2021年水电施工合同样本
水电工施工合同样式5篇
水电工施工合同样式5篇第1篇示例：水电工施工合同样式合同编号：________甲方（委托方）：____________________________（以下简称“甲方”）为了明确双方的权利和义务，甲、乙双方本着平等互利的原则，就水电工施工项目签订如下合同。
一、工程名称：水电工施工项目三、工程内容：根据双方协商一致，乙方对甲方的水电工程进行设计、施工、检测和验收工作。
四、工程进度：根据双方商定，乙方应当按照约定时间节点完成工程进度。
五、工程质量：乙方应当按照相关标准和规范要求，确保工程质量符合国家标准。
六、工程费用及支付方式：1. 甲方应向乙方支付工程总价________元；2. 乙方应在工程开始前支付工程总价的____%作为启动资金；3. 乙方应在工程完成验收后支付工程总价的____%作为最终结算款项；4. 工程费用支付方式：甲方应在收到乙方报价后，按照约定时间节点支付相应款项。
七、工程保修期：乙方完成工程验收后，提供____年的免费保修期，期间内因工程质量问题引起的故障由乙方负责维修。
八、违约责任：1. 甲方未按时支付工程款项的，应每日按照欠款额支付____%的滞纳金；2. 乙方未按照合同约定时间节点完成工程的，应按照每日延误工期支付____%的违约金；3. 双方应当遵守合同约定，如有严重违约行为，应承担相应法律责任。
九、争议解决：因合同履行发生争议，双方应协商解决，若无法达成一致意见，应提交___仲裁委员会仲裁。
十、其他事项：本合同自双方签字及盖章之日起生效，至工程验收完毕并付清尾款止。
签订地点：____________附件：1. 工程图纸及设计方案2. 工程报价单3. 相关施工合同以上合同内容经双方协商一致，签字为认可并生效。
注：该合同为示范合同，具体合同内容和条款以双方签订的正式合同为准。
第2篇示例：水电工施工合同样式合同编号：_______________甲方：（委托方）_______________（营业执照登记号码：_______________）联系人：_______________ 电话：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就水电工程施工事宜达成一致，并签订如下合同：四、施工期限：计划起始日期_______________，计划完成日期_______________五、施工要求：乙方承诺按照甲方提供的设计图纸和要求，按时保质保量完成水电工程施工任务。
2021年水电施工合同范本4篇
You can't control the weather, but you can change your mood.简单易用轻享办公（页眉可删）2021年水电施工合同范本4篇水电施工合同范本1发包方：__市__公司世纪外滩3#楼项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）__公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程，经甲、乙双方共同协商，该公项工程由甲方发给乙方施工，为了明确双方的'权利和义务关系，特对承包方中的一些事项订立如下合同条款：第一条承包范围：世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工，办公楼土建施工中的临时用水用电。
第二条承包形式：包工不包料。
第三条承包价款：按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米元。
第三条付款办法：第五条：工程质量：必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工，服从建设单位及甲方人员的管理，精心施工，严格各工序的施工程序和施工质量，每道工序完成后，该试验的要进行试验，该检测的要进行检测；建筑电器工程竣工后，按建筑电气工程施工质量验收规范gb50303—20__标准验收，质量必须达到合格。
建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb50242—20__验收，质量必须达到合格。
避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。
若有质量不合格的生，乙方必须及时返工，其人工费、材料费由乙方承担自理。
若在竣工交付使用后，在保修期限内发生质量问题，乙方必须及时自费修理，或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题，由乙方承担责任和损失。
第六条施工安全：乙方搞好安全生产教育，必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度，重视安全生产，若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。
第七条施工工期：土建施工阶段，水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度，若耽误工期，引响施工进度，按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。
水电工程劳务合同协议书5篇
水电工程劳务合同协议书5篇2021水电工程劳务合同协议书篇一雇主(甲方)：_______________雇员(乙方)：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，双方协商一致签订本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程地点：____________________。
2、承包方式：____________________。
3、承包范围：____________________。
二、工期要求1、在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位。
2、装饰阶段，乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
3、如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
三、甲方的职责1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付劳务费。
四、乙方的职责1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。
做好当日记录。
并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。
在安全没有保障情况下，不准施工。
杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。
2021年水电安装施工合同范本4篇
never lie, cheat or steal. always smile a fair deal.勤学乐观天天向上（页眉可删）水电安装施工合同范本4篇水电安装施工合同范本1甲方：（发包方）乙方：（承包方）风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包工包料。
风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
2021水电工程承包合同范本（精选5篇）
2021水电工程承包合同范本（精选5篇）2021水电工程承包合同范本（精选5篇）在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的2021水电工程承包合同范本（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
水电工程承包合同1项目名称：签定日期：__年__月__日甲方（发包方）：身份证号：乙方（承包方）：身份证号：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：第一条、工程概况：1、工程名称：陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划水电安装部分工程。
2、工程地点：陕西省西安市高陵县第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。
上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、安全帽等）等。
第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。
第四条、承包方式：包工、包料。
第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。
5.1开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。
第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准：按非国标等级标准执行。
（PVC管、铜线）第七条、工程量计算方式及承包价款：按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写）元整（元/M2），总面积M2，合计工程款（大写）（￥元）。
第八条、工程付款办法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。
水电工程合同范本5篇
水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方（投资方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________二、乙方（承包方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________三、项目基本情况：1. 项目名称：_______________2. 项目地点：_______________3. 项目规模：_______________4. 项目工期：_______________四、工程范围：1. 项目范围：本合同包含的工程范围为_______________。
2. 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。
3. 工程标准：工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。
五、合同金额：1. 总合同价款为_______________。
2. 支付方式：工程款按月支付，每次支付比例为_______________。
六、工期及安全：1. 工程开工日期为_______________，竣工日期为_______________。
2. 安全保障：乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定，确保工程进展顺利并保障工人安全。
七、质量标准：1. 工程质量应符合国家相关标准，达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并不得额外收取费用。
八、保证金：1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金，合同期满返还。
2. 若乙方未按时履行合同义务，甲方有权利用保证金进行赔偿。
九、违约责任：1. 若乙方违反合同规定，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同。
2. 若甲方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并支付赔偿金。
水电合同范本标准版（通用5篇）
水电合同范本标准版（通用5篇）水电合同范本标准版（通用5篇）随着法律观念的日渐普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的水电合同范本标准版（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
水电合同标准版1甲方：_______乙方：_______依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。
二、承包内容：本工程( #楼，建筑面积约_______平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。
三、承包范围：1)给排水工程：①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。
2)电气照明工程：①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装，所有强电、弱电的安装)，工地临时用电线路及灯具的安装。
3)消防工程：设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。
四、工程验收:本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。
如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。
未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。
如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。
属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。
经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。
五、文明施工及环保要求5.1目标乙方承诺按建设单位和甲方要求，建成文明标准工地。
5.2要求1)乙方承诺加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
水电施工合同范本最新整理版3篇
水电施工合同范本最新整理版3篇篇1水电施工合同范本甲方（委托方）：_______________（单位或个人）、地址____________________乙方（承包方）：_______________（单位或个人）、地址____________________为明确水电工程施工过程中的权利义务，双方经协商，就水电施工合同事宜签订如下合同，共同遵守《中华人民共和国建筑法》相关法律法规，依据事先签订的施工项目批准书之施工方案执行。
第一条合同项目的名称、内容和工程地点1. 项目名称：2. 项目内容：3. 工程地点：第二条建设内容和工程工期1. 建设内容：2. 工程工期：第三条施工合同价款与款项支付方式1. 合同价款：2. 支付方式：第四条委托方义务1. 提供合法用地及相应的施工条件；2. 按时足额支付工程款项。
第五条承包方义务1. 按合同规定，完成工程建设任务；2. 保质保量完成工程建设，并符合国家标准和规定；3. 负责工程建设期间的安全、环保等事务。
第六条合同变更1. 若因双方协商需要变更合同内容，应经双方书面同意，方可变更，变更后需签订补充协议。
第七条违约责任1. 若任何一方违反合同规定，需承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力影响工程建设，双方应协商解决，不承担因此而产生的其他责任。
第八条合同解除1. 若因双方协商一致，需解除合同，应按照约定程序解除。
第九条其他1. 本合同自双方签字生效，至工程竣工验收合格为止。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）签字盖章：_______________ 日期：_______________乙方（承包方）签字盖章：_______________ 日期：_______________以上为水电施工合同范本，双方应严格遵守合同的约定，共同完成工程建设目标。
希望双方能够本着诚实守信的原则，共同维护合同的有效性。
祝合作愉快，工程圆满成功！篇2水电施工合同范本甲方（甲方单位名称）（以下简称甲方）：法定代表人（负责人）：地址：电话：乙方（乙方单位名称）（以下简称乙方）：法定代表人（负责人）：地址：电话：鉴于甲方有水电工程需要进行施工，为明确双方权利义务，甲乙双方经友好协商，就水电施工事宜订立本合同，特订立如下：一、工程名称、地点及范围：甲方委托乙方对____（工程名称）进行施工，地点为____，具体包括____（工程范围）。
2021年水电施工合同范本11篇
2021年水电施工合同范本11篇水电施工合同范本1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费 %，余款 %作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
(二)乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
水电施工合同范本最新整理版5篇
水电施工合同范本最新整理版5篇篇1水电工程施工合同范本甲方（发包方）：甲方地址：乙方（承包方）：乙方地址：鉴于甲、乙双方为详细规定水电工程施工事宜，特订立本合同。
为确保水电工程施工合同的顺利进行，根据双方协商一致，特拟定如下合同，共同遵守：一、工程名称：水电工程施工合同二、工程规模：详见《工程量清单及图纸》，共计【工程数量】项。
三、工程工期：自双方签订本合同之日起，至工程验收合格，完成（时间）天。
四、工程质量：乙方务必保证工程质量符合国家相关标准。
五、工程造价：乙方按照《工程量清单及图纸》报价，经双方确定后不得擅自变更。
六、施工条件：甲方应提供相关工程设计图纸及资料，保证施工现场安全及卫生。
七、迟延责任：如乙方因故未能按时竣工，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金【金额】元。
八、竣工验收：乙方在竣工后，必须邀请甲方进行工程质量验收，验收合格后，方可进行结算。
九、保修责任：工程竣工后，乙方还要承担【保修年限】年的质量保修责任。
十、结算方式：工程收尾时，乙方应将施工的实际工程量清单及发票呈交甲方，双方核对无误后再进行结算。
十一、合同变更：任何合同的变更必须经双方协商一致，并签署书面文件后才可生效。
十二、合同解除：当一方违反合同规定时，另一方有权解除合同。
本合同自双方签字盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年月日】以上为水电工程施工合同范本，若有疑问或争议，应当协商解决。
希望双方遵守合同精神，共同完成水电工程施工任务，保证工程的质量和安全。
祝双方合作愉快，工程顺利完成！篇2水电施工合同范本甲方（施工单位）：_______________乙方（业主单位）：_______________为确保双方合作的顺利进行，特订立本合同，共同遵守下列条款：第一条工程名称本合同工程的名称为_______________。
第二条工程地点本合同工程位于_______________。
水电安装合同书范本5篇
水电安装合同书范本5篇第1篇示例：水电安装合同书范本甲方：（以下简称甲方）鉴于甲方拟对其房屋进行水电安装改造，乙方有能力提供相应的服务，在甲乙双方协商一致下，签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容：乙方同意对甲方房屋进行水电安装改造工程，包括但不限于水管、电线、插座、灯具等设施的安装与调试。
二、工程时间：本次工程计划于（具体日期）开始，预计工期为（具体天数），具体时间及计划变更，需双方协商一致后签署书面变更协议。
三、工程费用：本次工程总费用为（具体金额），其中材料费用由甲方自行购买，人工费用由乙方提供。
费用结算方式为（一次性结清/分期付款），具体约定如下：1. 甲方应于工程开始时支付总费用的XX%作为预付款，以确保乙方材料采购和工人安排；2. 工程完成后，甲方应支付剩余费用。
3. 如因甲方原因工程中有额外增加的工程内容，费用另行约定。
四、工程质量保证：乙方保证对工程质量进行严格监管，确保工程符合相关安全规范及甲方的需求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应责任。
五、风险责任：房屋水电改造过程中，如有因乙方操作不当导致的房屋损坏或人身伤害，乙方将承担相应的赔偿责任。
六、工程验收：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
如验收结果不合格，乙方需及时整改，直至符合验收标准。
七、合同解除：如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已支付的费用将按实际工程进度进行退还。
八、争议处理：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
九、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：年月日甲方联系地址：______________以上为水电安装合同书范本，若双方同意以上条款，请签字确认。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：水电安装合同书范本甲方：_____________(以下简称“甲方”)乙方：_____________(以下简称“乙方”)为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就水电安装工程签订如下合同：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和需求，在_____________(具体地址)进行水电安装工程，包括但不限于水管、电线、插座、开关的安装等工作。
水电装修合同书范本6篇
水电装修合同书范本6篇篇1水电装修合同书范本甲方（委托方）：（公司/个人全称或姓名），统一社会信用代码/身份证号（以下简称甲方）乙方（收包方）：（公司/个人全称），营业执照编号/身份证号，住所地地址（以下简称乙方）为了明确双方责任，维护双方正当权益，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议，共同遵守：一、装修内容及标准1. 甲方将委托乙方开展水电装修工程，具体工程内容包括但不限于水电管线的铺设、照明设备的安装等。
2. 乙方承诺在装修工程中遵守国家相关法律法规，按照甲方要求进行施工，确保装修工程的质量和进度。
3. 双方经协商确定了装修工程的具体方案和标准，一旦确定不得擅自变更，如需变更须经双方协商一致后方可执行。
二、施工期限1. 施工期限自双方签订合同之日起计算，至装修工程完工为止。
具体工期双方约定（如：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日）。
2. 如乙方在规定工期内无法完成施工工程，应当提前告知甲方，说明延期原因，并经协商确定新的施工期限。
三、装修费用1. 甲方应按照本合同约定的工程款支付方式及工程款支付时间向乙方支付装修费用，共计￥（大写）。
2. 乙方应按合同约定的施工质量和进度要求，按时按质完成装修工程，确保工程质量和安全。
四、施工管理1. 双方在装修合同签订之日起，应共同遵守装修施工现场安全管理规定，确保工程施工安全，减少事故发生率。
2. 乙方应加强对施工现场的管控，保障施工工程的顺利进行。
如有安全隐患，应立即采取措施进行整改。
3. 甲方有权对乙方的施工进行检查，并有权要求乙方整改施工中发现的问题。
乙方应积极配合。
五、合同解除1. 在装修工程期间，如因不可抗力等不可预见的情况导致工程无法进行，双方可商议解除合同，解除合同后乙方应返还已收取的装修费用。
2. 在装修工程期间，如一方违反合同约定导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
六、法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
水电安装合同模板(4篇)
水电安装合同模板甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：1承包形式：单包工2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格：（1）按国家招标建筑面积元。
（2）消防施工按招标建筑面积7363每平方米元。
（3）外网管道施工每米元。
（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。
注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。
二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
2021年水电施工合同【精选模板】
2021年水电施工合同2021年水电施工合同1发包方：________（以下简称甲方）。
承包方：________（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：第一条、工程名称：______________第二条、工程地点：______________第三条、承包范围：______________第四条、工期：开工日期：_______年_______月_______日竣工日期：年月日工期：_______天第五条、合同价款：本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为______________第六条、双方责任1、甲方责任：（1）负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
（2）负责向乙方提供施工图一式_____份。
（3）及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。
（4）提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用（5）及时办理工程结算。
2、乙方责任：（1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
（2）必须按图纸施工。
（3）应保证工期要求，确保工程如期完成。
第七条、材料供应：1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
第八条、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
第九条、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
第十条、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
第十一条、其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
装修水电工合同书样本(5篇)
装修水电工合同书样本1甲方：________(发包方)乙方：________(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条装修施工地点、工期、费用1.装修施工地点：_____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3.本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
有关水电站施工合同新5篇
有关水电站施工合同新5篇篇1合同编号：XXX-SH-XXXX甲方（发包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（授权代表）：_________________________乙方（承包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（授权代表）：_________________________鉴于甲方水电站建设项目需要施工，经过公开招标，决定委托乙方承担本项目的施工任务。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况及承包范围工程名称：水电站建设项目施工工程。
工程地点位于甲方指定的地点。
本工程主要包括：土石方开挖、混凝土浇筑、设备安装等。
具体承包范围以甲方提供的施工图纸为准。
乙方负责按照施工图纸和相关技术标准进行施工。
二、合同工期及进度要求本合同工期为XX个月，自合同签订之日起计算。
乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成各项施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
三、合同价款及支付方式本合同总价为人民币大写_________________________元整（小写￥XXXXXXXX元）。
合同价格包括施工过程中的劳务费、材料费、机械使用费等一切费用。
支付方式按照甲方规定的程序进行支付，具体支付节点和比例详见合同附件。
乙方应确保专款专用，不得挪用甲方支付的款项。
四、工程质量及验收标准乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
工程竣工后，乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
水电工施工合同样式5篇
水电工施工合同样式5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水电工施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：水电工程包括电线、水管安装，灯具、洁具安装等。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应在事件发生后及时通知甲方，并在得到甲方同意后，可适当延长工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际发生量进行结算。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的一切损失。
五、工程安全1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关法规、标准，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2. 若因乙方原因造成事故和人员伤亡，由乙方承担全部责任和损失。
六、工程保修1. 工程保修期为本工程竣工验收合格之日起两年。
2. 在保修期内，如发生因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修。
3. 保修期满后，乙方应按甲方要求提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付违约金。
农村自建房水电工合同4篇
农村自建房水电工合同4篇篇1农村自建房水电工合同一、甲方：（房主姓名）地址：电话：乙方：（水电工姓名）地址：电话：鉴于甲方拟在其位于（农村地址）的建筑工地进行自建房屋的水电工程施工，经甲乙双方友好协商，达成以下合同，以确保双方利益：二、工程内容及价格1. 本工程包括水电管线的布置、安装及调试等工作，具体内容如下：（1）给排水系统：包括给水管安装、污水管安装、水泵安装等；（2）电气系统：包括电线布线、开关插座安装、灯具安装等；2. 工程总价为（具体金额），其中包括材料费、人工费和机械费。
如工程过程中需要额外材料或工时，需经双方协商确定后支付。
三、工程进度及责任1. 工程周期为（具体天数），乙方应按时按质完成工程，确保水电系统正常运行；2. 若乙方因自身原因导致工程延迟或质量问题，乙方需承担相应责任并赔偿甲方损失；3. 工程过程中如因不可抗力原因导致工期延误，双方协商确定后可适当延长工期。
四、支付方式1. 甲方应按照以下方式支付工程款项：（1）工程前支付（具体金额）作为预付款；（2）工程竣工后支付余款。
2. 工程验收合格后，甲乙双方签订正式发票并确认结算。
五、工程保修1. 乙方承诺工程质量符合国家相关标准，提供1年免费维修保养服务；2. 工程保修期内，如发现水电系统问题，乙方应及时响应并解决。
六、违约责任1. 任何一方如未能履行合同规定的义务或超出约定范围行事，应承担相应违约责任；2. 违约方需支付守约方合同总额10%的违约金。
七、争议解决本合同有效期自双方签字生效，如发生争议，应友好协商解决。
若协商无果，应提交（具体地方法院）裁决。
八、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充或修改，并另行签署补充协议；3. 合同解释权归双方共同所有。
甲方签字：乙方签字：日期：日期：本合同自双方签字生效，至工程竣工并结清款项后终止。
愿双方诚信合作，共同完成水电工程，达到双赢局面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO2021年水电施工合同样本The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations.专业合同系列，下载即可用2021年水电施工合同样本导语：合同就是对签订双方的一种保障，如果发生了纠纷的话，可以凭借这个合同协议书，到这个法院去起诉，或者去申请仲裁，来解决双方的纠纷，维护双方的合法权益，只要条款没违反法律意思，是双方意思自治体现就是有效的。
如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。
水电施工合同范本1发包单位：社会福利服务中心（以下简称：甲方）承包人：建筑工程有限公司（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：工程内容：水电表安装施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：二、工程承包方式、承包范围及内容：1、承包方式：包工包料。
2、承包范围及内容：3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装（详见工程预算书）。
三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为10日历天；开工日期为：20xx年5月25日，竣工日期为：20xx年6月5日。
2、乙方必须服从和执行甲方安排。
四、质量标准：本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。
如质量未达到合格，由乙方负责返工，返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
五、合同价款、工程量的计量：1、本工程为包工包料，包干价为25000.00。
2、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由甲、乙双方书面签字为工程变更。
六、工程款及质保金的支付：1、工程竣工并通过甲方验收后，乙方移交全部工程竣工资料。
甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内，支付本合同结算总价款的100%。
质保金在一年后（自工程竣工之日起计）10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。
2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。
由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
七、争议：因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，向人民法院提起诉讼。
八、合同生效：1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、已双方各执两份。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同订立时间：20xx年5月xx日。
4、签订地点：水电施工合同范本2甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料。
2工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。
按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七罚款制度施工不带安全帽罚款50元/人次；帽带不扣罚款20元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次；悬空抛物罚款100元/人次；井字架吊篮乘人罚款100元/人次；宿舍内私拉电线罚款50元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收；点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200—500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款20元；在新建楼内大便罚款100元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
八合同期内乙方必须信守合同。
如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
九由甲方负责一定的用电费用（30度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。
十付款方式平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。
十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方：乙方：日期：年月日水电施工合同范本3发包方：xx市xx公司世纪外滩3#楼项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）xx公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程，经甲、乙双方共同协商，该公项工程由甲方发给乙方施工，为了明确双方的权利和义务关系，特对承包方中的一些事项订立如下合同条款：第一条承包范围：世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工，办公楼土建施工中的临时用水用电。
第二条承包形式：包工不包料。
第三条承包价款：按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米元。
第三条付款办法：第五条：工程质量：必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工，服从建设单位及甲方人员的管理，精心施工，严格各工序的施工程序和施工质量，每道工序完成后，该试验的要进行试验，该检测的要进行检测；建筑电器工程竣工后，按建筑电气工程施工质量验收规范gb50303—20xx标准验收，质量必须达到合格。
建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb50242—20xx验收，质量必须达到合格。
避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。
若有质量不合格的生，乙方必须及时返工，其人工费、材料费由乙方承担自理。
若在竣工交付使用后，在保修期限内发生质量问题，乙方必须及时自费修理，或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题，由乙方承担责任和损失。
第六条施工安全：乙方搞好安全生产教育，必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度，重视安全生产，若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。
第七条施工工期：土建施工阶段，水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度，若耽误工期，引响施工进度，按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。
第八条材料供应有关事项乙方根据设计图纸，提前计划出各种材料的用量交甲方负责人，并配合甲方材料员采购，以避免材料供应不及时影响工期。
后购材料的材质必须符合质量要求，保留好产品出厂合格证，不合格的材料不得采购进场，更不得使用于工程中。
第九条文明施工：1、乙方必须搞好施工现场文明施工，所有材料必须堆放整齐，存放在指定的位置，随用随收，工完料净，若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失，由乙方赔偿。
2、要搞好食堂卫生和职工生活；若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为，一次给予20元及其以上罚款。
3、若乙方人员在现场打架，一次给予100元及其以上罚款。
4、搞好各工种之间的配合，搞好洞口预留、埋件预埋。
第十条：特约事项1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电，由乙方派人跟随服务，若不跟随服务，甲方可从乙方承包费中扣除服务费。
2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理，人人持计划生育有关证明进场，杜绝违背国家计划生育现象的发生，若在各级领导检查中查出违规行为，一切责任由乙方承担。
3、乙方承包期间发生的一切债权，债务均由乙方自行处理，甲方不负责任，乙方不得拖欠民工工资。
4、由乙方引起的甲方被批评，造成荣誉损失，根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。
在乙方支工程款中扣除。
6、本合同自双方签字之日起生效，合同条款执行完毕失效。
7、本合同一式四份，双方各持两份。
甲方：代表：乙方：代表：20xx年月日可在本位置填写公司名或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。