水利水电工程施工合同条件(技术条款)_secret
水利水电工程施工合同技术条款
水利水电工程施工合同技术条款水利水电工程施工合同技术条款一、水利水电工程施工合同技术通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的以下词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成局部的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成局部的名为技术标准和要求(合同技术条款)的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸(包括配套说明和有关资料)。
列入合同的招标图纸已成为合同文件的一局部，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的根据，但不能直接用于施工。
经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一局部，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进展施工的根据，亦不能直接用于施工。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成局部的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.4 承包人工程经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同的条件通常包括以下几个方面：
1. 合同的主体：明确合同的双方当事人，即施工方和业主方的名称、地址、联系方式等。
2. 工程范围和工期：明确工程的具体范围，包括设计要求、建设标准、工程量和工作
内容等。
同时，确定工程的开始日期和完成日期，以及每个阶段的工期要求。
3. 价格和支付方式：约定工程合同总价款和支付方式。
价格可以根据工程量进行调整，比如按照实际工程量进行结算。
4. 施工条件和要求：包括施工方必须满足的条件和要求，例如具备相应的资质、技术
人员的配备、施工设备的准备等。
5. 质量保证：约定工程质量标准和验收标准，明确施工方必须保证工程达到一定的质
量要求，并承担相应的质量保修责任。
6. 变更和索赔：约定变更合同的程序和条件，以及索赔的程序和条件，包括索赔金额
的计算方法等。
7. 安全和责任：约定施工方必须遵守的安全规定和责任，包括现场安全措施的落实、
劳动保险的投保等。
8. 管理和监督：规定工程的管理和监督责任，包括业主方的监督职责、施工方的合作
义务等。
9. 解决争议的方式：约定合同争议解决的方式，可以选择仲裁、诉讼或其他方式。
10. 合同的生效和终止：明确合同的生效条件和终止条件，包括合同签订后的履行和解除合同的程序要求等。
以上是一般情况下水利水电土建工程施工合同的条件，具体合同的内容还需根据实际情况进行适当的调整和补充。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件一、总则本合同的订立是为了明确水利水电土建工程施工的各项条件，约定双方的权利和义务，确保施工顺利进行。
本合同一经双方签字盖章即为生效，双方应严格履行合同的约定。
二、合同性质本合同为乙方承包甲方水利水电土建工程施工的合同。
乙方应按照合同的约定，按时、按质、按量完成工程，保证工程的质量和进度。
三、工程范围1.工程名称：水利水电土建工程。
2.工程地点：根据甲方提供的项目地址进行施工。
3.工程内容：根据甲方提供的施工图纸和设计要求，进行土建工程的施工，包括但不限于基础工程、结构工程、地下管道工程等。
四、工期1.工期：本工程的工期为从双方签订合同之日起XX天，具体工期根据施工进度和合同约定进行调整。
2.延期责任：如因乙方原因导致工期延迟，应承担由此产生的一切费用和责任；如因甲方原因导致工期延迟，乙方有权要求甲方适当补偿。
五、质量要求1.施工质量：乙方应按照国家标准及相关法律法规的要求，保证工程施工的质量符合设计要求和合同约定。
2.验收标准：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准以国家规范和设计图纸要求为准，乙方应配合验收工作。
六、付款方式1.工程款支付：工程款按照合同约定的支付方式进行支付，分为预付款、进度款和尾款。
2.预付款：甲方应在合同签订后的XX天内支付预付款的XX%作为乙方施工的启动资金。
3.进度款：甲方应根据合同约定的工期和进度，按时支付相应的进度款。
4.尾款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应及时支付尾款。
七、保证金1.乙方应在合同签订后的XX天内向甲方支付保证金的XX%作为对工程质量的保证。
2.工程竣工并经甲方验收合格后，保证金将按照合同约定的方式进行退还。
八、违约责任1.乙方违约责任：若乙方未按时完成工程、工程质量不符合要求等违约行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
2.甲方违约责任：若甲方未按时支付工程款、未按时提供工程所需的设计文件等违约行为，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
水利水电土建工程施工合同条件(2023年)
水利水电土建工程施工合同条件(2023年)一. 引言本合同为水利水电土建工程施工合同，根据双方自愿、平等互利的原则达成，并明确了施工合同的各项条件与规定，旨在确保施工质量、保障施工期限和双方权益。
双方应遵循本合同的约定进行合作，确保工程按照设计要求和质量标准进行顺利施工。
二. 合同条款1. 合同双方本合同的双方为甲方（水利水电工程施工单位）和乙方（承包商）。
乙方应为具备相关资质的合法注册的企业。
2. 工程范围3. 工程期限乙方应在双方约定的期限内完成施工任务，并确保在规定时间内交付使用。
4. 工程质量乙方应保证施工的质量符合国家标准和工程设计要求，履行相应的质量保证责任。
甲方有权对施工过程进行监督和检查，若发现质量问题，乙方应及时纠正。
5. 施工安全乙方在进行施工期间，应严格遵守相关安全法规，并采取相应的安全预防措施。
乙方应为现场工作人员统一购买工伤保险，确保施工期间的安全风险得到有效控制。
6. 合同价款及支付方式•合同价款为人民币₩元，乙方应在工程竣工后七天内向甲方开具正式发票。
•支付方式：（详细列出各个阶段的支付比例和期限）7. 变更和索赔任何一方在工程施工过程中如需变更施工范围、工期或其他重要内容，应提前书面通知对方，并协商确定变更和索赔的金额和方式。
8. 违约责任若一方违反了本合同的条款，对方有权要求违约方承担相应的违约责任，并有权采取其他法律手段维护自身的权益。
9. 保密条款双方应对合同涉及的商业秘密和技术方案进行保密，未经对方同意，不得擅自向外披露相关信息。
10. 争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交给有资格的仲裁机构进行仲裁。
三. 其他条款1.本合同内容的修改或补充应经双方书面协议，并以补充合同形式执行。
2.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
本合同自甲方和乙方在下方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________日期：_________________________。
水利水电土建工程施工合同条件3篇
水利水电土建工程施工合同条件3篇篇1水利水电土建工程施工合同条件水利水电土建工程施工合同是水利水电领域的重要文书，承包方在签订施工合同时必须认真遵守相关条款，确保工程施工的顺利进行。
下面将从合同的订立、履行、违约等方面详细介绍水利水电土建工程施工合同条件。
一、合同的订立1. 合同主体：水利水电土建工程施工合同的主体一般包括承包方和发包方，承包方通常是工程承建单位或者总承包商，发包方则是工程业主或者委托人。
2. 合同内容：合同内容应包括工程名称、工程地点、工程的主要内容和范围、工程的技术要求、质量标准、进度要求、工程造价、支付方式、保修期等具体条款。
3. 合同签订：合同应当由双方当事人签字盖章，签订后需在法定时间内报送相关主管部门备案，并根据合同的具体要求办理相关手续。
二、合同的履行1. 工程进度：承包方应按照合同规定的进度要求，合理安排施工计划，保证工程按时交付使用。
2. 质量标准：承包方应按照合同规定的技术要求和质量标准进行施工，严格把关工程的质量，确保工程达到相关标准。
3. 安全管理：承包方应加强现场安全管理，遵守相关安全规定，确保工程施工过程中不发生安全事故。
4. 现场卫生：承包方应做好现场卫生管理，保持施工现场的整洁和环境的整治，确保工程环境卫生。
5. 现场秩序：承包方应维护施工现场的秩序，遵守相关法律法规和规章制度，确保施工现场的秩序。
6. 现场人员：承包方应合理安排施工人员和管理人员，确保施工的顺利进行，保障工程的顺利完成。
三、合同的违约1. 不履行义务：如果承包方未按照合同规定的要求履行施工义务，造成工程质量问题或者进度延误等情况，发包方有权要求承包方修正，并承担相应的责任。
2. 违法违规：如果承包方在施工过程中违法违规，造成重大安全事故或者造成损失，发包方有权解除合同，并追究承包方的法律责任。
3. 无理拒绝：如果承包方在合同履行过程中无理拒绝履行合同义务，或者严重影响工程进度和质量，发包方有权要求承包方承担相应的违约责任。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件水利水电土建工程施工合同是指由甲方委托乙方承担水利水电土建工程施工任务，并约定双方权利义务及工程施工的条件、进度、质量和支付方式的合同。
下面将按照一般合同的结构，介绍水利水电土建工程施工合同的条件。
一、合同主体水利水电土建工程施工合同的主体为甲方和乙方，甲方是业主或委托方，乙方为承包商或施工方。
甲乙双方在合同中需要明确各自的名称、住所、法定代表人及联系方式。
二、合同目的合同目的是明确甲方委托乙方承担水利水电土建工程施工任务，并约定工程实施的范围、内容和要求。
合同中应详细描述工程的位置、规模、工期、价格、支付方式等。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：合同中应详细约定工程的总价款，包括施工工程费、备品备件费、材料费、设备费、安全费、保险费等。
合同价款可以分期支付，也可以根据工程进度进行挂账支付。
2. 支付方式：合同中应明确支付方式，可以是一次性支付、分期付款、挂账支付等。
同时应确定支付时间、款项转账方式、发票开具等事项。
四、工程进度及质量要求1. 工程进度：合同中应明确工程的起止时间、工期、工期延长审核标准、工期索赔等。
同时需要约定双方在工程变更、勘察设计变更、施工方案变更等情况下对工期的调整。
2. 工程质量：合同中应载明工程质量要求及相关标准，包括工程质量等级、施工工艺、建设标准、工程验收等。
同时明确工程中可能出现的质量问题及处理方式，如工程质量不达标的赔偿责任。
五、工程变更及索赔1. 工程变更：合同中应明确工程变更的范围、程序、原因及责任。
工程变更可由甲方提出，也可以由乙方提出，双方需协商确定变更后的工程价款、工程进度等事项。
2. 索赔：合同中应约定索赔的程序、要求、限期及相关责任。
工程施工中，如因甲方原因导致工程变更或施工延误，乙方可提出索赔；如因乙方原因导致工程延误或降低工程质量，甲方可提出索赔。
六、施工安全及保险1. 施工安全：合同中应载明施工安全管理要求，包括技术措施、防护设施、作业规程、作业人员培训等。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件1. 合同双方本合同由甲方（施工方）和乙方（业主方）共同签订。
双方同意遵守以下合同条件，以确保工程施工的顺利进行。
2. 工程概述本工程为水利水电土建工程，包括但不限于以下内容：水库、水渠、水泵站、堤防、水电站等。
具体工程范围、规格和设计要求将在合同附件中详细说明。
3. 工程进度和施工期限3.1 工程进度甲方应根据合同约定的工程进度表，按时完成工程各个阶段的施工任务。
乙方有权对甲方的进度进行监督和检查，甲方应积极配合并提供相应的工程进展报告。
3.2 施工期限本工程的总施工期限为□个工作日，其中各个施工阶段的详细施工期限将在合同附件中明确规定。
4. 价款和付款条件4.1 价款根据工程的施工范围和规模，乙方应向甲方支付约定金额作为工程价款。
4.2 付款条件付款条件将根据工程的完成情况划分为若干阶段，请参照合同附件中的付款计划表进行支付。
甲方在收到乙方支付的款项后，应向乙方提供相应的付款证明和发票。
5. 变更和索赔5.1 变更如乙方在工程施工过程中需要对工程范围、设计要求、材料等方面进行变更，应及时与甲方协商并签订变更协议。
双方在变更协议中约定必要的调整措施和补偿办法。
5.2 索赔对于因乙方原因导致的工程延期、额外费用等问题，甲方有权向乙方提出索赔。
乙方应认真审查并根据实际情况给予合理的赔偿。
6. 质量保证与验收6.1 质量保证甲方承诺按照国家相关标准和工程设计要求进行施工，确保工程质量达到约定标准。
6.2 验收工程完成后，乙方将组织专业人员进行验收。
甲方应确保工程完好，达到验收标准。
如需修复或补救，甲方应在验收后的合理期限内完成，并达到乙方的要求。
7. 违约责任7.1 甲方违约如果甲方未按合同约定的时间完成工程，或者工程质量不符合要求，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任，并有权解除合同。
7.2 乙方违约如果乙方未按合同约定支付价款，或者未按时提供必要的相关文件和许可证明，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，并有权解除合同。
水利水电土建工程施工合同条件
4.1合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
4.2合同价格包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
4.3合同价格调整：若因政策性调整、市场行情变化等原因导致合同价格变动，甲乙双方协商解决。
五、支付方式
5.1工程进度款：乙方按照工程进度向甲方申请支付工程进度款，甲方在收到申请后15个工作日内支付。
2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成合同范围内的全部施工内容。
2.3未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更合同范围。
三、合同工期
3.1合同总工期为____个月，自合同签订之日起计算。
3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，并确保工程按期投产。
3.3若因不可抗力等原因导致工期延误，甲乙双方协商解决。
水利水电土建工程施工合同条件
一、工程概况
1.1工程名称：水利水电土建工程
1.2工程地点：__________
1.3工程规模：__________
1.4工程性质：新建
1.5工程内容：土建工程包括但不限于以下内容：水库大坝、溢洪道、泄洪洞、水电站厂房、进场道路等。
二、合同范围
2.1本合同为固定总价合同，合同范围包括土建工程的施工、竣工、保修及技术服务等。
九、违约责任
9.1甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任。
9.2乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任。
9.3双方应按照国家有关法律法规的规定承担相应责任。
十、争议解决
10.1双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。
10.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、其他
11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
水利水电土建工程施工合同条件 (2024精)
水利水电土建工程施工合同条件一、背景介绍水利水电土建工程是指以水资源为基础，采用土木工程方法进行建设和管理的工程项目。
在进行水利水电土建工程施工前，需要签订施工合同，明确各方的权益和责任。
本文将介绍水利水电土建工程施工合同的基本条件。
二、合同主体水利水电土建工程施工合同的主要合同主体包括：业主、施工单位、监理单位和设计单位。
2.1 业主业主是发包方，指需要进行水利水电土建工程的建设单位，具有合法的建设资格和权利。
业主有权对施工单位的施工过程和施工质量进行监督和检验。
2.2 施工单位施工单位是承包方，指接受业主的委托，进行水利水电土建工程施工的单位。
施工单位需要具备相应的施工资质和技术能力，承担工程的设计、施工、材料采购和质量控制等责任。
2.3 监理单位监理单位是由业主聘请的第三方机构，负责对施工单位的工程质量、进度和合规性进行监督和检查。
监理单位需要具备相应的监理资质和专业知识，能够对工程施工过程进行全面的监管。
2.4 设计单位设计单位是负责水利水电土建工程设计的机构，根据业主的要求和工程的实际情况进行设计方案的制定。
设计单位需要具备相关的设计资质和专业知识，保证设计方案符合相关规范和标准。
三、合同内容和条件3.1 工程范围水利水电土建工程施工合同需要明确工程的范围，包括工程的具体位置、规模、设计要求和工程进度等。
工程范围是确定施工单位的施工工作和责任范围的基础。
3.2 工期和进度水利水电土建工程施工合同需要明确工程的施工工期和进度安排。
工期是指工程从开始施工到竣工的时间，进度是指工程在施工过程中每个阶段的完成情况。
3.3 施工质量水利水电土建工程施工合同需要明确施工单位对工程质量的要求和保证措施。
施工质量包括工程材料的选用、施工过程的控制、施工工艺的合理性等方面。
3.4 质量检验和验收水利水电土建工程施工合同需要明确质量检验和验收的标准和程序。
质量检验是指对工程施工过程中的材料和工艺的检查和测试，验收是指对施工完成后的工程进行的最终评估和确认。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件引言合同的基本要素1.合同名称：明确合同的属性，如“水利水电土建工程施工合同”。
2.合同当事人：甲方和乙方的名称、联系方式等基本信息。
3.合同目的：阐明合同的目的和意义。
4.工程概况：简要描述工程的规模、内容和所在地点。
5.施工范围：详细描述施工的具体内容、工作量和工期。
合同的主要条款水利水电土建工程施工合同的主要条款如下：1. 工程价格•基本工程价格：包括主体结构和基础设施的造价。
•附属设备价格：包括水利水电设备的造价。
•预留项目价格：针对可能发生的变更或增加项目的造价预留的金额。
•总包价款：包括上述各项价格的总和。
支付方式可以选择一次性支付、分期支付或按进度支付等。
2. 工期合同应规定工程的开始时间、竣工时间和各个施工阶段的完成时间。
工期的计算应结合工程的实际情况和相关法规的规定。
3. 材料供应和质量标准合同应明确材料购买和供应的具体要求，并规定材料的质量标准和检验方法。
施工方应按合同约定提供符合质量要求的材料。
4. 现场安全与环境保护合同应规定施工现场的安全管理要求，包括人员防护、施工设备安全、现场清理等。
合同还应规定环境保护要求，如噪音、污染物排放等限制。
5. 变更和索赔合同应规定变更和索赔的具体程序和条件。
当工程发生变更或造成经济损失时，合同方应通过协商解决，并按约定程序进行变更和索赔。
6. 质量保证与验收合同应规定工程质量保证期限，并明确验收标准和程序。
乙方应按照质量要求完成工程，并接受甲方的验收。
7. 违约责任合同应规定违约行为和相应的责任。
当任一方违反合同约定，另一方有权采取相应的法律措施进行追究和赔偿。
8. 合同终止合同应规定合同解除的条件和程序。
在某些特殊情况下，双方可以协商解除合同，解除合同应按照约定程序进行。
结论水利水电土建工程施工合同是保证工程顺利进行和确保各方权益的重要文件。
合同中的各项条件应明确、具体，并符合相关法律法规的要求。
双方应按照合同的约定，履行各自的责任，确保工程质量和工期的顺利完成。
(重点条款版)水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担水利水电土建工程施工事宜，经充分协商，达成如下合同条件：第一条工程概况1.1 工程名称：。
1.2 工程地点：。
1.3 工程规模：。
1.4 工程内容：水利水电土建工程，包括但不限于：土方开挖、石方开挖、基础处理、混凝土浇筑、钢筋制作安装、模板制作安装、防水工程等（具体以施工图纸为准）。
第二条合同工期2.1 工程总工期为天，自乙方收到甲方发出的开工通知之日起计算。
2.2 如遇不可抗力因素影响，工期相应顺延。
第三条合同价款3.1 工程合同价款为人民币元（大写：），具体金额以实际完成工程量为准。
3.2 工程价款支付方式：3.2.1 工程开工后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；3.2.2 工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；3.2.3 工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同价款的30%；3.2.4 工程竣工验收合格并办理结算后，甲方支付乙方合同价款的10%作为质保金，质保期满后无息退还。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家、行业和地方的相关规定、标准及设计文件进行施工，确保工程质量达到合格标准。
4.2 乙方应严格按照施工图纸、施工方案和甲方的要求进行施工，如有变更，需经甲方书面同意。
4.3 工程质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至达到约定标准。
第五条甲方责任5.1 提供施工图纸及技术资料，并对其真实性、准确性和完整性负责。
5.2 提供施工场地，确保场地平整、道路畅通，满足施工需求。
5.3 协助乙方办理施工所需的各类手续，包括但不限于施工许可证、环保手续等。
5.4 按约定支付工程价款。
第六条乙方责任6.1 严格按照施工图纸、施工方案和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
6.2 严格按照合同约定的工期完成施工任务。
6.3 依法办理施工所需的各类手续，包括但不限于施工许可证、环保手续等。
水利水电工程施工合同技术条款技术标准和规程规范
水利水电工程施工合同技术条款技术标准和规程规范
(1)除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。
(2)当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。
(3)技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理单位按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。
(4)在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和·新工艺，并增补和修改技术条款的内容。
其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。
(5)本合同引用的技术标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。
(6)本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同范本编制工程技术条款时，应执行其最新版本。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件一、引言水利水电土建工程施工合同是指甲方向乙方委托承包水利水电土建工程施工的一份合同，它是约定双方权利和义务的法定文件。
为保证合同的合法性和合理性，在签订施工合同前，应明确施工合同条件。
二、合同条件1. 工程内容和范围合同应明确水利水电土建工程的内容和范围，包括工程的规模、建设地点、工程结构、材料及设备使用情况等内容，以确保乙方清楚明确工程的建设及维护要求。
2. 工期要求合同必须规定工程建设的开始时间和竣工时间、进度计划及总工期，以确保工程按期有序进行并满足甲方的需要。
3. 工程质量合同应规定水利水电土建工程施工的质量标准，以确保工程符合国家标准和甲方建设要求。
4. 工程价款合同应规定工程的价款、付款方式及付款期限，以确保乙方按时收取工程价款并满足甲方资金需要。
5. 安全防护水利水电土建工程建设过程中需要遵守国家安全、环保法律法规，合同应规定乙方在施工过程中必须遵循环保、安全、质量等规定，以确保施工安全，减少事故风险。
6. 保证金合同应规定乙方在签订合同时需要缴纳的保证金费用，以确保甲方在工程过程中若控制不良，对乙方进行罚款时可以使用保证金进行支付。
7. 期望效果合同应规定水利水电土建工程的主要期望效果，以确保乙方按照甲方要求进行施工，保证工程满足甲方的需要和要求。
8. 违约责任合同应规定双方的违约条款，如一方不能按照合同要求提供服务，则另一方可以要求违约方进行赔偿。
9. 解决争议合同应明确解决争议的具体方法和程序，如协商或者通过法院诉讼方式解决。
三、总结在水利水电土建工程施工合同中，合同条件的确定是合同签订的重要内容。
甲乙双方应当在合同签订前明确合同条件，确定有关工程的要求和约定，以明确双方的权利和义务，避免产生不必要的争议和风险。
同时，在合同履行过程中，双方应根据约定的条件认真执行，确保合同良性有效的完成，达到合同预期效果。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件第一章总则第一条合同定义本合同是指甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）就水利水电土建工程施工项目（以下简称“工程”）所达成的明确双方权利义务关系的协议。
第二条合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国水利水电法》等有关法律法规，以及国家有关工程建设的标准、规范、规程和政策，结合工程实际情况签订。
第三条合同主体1. 甲方：具有工程发包资格的水利水电工程项目法人单位（以下简称“业主”）。
2. 乙方：具有水利水电土建工程施工资质的施工单位（以下简称“施工方”）。
第四条工程概况1. 工程名称：（填写工程全称）。
2. 工程地点：（填写工程具体位置）。
3. 工程规模：（填写工程规模及主要建筑物）。
4. 工程投资：（填写工程总投资）。
第五条合同组成本合同分为通用合同条款和专用合同条款两部分。
通用合同条款适用于所有水利水电土建工程施工项目，专用合同条款根据工程实际情况进行修改和补充。
第二章合同条款第六条合同标的本合同的标的为水利水电土建工程施工，具体工程内容和范围详见工程图纸和技术规范。
第七条数量和质量1. 工程数量：根据工程图纸和设计要求确定。
2. 工程质量：按照国家标准和相关规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同约定。
第八条价款或报酬1. 价款总额：（填写工程总价款或报酬金额）。
2. 付款方式：（描述付款方式，如分期付款、阶段付款等）。
3. 发票要求：甲方在收到乙方提供的发票后，应及时核对并予以确认。
第九条履行期限1. 工期：根据工程规模和复杂程度确定工期，双方共同商定具体工期。
2. 履行期限延期：如因不可抗力等原因导致工期延长，应及时通知对方并商议解决办法。
第十条工程施工地点和方式1. 工程施工地点：（填写工程施工地点）。
2. 施工方式：根据工程性质和具体要求，双方共同商定施工方式。
第十一条违约责任1. 甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付价款或提供必要的协助，乙方有权要求甲方承担相应违约责任。
有关水利水电土建工程施工合同条件6篇
有关水利水电土建工程施工合同条件6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行水利水电土建工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：土木建筑施工、混凝土浇筑、水利设施等。
二、合同工期开工日期：_______年____月____日；竣工日期：_______年____月____日。
如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的经济损失。
三、工程质量与验收乙方应按照国家和地方现行的技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
工程竣工后，乙方应按照有关规定提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程验收。
如工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修理并承担相应损失。
四、合同价款及支付1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价款包括工程材料费、人工费、机械使用费等所有费用。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款。
工程竣工后，经双方确认无争议后，甲方应支付工程尾款。
五、材料设备供应工程所需材料、设备由乙方负责采购，但应符合国家和地方相关标准。
甲方对材料设备质量有异议的，应当及时通知乙方更换或修复。
六、安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
因乙方安全措施不当造成事故的，由乙方承担全部责任。
七、工程变更若工程内容发生变更，甲乙双方应协商一致并签订书面变更协议。
工程变更涉及工程价款调整的，双方应另行约定。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应当向乙方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，应当向甲方承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
水利水电施工合同条件
水利水电施工合同条件《水利水电施工合同条件》第一章总则第一条合同定义本合同（以下简称“合同”）是由发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）签订的，就乙方承担甲方水利水电工程施工任务，明确双方权利、义务和责任的法律文件。
第二条合同签订甲方与乙方经平等协商，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项条款。
第三条合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且保修期满为止。
第二章工程范围与内容第四条工程范围乙方承担的工程范围包括但不限于：土建施工、钢结构制作与安装、机电设备安装、调试、保修等。
第五条工程内容乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计等文件要求，完成施工范围内的所有工程内容。
第三章合同价格与支付第六条合同价格本合同的签约金额为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于工程人工费、材料费、设备费、施工机具费、措施费、管理费、利润等。
第七条支付方式1. 甲方按工程进度分阶段支付乙方工程款。
具体支付比例和时间由双方在专用条款中约定。
2. 乙方完成合同约定的工程内容，并经甲方验收合格后，甲方应在验收报告中签字确认，并按照专用条款约定的时间和比例支付尾款。
第四章施工期限与质量保证第八条施工期限乙方应按照合同约定的施工进度计划完成工程施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第九条质量保证1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，并承担整改费用。
如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
第五章违约责任与争议解决第十条违约责任1. 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
2. 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
第十一条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
水利水电施工合同条件
水利水电施工合同条件《水利水电施工合同条件》第一章总则第一条合同定义1.1 本合同（以下简称“合同”）是指甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就甲方项目的水利水电施工工程达成的明确双方权利义务的文件。
第一条合同签订依据1.2 本合同的签订依据是国家相关法律法规、政策、标准设计和施工图纸以及工程量清单等。
第二章合同主体第二条甲方（业主）2.1 甲方是指具备水利水电施工项目法人资格的企事业单位、社会组织或个人。
2.2 甲方应按照合同约定，向乙方支付工程价款，并负责项目的立项、审批、验收等工作。
第三条乙方（承包商）3.1 乙方应具备国家规定的相应等级的水利水电施工资质。
3.2 乙方应按照合同约定，完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。
第三章工程内容与范围第四条工程内容及范围4.1 工程内容：本合同工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、拆除工程、临时工程等。
4.2 工程范围：本合同工程指甲方项目范围内所有施工工作。
第四章合同价款与支付第五条合同价款5.1 乙方向甲方报价，经双方协商一致后，确定工程总造价为【】元（大写：【】元整）。
5.2 合同价款包含施工过程中的一切费用，包括人工、材料、设备、运输、临时设施等。
第六条支付方式6.1 甲方应按照合同约定的付款节点和比例向乙方支付工程进度款。
6.2 工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程价款。
6.3 甲方支付价款时，有权扣除乙方应支付的质量保证金。
第五章工程质量与验收第七条工程质量7.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、标准设计和施工图纸要求进行施工。
7.2 乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量满足要求。
第八条工程验收8.1 工程验收分为验收合格和竣工验收两个阶段。
8.2 验收合格指工程质量、安全、进度等满足合同约定及国家相关法律法规、标准要求。
8.3 竣工验收指工程全部完成后，甲方组织相关单位进行验收。
水利水电工程施工合同技术条款
水利水电工程施工合同技术条款一、总则为确保水利水电工程施工顺利完成，本合同以技术条款为约定基础，特制定本合同。
本合同是双方在平等、自愿的原则下签订的，依法开展的合同。
双方应遵守合同约定的各项规定，保证合同的实施和工程质量，共同推进合同的顺利执行。
二、合同基本内容及义务1. 工程名称、规模和概况工程名称：XXX水利水电工程工程规模：（1）（2）（3）工程概况：（1）（2）（3）2. 工程建设地点和范围工程建设地点和范围：（1）（2）（3）3. 技术标准和施工标准本工程应根据国家有关规定和标准进行设计、施工、勘验和验收。
4. 工期本工程的总工期为XX天，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
5. 施工计划施工总承包方应组织相关专业人员编制出详细的施工计划，按照计划施工，确保施工进度合理。
6. 质量管理和验收标准严格按照国家相关标准进行施工和验收，并建立健全质量管理制度。
7. 现场管理施工总承包方应在工程现场设置专门管理机构，并委派专门人员进行管理，保证施工工艺、质量和安全等符合相关标准。
8. 安全措施和组织施工总承包方应充分重视工程安全，制定合理的安全方案，并采取相应的措施进行落实。
9. 竣工验收和保修期工程竣工后，应进行验收，合格后方可移交使用，施工总承包方应配合做好移交手续。
工程竣工验收期为XX天，保修期为一年。
三、双方责任和义务1. 甲方责任和义务（1）提供施工场地和建筑工程设计文件，并向施工总承包方作出说明；（2）按时付款，并与其它承包商和供应商采取合理协作关系；（3）按照合同和法律法规的要求及时处理各项工程变更事宜；（4）与施工总承包方保持密切的合作关系，为工程施工提供必要的便利和协调工作。
2. 乙方责任和义务（1）严格遵守相关法律法规以及本合同的各项约定；（2）合理组织施工队伍，配备专业技术人员和合格的施工人员；（3）应认真审核甲方提供的设计文件，并在施工过程中对该设计文件进行管理；（4）负责工程的施工、安全、质量、进度、费用和技术等各项工作，确保工程完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利水电工程施工合同技术条款目录水利水电工程施工合同技术条款1 一般规定1．1说明1．2合同项目和工作范围1．3发包人提供的图纸1．4承包人提交的图纸和文件1．5发包人提供的工程设备1．6承包人提供的材料和设备1．7进度计划的实施1．8工程质量的检查和检验1．9临时设施1．10施工安全保护1．11环境保护1．12现场施工测量1．13现场试验1．14保险1．15工程量计量方法1．16计量和支付1．17技术标准和规程规范2施工导流和水流控制2．1说明2．2施工导流建筑物设计标准2．3主河床截流2．4围堰和导流建筑物2．5施工排水2．6安全度汛和排冰凌2．7施工期下闸蓄水和下游供水2．8施工期通航2．9质量检查和验收2．10计量和支付3 土方明挖3．1说明3．2场地清理3．3土方开挖3．4施工期临时排水3．5土料场和砂砾料场3．6开挖渣料的利用和弃渣处理3．7质量检查和验收3．8计量和支付4 石方明挖4．1说明4．2钻孔与爆破4．3石方开挖4．4施工期临时排水4．5开挖渣料的利用和弃渣处理4．6石料场4．7质量检查和验收4．8计量和支付5 地下洞室内开挖5．1说明5．2钻孔与爆破5．3开挖面的规格5．4洞（井）口开挖和处理5．5地下开挖石渣的利用5．6开挖面的清撬与冲洗5．7地下开挖超前勘探5．8地下洞室的二次扩挖5．9地下照明和通风5．10地下水的控制和排除5．11岩溶地区的地下开挖5．12质量检查与验收5．13计量和支付6 支付6．1说明6．2岩石锚杆6．3岩石预应力锚束6．4喷射混凝土6．5钢支撑7 钻孔和灌浆7．1说明7．2材料7．3设备7．4钻孔7．5钻孔冲洗和压水试验7．6灌浆试验7．7制浆7．8岩基固结灌浆和帷幕灌浆7．9地下洞室灌浆7．10混凝土坝接缝灌浆7．11化学灌浆7．12灌浆工程验收7．13计量和支付8 基础防渗8．1说明8．2混凝土防渗墙8．3高压喷射注浆防渗墙9地基加固9．1说明9．2桩基9．3振冲9．4沉井10土石方填筑工程10．1说明10．2土石方开挖和填筑平衡10．3土石方填筑的现场生产性试验10．4坝料开采10．5坝料制备和加工10．6坝料运输10．7坝体填筑10．8土工合成材料10．9质量检查和验收10．10计量和支付11混凝土工程11．1说明11．2模板11．3钢筋和锚筋11．4普通混凝土（含钢筋混凝土）11．5水下混凝土11．6预制混凝土11．7预应力混凝土11．8碾压混凝土12 沥青混凝土工程12．1说明12．2材料12．3配合比的选择和试验12．4沥青混凝土施工准备12．5沥青混凝土面板辅筑12．6沥青混合料施工气候条件的限制12．7质量检查和验收12．8计量和支付13砌体工程13．1说明13．2砌石工程13．3砌砖工程13．4质量检查和验收13．5计量和支付14疏浚工程14．1说明14．2疏浚工程施工措施和设备选择14．3挖泥船疏浚14．4索铲施工14．5排泥区及吹填施工14．6质量检查和验收14．7计量和支付15压力钢管的制造和安装15．1说明15．2材料和连接件15．3钢管的制造15．4焊接15．5水压试验15．6钢管运输15．7钢管的现场安装15．8涂装15．9钢管接触灌浆15．10质量检查和验收16钢结构的制造和安装16．1说明16．2材料和外购件16．3钢构件制造16．4钢结构的安装16．5钢结构工程的验收16．6计量和支付17 闸门及启闭机的安装17．1说明17．2设备安装程序及其工艺要求17．3闸门和拦污栅的安装17．4启闭机的安装17．5质量检查和验收17．6计量和支付18预埋件埋设18．1说明18．2预埋管道的埋设18．3固定件埋设18．4接地装置的埋设18．5完工验收18．6计量和支付19原型观测19．1说明19．2观测仪器设备的采购、验收、安装和埋设19．3施工期观测及观测资料的整编19．4质量检查和验收19．5计量和支付20建筑与装修20．1说明20．2屋面工程20．3地面工程第1章一般规定1·1 说明1·1·1 工程概况（简述本工程所在地理位置、工程规模、库容和调节性能、综合利用要求、枢纽布置、主要工程建筑物结构型式、施工进度计划要求等。
）1·1·2 水文气象和工程地质（1）按本合同《通用条款》第4.8款的规定，列出作为合同文件组成部分的水文气象资料，包括坝址以上控制流域面积、流域洪水特征、各种代表性流量、库容特征以及降水量、气温、水温、地温、泥沙、水质和冰凌等各项特征值。
（2）按本合同《通用条款》第4.8款的规定，列出作为合同文件组成部分的地质勘探资料，包括工程区的地质平面图和工程建筑物有关的地质剖面图以及料场的主要地质资料等。
1·1·3 对外交通条件（1）说明工程区附件可资利用的交通运输条件，如转运站（码头）的站址和储运能力，线路的标准及桥涵的承载量等。
（2）说明发包人修建的永久和临时主干线交通线路及其桥涵码头等设施的状况和移交使用日期。
（3）说明本合同工程超大件和超重件的状况和数据。
1·2 合同项目和工作范围1·2·1 本合同承包人承包的工程项目和工作内容（简述本合同范围内承包人承包的工程项目，包括永久工程和临时工程的各工程项目及其设施名称、型式、主要尺寸、高程和工程量，说明各工程项目及其相关工程的工作内容。
）1·2·2 发包人承担的工程项目和工作内容（简述本工程由发包人承担的工程项目名称、型式、主要尺寸和高程，说明各工程项目及其相关的工作内容。
）1·2·3 其它承包人承担的工程项目和工作内容（简述本工程由由其他承包人承担的工程项目名称、型式、主要尺寸和高程，说明各工程项目及其相关的工作内容和控制性工期。
）1·3 发包人提供的图纸1·3·1 施工图纸的提供期限(1) 用于本合同工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该单位工程开工前14天提供给承包人。
(2) 用于工程施工的开挖图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前28天提供给承包人。
(3) 用于压力钢管、钢结构的制造和安装以及用于闸门和启闭机安装的车间加工图和埋设件图等施工图纸应在该项目制造或安装前84天提供给承包人。
1·3·2 设计修改(1) 承包人在收到监理人按上述第1.3.1条提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件的7~14天内书面通知监理人。
若监理人确认需要作出修改或补充时，亦应在接件后7~14天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。
(2) 监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行局部修改和补充时，应在该部位开始施工7~14天前及时签发设计修改图，其中涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理，对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。
(3) 由于受永久设备供货或其它不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人与承包人共同研究临时措施，适当调整部分工程的施工进度，其增加的费用或造成的工期延误，应按本合同《通用合同条款》第20条的规定办理。
1·3·3份各类施工图纸（包括设计修改图）。
承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。
监理人发出的图纸均应盖有现场监理机构的公章，无监理人盖章的图纸，均为无效图纸。
1·4 承包人提交的图纸和文件1·4·1 图纸和文件的提交计划承包人应在签署协议书后天内将承包人项目经理签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后28天内批复承包人。
提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括（但不限于）本章第1.4.2条至第1.4.5条规定的各项提交件，以及按本合同《通用合同条款》第9.2款（2）项规定由承包人负责的施工图纸和本技术条款各章规定应由承包人负责的施工图纸和文件。
承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均应包括在承包人的各项目报价中。
1·4·2 施工总进度计划(1) 承包人应在收到开工通知后的天内，按本合同《通用合同条款》第17.1款的规定，采用关键线路网络图编制本工程施工总进度计划（包括网络图电子计算软件）报送监理人审批。
监理人应在签收后28~42天内批复承包人。
经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。
(2) 承包人编制的施工总进度应满足本合同《专用合同条款》第18条关于工程开工日期及全部工程、单位工程和部分工程完工日期的规定。
网络图的编制应以下列各项数据和内容来表述全部工程的施工作业与各单位工程的相互关系。
①作业和相应节点编号；②持续时间；③最早开工及最早完工日期；④最迟开工及最迟完工日期；⑤附需要资源和说明。
1·4·3 施工总布置设计(1) 承包人应在收到开工通知后的天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，报送监理人审批。
监理人应在签收后28~42天内批复承包人。
(2) 承包人提交的施工总布置设计文件，应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书，上述设计文件应详细表述本章第1.9节所列全部临时设施的平面位置和占地范围，其占地范围不得超过发包人提出的征地范围规定的界限。
(3) 承包人应按本合同规定做好防洪安全和环境保护规划，采取必要的措施，保护临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。
1·4·4 临时设施设计(1) 承包人应按施工总进度计划的安排，在临时设施开始施工前天，将本章第1.9节所列的临时设施的设计文件报送监理人审批。
监理人应在每项设计文件签收后14~28天内批复承包人。
(2) 承包人提交的临时设施设计应包括临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。
上述各项设计应详细表述以下内容：①场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线以及道路、桥涵、隧道和停车场等的布置图和工程量。
②施工供电设计标准和施工用电负荷，输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备配置一览表。
③施工供水系统各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站和供水管路的布置图、工程量和设备配置一览表。
④各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图和工程量。
⑤施工通信和功能设计，以及通信设施布置图和设备配置一览表。
⑥砂石料、土料开采加工系统，各种料物的生产量以及开采加工系统布置图、工程量和设备、设施配置一览表。