地源热泵设备采购及安装合同标准版2010

合集下载

地源热泵采购合同模板

地源热泵采购合同模板甲方（买方）：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________电话：_____________________邮箱：_____________________乙方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________电话：_____________________邮箱：_____________________鉴于甲方需要采购地源热泵系统，乙方愿意提供该系统及相关服务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条产品描述1.1 乙方将向甲方提供地源热泵系统一套，包括但不限于热泵主机、地埋管、控制系统及相关配件。

1.2 产品型号、规格、技术参数等详见附件一。

第二条价格条款2.1 地源热泵系统总价为人民币（大写）：[金额]。

2.2 价格包含设备费、运输费、安装调试费等，不包含税费。

第三条付款方式3.1 甲方应在合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%作为预付款。

3.2 乙方完成设备生产并通知甲方后，甲方应在5个工作日内支付合同总价的50%。

3.3 地源热泵系统安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方应在5个工作日内支付剩余的20%。

第四条交货时间与地点4.1 乙方应在合同签订后[具体天数]内完成设备的生产，并通知甲方。

4.2 乙方应在[具体日期]前将设备运至甲方指定地点。

第五条安装与调试5.1 乙方负责设备的安装与调试工作，确保设备达到合同规定的技术标准。

5.2 安装调试完成后，甲方应在3个工作日内进行验收。

第六条质量保证与售后服务6.1 乙方保证所提供的地源热泵系统符合国家相关标准和合同规定的技术要求。

6.2 乙方提供[具体年限]年的质保期，质保期内免费维修或更换非人为损坏的配件。

地暖设备采购及安装工程施工合同协议书范本

地暖设备采购及安装工程施工合同协议书范本一、合同背景二、合同条款1. 设备采购1.2 甲方应在合同签署后的7天内向乙方支付设备采购款项，款项金额为合同总价的50%。

1.3 设备采购完成后，乙方应向甲方提供正式的发票。

2. 工程施工2.1 乙方应按照甲方的要求进行地暖设备的安装工程施工。

2.2 乙方将负责向甲方提供工程所需的所有材料和设备，并确保其质量符合相关标准。

2.3 乙方应按照甲方的要求合理安排施工进度，并确保按时完成。

3. 施工费用及支付3.1 乙方应按照甲方的要求提供详细的施工报价，报价应包括所有工程施工所需的费用详细清单。

3.2 甲方应在合同签署后的7天内向乙方支付工程施工款项，款项金额为合同总价的50%。

3.3 工程施工完成后，乙方应向甲方提供相应的施工报告，并经甲方验收合格后方可进行支付尾款。

4. 保修及售后服务4.1 地暖设备采购及安装工程施工合同的保修期为1年，自工程竣工之日起计算。

4.2 在保修期内，如发现设备质量问题或施工缺陷，乙方应及时提供维修或更换服务。

4.3 乙方应提供设备运行和维护的相关指导以及售后服务，并向甲方提供相应的技术支持。

5. 违约责任5.1 若任何一方未履行本合同规定的义务，应向另一方支付相应的违约金。

6. 合同变更6.1 除非另有书面协议，本合同不得被双方进行任何无书面协议的变更。

6.2 双方一致同意，在合同履行过程中，如有必要进行变更，应及时协商并达成一致，同时书面确认变更事项。

7. 争议解决7.1 本合同的解释和争议解决应依据的法律进行。

7.2 乙方同意在发生争议时，接受甲方所在地的人民法院的管辖。

三、合同生效本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。

合同自签署之日起生效。

甲方（购买方）：____________________乙方（供应方）：____________________签署日期：____________________。

地源热泵合同范本

地源热泵合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________一、工程概况1. 工程名称：地源热泵系统安装工程2. 工程地点：______________________3. 工程内容：乙方负责为甲方提供地源热泵系统的设备采购、安装、调试及售后服务，具体包括：地源热泵机组的安装及调试；地埋管系统的设计、施工及调试；室内末端系统的安装及调试（如风机盘管、地暖等，根据实际需求确定）；系统的整体调试及试运行。

二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同签订之日起计算。

2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。

三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整），此价格包含设备采购、安装、调试及售后服务等所有费用。

2. 甲方应在合同签订后______日内，向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，即人民币______元（大写______元整）。

3. 设备进场后，甲方应在______日内支付工程总价款的______%，即人民币______元（大写______元整）。

4. 工程安装调试完毕，经甲方验收合格后______日内，甲方应支付工程总价款的______%，即人民币______元（大写______元整）。

5. 剩余工程总价款的______%作为质保金，即人民币______元（大写______元整），在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方应在______日内一次性无息支付给乙方。

地暖设备采购及安装工程施工合同协议书范本

甲方（发包方）：乙方（承包方）：为了明确甲、乙双方的经济责任，保护双方权益，分工协作，互相配合，确保集中供热工程施工任务的顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：承包范围：3.1暖气管道敷设，各类阀门、安装及管道保温、压力试验等图纸范围内的所有内容。

（具体内容见设计图及工程量清单）3.2交工验收。

第四条：承包方式：包工、包料。

第五条：合同价款：本工程总造价：元。

大写：。

第六条：合同工期：自年月日至年月日止，共日历天。

第七条：物资供应：本工程所需材料及设备，由乙方根据设计要求和国家规定质量标准供应，并附出厂合格证或材质证明。

工程所需的所有设备、主要及辅助材料均应提前以书面形式报甲方确认方可进场，未经甲方确认的设备、材料视为不合格材料。

如因所供设备、材料验收不合格而造成的损失，由乙方承担。

第八条：付款方法：8.1本协议签订后7日内，甲方支付乙方工程总造价30%的预付款，即元（大写：元整）。

8.2一期进场施工开始铺设管道后五日内甲方再支付乙方工程总造价的30%，即元（大写：元整）。

8.3二期进场即暖气片和壁挂炉进场之前支付工程总价的30%，即元（大写：元整）。

8.4全部安装完成并经甲方验收合格后甲方支付乙方工程总造价5%，即元（大写：元整）。

8.3剩余5%工程款元作为质保金，第二个采暖期结束后五日内，甲方根据保修情况无息一次性支付清质保金；8.4甲方每次付款前，乙方需提供足额发票。

第九条：工程质量及交工验收：乙方应严格按设计要求和国家颁发的采暖安装规范及验收规范进行施工，并在工程竣工后，向甲方提交竣工资料和交工验收手续。

不合格工程不准交工。

如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。

如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失，且工期相应顺延。

第十条：工程保修：自本工程竣工验收合格并向甲方提交竣工资料和交工验收手续之日起保修贰年，在保修期内如因施工质量或设备质量问题需要维修的，乙方在接到甲方通知后24小时内完成维修工作，保证正常供暖，并承担所有因维修发生的费用。

地源热泵合同样本

地源热泵合同样本甲方：（委托人全称）地址：联系人：电话：传真：乙方：（服务商全称）地址：联系人：电话：传真：鉴于甲方拟安装地源热泵系统，为此甲方和乙方经友好协商，就相关事宜达成如下合同：第一条项目概况甲方拟在（具体地址）安装地源热泵系统，包括热泵主机、地源井、地埋管道及其他相关设施。

第二条项目内容1. 乙方应按照国家相关标准和规定，为甲方安装地源热泵系统，并保证系统的合法、安全和有效运行。

2. 乙方应根据甲方的需求，提供符合要求的地源热泵设备和相关配件。

3. 乙方应负责地源热泵系统的设计、施工、调试和相关安装工作。

第三条技术要求1. 乙方应保证提供的地源热泵设备均符合国家相关标准和规定，并具有合法的产品质量检验合格证。

2. 乙方应保证地源热泵系统的设计方案合理，施工工艺符合相关要求，设备安装、调试和试运行符合相关安全规范。

第四条工期1. 地源热泵系统的安装工期约定为（具体工期），乙方应按时完工。

2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经过双方协商确定新的工期。

第五条价格与支付1. 地源热泵系统的总价格为（具体金额），包括设备、材料、人工、设计、安装等一切费用。

2. 甲方应在签订合同后支付总价款的30%作为预付款，剩余部分在工程竣工后15天内一次性结清。

第六条质量保证1. 乙方保证所提供的地源热泵设备及相关服务均符合国家相关质量标准和规定。

2. 地源热泵设备在安装竣工后享受一年的免费维修保养期，维修保养以免费方式进行。

第七条竣工验收1. 地源热泵系统竣工后，双方应进行竣工验收，乙方应配合甲方完成竣工验收工作。

2. 如发现竣工验收不合格，乙方应负责及时处理，并完成整改工作，直至其合格为止。

第八条违约责任1. 如未按合同约定完成工程任务或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于补偿甲方经济损失等。

2. 如因甲方原因导致工程进度延误或工程质量不合格，甲方应承担相应的责任。

地源热泵设备采购及安装合同标准版

某工程设备采购及安装合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就设备采购及安装项目事宜，达成如下协议，双方共同遵守：一、工程名称及安装地点1．名称：2．安装地点：二、工程范围及内容1. 工程范围:乙方按甲方要求提供设备并负责安装调试和保修服务。

2. 具体规格和内容：详见。

三、工期要求1. 乙方应在本合同正式生效后天内发货并完成安装及调试。

2．如遇下列情况，工期相应顺延：(1)按施工准备规定，不能提供施工场地和水、电源等，或因甲方原因影响进场施工的；(2)甲方因重大设计变更，提供的工程资料调整，导致设计方案改变或施工无法进行而影响进度的；(3)在施工中因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上（每次停电4小时以上），影响正常施工的；(4)人力不可抗拒的因素而延误工期的。

(5)甲方不按合同约定付款的。

四、工程价款：本项目项下的总价款为：人民币元整。

如因施工中特殊原因或甲方要求变更设计等原因造成的工程价款的增减由双方确认后执行。

五、付款条件：1.本合同签订三日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为定金，即大写人民币元整，乙方收到定金后合同开始生效。

2.机房设备及工程材料发货前，甲方再向乙方支付合同总额的30%，即大写人民币元整。

3. 主机发货前，甲方再向乙方支付合同总额的30%，即人民币元整。

4. 设备安装调试结束后七天内，甲方再向乙方支付合同总价款的5% ，即人民币元元整。

5. 余款作为质保金，在工程完工一年内付清。

六、包装、运输与保管1. 乙方负责本项目项下的货物的包装和运输，运费由方负责。

2．在货物运抵甲方的施工现场后，甲方应提供储存场所，以防止货物发生损坏。

3. 施工期间，乙方对所提供的设备及材料履行保护和管理的责任和义务。

在乙方施工完成人员撤离施工现场后，甲方对所有设备及相关材料履行保护和管理的责任和义务。

七、工程施工及系统调试运行1.甲方负责设备的现场卸货就位，向乙方提供施工及设备调试运行所需的水、电、工质、冷媒等条件。

地源热泵合同范本

地源热泵合同范本1. 甲方（用户）：名称：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方（供应商）：名称：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]一、地源热泵系统描述及要求1. 乙方将为甲方安装一套地源热泵系统，包括地源热泵机组、地下换热器、控制系统等设备。

2. 地源热泵系统的设计和安装应符合相关标准和规范。

3. 甲方要求地源热泵系统的能效比不低于[具体能效比]。

二、合同价格及付款方式1. 本合同总价款为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。

2. 付款方式如下：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款；设备安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[进度款比例]；剩余合同总价款的[尾款比例]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。

三、设备交付及安装时间1. 乙方应在[设备交付时间]前将地源热泵系统设备交付至甲方指定地点。

2. 乙方应在[安装开始时间]前完成地源热泵系统的安装调试工作，并通知甲方进行验收。

四、质量保证及售后服务1. 乙方保证所提供的地源热泵系统设备质量合格，并提供[质保期限]的质量保证。

2. 在质保期内，如发生设备质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

3. 乙方应提供[售后服务期限]的售后服务，包括但不限于设备维修、保养、技术咨询等。

五、验收1. 甲方应在收到乙方通知后的[验收期限]内组织验收。

2. 验收标准以本合同约定的地源热泵系统描述及要求为准。

3. 如甲方在验收过程中发现问题，应及时通知乙方，乙方应在规定的时间内予以解决。

六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付合同款项，每逾期一天，应按照未支付合同款项的[违约金比例]向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照合同约定的时间交付设备或完成安装调试工作，每逾期一天，应按照合同总价款的[违约金比例]向甲方支付违约金。

3. 若乙方提供的地源热泵系统设备质量不符合合同约定，乙方应负责免费维修或更换，并承担因此给甲方造成的损失。

地源热泵合同范本

地源热泵合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要安装地源热泵系统，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：_____________________1.6 工程质量要求：_____________________1.7 工程总价款：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

2.2 甲方应提供必要的施工条件和协助。

2.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督。

2.4 甲方应保证施工场地的安全和乙方工作人员的人身安全。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定完成工程任务。

3.2 乙方应保证工程质量符合国家和行业标准。

3.3 乙方应按时提交工程进度报告和相关技术文件。

3.4 乙方应承担因施工不当造成的工程质量问题和安全事故的责任。

第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式为：_____________________4.2 工程款项的支付时间节点为：_____________________4.3 甲方逾期支付工程款项的，应按照每日万分之五的标准向乙方支付违约金。

第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

5.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收。

5.3 验收合格后，双方应签署工程验收报告。

第六条工程保修6.1 乙方对工程质量提供____年的保修期。

6.2 保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿修复。

地源热泵安装合同范本

地源热泵安装合同范本甲方（业主）：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（施工方）：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方需要安装地源热泵系统，乙方具备相应的安装资质和经验，双方经协商一致，就地源热泵安装事项达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：地源热泵安装工程2. 工程地点：甲方所在地3. 工程内容：地源热泵系统的安装，包括钻孔、水平铺管、管道联接、回填等工序二、合同金额双方经协商，确定地源热泵安装工程的合同金额为人民币____元整（大写：____________________元整）。

三、合同工期双方约定，地源热泵安装工程的工期为____天，自合同签订之日起计算。

四、质量标准1. 乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应提供合格的施工材料和设备，并保证其性能稳定、安全可靠。

3. 乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程符合设计要求。

五、付款方式1. 合同签订后，甲方应支付乙方工程款的30%作为预付款。

2. 工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方工程款的60%。

3. 剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

六、验收及保修1. 工程竣工后，乙方应按照约定时间向甲方提交工程验收申请。

2. 甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收，乙方应按照验收标准进行自检和整改。

3. 验收合格后，双方签署验收报告，甲方支付剩余工程款。

4. 工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。

七、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的1%。

2. 甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%。

地源热泵合同模板

地源热泵合同模板甲方：（以下简称为甲方）地址：联系电话：乙方：（以下简称为乙方）地址：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就地源热泵项目进行合作，达成如下协议：第一条项目概况1.1 甲方为乙方提供地源热泵设备及相关服务，用于乙方的项目用途。

第二条设备和服务2.1 甲方应按照合同约定的品种、规格、数量、质量、价格和交货时间等提供地源热泵设备及相关服务。

2.2 甲方应保证所提供的设备及服务符合国家相关标准，并承担因设备质量不符合约定而造成的损失。

2.3 乙方应按照合同约定的时间和数量支付设备及服务费用，并提供相应的技术支持。

第三条保修及售后服务3.1 甲方提供的设备应享有三年保修期，保修期内设备出现质量问题，甲方负责免费维修或更换。

3.2 甲方提供售后服务，并负责解决设备使用过程中的技术问题或提供技术支持。

第四条合同变更4.1 经双方协商一致，如需变更合同内容，应通过书面形式进行，并经双方盖章确认。

第五条违约责任5.1 若一方未按照合同约定时间履行义务，应向对方支付违约金。

如造成损失，应赔偿相应的经济损失。

第六条争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，可通过诉讼方式解决。

第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为三年。

到期后，如需续签，应提前一个月通知。

7.2 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为地源热泵合同草拟范本，双方当事人请务必核实确认后签字盖章生效。

地源热泵冷暖空调系统安装合同范本

合同编号:XSX-2010 10 01中海铂宫别墅地源热泵冷暖空调系统安装合同书甲方：乙方：西士信能源科技签订地点：签订时间： 2010年月日按照《中华人民国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法规，结合本工程具体情况，就中海铂宫. 号别墅项目，有关地源热泵冷暖系统空调设备安装施工，经双方协商达成如下协议事项签约如下：一、工程项目1、工程名称：中海铂宫. 号别墅项目2、工程地点：市.曲江区.中海铂宫别墅区二、合同容1.乙方提供地源热泵空调的室外地温交换器安装、施工。

（空调的室与机房系统由甲方提供）2. 乙方负责甲方原有机房系统的改造施工。

3.乙方提供空调系统的调试。

三、施工期限1.合同生效后,乙方应在收到甲方代表的正式书面开工通知后,在合理的期限尽早开工，并按进度计划进行施工。

2.本合同工期：A．室外地温交换器系统的安装施工期为20 天B．机房系统施工调试期为4天3.如遇下列情况，造成竣工日期的延误，经甲方证实确认，工期可作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：A．因雨天造成无法施工的；B. 在施工中，因非乙方原因停水、停电造成一周停工累计超过八小时；C．工程设计变更；D．出现战争，自然灾害等人力不可抗拒因素；E．甲方同意工期相应顺延的其他情况。

四、合同总价款本合同在乙方向甲方所提供的报价单基础上确定合同金额：本合同总金额为RMB 57429元（大写：人民币伍万柒仟肆佰贰拾玖元整）。

说明：本合同价款为不含税合同价款，合同金额不包含空调室末端系统与机房系统设备的造价，甲方提供满足乙方系统运行需求的空调室末端系统。

五、付款方式1.自本合同签订之日起三日，甲方应向乙方支付本合同总价中的RMB 50000元（大写：人民币伍万元整）作为预付款，。

2．在施工安装完毕经调试运行后三日甲方应向乙方付清合同尾款，即RMB 7429元（大写：人民币柒仟肆佰贰拾玖元整）。

六、甲方责任：1. 免费提供满足乙方施工及设备安装的水、电、场地等。

地暖设备采购与安装合同

地暖设备采购与安装合同1. 合同参与方甲方[采购方全称乙方[供应商全称2. 合同背景甲方拟购买地暖设备，并委托乙方负责地暖设备的采购和安装工作。

双方在协商过程中达成一致，签署本合同。

3. 合同条款3.1 设备采购甲方同意委托乙方负责地暖设备的采购工作，乙方将根据甲方的需求和要求，在合理的时间内采购合适的地暖设备，并确保设备的质量和性能符合相关标准和要求。

3.2 采购费用及支付方式在签署本合同之日起的[支付期限内，甲方应支付总金额的[支付比例作为预付款。

地暖设备交付并验收合格后，甲方应支付剩余款项的[支付比例作为尾款。

3.3 设备安装3.3.1 安装时间乙方将按照双方约定的安装时间进行地暖设备的安装工作。

如因甲方原因导致安装时间延迟，甲方应承担由此产生的额外费用及责任。

3.3.2 安装质量和标准地暖设备的安装工作应符合相关的标准和要求。

乙方应派遣经验丰富、技术精湛的工作人员进行安装，并确保安装质量和效果达到甲方的要求和期望。

3.3.3 安装保修乙方将为地暖设备的安装提供保修服务。

安装完成后，乙方将提供[保修期限的保修服务，对地暖设备的安装质量及存在的问题进行保修和维护。

3.4 合同解除和违约责任3.4.1 一方未履行合同约定的义务，并且在收到守约方书面通知后，未在指定期限内纠正或履行3.4.2 一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失，并且不采取补救措施3.4.3 发生不可抗力等不可预见、不可避免的情况，严重影响合同履行，经双方协商一致无法解决的。

3.5 法律适用和争议解决本合同的解释、执行和争议解决适用的法律。

双方如发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决如协商不成，应提交有管辖权的人民法院进行解决。

4. 合同生效与变更本合同一式两份，双方各持一份签署并加盖公章后生效，具有同等法律效力。

对于合同的任何修订、补充或解释，双方应通过书面形式进行，并经双方授权代表签署后生效。

甲方（盖章）日期乙方（盖章）日期。

地源热泵工程设计、空调供货及安装合同

地源热泵工程设计、空调供货及安装合同地源热泵工程设计、设备供货及安装合同甲方：注册地址：法定代表人：乙方：注册地址：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规的规定，本着平等、自愿和互利互惠的原则，经甲乙双方友好协商，就甲方开发的射洪县商业广场房地产项目的地源热泵工程的设计、空调供货及安装事宜达成一致，现订立以下各条以资双方共同遵守。

一、工程概况甲方开发房地产项目射洪县商业广场项目的地源热泵工程的设计、安装工程位于，楼层为14+2层，建筑面积共计约平方米，。

二、工程范围及供货内容（1）商业广场的地源热泵系统的设计；（2）乙方所供空调的品牌、型号、规格、数量等内容（见设备清单）。

（3）商业广场的地源热泵系统的安装、调试以及对甲方相关操作人员的技术培训。

三、合同价款本合同总合同价款为。

本合同价款为包干价，乙方已在其中充分考虑了合同履行期间可能发生的影响合同价款的全部风险。

该价款包括地源热泵设备和材料零配件价款、安装费用、调试费用、运输费用、地源热泵主机的吊装费用、验收费用、管理费、利润、培训费、保修期维修费及已安装设备的保护费用等一切费用。

四、工程承包方式乙方按双方确认的图纸和工程范围以包地源热泵设计、包设备供货、包材料、包安装、包调试、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收的形式承包工程。

乙方不得将本工程的设计、安装、系统调试、维修保养分包给其他单位，只能由乙方负责安装、调试与保修。

五、合同价款的支付1、合同签订七个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的，即：2、设备进场支付合同价款的，即：3、甲方应于乙方按计划进度将地源热泵设备和材料全部安装、调试完毕经验收合格，且竣工验收报告会签完毕之日起7个工作日内，向乙方支付合同价款的，即4、质保金为合同价款的，即：，甲方应于保修期届满，甲、乙双方确认设备无质量问题后7个工作日内一次性无息付清质保金。

六、工期要求对于工期要求可以采取两种约定方式：1、乙方完成系统设计并提交设计图纸的期限为：2013年月日；提供地源热泵设备及零部件的期限为： 2013年月日；以及完成安装调试并完成验收的期限为：2012年月日。

地源热泵合同范本

地源热泵合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供地源热泵系统设计、安装及售后服务等事项，达成如下协议：一、合同主体1.1 甲方为具备完全民事行为能力的法人或其他组织。

1.2 乙方为具备地源热泵系统设计、安装及售后服务资质的法人或其他组织。

二、合同范围2.1 乙方根据甲方提供的项目资料，为甲方提供地源热泵系统的设计、安装及售后服务。

2.2 乙方负责地源热泵系统所需设备、材料的采购、运输、卸货、安装、调试及售后服务。

2.3 甲方负责提供地源热泵系统所需的场地、电源、水源等基础设施，并确保场地平整、整洁。

三、合同价款3.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

（1）合同签订后_______日内，支付合同价款的_______%作为预付款；（2）地源热泵系统安装完毕并验收合格后_______日内，支付合同价款的_______%；（3）地源热泵系统正常运行_______个月后，支付合同价款的剩余部分。

四、工期4.1 乙方应在合同签订后_______日内完成地源热泵系统的设计，并在设计通过甲方审核后_______日内完成安装。

4.2 如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担任何责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期天数×合同价款的_______%。

五、质量保证5.1 乙方提供的地源热泵系统设备、材料应符合国家相关质量标准，且具有出厂合格证明。

5.2 乙方应按照国家相关规范和标准进行地源热泵系统的设计、安装，确保系统正常运行。

5.3 地源热泵系统验收合格后，乙方应提供_______年的免费质保期，质保期内乙方负责对系统进行免费维修、保养。

六、违约责任6.1 甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。

地暖设备供应与安装合同模板

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX地暖设备供应与安装合同模板合同编号_________一、合同主体甲方：________________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：____________________乙方：________________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方需要采购并安装地暖设备，提高室内舒适度；乙方具备地暖设备供应与安装的专业资质和能力。

为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同。

2.2 合同依据本合同的签订依据为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

三、定义与解释3.1 专业术语地暖设备：指本合同项下乙方供应并安装的用于室内供暖的设备，包括但不限于发热电缆、温控器、分水器、管道等。

3.2 关键词解释供应：指乙方按照本合同约定，向甲方提供符合质量标准的地暖设备。

安装：指乙方按照本合同约定，对地暖设备进行现场安装、调试，确保设备正常运行。

四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供符合质量标准的地暖设备。

（2）甲方有权要求乙方按照合同约定提供安装服务，并对安装质量进行监督、验收。

（3）甲方应按时支付合同约定的设备款项。

（4）甲方应提供设备安装所需的施工场地、水、电等基础设施。

4.2 乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按时支付合同约定的设备款项。

（2）乙方应按照合同约定提供符合质量标准的地暖设备，并对设备质量承担责任。

（3）乙方应按照合同约定提供安装服务，确保设备正常运行。

（4）乙方应负责设备安装过程中的安全防护措施，确保施工安全。

地源热泵合同模板

地源热泵合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：地源热泵合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，就甲方购买乙方地源热泵设备及相关服务事宜，达成如下合同条款：一、设备名称、数量、价格及交货1.1 设备名称：地源热泵1.2 设备数量：____台1.3 设备单价：人民币____元/台1.4 总价：人民币____元1.5 交货时间：合同签订后____天内二、安装及调试2.1 乙方负责地源热泵设备的安装、调试工作。

2.2 乙方应在设备到达甲方现场后____天内完成安装、调试。

2.3 乙方应确保地源热泵设备正常运行，满足甲方使用需求。

三、质量保证3.1 乙方提供的产品应具备完整的质量证明文件，包括但不限于产品合格证、检验报告等。

3.2 地源热泵设备质保期为____年，自设备安装调试合格之日起计算。

3.3 在质保期内，乙方应免费提供设备维修、更换等服务，确保甲方正常使用。

四、售后服务4.1 乙方应在质保期内提供24小时在线技术支持。

4.2 乙方应在接到甲方报修通知后____小时内响应，并在____小时内到达甲方现场进行维修。

4.3 乙方应定期对甲方进行设备使用、维护等方面的培训。

五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

5.2 乙方未按约定时间交货、安装调试或提供售后服务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的____%。

六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2 如协商无果，甲乙双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

热泵采购安装工程合同

热泵采购安装工程合同甲方：【公司/个人名称】乙方：【公司/个人名称】鉴于甲方拟采购热泵设备，并委托乙方进行相应的安装工程，双方本着互利互惠的原则，达成以下合同。

一、合同项目及规格要求1. 合同项目：热泵采购及安装工程。

2. 热泵设备规格要求：【详细描述设备规格要求】。

3. 安装工程要求：乙方应根据甲方要求，在指定地点进行安装，并确保安装质量符合国家相关法规及标准。

二、合同条款及价格1. 供货价格：甲方向乙方支付热泵设备总价款为【具体金额】，金额以人民币计算。

2. 安装工程费用：甲方向乙方支付安装工程费用为【具体金额】，金额以人民币计算。

3. 付款方式：甲方应在签订本合同后的【具体天数】内一次性支付合同总价款。

4. 发票及付款确认：乙方应提供合法有效的发票，并在收到合同总价款后向甲方进行付款确认。

三、交付与验收1. 交付时间：乙方应在双方签订合同后【具体天数】内完成设备交付及安装工程。

2. 验收标准：乙方完成安装工程后，甲方有权对项目进行验收。

验收合格后，双方应办理相关交接手续。

3. 保修期：乙方提供【具体天数】的设备保修期，保修期内设备出现质量问题，乙方应负责免费修理或更换。

四、保密条款1. 甲方与乙方应对在履行合同过程中所获得的商业和技术信息等保密。

2. 双方应妥善保管涉及合同履行的文件、数据及资料，不得泄露给任何第三方。

五、违约责任1. 如果一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任，并向对方支付相应的违约金。

2. 如果因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

六、争议解决1. 如发生合同争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 合同生效及变更：本合同经双方签字盖章后生效，任何变更应经双方书面协议。

2. 合同解释：本合同未尽事宜双方可另行协商，经双方签字盖章确认后生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章/签字）：________________日期：__________________乙方（盖章/签字）：________________日期：__________________。

地源热泵合同范本

地源热泵合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________联系地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________联系地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟安装地源热泵系统，乙方具备相关资质和技术能力，双方经友好协商达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：地源热泵系统安装项目。

2. 项目地点：____________________。

3. 项目范围：包括但不限于地源热泵设备采购、安装、调试等相关工作。

二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币________元（大写：____________元整）。

2. 支付方式：合同签订后____天内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款；设备到场后____天内，甲方向乙方支付合同总价款的____%；系统安装调试完成并验收合格后____天内，甲方向乙方支付合同总价款的____%；剩余合同总价款的____%作为质保金，在质保期满后____天内无息支付。

三、工期1. 乙方应在合同签订后____天内开始进场施工。

2. 整个项目的施工工期为____天，自乙方进场施工之日起计算。

四、质量标准及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保地源热泵系统的质量。

2. 系统安装完成后，由甲乙双方共同组织验收。

如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供项目所需的场地、水、电等基础设施；按合同约定支付合同价款；协助乙方办理相关施工手续。

2. 乙方的权利和义务：按照合同约定的质量标准和工期完成项目施工；负责设备的运输、安装、调试等工作；提供系统的操作培训和售后服务。

热泵采购合同模板

热泵采购合同是买卖双方就热泵设备采购事宜达成一致意见后签订的法律文件。

以下是一份热泵采购合同模板，供参考：甲方买方：买方全称乙方卖方：卖方全称鉴于甲方需要购买热泵设备，乙方愿意提供符合甲方要求的热泵设备，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同标的1.1甲方同意向乙方购买以下热泵设备：型号：具体型号数量：具体数量单价：具体单价总金额：总金额1.2乙方保证所提供的热泵设备符合国家相关标准和甲方的技术要求。

第二条质量要求2.1乙方提供的热泵设备应符合以下质量标准：具体质量标准或参照标准2.2乙方应提供完整的质量保证文件，包括但不限于产品合格证、使用说明书等。

第三条交货时间与地点3.1乙方应在合同签订后具体时间内，将热泵设备交付至甲方指定地点。

3.2交货地点：具体交货地点第四条运输与保险4.1乙方负责将热泵设备安全运输至交货地点，并承担运输过程中的风险。

4.2乙方应为热泵设备投保运输保险，保险费用由乙方承担。

第五条安装与调试5.1乙方负责热泵设备的安装与调试工作，并确保设备正常运行。

5.2安装与调试完成后，甲方应进行验收。

如设备存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后具体时间内进行整改。

第六条付款方式6.1甲方应在合同签订后具体时间内支付合同总金额的百分比作为预付款。

6.2热泵设备安装调试完成并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。

第七条违约责任7.1如乙方未能按期交付热泵设备，或设备存在质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.2如甲方未能按期支付货款，甲方应承担违约责任，并支付违约金。

第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成时，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第九条其他9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表签字：乙方代表签字：签订日期：年月日请注意，这仅是一个模板，具体条款可能需要根据实际情况进行调整。