穿线、布线、配套设备、入开户、联调试）、光纤入户。

三、建设方式：由乙方按每户固定单价的方式承担建设任务。

四、固定单价： /户。

五、合同总额：元（大写：）。

六、质量要求：符合国家有线电视建设相关建设质量验收规范，质量验收必须合格，光纤入户材料及工艺符合入标准；必须保证每户终端光电信号、光纤畅通，且须满足三融合的相关要求，确保业主自由选择运营商。

七、双方责任：（1）甲方责任：1、按建筑设计要求埋设楼栋暗埋管及小区弱电（“三”）地下埋管，并保证容量足，管道畅通。

预留集线箱位、埋设接线盒。

2、根据小区进度适时告知乙方进场施工并做好协作。

（2）乙方责任：1、为小区管道建设的设计、施工提供技术咨询服务。

2、负责预穿广电光电缆以及安装广电设备，不负责室内预留备用接线盒和多媒体箱。

3、根据小区布局合理设计广电光节点，按照新型络要求分配信号，保证信号质量和技术升级、满足数据业务需求；4、负责广电用户信号接入安装，为业主入住装修做好技术服务。

5、负责小区广电络常年维护以及用户服务；6、负责穿设入户皮线光纤至每户室内多媒体箱，做够预留；7、市政弱电信号至楼层弱电箱线缆敷设、楼层弱电箱及相关设备包含在本合同范围内；8、5#、7#楼分别引入主光纤、视频线至5#楼第七层弱电井、7#楼商业络配线箱。

9、负责承担施工中的一切安全责任（含经济、法律责任）。

八、工程款结算办法：部分工程款抵住宅房壹套。

九、其他1、在小区内广电和光纤入户工程完工后，由甲乙双方对工程进行验收，验收合格后双方签字确认。

且须广电行政部门出具该小区广电络建设验收合格报告。

广播电视工程建设总承包合同

《广播电视工程建设总承包合同》甲方（发包方）：名称：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行广播电视工程建设，乙方具备相应的工程建设资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：[广播电视工程具体名称]。

2. 工程地点：[详细地点]。

3. 工程内容：包括但不限于广播电视信号发射设施建设、演播室建设、传输网络铺设、设备安装调试等。

二、工程承包范围1. 乙方按照甲方提供的工程设计方案和要求，进行工程的总承包，包括工程的设计、采购、施工、调试、验收等全过程。

2. 承包范围具体包括：（1）工程设计：包括方案设计、初步设计、施工图设计等。

（2）设备采购：负责采购符合工程要求的广播电视设备、材料等。

（3）施工建设：进行工程的土建施工、设备安装、线路铺设等。

（4）调试与验收：完成工程的调试工作，并配合甲方进行工程验收。

三、工程工期1. 工程总工期为______天，自本合同签订之日起计算。

2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，工期相应顺延。

四、工程质量标准1. 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，确保广播电视信号的稳定传输和良好播出效果。

2. 乙方应按照工程设计要求和施工规范进行施工，保证工程质量达到合格以上标准。

五、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：____________________）。

2. 支付方式：（1）合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款。

（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价款的______%。

2022年有线电视施工合同

2022年有线电视施工合同字电视传输技术标准进行设计安装，区内不送有线模拟电视信号。

七、双方责任：1、乙方负责工程范围内的系统设计；负责室外管道、井、缆线的施工，落地箱、电视设备的安装、调试及信号开通（住宅及底商部分，乙方负责穿线至用户室内多媒体盒，做好接头，用户室内其余部分由甲方负责）。

2、乙方负责本系统室外管道的设计，甲方按照乙方的设计要求做整体的综合管线平衡，在满足甲方规划设计的同时必须符合乙方设计的技术标准和要求。

3、甲方负责按照乙方的设计要求埋设室内管线（范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等），管内预穿铁丝并确保管线畅通。

如室内管线的管径、位置变动，应事先征得乙方书面同意。

系统内所有室内公共部分明装及暗埋箱体由乙方于施工前免费提供。

4、进户管及地下室出墙管由甲方负责与室外井位沟通，并做好防水措施以防雨水倒灌。

室外井位由乙方负责施工。

乙方在室外穿线结束后应及时盖紧井盖并做好外墙穿线管的防水封堵工作。

5、开工前甲方应提供乙方施工材料堆放间；施工中甲方应派专人协助，提供施工方便。

6、甲方应尽早依据《建设工程规划许可证》（正本）与乙方签订正式合同，乙方须在正式合同的款项结清后10日内开通信号。

7、工程竣工交付使用后，乙方需要检修、更换器材和扩容，甲方有责任提供必要的场所和设施配合解决。

八、付款方式：在合同签订之日起15个工作日内按本合同预付 409241元（50%），余款在工程竣工调试完成并验收后，按正式合同确定的金额一次性付清。

九、相关事项：1、乙方按本行业要求进行验收，验收合格后由乙方负责维修、管理。

但因甲方或用户自身原因造成系统损坏或发生故障等，乙方不承担维修责任。

2、该小区所有室内外有线数字电视管道资产所有权归乙方所有。

3、甲方在房屋交付用户使用时，应配合乙方做好宣传工作，督促用户在适当时候到乙方办理有线电视入网手续。

4、乙方在施工时应文明施工，服从甲方协调管理。

小区三网配套工程施工合同

合同编号：_____甲方（建设单位）：_____乙方（施工单位）：_____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方的小区三网配套工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_____小区三网配套工程1.2 工程地址：_____1.3 工程规模：建筑面积约_____平方米，总户数_____户。

1.4 工程内容：包括但不限于有线电视网络、电话网络、互联网接入网络的规划、设计、施工、设备安装、调试、信号开通等。

二、工程承包范围2.1 乙方负责本工程的全部施工任务，包括施工图设计、设备采购、安装、调试、验收等。

2.2 乙方负责按照甲方要求，对工程进行施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。

2.3 乙方负责工程中所使用的材料、设备的质量，并承担相应的质量责任。

三、合同价格3.1 双方确认，本工程合同总价为人民币_____元（大写：_____元整），上述金额为甲方支付给乙方的全部费用。

3.2 乙方应按照合同约定的工程内容和施工进度，提供相应的施工服务。

3.3 甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间，及时支付合同价款。

四、工程进度及工期4.1 双方确认，本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。

4.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量保证5.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行工程施工，确保工程质量。

5.2 工程竣工后，乙方应负责组织验收，并承担工程质量保证责任。

六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家关于安全生产的法律、法规和甲方的工作要求，做好施工现场的安全生产管理工作。

6.2 乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切责任。

七、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

智能化工程施工合同

智能化工程施工合同发包方（以下简称甲方）：法定代表人：住所：电话：传真：责任联系人：联系人手机：承包方（以下简称甲方）：法定代表人：住所：资质（如有）：电话：传真：E -- M A I L：责任联系人：联系人手机：为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。

第一条工程概况1.1工程名称：文英国际项目智能化工程。

1.2工程地址：上饶县武夷山大道以东、规划惟义路以南。

1.3工程内容：（各项目根据具体情况调整）1.3.1电视监控系统；1.3.2周界报警系统；1.3.3电子巡更系统；1.3.4可视对讲系统；1.3.5家庭安防系统；1.3.6门禁控制系统；1.3.7停车场管理系统；1.3.8背景音乐系统；1.3.9机房工程；1.4其他约定（无补充约定请填无）：。

第二条工程承包范围和承包方式2.1承包范围：按照招投标文件、施工图纸、和技术规范的要求、附件中设备清单的内容进行施工图的深化设计、单体内预埋管盒的检查、外场支管和线缆的敷设、外场设备安装基础的浇筑、设备的采购和安装以及系统的调试、成品保护、竣工验收、培训，售后服务等。

2.2承包方式：按照本工程招标要求，在承包范围内乙方承担包工包料、包工期、包质量、包安全文明等全部责任和风险，除甲方提出的设计及其它变更以外，一律不再增加工程造价。

（各项目根据具体情况调整）第三条合同文件的组成与解释顺序3.1本合同与合同附件；3.2招标文件与答疑材料；3.3投标文件与附属资料；3.4图纸与标准、规范；3.5双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第四条文件的送达一方送达的任何文件、回复、指令等均须用书面形式，且采用EMS、Email、邮寄或直接送达的方式送达。

挂号邮寄在投邮后(以寄出的邮戳为准)第5日视为送达；EMS(以寄出的日期为准)送达的第3日视为送达。

有线电视安装合同书

有线电视安装合同书篇一：有线电视安装施工联网入户协议书有线电视安装施工联网入户协议书用户单位：（简称：甲方）施工单位：昆明新华丰网络有限公司（简称：乙方）保证单位：昆明市广播电视网络中心（简称：丙方）甲方自愿加入昆明有线电视网络，乙方负责施工安装架设及完工后的系统维护，丙方保证在甲方及时缴纳有线电视收视、维护费的前提下，乙方负责提供稳定的多频道广播模拟电视信号及数字信号的传输，满足甲方对广播电视数据信号的需要。

现经甲、乙双方友好协商，达成如下协议。

一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：有线电视安装施工联网入户及电视信号的传送入户。

二、工程申请安装户数及有线电视网络入网、安装费：1、甲方安装户数按每户元缴纳有线电视网络入网、安装费，共户，计：元。

2、甲方增装户内终端盒，每个终端盒另计工料费元，共计户，计元。

合同价款：三、双方责任：1、乙方按照国家标准的技术要求及规范为用户单位设计安装有线广播电视接收网络系统，并保证广播电视信号的正常传输使用。

乙方根据甲方提供的小区及楼房的平面图、立面图和管网图，作社区布线及网络的规划方案及提供图纸1份。

2、乙方提供电视线路器材，含放大器箱、集中分线箱、电缆、分支分配器、用户盒（不含底盒）。

3、有线广播电视接收网络系统需作隐蔽暗埋时，甲方应根据乙方安装技术的工艺要求，暗埋所需的PVC管道并做好管道的土建预埋工作，附属铁柜预埋的配套工作。

4、甲方应提供安装用户幢号、单元号、门头（牌）号的详细资料，以便乙方进行勘测，设计，施工，用户资料的建档管理。

5、在甲方保证按期缴纳收视维修费的前提下，乙方对新装系统实行终身维修，长期服务，并派专人负责维护管理及收视费的收取。

6、甲方应遵守乙方用户管理规定，不得擅自拆装有线电视系统设备及终端，如因违反规定造成信号质量下降或接收不到信号由甲方承担。

如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。

闭路电视监控系统安装工程承包合同3篇

闭路电视监控系统安装工程承包合同3篇篇1闭路电视监控系统安装工程承包合同甲方：__________（委托方）地址：_____________________________________联系人：_________ 电话：____________ 邮箱：_____________乙方：__________（承包方）地址：_____________________________________联系人：_________ 电话：____________ 邮箱：_____________为了规范双方的合作关系，保障监控系统安装工程的顺利完成，特订立本合同，共同遵守并遵循以下条款：一、工程项目简介1.1 甲方要求乙方为其提供闭路电视监控系统安装工程服务，包括监控设备的选购、布线、安装调试等工作内容。

1.2 工程地址：____________________1.3 工程开始时间：________________ 结束时间：________________1.4 工程预算费用：￥______________二、服务内容及标准2.1 乙方需按照甲方要求，选购符合要求的监控设备，并严格按照相关标准进行设备的安装和调试工作。

2.2 乙方需确保监控设备的稳定运行，保证监控画面的清晰和稳定，保障甲方的安全需求。

2.3 乙方需提供安装过程中的技术支持和培训，确保甲方工作人员能够熟练操作监控设备。

2.4 完工验收后，乙方需要提供相应的维护保养服务，针对设备出现故障时能够及时响应解决。

三、费用支付方式3.1 甲方需在工程启动时支付工程款的40%作为预付款，余款在工程结束后结算支付。

3.2 如工程中遇到特殊情况需要增加费用，双方需重新商定费用并签订补充协议。

四、合同变更和解除4.1 如工程中遇到无法预料的情况，无法按照原定计划进行工作，甲乙双方需重新商议调整工程计划并签订补充协议。

4.2 若因乙方违约、交付质量不合格等原因，导致工程无法顺利完成，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

电视监控工程安装合同范本6篇

电视监控工程安装合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方电视监控工程安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________电视监控工程。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：监控系统布线、设备安装及调试等。

二、工程期限本工程自合同签订之日起至安装完毕并验收合格，总工期为____天。

如遇特殊情况，经甲方确认可顺延。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）____元整，（小写）￥____元，该款项涵盖本合同约定的所有内容。

乙方提供正规税务发票给甲方。

超出合同内容的项目按实际发生的费用结算。

2. 工程款支付方式如下：本合同签订后预付工程款总造价的____%，安装调试完毕验收合格后支付至总造价的____%，余款作为质保金待工程完工验收合格后一年内付清。

质保期后无质量问题无息返还质保金。

付款方式：现金或银行转账等方式支付工程款。

具体由甲乙双方约定而定。

四、工程质量要求及验收标准篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方电视监控工程安装事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：电视监控工程安装项目。

2. 工程地点：____________（具体地址）。

3. 工程内容：监控系统布线、设备安装及调试。

包括摄像头、硬盘录像机、线缆等设备的采购及安装。

二、工程期限及要求本工程自合同签订之日起，乙方必须在约定时间内完成安装及调试工作，确保甲方正常投入使用。

具体施工期限为本合同签订后的____天内完成。

四电施工合同

四电施工合同是指在建筑工程中，针对电力、通信、广播电视和智能化系统等四个方面的施工内容所签订的合同。

以下是四电施工合同的范本，供您参考：甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设的四电工程（以下简称“工程”）签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：主要包括电力、通信、广播电视和智能化系统等四方面的施工。

二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 乙方报价应包含施工过程中的一切费用，包括材料费、人工费、设备费、交通费、管理费、利润等。

2.3 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总额的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总额的50%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总额的95%；（4）剩余的5%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。

三、施工期限3.1 乙方向甲方承诺，按照双方约定的施工计划完成工程。

3.2 施工期限自甲方提供施工场地、材料等施工条件之日起计算，至工程验收合格之日止。

3.3 乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。

四、工程质量4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。

4.2 工程验收合格标准：（1）电力工程：供电系统稳定，电压合格，无安全隐患；（2）通信工程：通信设备运行正常，网络畅通，满足甲方需求；（3）广播电视工程：信号覆盖良好，图像、声音清晰；（4）智能化系统工程：系统运行稳定，功能齐全，满足甲方需求。

广播电视发射塔工程合同书

广播电视发射塔工程合同书一、工程概况甲方（委托方）：_________乙方（承建方）：_________工程名称：广播电视发射塔建设工程工程地点：_________________工程规模：_________________工程内容：包括发射塔主体建设、附属设施安装、调试及后续服务等。

二、工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2. 工程所用材料、设备应符合国家标准，不得使用劣质或假冒产品。

3. 工程竣工后，应通过相关部门的质量检测，并获得合格证明。

三、工程进度安排1. 乙方应根据工程计划，合理安排施工进度，确保按期完成。

2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商解决方案。

四、工程验收与交付1. 工程完成后，由甲方组织相关部门进行验收。

2. 验收合格后，乙方将工程交付甲方使用，并提供必要的技术资料和操作培训。

五、工程保修与售后服务1. 乙方对所承建的工程提供一定期限的保修服务，具体期限根据国家相关规定执行。

2. 在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责无偿修复。

3. 保修期满后，乙方仍应提供有偿的维修和技术支持服务。

六、合同价款与支付方式1. 双方根据工程预算确定合同总价款。

2. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式和时间另行约定。

七、违约责任1. 任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。

2. 因一方违约导致的损失，应由违约方承担赔偿责任。

八、争议解决合同执行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日。

广电通信工程施工方案

广电通信工程施工方案一、施工概述本次广播电视通信工程施工范围涵盖了广播电视信号接收、传输及分发设备的安装、调试和调整等全过程。

工程包含了有线电视、数字电视、轨道传输、微波传输、卫星传输、数据中心等设备的施工，要求在保证工程进度的前提下，保质高效地完成工程。

二、施工组织及管理1. 施工组织本次施工计划依据工程施工图纸、施工合同和技术协议等相关文件组织施工；按照现场实际情况和工程需要，合理调配人员、机具、材料和施工方案，使施工进度得以合理推进，施工过程更为高效。

2. 施工管理按照工程具体内容、合同进度和技术要求，制定详细的施工计划，并由施工现场负责人严格负责落实。

在施工中加强对材料的管理，根据实际情况及时调整工程组织，并对施工进度及工程质量进行全面管理和监督。

三、施工安全管理1. 普及安全教育对施工现场所有参与施工人员，进行安全生产知识及安全操作规程的普及教育，减少安全生产事故的发生。

2. 安全管理责任制严格落实安全生产责任制，明确施工现场负责人和各岗位人员的安全管理职责，并将职责任务落实到位，确保安全施工。

3. 安全检查及隐患排查加强对施工现场的安全隐患排查，对一切存在的安全隐患进行及时整改，确保施工安全顺利进行。

四、施工质量管理1. 质量目标严格按照施工合同和技术要求执行施工质量管理，确保施工标准符合国家有关标准及技术规范。

2. 质量检验施工过程中，所有施工工序均应配备专业技术人员进行质量检验，并对各项工作进行验收。

3. 质量意识加强施工人员的质量意识培训，提高员工对于施工质量的重视，确保施工质量得以有效控制。

五、施工进度管理1. 编制施工进度计划根据施工工程的实际情况，编制合理合规的施工进度计划，确保施工进度的顺利推进。

2. 进度监督及跟踪设立专门负责监督施工进度的管理人员，及时反馈施工现场的实际情况，及时发现问题并提出解决方案，保证施工进度的顺利进行。

六、施工交底及验收1. 施工交底在施工过程中，对施工过程中的各项工程内容，进行详细的交底，包括工程的进度、施工要求、安全操作规程等内容，确保施工进程能得以规范进行。

有线电视工程施工合同

有线网络CATV工程建设安装协议甲方：乙方：山东广电网络有线公司济南分公司甲方委托乙方安装有线网络CATV工程，乙方接收甲方的委托。

经双方友好协商，达成如下协议：一、协议内容1、施工地点：**工程2、楼宇数量：见甲方有线电视终端点数统计表3、施工内容：甲方有线电视终端点数统计表中有线数字终端的安装及所有有线数字电视电缆的铺设，包括材料提供、施工、保修等，4、工程价款：暂定人民币（￥元），最终价款以结算审定值为准。

5、付款方式：本协议签订后，甲方支付暂定价款的30%；工程施工进度完成50%时，甲方支付暂定价款的50%；施工完成后，乙方按实际工程量上报结算书，经甲方结算审定后，甲方支付余款。

在每次付款前，乙方需提前向甲方提供符合财经制度要求的票据，以便甲方凭票据进行付款，否则甲方有权迟延付款而不承担任何责任。

二、工程设计及施工1、本协议签订后，同时工地具备施工条件，乙方在（）个工作日内进入现场施工。

2、甲方为乙方提供施工区域内管线路由图及建筑平面图等相关施工图纸，并指定为联系人（联系电话：），以协助乙方施工。

3、乙方按《济南市有线电视工程施工规范》为该区域设计有线电视系统。

4、甲方提供的弱电管线应符合乙方设计要求，并应按照乙方施工要求具备以下施工条件：（1）免费为乙方准备器件、线缆提供安装位置及线路管道。

(2)供有线设备用220V标准电源接口。

（3）如甲方建筑设计为墙内暗管式布线方式，则甲方应确保暗管畅通且暗管内穿有钢丝，对于以上条件不具备时，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方按期予以解决。

甲方不能按期解决的，视为不具备施工条件，造成有线数字电视安装不能如期竣工及甲方业主入住后无法收看有线数字电视等后果由甲方承担。

5、工程施工完毕后，甲、乙双方对工程进行验收。

验收合格后甲方应为乙方的设备、线缆做好成品保护工作。

在甲方业主申请开通信号前，若有设备、线缆丢失、损坏，由甲方承担责任，用于补齐设备、线缆所产生的全部费用，由甲方承担。

合同

安防工程施工合同甲方：江西普天数据电缆有限公司乙方：南昌市安盾科技有限公司经甲、乙双方平等协商，就甲方的电视监控系统工程，同意按照下面的条款，签署本合同。

1、合同文件下列文件构成本合同的组成部分1)本合同条款2)报价清单2、合同范围和条件本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、货物和数量本合同要求提供的货物和数量见报价清单。

4、合同金额本合同工程金额为人民币壹万玖仟陆佰柒拾元整（￥19670元）（未含税）。

5、合同工期工期暂定为二十个工作日，工期与甲方配合进度有关。

若遇下雨或停电则工期顺延。

6、付款方式合同签定时，甲方支付工程款30%的定金，工程施工完毕经验收合格后，甲方三日付清全部款项。

（若需开具发票，增加相应税费）7、乙方提供的产品在甲方未付清全部货款之前，乙方拥有该产品的所有权，并有权无条件收回该产品。

8、验收乙方完工当日通知甲方验收，若因甲方原因三日内未组织验收，则视为验收合格，验收后的工程即进入保修工期。

9、质量保证1)乙方按报价清单规定的系统性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2)设备安装、调试合格后，甲乙双方签署验收证书之日起12个月为设备保修期，在保修期内，如设备发生任何异常情况，乙方有义务及时排除。

10、双方义务1)甲方的义务A)应在开工日期前将施工所需电管线接到施工现场主接点，施工所用电费用甲方承担。

B)按工程需要提供施工使用的仓库、照明等。

2)乙方的义务A)服从甲方指挥及现场统一管理，抓好自身的施工现场管理。

B)保证施工人员安全和消防安全。

11、售后服务乙方提供一年免费保修，终身维护。

12、违约责任，均按《合同法》执行。

13、合同的生效本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式贰份，双方各执壹份。

甲方：江西普天数据电缆有限公司乙方：南昌市安盾科技有限公司名称：（印章）名称：（印章）全权代表（签字）：全权代表（签字）：日期：日期：。

有线电视施工合同

有线电视施工合同有线电视施工合同1甲方：____________乙方：____________甲、乙双方本着平等自愿，有偿服务，互惠互利，共同发展的原则，经双方共同协商，达成以下协议：一、按照鹤建26号文甲方委托乙方建设假日半岛小区1期20栋楼共1412户，有线数字电视基础传输网络费用310640元(人民币大写：叁拾壹万零陆佰肆拾元整)。

二、施工工期：双方约定____年____月____日开始进场，至____年____月____日施工完毕;三、付费方式：本合同签订后3日内。

甲方以转账方式支付全部安装工料费。

乙方收款账户名称：河南有线电视网络集团有限公司鹤壁分公司开户行：____________账号：____________四、双方责任：甲方责任：1、甲方为乙方提供用户入网设计施工所需的楼房详细地址及建筑结构图纸、小区平面图、小区管网图等资料，并为乙方安装施工做好各方面的协调工作;2、甲方负责为乙方提供所有用户名单及具体位置;3、该工程红线内(小区内)室内外有线电视管路及桥架的敷设工作由甲方负责，并保证管路及桥架的畅通;甲方有义务配合乙方的施工。

4、甲方在合适位置向乙方免费提供具备公共用电电源的有线电视设备用房或场地，甲方有义务配合乙方将设备用电引入市电系统;如小区在用电配套工程未接入市电情况下提前开通信号，甲方须为乙方设备提供免费用电，待接入市电后通知乙方更改用电线路。

5、甲方应及时配合乙方按国家有关广播电视工程标准进行验收，并对其单位或小区内的乙方各种设施(包括线路、管道等)负有保护责任。

6、乙方建设中或完工后，进入小区或商务区院内所有的有线电视暗埋管道、桥架以及线路设备如遭到破坏由甲方负责恢复或赔偿;7、为保障工程顺利展开，甲方指定为本工程的施工现场协调人，电话：____________。

乙方责任：1、按国家有关广播电视工程标准负责甲方用户入网的设计，严格按施工图纸进行安装和后期维护工作，并为收视用户提供终身维护服务;2、乙方负责穿线至室内多媒体盒等入户终端的安装;3、乙方所投资的设备及线路所有权归乙方所有;4、乙方进入机房或院区内的所有产品必须为国家广播电影电视总局广播电视设备器材入网认定的产品;5、为保障工程顺利展开，乙方指定为本工程的施工现场负责人，电话：____________。