epc合同合同范本 .doc - 360文档中心

epc总包合同范本

epc总包合同范本第一篇范文：合同编号：__________EPC总包合同鉴于甲方拟进行某项目工程的建设，并委托乙方作为EPC（设计-采购-施工）总包商，为确保双方合法权益，经友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、工程概述1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程内容：包括但不限于设计、采购、施工等。

二、合同金额1. 合同总价：人民币（大写）：__________（小写）：__________2. 支付方式：按照合同约定的进度和条件进行支付。

三、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 工程建设周期：自合同生效之日起至工程交付之日止，共计__________个月。

四、权利与义务1. 业主的权利与义务：a. 提供项目所需的全部资料、文件和条件；b. 按照合同约定支付合同价款；c. 对乙方施工过程中出现的质量问题有权提出整改要求；d. 对乙方施工过程中出现的安全生产事故有权追究责任。

2. 承包商的权利与义务：a. 按照合同约定完成工程设计、采购和施工；b. 确保工程质量、安全、环保等符合国家相关法律法规和标准；c. 对施工过程中出现的质量问题负责整改；d. 对施工过程中出现的安全生产事故负责赔偿。

五、变更与解除1. 在合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。

2. 若一方违反合同规定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

附件：1. 工程设计文件2. 工程施工方案3. 工程验收标准4. 其他相关资料甲方（业主）：（盖章）法定代表人（签字）：乙方（承包商）：（盖章）法定代表人（签字）：签订日期：__________年__________月__________日。

epc总承包合同协议范本专业版5篇

epc总承包合同协议范本专业版5篇篇1EPC总承包合同协议甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行EPC总承包事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、承包范围及内容乙方负责以下EPC总承包工作内容：设计、采购、施工总承包（包括图纸设计、设备采购及运输、建筑施工、安装与调试等）。

具体包括但不限于以下内容：1. 设计工作：包括初步设计、施工图设计、深化设计、改造设计等。

2. 采购工作：设备及材料的采购与运输。

3. 施工工作：建筑施工、安装及现场施工管理。

三、工程期限1. 本合同工程总工期为XX个月，自开工之日起计算。

开工日期以甲方发出的开工通知为准。

2. 如遇下列情况，经甲方确认后工期可相应顺延：设计变化导致的延误；不可抗力因素导致的延误等。

四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸和技术标准进行施工，确保工程质量符合相关规定。

2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并提交验收申请给甲方。

甲方在收到申请后的XX个工作日内组织验收。

验收合格后，双方签署验收报告。

五、工程价款及支付1. 工程总价：人民币XX元（大写：[金额汉字大写]）。

该总价为固定总价，不因任何因素变动而调整。

除非双方另有书面约定。

2. 支付方式：合同签署后支付XX%作为预付款；工程完工并通过初步验收后支付XX%；剩余款项作为质保金，于工程竣工验收合格之日起一年后支付。

六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需支付违约金，每日违约金为总合同价的XX%。

同时，甲方有权从工程款项中扣除相应违约金。

违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。

2. 若因甲方原因未按约定支付款项，甲方应按未支付款项的XX%向乙方支付违约金。

3. 任何一方违反本合同其他条款的，违约方应向守约方支付违约金并赔偿由此造成的损失。

epc工程总承包合同范本(七篇)

epc工程总承包合同范本发包人（全称）：_____有限公司承包人（全称）：_____集团有限责任公司依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程工程立项批准文号：_____资金来源：自筹承包范围：_____二、工程承包范围承包范围：1除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。

其中：1.1土建施工承包范围为_____建筑设计院有限公司设计的“_____一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。

1.2机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。

2凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。

3工程师指令经发包人同意的其他项目。

发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。

三、合同工期：开工日期：____年____月____日（暂定）竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数928天（暂定），详细分期交付工期约定见专用条款。

四、质量标准工程质量标准：各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求，工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》（GB50300—2001）的规定。

质量目标：确保市优，争创国优。

五、合同价款金额（大写）：暂定陆亿零捌拾捌万元（人民币）￥：60088万元（暂定）此价款为暂定价，发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。

EPC总承包合同范本(精选12篇)

EPC总承包合同范本（精选12篇）EPC总承包合同1甲方：(建设单位)乙方：(施工单位)甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。

在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：第一条工程内容：(除了写明主体土建内容外，还应当写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。

其次条工程造价决算方式：___第三条工程款支付：___第四条工期：1、本工程自接到甲方开工通知的__日起起先计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期.工期为__天___第五条施工组织管理：1、甲方委派__为本工程管理负责人，委派___为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督___第六条工程质量监督___第七条施工现场管理责任乙方对现场管理，平安生产，保卫等工作负全部责任___第八条合同履约金及违约惩罚合同签订时乙方向甲方交履约金__万元___第九条前期要求：乙方在开工前，必需与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工安排》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《平安生产责任书》。

第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款。

第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方(盖章)：__________乙方(盖章) ：__________代表人：__________代表人：__________EPC总承包合同2发包单位：（甲方）承包单位：（乙方）一、工程名称：二、承包范围：工程全部施工内容三、承包方式：包工包料四、开竣工时间：开工时间20XX年xx月XX日竣工时间：20XX年XX月XX日五、质量要求：六、验收标准：依据现行相应工程施工规范，以甲乙双方验收为准。

七、保修日期：一年，即从竣工验收合格之日起先算起。

八、双方责任：甲方：1、负责供应水电源至现场50米2、负责刚好根据形象进度进行工程拨款3、负责保证现场满意施工要求4、负责工程施工中的有关协调工作等乙方：1、负责施工人员平安，由于施工过程违章造成的担心全事故，责任自负，担当一切经济损失。

施工epc合同范本(精选6篇)

施工epc合同范本(精选6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!施工epc合同范本(精选6篇)施工epc合同范本第1篇发包人（全称）承包人（全称）依照《XXX民法·典》、《XXX 建筑·法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_XXXX项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

epc总承包合同范本

epc总承包合同范本甲方：乙方：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，地方行政法规和甲方公司的要求，根据《建筑工程质量管理条例》的规定等，双方遵循平等自愿，公平合理，诚实守信的原则，双方协商出以下条约。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程总占地面积：亩。

4、建筑规模：以甲方的图纸和所有设计为准。

5、资金来源、企业方自筹。

6、工程价格：》按河北____年定额计算，以一级取费计算。

并结合河北当地，人工、材料，按河北定额站发行的最新信息价调差近行计价结算。

7、工程总价约：十亿左右，以最后预结算为准。

二、总承包方式注：包工包料，另建设施工，三通一平，包质量、施工安全、施工机械、文明施工和所有装修水电弱电消防，整个工程内的环境绿化路道，包括所有资料等，车间机械调试通过《内机械甲方负责》。

三、合同工期1、本工程工期个工作日，阴雨天和人力不可抗拒的天气，双方作以记录，工期顺延。

2、本工程开工时间，以甲方的自筹资金，第一笔到位，甲方在十一日内立即以书面通知乙方施工组进场，进行前期工作准备，甲方图纸到位，手续完工，立即进行了主体工程开工。

四、甲方义务1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料，以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管网。

2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷，协调解决。

3、开工时要做到工程区内的地无纠纷，也免影响乙方施工。

4、乙方进场前，甲方交与乙方所有的施工图双方近行图审，便于施工无错。

五、乙方义务1、乙方必须按图施工，确保工程质量。

2、要做到工程先自检过，通知甲方近行监督检验才进行第二步工作。

3、必须接受各级领导的指示，和指导工作。

4、文明施工，确保整工地的环境整个工地整洁、有顺序。

5、在施工中要自检查是否有安全隐患，一但发现应立即停工，并马上排除一在继续施工。

6、乙方签完合同后，应早准备进场工作和组建好，有素质的一流施工班组和一流的工程队伍，接到甲方通知应立即交施工组资料，并即时进场。

epc类合同范本(实用6篇)

epc类合同范本(实用6篇)epc类合同范本第1篇甲方：乙方：依照《民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称及地点：2、工程承包内容及范围：(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。

(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。

(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。

(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。

(5)线路工程：至送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。

(线路全长公里)(6)通信工程至光纤通信线路架设工程。

(线路全长公里)(7)系统试运行。

(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。

以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。

3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。

4、工程合同金额：人民币整。

(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。

)5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达到优良标准。

6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。

7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

9、本合同包括：(1)协议书(2)专用条款(3)通用条款10、本合同订立时间：年月日，合同订立地点：。

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。

epc总承包合同协议范本7篇

epc总承包合同协议范本7篇第1篇示例：EPC总承包合同协议范本一、签约双方：甲方（委托方）：__________ 乙方（承包方）：__________二、项目内容：根据双方商定，乙方将承担_______项目的设计、采购和施工工作。

三、合同金额：本合同的总金额为______元人民币。

四、工期：本项目预计工期为_______，自_________开始计算，至_________结束。

五、质量要求：乙方应确保工程设计、材料采购和施工质量符合国家标准和甲方要求。

六、支付方式：合同总金额将分期支付，具体支付比例为______%、______%、______%。

七、违约责任：任何一方如未按合同要求履行义务，应承担相应的违约责任，具体责任及赔偿金额按相关法律规定执行。

八、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，如协商无果，应提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

九、解约条款：任何一方如需解除合同，应提前______个月书面通知对方，并支付相应违约金。

十、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

十一、合同生效：本合同一式两份，签字盖章后生效。

日期：_________以上为EPC总承包合同协议范本，双方应严格遵守合同内容，确保项目顺利完成。

第2篇示例：EPC总承包合同是指工程设计、采购和施工三大环节由同一家公司负责承包的一种合同形式。

这种合同形式在工程项目中越来越受到青睐，因为它可以有效降低项目管理的复杂性，提高项目的执行效率。

下面是一份关于EPC总承包合同协议范本，供参考。

EPC总承包合同甲方：(公司名称)地址：(公司地址)法定代表人：(法定代表人姓名)联系电话：(联系电话)乙方：(公司名称)地址：(公司地址)法定代表人：(法定代表人姓名)联系电话：(联系电话)鉴于甲方拥有丰富的工程设计、采购和施工经验，乙方怀有完成项目的愿望，双方为了共同开展项目合作，特订立本合同，共同遵守。

第一条项目概况甲方将担任本项目的设计、采购和施工总承包商，乙方将按照甲方的需求和要求提供技术支持和配合，共同完成项目。

EPC总承包合同范本(最新5篇)

EPC总承包合同范本（最新5篇）EPC总承包合同篇一发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方承建号房工程的施工任务，为了抓紧工程进度，提高工作效率，缩短工期，在保质保量的前提下，本着互惠互利的原则。

甲方将该工程的钢筋制安分项工程的人工费承包给乙方，为明确此项工程的工作内容、质量、安全、工期等，经双方共同协商达成如下协议：一、工程承包形式：包工不包料。

二、承包的内容：工作内容：按自贡市城市规划设计研究院设计的号房施工图要求，包括：所有现浇砼结构的钢筋制作、安装，电弧焊焊接，钢筋定位用的“铁板凳”、保护层用的砂浆垫块、预埋铁件、砌体加筋等的制作，制作成品的堆放、运输，剩余材料的整理归库、场内运输，施工场地的清理等工作内容以及柱筋电渣压力焊焊接。

三、工程承包的价款：以施工图纸为准，按建筑工程面积计算规范计算建筑面积，每平方米元，如有变更，以变更后的建筑面积为准。

其中包括个人防护用品、钢筋绑扎用的扎丝、焊接用的焊条等在内。

四、工程价款的计量及支付办法：1、甲、乙双方每月25日按现场实际施工工程量收方计量，双方签字认可后报公司工程部、计经部核实计算当月总工资。

2、当月实发人工工资按计经部核实计算的经领导审定签字的总工资额的80%计付，剩余的20%待工程竣工验收合格后二月内付清。

3、实发工资额由员工本人在工资表和花名册上签字交回公司财务部后，在次月的10日以内付清；乙方在给员工发放工资时，必须有甲方人员监督执行，且将当月工资表张榜公布。

五、工程质量标准：1、质量标准为合格。

2、乙方必须按照国家现行施工质量验收规范、检查标准、强制性条文和设计图纸要求及甲方规章制度进行施工。

3、因乙方原因造成的质量返工，其材料、人工费及延误工期造成的损失等必(以下简称甲方) 承包方：钢筋组(以下简称乙方)须由乙方全部负责赔偿。

六、工期：1、该分项工程从开工之日起计算，日历工期为天，即从20 年月日至20 年月日。

2、工期奖惩：若该项工程开工至竣工未发生质量、安全事故，按每提前或延误一天，奖惩500元，以此类推。

epc总承包合同范本

epc总承包合同范本第一篇范文：合同编号：EPC2023GC001一、合同主体二、项目概况1. 项目名称：__________2. 项目地点：__________3. 项目内容：__________4. 项目规模：__________5. 项目总投资：__________6. 项目建设周期：__________三、合同条款1. 合同范围（1）项目的设计：包括但不限于总体设计、初步设计、施工图设计等；（2）项目的采购：包括但不限于设备、材料、构件等的采购；（3）项目的施工：包括但不限于土建、安装、调试等；（4）项目的调试：包括但不限于设备调试、系统调试等；（5）项目的验收：包括但不限于工程验收、设备验收等。

（1）提供项目所需的相关资料；（2）协调项目实施过程中涉及的政府部门、企事业单位等；（3）支付合同约定的款项。

2. 合同价格2.1 本合同价格为固定总价，包括乙方完成本合同范围内的设计、采购、施工、调试、验收等全部费用。

（1）甲方提供的资料、设备、材料等费用；（2）甲方要求增加的额外工作量费用；（3）因不可抗力等因素导致的额外费用。

3. 付款条款3.1 甲方按照本合同约定的付款计划支付合同款项。

3.2 乙方按照甲方的要求提供相应的发票、结算凭证等。

4. 工期4.1 乙方应在合同约定的建设周期内完成本合同范围内的全部工作。

4.2 乙方因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。

5. 质量保证5.1 乙方应保证本合同范围内的工程、设备、材料等质量符合国家相关标准。

5.2 乙方在保修期内应对本合同范围内的工程、设备、材料等质量问题承担修复、更换等责任。

6. 知识产权6.1 乙方在本合同范围内所涉及的知识产权归甲方所有。

6.2 乙方不得将本合同范围内的技术、资料等泄露给第三方。

7. 违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

7.2 甲方未按约定支付合同款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

epc总包合同范本3篇

epc总包合同范本3篇篇一工程总承包（EPC）合同甲方（业主）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（总承包商）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方联系电话]一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目规模：[项目规模描述]4. 项目内容：[项目具体内容]二、合同范围乙方承担本项目的设计、采购、施工等全过程的总承包工作，具体包括但不限于：1. 设计工作：[设计范围和要求]2. 采购工作：[采购范围和要求]3. 施工工作：[施工范围和要求]4. 调试、试运行和验收工作：[调试、试运行和验收的范围和要求]三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本项目的合同总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。

（1）预付款：合同签订后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元；（2）进度款：根据项目进度，按[具体百分比]%支付；（3）竣工款：项目竣工验收合格后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元；（4）质量保证金：质保期满后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。

四、工期1. 开工日期：本项目预计于[具体日期]开工。

2. 竣工日期：本项目预计于[具体日期]竣工。

3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量标准本项目的质量标准应符合国家和行业相关标准，以及合同约定的质量要求。

六、双方责任1. 甲方责任：（1）提供项目所需的基础资料和文件；（2）按时支付合同价款；（3）协助乙方解决项目实施过程中的问题。

2. 乙方责任：（1）按照合同要求完成项目的设计、采购、施工等工作；（2）确保项目质量符合合同约定的标准；（3）遵守安全生产、环境保护等相关法律法规；（4）按时提交项目进度报告和相关文件。

七、变更与索赔1. 变更：如甲方要求对项目进行变更，应提前通知乙方，并提供变更的相关资料和文件。

epc项目合同范本word

epc项目合同范本word甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、项目概况1. 项目名称：[具体项目名称]2. 项目地点：[详细项目地点]3. 项目内容：包括但不限于[项目工程范围的详细描述]二、合同工期1. 开工日期：[预计开工时间]2. 竣工日期：[预计竣工时间]3. 工期总日历天数：[具体天数]三、工程质量标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准以及本合同的约定，确保工程质量达到合格标准。

2. 工程竣工验收应符合国家和地方相关规定，取得合格的验收报告。

四、合同价款及支付方式1. 合同总价为：人民币[大写金额]元（￥[具体金额]）。

2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体天数]内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款。

进度款：乙方按照工程进度提交进度报告，经甲方审核确认后，甲方按进度支付相应款项，支付至合同总价的[百分比]时暂停支付。

竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]。

质量保证金：预留合同总价的[百分比]作为质量保证金，质量保证金的返还按照相关规定执行。

五、工程设计1. 乙方应根据甲方的要求和项目的实际情况，进行工程设计，并提交设计文件给甲方审核。

2. 甲方应在[规定时间]内对乙方提交的设计文件进行审核，如提出修改意见，乙方应及时进行修改并重新提交审核。

3. 设计文件经甲方审核通过后，作为工程施工的依据。

六、工程采购1. 乙方负责工程所需设备、材料的采购，并确保采购的物资符合合同要求和相关标准。

2. 乙方应提供采购物资的质量证明文件和检验报告。

七、工程施工1. 乙方应按照设计文件和相关规范进行工程施工，确保施工质量和安全。

2. 甲方有权对工程施工进行监督和检查，乙方应配合甲方的工作。

3. 如工程施工过程中发生变更，双方应协商一致并签订变更协议。

八、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[规定时间]内组织验收。

epc总承包合同范本5篇

epc总承包合同范本5篇篇1EPC总承包合同范本甲方（发包方）：[名称]乙方（承包方）：[名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行工程总承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：[具体工程内容描述]4. 承包范围：EPC总承包包括但不限于工程设计、采购和施工等。

具体详见合同附件。

二、合同总价及支付方式1. 本工程总价为：（大写）[金额汉字表达]，人民币（小写）[金额数字表达]。

2. 支付方式：[具体的支付方式描述，包括进度款、预付款等]。

三、工期及质量保证1. 工程开工日期：[开工日期]，竣工日期：[竣工日期]。

除不可抗力因素外，乙方应确保按期完成。

2. 质量标准：[具体质量标准描述]。

乙方应确保工程质量达到约定标准。

四、工程设计与变更管理1. 乙方应根据甲方需求进行工程设计，确保设计方案的科学性和合理性。

甲方应及时提供所需资料。

2. 如有设计变更需求，双方应签订书面变更协议，明确变更内容和费用调整等事项。

五、材料与设备管理1. 乙方负责采购工程所需材料、设备，并确保质量符合要求。

甲方有权对采购过程进行监督。

2. 材料与设备的验收、保管和使用应符合相关规定，确保工程质量和安全。

六、安全生产与环境保护要求1. 乙方应遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工过程中的安全。

2. 乙方应采取环保措施，减少施工对环境的影响，符合环保法规要求。

七、违约责任与解决方式1. 如甲乙双方任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 如有争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

八、其他条款1. 双方应对工程涉及的保密信息予以保护，未经对方同意不得泄露。

合同终止后保密义务依然有效。

2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

epc总承包合同协议范本5篇

epc总承包合同协议范本5篇篇1EPC总承包合同是工程、采购、施工（Engineering, Procurement and Construction）总承包合同的简称，是工程建设项目中常见的一种合同形式。

在EPC总承包合同中，承包商承诺在约定的时间内完成整个项目，包括工程设计、采购材料和设备、施工及交付项目给业主。

本文将为您提供一份EPC总承包合同协议范本，以供参考。

EPC总承包合同协议甲方（业主）：___________（以下简称“甲方”）乙方（承包商）：___________（以下简称“乙方”）为了明确双方之间的权利和义务，根据双方自愿，就甲方委托乙方进行___________项目（以下简称“项目”）的设计、采购和施工（EPC）工作，达成如下协议：第一条项目描述1.1 项目名称：___________1.2 项目地点：___________1.3 项目规模：___________1.4 项目工期：___________1.5 项目预算：___________1.6 项目技术要求：___________1.7 其他约定事项：___________第二条乙方职责2.1 乙方应按照甲方要求，完成项目的设计、采购和施工工作，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

2.2 乙方应按照合同约定的工期完成项目，并承担因延期造成的一切责任。

2.3 乙方应委托合格的设计、采购和施工单位进行相关工作，确保项目的顺利进行。

2.4 乙方应保证项目施工过程中的安全，并遵守相关法律法规和标准。

第三条甲方职责3.1 甲方应按照合同约定支付乙方的工程款项，并按时提供项目所需的资金。

3.2 甲方应配合乙方进行项目的施工，并提供相应的协助和支持。

3.3 甲方应对项目的设计和施工进行监督，确保项目按照合同约定完成。

第四条合同价款4.1 乙方的报价为___________。

4.2 乙方报价包括项目的设计、采购和施工费用，不包括税费和管理费用。

epc总包合同

epc总包合同EPC总包合同范本。

合同编号， [编号]甲方， [甲方名称及地址]乙方， [乙方名称及地址]鉴于甲方拟委托乙方进行EPC总包项目，双方经友好协商，达成以下合同条款：第一条项目内容。

甲方委托乙方进行EPC总包项目，项目内容包括但不限于设计、采购、施工、调试等全过程服务。

第二条项目期限。

项目期限为 [具体时间]，双方应在合同生效后立即启动项目，并按时完成各项工作。

第三条项目费用。

1. 甲方应按照约定支付项目费用，具体金额及支付方式详见附件A。

2. 如因不可抗力或其他合同约定外的原因，导致项目费用发生变化，双方应及时协商并签订补充协议。

第四条质量保证。

乙方应保证项目的设计、采购、施工等各项工作符合相关法律法规和标准，保证项目的质量达到约定要求。

第五条保密条款。

双方应对项目期间涉及的商业机密及技术资料等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

第六条违约责任。

如一方未能履行合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

第七条争议解决。

双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

第八条其他条款。

其他未尽事宜，双方可另行协商确定，并以书面形式作为合同的补充。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：附件，附件A 项目费用支付明细。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上为EPC总包合同范本，如有需要，请根据具体情况进行修改和完善。

epc项目建设合同范本3篇

epc项目建设合同范本3篇篇一EPC项目建设合同范本一、合同双方二、项目概述1. 项目名称：________（具体项目名称）2. 项目地点：________3. 项目规模：________4. 项目投资：人民币（大写）：________元整（小写）：________元三、合同内容1. 乙方负责本项目的EPC工程（见名词解释2），包括但不限于设计、采购、施工、调试、试运行、验收等阶段。

2. 乙方应按照国家及行业标准、规范和甲方要求，完成本项目的设计、采购和施工等工作。

3. 乙方应确保项目质量符合国家及行业标准，并承担相应的质量责任。

四、合同价格1. 本项目合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元，包括设计费、采购费、施工费、试运行费、验收费等。

2. 合同价格一次性包干，除不可抗力因素外，不得调整。

五、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

2. 乙方应在合同有效期内完成本项目的设计、采购、施工、调试、试运行、验收等工作。

六、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方的工作进度、质量、安全等方面进行监督和检查。

（2）甲方应按照合同约定支付合同款项。

（3）甲方应提供项目所需的土地、水电等基础设施。

2. 乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定，按时完成项目设计、采购、施工等工作。

（2）乙方应确保项目质量符合国家及行业标准，并承担相应的质量责任。

（3）乙方应遵守国家法律法规，不得有违法、违规行为。

七、违约责任1. 甲方违约责任：（1）甲方未按照合同约定支付合同款项的，应支付逾期付款违约金，计付标准为：每逾期一日，按未付款项的__%计算。

（2）甲方未按照合同约定提供基础设施，导致项目延期或质量问题的，应承担相应的责任。

2. 乙方违约责任：（1）乙方未按照合同约定完成设计、采购、施工等工作，导致项目延期或质量问题的，应支付逾期违约金，计付标准为：每逾期一日，按合同金额的__%计算。

epc合同范本住建部

epc合同范本住建部EPCEPC合同范本一、合同双方甲方：（以下简称为“甲方”）地址：联系电话：法定代表人：乙方：（以下简称为“乙方”）地址：联系电话：法定代表人：二、合同背景甲方拟委托乙方作为EPC（设计、采购和施工）总承包商，进行以下项目的建设：项目名称：项目地点：建设规模：建设内容：三、合同主要条款1. 角色和责任1.1 甲方责任：- 提供项目的相关资料和信息；- 提供项目的土地使用权；- 确保项目的设计和施工依照相关法律法规的要求；- 协助乙方办理相关审批手续。

1.2 乙方责任：- 根据甲方提供的资料，进行项目的设计、采购和施工；- 编制详细的工作计划，并按计划履行相关义务；- 提供施工期间所需的各项设备、材料和人力资源；- 建设期间安全施工，并负责施工现场的卫生与环保工作；- 保证项目的质量符合相关标准和要求。

2. 价款与支付方式2.1 甲方应按照合同约定，按阶段支付价款给乙方。

具体支付方式和金额见附件1。

2.2 乙方应按时完成工作，并提供相关证明文件。

甲方在验收合格后的15个工作日内支付相应款项。

3. 双方的保密义务3.1 双方承诺在合同履行期间及合同终止后继续履行保密义务。

3.2 未经一方书面同意，另一方不得将获取的商业秘密披露给任何第三方。

4. 争议解决4.1 合同履行中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按照其仲裁规则进行仲裁。

四、合同生效与解除1. 本合同自双方代表签字盖章后生效，自文书生效之日起计算合同期限，至项目竣工验收后终止。

2. 如遇不可抗力等不可预见或不可克服的原因导致合同无法履行，任何一方均可书面通知对方解除合同，解除后双方即互不负责。

五、其他约定事项1. 本合同的附件为合同的组成部分，与本合同具有相同的法律效力。

2. 合同中未约定的事项，双方可另行协商并以书面形式达成补充合同。

六、合同争议管辖双方因履行本合同发生争议或纠纷，协商不成的，提交合同签订地有管辖权的人民法院进行解决。

EPC联合体合同书模板(设计牵头)

EPC联合体合同书模板（设计牵头）1. 合同信息- 合同名称：- 合同编号：- 时间：- 参与方：- 设计牵头方：- 承包方：- 监理方：2. 背景与目的本合同旨在明确设计牵头方与其他参与方之间的责任和义务，确保EPC联合体项目的顺利进行和成功交付。

3. 责任和义务3.1 设计牵头方责任与义务- 设计牵头方应负责制定项目的设计方案，并确保其符合相关法规和标准。

- 设计牵头方应提供详细和准确的设计文件，并配合承包方和监理方的工作。

- 设计牵头方应协助解决与设计相关的问题和纠纷，并及时提供必要的技术支持。

3.2 承包方责任与义务- 承包方应按照设计牵头方提供的设计方案进行施工，并确保施工过程符合相关法规和标准。

- 承包方应按照约定的时间节点完成施工任务，并确保工程质量符合要求。

- 承包方应积极配合监理方的工作，并及时汇报工程进展及遇到的问题。

3.3 监理方责任与义务- 监理方应对项目的设计和施工过程进行监督，确保其符合相关法规和标准。

- 监理方应及时发现并解决与设计和施工相关的问题和纠纷。

- 监理方应编制监理报告，记录工程进展情况，并向设设计牵头方和承包方提供必要的建议和指导。

4. 工程变更与索赔管理- 如需进行工程变更，各方应及时协商，并在工程变更指令书（Change Order）上签字确认。

- 如发生索赔事项，各方应遵守合同约定的索赔管理程序，并在规定时间内提出索赔要求。

5. 保密条款各方应对合同文件及相关商业机密进行保密，未经其他方书面同意，不得向第三方透露和使用。

6. 合同解除若任一方严重违约，其他方有权解除合同并要求违约方承担相应的法律责任。

7. 争议解决本合同的解释和执行均适用中国法律。

对于因履行本合同所引起的争议，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他约定- 本合同自双方签字之日起生效。

- 本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。

EPC合同模板范本

EPC合同模板范本EPC合同 1甲方(卖方)___________身份证号：_________________乙方(买方)___________身份证号：_________________经双方协商达成以下协议：_________________一、甲方将__________车卖给乙方，发动机号码为_____，车架号为_________________，颜色为，价格为_____元(大写：_____________元)二、甲方必须保证此车无盗抢，无诈骗、无经济纠纷(含分期付款车)，无私自改动车架号和发动机号，如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号，甲方给退车退款，并赔偿乙方所有因此造成的经济损失。

三、甲方保证该车无重大质量问题，如有重大质量问题甲方给退车退款，并赔偿乙方所有因此造成的经济损失。

质保期：。

四、付款方式：_________________乙方一次性付清全部车款给甲方，共计元。

(大写：_________________)五、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，本协议自签字之时起生效，事后如有纠纷，可通过法律途径解决。

甲方(签字)_____________乙方(签字)______________________年_____月_____日_____年_____月_____日EPC合同 2买受人：_________________（以下简称甲方）出卖方：_________________（以下简称乙方）第三方：_________________（以下简称丙方）就项目，甲方与丙方签订施工合同，甲方与乙方签订材料采购合同。

现就材料物资款的支付，甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商，订立本协议第一条甲方委托丙方于每月20日前，将甲方上月所领用乙方的所有材料物资款代付给乙方，代付款项的依据为三方签字确认的《工地收货单》上的金额。

第二条由丙方代付代扣的材料物资款按甲方和丙方签订施工合同的相关条款执行，丙方每月实际代付代扣甲方的材料物资款与丙方每月支付给乙方的'材料物资款差额由丙方垫付。