施工合同范本：小工程施工合同协议书电子版

合集下载

小工程施工合同书(范本文)

小工程施工合同书1. 合同背景2. 合同内容2.1 项目名称小工程项目名称为：____________（在此填写项目名称），施工地点为：____________（在此填写施工地点）。

2.2 工程范围本工程的施工范围包括但不限于：____________（在此填写工程范围）。

2.3 工程进度工程的开工日期为__________，预计竣工日期为__________。

2.4 施工方责任施工方应按照业主提供的设计图纸和要求，负责按时、按质、按量完成工程，并保证工程质量符合国家相关标准。

2.5 业主责任业主应按照合同约定，提供相应的施工场地、水电设施等必要条件，并按时支付工程款项。

2.6 工程款项•预付款：工程开工前，业主应支付工程总价款的30%作为预付款。

•进度款：按照工程进度的50%支付施工方所做工作的金额。

•竣工验收款：施工方完成工程后，经业主确认无问题后，支付尾款。

2.7 变更和索赔如因设计变更或不可抗力等原因需要对工程范围进行变更，变更内容应由业主书面通知施工方，并重新商定工程合同金额、工期等相关事宜。

2.8 违约责任如任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2.9 争议解决双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，应向所在地人民法院提起诉讼。

3. 合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，并到工程竣工验收合格并支付全部款项后终止。

4. 合同附件本合同附件包括但不限于：设计图纸、工程进度计划、付款清单等。

5. 合同适用法律和争议解决本合同适用法律。

如合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向所在地人民法院提起诉讼。

施工安全合同协议书电子版(5篇)

施工安全合同协议书电子版建设单位（以下简称甲方）：代理人：联系电话：联系地址：承包单位（以下简称乙方）：代理人：联系电话：联系地址：为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

第一条施工工程概况1、施工项目：_____2、有效期限：____年____月____日至____年____月____日3、工程地点：_____第二条管理小组乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

第三条甲方安全责任1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，落实各项安全生产制度，对本项目的安全生产负责。

2、审查承包方的安全生产资质和专项施工方案，对承包方的安全生产管理进行监督检查。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。

甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正。

4、建立安全生产检查制度。

第四条乙方安全责任1、认真履行安全生产责任，自觉接受发包方对安全生产的监督管理，遵守工程建设安全生产有关管理规定，执行发包方有关安全生产的规章制度。

2、加强对作业人员的安全教育与培训，作业前应针对工程特点进行再教育，提高作业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。

特种作业人员必须持证上岗。

3、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。

五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。

2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。

七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。

八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。

九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。

1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。

2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。

十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。

十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。

小工程施工协议书常用版(5篇)

小工程施工协议书常用版发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

1、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：_____元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

6、承包方式按本合同第2条“承包范围”所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[_____]____号《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500__________）,《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第____号）,《湖南省建设工程计价办法》,_____《湖南省修缮定额》、_____《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_____《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[_____]____号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

7.3具体工程量以甲方签证单为准。

8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

建设工程施工合同书电子版(5篇)

建设工程施工合同书电子版合同编号：_____发包方：_____承包方：_____依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一章工程第一条工程概况1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程内容：_____（群体工程应附承包方承揽工程项目一览表）4.承包范围：_____5.承包方式：_____6.资金来源：_____7.批准文号：_____8.业主或主管单位：_____第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。

第三条工期1.开工日期：本合同工程定于____年____月____日开工。

2.竣工日期：本合同工程定于____年____月____日竣工。

第四条合同价款金额（大写）：_____ 元（人民币）￥：____元。

第五条工程质量1.承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。

2.承包方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%，优良率达到_______________。

3.凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程，承包方应在发包方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。

返工后仍达不到的，由承包方承担违约责任。

由于发包方原因达不到工程质量标准的，由发包方承担返工责任及经济支出。

第二章词语涵义及合同文件第六条词语涵义1.有关合同双方和监理人的词语（1）发包方：指专用合同条款中写明的当事人。

（2）承包方：指与发包方签订本合同协议书的当事人。

（3）分包人：指本合同中从承包方处分包某一部分工程的当事人。

（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。

2.有关合同组成文件的词语（1）合同文件（或称合同）：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同第七条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

小型施工合同范本5篇

小型施工合同范本（实用）5篇(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。

合同工期日历天数为天。

工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。

1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。

发包方于年月日，向承包方提供套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表。

发包方项目经理姓名：;承包方项目经理姓名：。

第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。

第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。

发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。

第6条工程质量检查及验收。

6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

小型建筑工程施工合同范本5篇

小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。

6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

3、由乙方办理。

4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。

三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。

做好各项质量检查记录。

参加竣工验收编制工程结算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。

四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。

6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。

五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)

小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)下面是我分享的小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)，以供借鉴。

小型土建工程合同范本1甲方：乙方：甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。

以包工不包料形式施工，乙方包工项目：泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料：即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。

经双方友好协商如下：一、工程质量要求：施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质保量完成工程项目。

二、乙方承包工程如下：乙方需要提供工人住宿、或工棚，施工队工人进场后一定服从甲方管理。

严格按图纸保质保量施工，甲方如有更改图纸，应提早通知乙方，需双方协议后才进行施工。

三、乙方工价：进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、每平方米按：贰佰伍拾元计算（￥250.00 元）。

四、甲方付款方式：乙方建筑工程进场后开工，每倒好一层楼面甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。

五、装修工程严格按图纸施工，批好内外墙水泥档，甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。

以上工程按85%结算、完工验收合格后三个月内一次付清全部工程余款。

六、竣工时间：每层按15天的工程量计算，从8月15日开始到10月15日封顶，不得延迟。

七、以上协议甲、乙双方各执一份，都具有同等法律效力，如有工程质量问题或其它问题，乙方负责解决。

注：工程施工责任：乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎，如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责，施工队、工人自己承担一切费用与一切后果，一切与甲方无关，施工队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日小型土建工程合同范本2甲方：乙方：经甲乙双方商定，甲方增项部分承包给乙方，具体内容如下：一、责任和义务：甲方除新建锅炉房及设备基础以外，新增土建项目继续承包给乙方，甲方提供水、电等保证施工期间需求，负责指导新增项目交底，进行施工前交底。

施工小型合同范本(6篇)

施工小型合同范本(6篇)甲方：乙方：为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____第二条、甲方的义务1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。

甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条、乙方的义务1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。

其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。

施工合同小型工程范本(集锦6篇)

施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。

小型工程建设合同范本5篇

小型工程建设合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的小型工程建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日2. 工程竣工日期：_______年______月______日3. 总工期：_______天三、工程价格及付款方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：_________________________元整）。

2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。

（2）工程进展至______%时，甲方再支付乙方工程总造价的______%。

（3T工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的______%。

（4）质量保证金______%，工程保修期满后无质量问题一次性付清。

3. 乙方在收取款项时，应向甲方提供合法有效的发票。

四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。

隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽。

否则，造成的损失由乙方承担。

3. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知和设计文件为依据。

工程验收合格标准为双方约定的标准。

验收合格后，双方签署工程验收合格文件。

小型工程合同范本通用版本5篇

小型工程合同范本通用版本5篇第1篇示例：小型工程合同甲方（委托方）：（甲方单位名称）鉴于甲、乙双方为了完成一定规模的小型工程项目，经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、项目名称：（项目名称）二、项目内容：根据甲方的委托，乙方将负责完成项目中的具体工程内容，包括但不限于设计、施工、监理等。

三、项目地点：（项目具体地址）四、工程预算：本次工程项目的预算总额为（具体金额），由甲方在签订本合同后支付给乙方。

五、工程标准：乙方承诺在完成工程项目过程中，符合相应的国家标准和规定，确保工程质量。

六、工期安排：甲、乙双方协商确定工程项目的具体工期，并在合同中明确注明，双方保证严格按照工期完成工程项目。

七、合同变更：如在工程项目实施过程中需要对合同内容进行变更，须双方协商一致，并以书面形式进行变更。

八、验收标准：工程项目结束后，乙方应当根据项目要求进行验收，甲方有权根据验收情况决定是否支付尾款。

九、违约责任：如因一方违约导致项目延误或损失，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

十、争议解决：如在履行合同过程中发生争议，甲、乙双方可以通过友好协商解决，如仍无法达成一致意见，可向有关部门申请调解。

十一、本合同自双方签署后生效，有效期至工程项目完工验收结束。

甲方（盖章）：日期：年月日以上是小型工程合同的通用版本，希望双方遵守合同内容，保证工程项目顺利完成。

感谢甲、乙双方的合作与支持。

第2篇示例：小型工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方对小型工程进行施工，双方经友好协商，按照平等自愿、公平、公正的原则，就有关事宜达成如下合同：一、工程名称：小型工程施工合同。

二、工程地点：（详细地址）三、工程内容：（详细描述工程内容）四、工程进度：工程预计开始日期为（具体时间），预计完成日期为（具体时间）。

五、工程费用：本工程总费用为人民币（具体金额），由甲方于工程开工前支付工程款的（具体比例），余款在工程竣工时支付。

小工程施工合同协议书样本

小工程施工合同协议书样本甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就_________（项目名称）的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程内容：_____________4. 施工范围：_____________5. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、工程质量乙方必须按照国家有关工程建设规范和标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的标准和甲方的要求。

三、合同价款1. 总价款为：人民币____元整（￥____）。

2. 付款方式：_____________3. 结算方式：_____________四、工期与进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。

五、材料供应1. 主要材料由甲方提供，其他辅助材料由乙方负责。

2. 材料的质量应符合国家标准和设计要求。

六、变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 因变更导致的成本增减，应按实际发生的费用进行调整。

七、违约责任1. 若乙方未能按合同约定完成工程或工程质量未达标，应承担违约责任。

2. 若甲方未按约定支付工程款项，应承担相应的违约责任。

八、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。

九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日。

小型工程合同协议书6篇

小型工程合同协议书6篇篇1小型工程合同协议书甲方（委托方）：（简称甲方，详细信息包括姓名/名称、地址、电话号码、法定代表人等）与乙方（承接方）：（简称乙方，详细信息包括姓名/名称、地址、电话号码、法定代表人等）根据双方自愿，经友好协商，一致达成以下协议：第一条合同目的甲方委托乙方承接某小型工程（具体项目名称），合同金额（具体金额）、工程内容、工程地点、工程周期等具体信息详见附件一《工程合同清单》。

第二条工程要求1. 乙方应按照合同约定的工程内容和技术要求，按时、保质保量地完成工程。

2. 乙方应保证工程造价合理，不得违背国家相关规定，不得少报、滥报、乱报工程费用。

3. 乙方应配备符合国家相关资质要求的工程技术人员，并保证在工程施工期间工程技术人员全程驻场。

4. 乙方应保证在工程施工期间，周正保持工程现场的整洁、安全，严格按照相关施工标准和规范施工。

5. 工程竣工验收合格后，乙方应立即清理现场并做好相关交接工作。

第三条价格和付款方式1. 工程总价为合同金额（具体金额），双方一次性支付并确认无误。

工程款项分为预付款、进度款、尾款（付款时间、付款比例详见附件二《付款方式说明》）。

2. 甲方应按照约定的进度款支付相关工程款项，拒不支付将产生滞纳金。

3. 甲方支付工程款项后，乙方应立即开具发票并在开具发票后的一周内将发票交付给甲方。

第四条违约责任1. 任何一方如违反本合同的规定，造成对方损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。

2. 任何一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

第五条争议解决本合同的签订、履行发生争议的，双方应通过友好协商解决，如协商无果，可将争议提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

第六条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格日止。

2. 本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份。

小工程合同范本 (精选14篇)

小工程合同范本（精选14篇）小工程合同 1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况1.工程名称：办公室装饰2.工程地点：3.工程范围：室内装修(见预算清单)4.工程承包方式：本工程采用全包工包料方式承包5.工程造价：(1)工程预算总造价为￥______元，大写人民币：______元整。

(2)本工程总造价计算依据：A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

C、施工中甲方要求新增加的项目费用。

第二条：工程期限1.经甲、乙双方商定：本工程合同工期为____天(日历)，具体开竣工时间以甲、乙双方签订的开工报告为准。

2.本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。

3.本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：(1)由于不可抗力造成无法正常施工的；(2)由于甲方原因影响连续施工的'；(3)由于设计变更或设计未确定的；(4)由于未办妥相关物业或行政审批手续的；(5)由于施工工地(非乙方原因)一月内停电停水停气造成停工累计超过8小时；(6)由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。

第三条：工程施工准备与双方责任1.甲方责任：(1)开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

(2)组织好设计交底及图纸会审工作。

(3)委托为甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。

(4)开工前1天，甲方腾空装修场地以便工程开工。

(5)做好甲方提供材料及设备的供应，落实建设资金，按期拨付工程预付款，办理现场签证，竣工验收。

2.乙方责任：(1)提供完整的施工图纸及施工技术资料。

(2)开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料，编制施工图预算和施工组织计划，制定施工总计划进度。

2023年小工程施工合同范本7篇

2023年小工程施工合同范本7篇第1篇示例：2023年小工程施工合同范本甲方：（委托方全称）鉴于甲方委托乙方进行小工程施工项目，为明确双方权利和义务，经协商一致，订立本合同，以资遵守。

合同内容如下：一、施工项目名称及内容：1. 施工项目名称：（具体项目名称）2. 施工范围：（详细描述施工范围）二、合同价款及付款方式：1. 合同价款为人民币（大写）（￥小写）元整。

合同价款包括材料费、人工费、设备费等，不含税。

2. 付款方式：甲方需按照以下进度支付合同价款：（1）签订合同后，甲方支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程完成进度达到50%时，支付合同价款的40%作为第二次付款；三、施工周期及验收标准：1. 施工周期：乙方需按照合同约定的时间完成施工任务。

若因乙方原因延误工期，需承担相应责任。

2. 验收标准：工程完工后，甲方有权对工程进行验收。

若不符合合同约定要求，乙方应在规定时间内整改。

四、保证金及保修责任：1. 双方约定保证金金额为合同价款的5%，甲方支付给乙方作为质量保证金。

2. 在工程竣工验收合格后，保证金在10个工作日内退还给甲方。

3. 在保修期内，发现工程质量问题，乙方应及时协调解决，保证工程质量符合标准。

五、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程延误或质量不合格，乙方应承担相应责任，并按照合同约定进行赔偿。

2. 若甲方无故拖欠款项或变更施工要求，应承担相应违约责任。

六、其他约定：1. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议。

2. 双方一旦签订本合同即表示同意并遵守以上约定内容，如有争议应协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或诉诸法律途径解决。

七、合同生效及变更：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格后终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上所述即是《2023年小工程施工合同范本》，双方应严格按照合同约定履行，共同维护合同的有效性和实施。

【注意：此为示范性文本，具体合同内容应根据实际情况进行调整和完善。

小工程施工合同书经典版7篇

小工程施工合同书经典版7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方的小工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（具体工程内容请详细列举）4. 工程规模及特性：本工程属于小工程，但需遵循相关规定和规范，保证施工质量。

二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时通知甲方，经双方协商后，可适当延长工期。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

具体工程造价根据工程实际结算进行调整。

2. 支付方式：甲方按工程进度向乙方支付款项。

具体支付节点和比例为工程开工后支付______%，工程竣工后支付______%，验收合格后支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行施工规范、验收标准进行施工，确保工程质量。

2. 甲方在工程竣工后有权对乙方施工工程的质量进行验收，验收标准按照国家和地方相关施工规范执行。

3. 如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工或整改，直至达到约定标准。

五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。

2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。

3. 如因乙方原因导致的安全事故或文明施工问题，由乙方承担全部责任。

六、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之五的违约金。

小工程施工合同协议书

小工程施工合同协议书甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：电话：鉴于甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就以下小工程施工事宜达成如下协议：一、项目基本信息1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程进度要求：5. 工程开始日期：6. 工程预计完工日期：二、工程价款及支付方式1. 工程总价款：2. 工程价款支付方式：（1）首期支付：（2）进度支付：（3）竣工支付：三、工程责任1. 甲方责任：（1）提供工程设计图纸和技术要求；（2）按照合同约定支付工程价款；（3）向乙方提供工程施工现场；（4）协助乙方办理有关工程审批手续。

2. 乙方责任：（1）按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工；（2）保证施工质量符合国家标准和甲方要求；（3）合理安排工期，按时完成工程；（4）妥善保管工程设备和材料。

四、工程变更1. 任何一方需变更合同内容时，应提前书面通知对方，并经过对方同意后方可实施变更。

五、工程质量及验收1. 工程质量应符合国家标准和甲方要求。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可支付尾款。

六、违约责任1. 若一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此所产生的损失。

七、争议解决1. 本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法律。

2. 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应向有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、合同生效1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

2. 合同生效日期为最后一方签字盖章日。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。