解除工程施工合同协议书版
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方之前签订了关于[项目名称]的施工合同,因某些原因,经双方友好协商,决定提前终止该施工合同的执行,为明确双方权益,特订立本协议。
一、合同信息甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同(下称“原合同”)。
合同编号为:[合同编号]。
现经双方协商一致,决定于XXXX年XX月XX日提前终止该合同的履行。
二、解除合同的背景及原因经甲乙双方充分协商,由于[具体原因,如市场环境变化、不可抗力因素、甲乙双方战略规划调整等],双方同意提前终止原合同的执行。
双方均认可此举出于友好协商和公平交易的原则,不涉及任何法律纠纷。
三、解除合同的条款和条件1. 合同解除后,乙方应立即停止在[项目地点]的所有施工活动,并确保现场安全。
2. 原合同中有关工程进度、工程款支付等相关条款不再执行。
但对于已经完成的工程量部分,双方将根据原合同条款进行结算。
3. 对于乙方已采购的材料和已完成的工程量,甲方将根据原合同及实际发生额进行核实并支付相应款项。
具体支付时间和方式将在双方结算后另行约定。
4. 合同解除后,乙方应配合甲方完成现场移交工作,包括但不限于技术资料交接、现场清理等。
5. 双方应共同确认并签署解除施工合同的确认书,明确解除事宜及双方权益。
四、违约责任及赔偿1. 除因不可抗力因素导致合同无法履行外,如因一方违约导致合同提前解除,违约方应承担相应的违约责任。
2. 双方同意在解除合同过程中,对于因违约造成的损失,应根据实际情况进行友好协商解决。
五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方对本次解除合同事宜及后续处理均应保持高度保密,未经对方许可,不得向任何第三方泄露。
七、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
解除工程合同协议书3篇
解除工程合同协议书解除工程合同协议书精选3篇(一)甲方(委托方):____乙方(承包方):____地址:____联系电话:____鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了工程合同,合同编号为____,涉及的项目为____。
现因____原因,双方经过充分沟通和协商,同意解除该工程合同,并达成如下协议:第一条合同解除的原因1.1 经双方协商一致,同意解除工程合同。
1.2 解除合同的具体原因为:。
第二条合同解除的条件2.1 甲方同意按照合同约定和实际情况,向乙方支付至解除合同之日止的工作报酬,总计人民币____元。
2.2 乙方同意在收到上述报酬后,停止所有与本工程相关的工作,并在____天内撤离施工现场。
第三条已完成工程的交接3.1 乙方应保证已完成工程部分的质量符合合同要求。
3.2 双方应共同对已完成工程进行检查,并办理交接手续。
第四条材料和设备的处理4.1 对于乙方已采购的材料和设备,甲方同意按照市场价进行回购。
4.2 乙方应提供所有材料和设备的详细清单,并保证其完好无损。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工作报酬,应向乙方支付违约金,违约金为未支付金额的%。
5.2 如乙方未能按时撤离施工现场或保证已完成工程质量,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。
6.2 如协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条协议的生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第八条附加条款8.1 双方在此确认,本协议的签订是基于双方的自愿和平等协商,不存在任何强迫或欺诈行为。
8.2 双方在此确认,本协议的签订是双方真实意愿的表达,双方均已充分理解本协议的内容和后果。
(此处可以继续添加其他具体条款,如保密条款、知识产权归属、后续服务等)甲方(签字):____乙方(签字):____签订日期:____年____月____日解除工程合同协议书精选3篇(二)由于您的请求中包含了创建一个解除建设工程合同协议书范本,但同时要求总字数必须超过1500字,这与您提供的660字的指示相矛盾。
解除施工合同协议书3篇
解除施工合同协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1解除施工合同协议书甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)为了依法规范解除双方之间签订的施工合同,保护双方的合法权益,经双方友好协商达成如下解除协议:一、根据甲方和乙方签订的《施工合同》,双方约定乙方为甲方提供施工服务。
但因太多不可控因素干扰施工进程,导致乙方无法按时完工,严重影响甲方的正常生产经营,甲方在经过充分沟通和协商后决定解除该施工合同。
二、解除合同的原因为不可抗力因素导致施工无法按时完工。
根据双方签订的合同法律条款,甲方有权解除该合同,乙方应立即停止施工,并清理现场。
三、甲方应承担乙方在合同约定期限内实际发生的施工费用,不得支付额外的违约金。
乙方应当按照甲方的要求,将施工现场交接给甲方,并提供相关材料和施工记录。
四、双方保证协商解除合同的过程公平公正,不存在任何勒索、胁迫等不正当手段。
如有一方未履行本协议产生的义务,应承担相应的法律责任。
五、本协议解释权归双方所有,并自双方签字生效。
协议签署地点为(签署地点),签署日期为(签署日期)。
甲方(盖章):乙方(盖章):(甲方授权代理人签字)(乙方授权代理人签字):篇2解除施工合同协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于,甲乙双方于____年____月____日签订了《施工合同》,约定乙方承担甲方的某项目施工工作;经甲、乙双方友好协商,甲方提出解除施工合同。
为明确解除合同的具体事宜,现达成如下协议:一、解除合同的原因鉴于______(具体情况),甲方提出解除《施工合同》,乙方同意解除。
二、解除合同的方式1. 甲方提出解除,乙方同意解除,解除合同生效。
2. 乙方应按照现有进度,做好交接工作,并对已进度的工程进行交地、交权交料等相关事宜。
三、违约责任1. 根据合同解除的原因,不会对一方或双方产生违约责任。
2. 如果因为合同解除,给对方造成损失的,由违约方承担全部责任。
四、变更合同鉴于合同解除,原有的合同约定无效。
施工合同解除协议书模板
施工合同解除协议书甲方:____________乙方:____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《施工合同》(以下简称“原合同”)编号为_____,鉴于以下原因,甲乙双方经友好协商,同意解除原合同,现达成如下协议:一、解除合同1.1 甲乙双方同意自本协议签订之日起,解除原合同。
1.2 本协议签订后,原合同即被视为无效,甲乙双方不再受原合同的任何条款约束。
二、合同解除后的处理2.1 乙方应按照甲方的要求,将已施工的工程部分进行整改,直至达到原合同约定的质量标准。
整改所需费用由乙方承担。
2.2 乙方应按照甲方的要求,将施工设备、材料等从施工场地搬离,并将场地恢复至原状。
搬离和恢复场地所需费用由乙方承担。
2.3 乙方应按照原合同约定,向甲方支付违约金。
违约金的计算方式如下:(1)已施工部分工程款的__%;(2)因乙方原因导致工程延期交付的,每延期一日,乙方应支付原合同工程款的__%。
2.4 乙方应按照甲方的要求,向甲方支付原合同约定的其他费用,包括但不限于设计费、监理费等。
三、合同解除后的权利和义务3.1 甲乙双方同意,本协议签订后,原合同中的权利和义务即告终止,双方不再追究对方的原合同责任。
3.2 乙方应按照本协议约定,承担相应的违约责任。
3.3 本协议签订后,甲乙双方应积极履行本协议约定的义务,确保工程质量和进度。
四、其他约定4.1 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
4.2 本协议的修改、补充必须采用书面形式,经甲乙双方共同签署。
4.3 本协议解除原合同,不得影响甲乙双方在原合同之外的其他合同关系。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签订日期:____年__月__日(注:以上模板仅供参考,具体内容请根据实际情况和法律法规进行修改和完善。
)。
解除建筑施工合同协议书3篇
解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同(以下简称“合同”),因___________(具体原因),经双方友好协商,一致决定解除该合同,并达成如下协议:一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。
2. 解除合同的具体原因为_______________。
3. 合同解除后,甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。
二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元,作为解除合同的经济补偿。
2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。
三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。
2. 本协议如有争议,应协商解决;协商不成的,应依法解决。
甲方(委托方):______________签字:年月日乙方(承包方):______________签字:年月日备注:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
篇2解除建筑施工合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同,协商一致解除以下约定:一、解除原因因双方合作期间发生以下事由,导致无法继续履行原合同,经双方友好协商,作出如下决定:1. 在施工过程中,双方出现分歧和纠纷,致使合作关系恶化,无法达成合作共识,影响项目进展;2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化,导致原合同无法继续履行或达到预期效果;3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件,协商解除合同,避免日后产生更大的损失;4. 由于不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致无法按原约定进行建筑施工,需解除合同。
二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同,互不需要对方承担任何违约责任;2. 解除合同后,双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款;3. 双方应在解除合同后的15个工作日内,完成相关款项的清算及结算工作;4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。
解除工程合同协议书三方
甲方(建设单位):________乙方(施工单位):________丙方(监理单位):________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“施工合同”),合同编号为________,施工合同约定由乙方承包甲方位于________的________工程项目的施工任务。
丙方作为监理单位对施工合同履行情况进行监督管理。
现因以下原因,经甲乙双方协商一致,并征得丙方同意,决定解除施工合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经三方友好协商,达成如下协议:一、解除原因1. 甲方原因:(1)甲方因资金周转困难,无法按时支付乙方工程款;(2)甲方要求乙方对工程进行设计变更,但未与乙方协商一致;(3)甲方提供的工程资料不完整,影响施工进度。
2. 乙方原因:(1)乙方施工质量不达标,存在安全隐患;(2)乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务;(3)乙方在施工过程中存在偷工减料现象。
3. 丙方原因:(1)丙方在监理过程中未能及时发现并制止乙方施工质量不达标的问题;(2)丙方在监理过程中未能有效监督乙方按合同约定的时间节点完成施工任务。
二、解除方式1. 本协议自三方签字盖章之日起生效,施工合同自本协议生效之日起解除。
2. 乙方应立即停止施工,并按照甲方要求进行工程清理,确保现场整洁。
3. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,扣除因乙方原因造成的损失。
4. 丙方应继续履行监理职责,对施工现场进行监督,确保工程清理工作顺利进行。
三、责任承担1. 甲方应承担因解除施工合同给乙方造成的损失,包括但不限于工程款、材料费、人工费等。
2. 乙方应承担因施工质量不达标、未按合同约定的时间节点完成施工任务等给甲方造成的损失。
3. 丙方应承担因监理不到位、未能及时发现并制止乙方施工质量不达标等问题给甲方造成的损失。
四、其他事项1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
解除施工合同协议书9篇
解除施工合同协议书9篇第1篇示例:解除施工合同协议书尊敬的合作方:根据双方原先签订的施工合同,经过双方沟通协商,自愿解除施工合同,并达成以下协议:一、解除原因经双方协商一致,由于项目计划变更,资金问题等原因,双方自愿解除原先签订的施工合同。
双方经过充分沟通,认为解除合同是符合双方利益最大化的选择。
二、解除方式根据双方协商一致,本合同自双方签字盖章之日起生效。
双方工作人员应立即停止相关施工活动,并做好交接工作。
三、解除后责任1.施工方应将已经完成且符合标准的施工部分及时交付给业主方,并做好相关验收工作。
四、解除后补偿经双方协商一致,对于因解除合同而导致的经济损失,双方按照合同约定进行补偿或赔偿。
五、解除合同文件处理1.解除合同后,双方应做好关于合同解除的文件处理,保留相关证据材料以备查验。
2.解除合同后,解除合同书及相关文件由双方各自保存,并不得对外泄露。
六、其他事宜本协议经双方共同签字盖章后生效,对双方具有法律约束力。
在共同遵守协议的基础上,双方友好解除合同,共同维护双方合作关系,维护双方声誉。
【业主方签字及盖章】日期:特此协议!以上就是关于解除施工合同协议书的内容,希望双方能够理解并遵守协议内容,达成双方满意的结果。
感谢合作!第2篇示例:解除施工合同协议书甲方:(甲方公司名称)乙方:(乙方公司名称)根据双方签订的《施工合同》(合同编号:),经协商一致,自愿解除该合同。
具体事宜如下:一、解除合同的原因双方经过充分沟通和协商,由于某种原因导致无法继续履行该合同,为避免造成更大损失,双方一致同意解除合同。
二、解除合同的方式双方一致同意以书面方式解除合同,不再继续履行合同内容。
三、解除合同的效力自双方签字盖章之日起,本协议立即生效。
自协议生效之日起,双方不再具有相互义务和责任。
四、解除合同后的处理1.乙方应在解除合同后的7个工作日内,将已发生的工作和费用进行结算,并做好相关归档工作。
2.双方应共同保管好已签订的合同文件,确保相关资料的完整性和保密性。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同(以下简称“原合同”),现因某些原因,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,决定解除原合同。
为明确双方权益,特订立本解除施工合同协议书(以下简称“本协议”)。
一、协议目的双方一致同意解除原合同,并达成以下协议条款,以明确解除原合同的相关事宜及后续安排。
二、解除原因双方经过充分协商,确定解除原合同的原因是:[具体原因,如工期延误、成本超出预算、不可抗力因素等]。
三、解除日期本协议自双方签署之日起,原合同即行解除。
双方确认解除日期为XXXX年XX月XX日。
四、已完成的工程及付款1. 截至解除日期,乙方已完成的工程量及其对应的款项,经双方确认无误后,甲方应按原合同约定进行支付。
2. 对于已完成的工程,双方应提供详细的结算报告和验收证明。
五、未完成的工程及后续处理1. 对于原合同中未完成的工程部分,双方应共同确认并列出详细清单。
2. 双方就未完成的工程部分达成新的协议或按甲方要求进行处置。
3. 因解除原合同导致的未完工程损失,双方应按照公平、合理的原则协商解决。
六、担保与索赔1. 双方同意,除本协议明确约定的外,互不追究对方的违约责任及赔偿责任。
2. 任何一方不得就原合同的履行或解除向对方提出任何形式的担保或索赔要求。
七、保密条款双方应严格履行本协议涉及的保密义务,对于本协议内容及相关资料,除法律规定的必要披露外,不得向第三方泄露。
八、争议解决因本协议的解释、履行或与本协议有关的争议,双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议是原合同的补充和修改,与原合同具有同等法律效力。
如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
解除施工合同协议书5篇
解除施工合同协议书5篇篇1解除施工合同协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)经双方友好协商,自愿解除施工合同,达成如下协议:一、协议解除施工合同的原因因甲方与乙方在合同履行过程中,存在一定的分歧和矛盾,影响了双方的合作关系和施工进度,经双方协商一致,决定解除原合同,另行协商重新签订合同。
二、解除合同的方式及时间1.本协议自双方签字生效之日起,原合同即告终止;2.乙方应在签订本协议后15个工作日内,完成原合同下的所有施工工作,并做好工程结算和交接工作。
三、双方权利义务1.原合同终止,甲方无需再向乙方支付原合同约定的施工款项;2.乙方应将已完工的施工项目如实如数交付给甲方,并如实披露原合同下各类费用的清单;3.双方应保持友好合作关系,在遵守法律法规和合同约定的前提下,共同完成解除合同后的相关手续和工作。
四、任何争议解决双方如对本协议的解释和履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
五、其他1.本协议自双方签字生效;2.本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
3.本协议所涉及的其他事项,双方另行协商确定。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:以上为解除施工合同协议书,双方应严格按照协议的约定执行,共同维护双方的合法权益。
希望双方在解除合同后能够和平分手,共同期待未来更好的合作机会。
篇2解除施工合同协议书甲方:______________(委托方名称)乙方:______________(施工方名称)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就解除施工合同事宜达成如下协议:一、甲方委托乙方进行______________工程项目的施工,双方于______________签订了《施工合同》,合同编号为______________。
二、因______________原因,甲方与乙方就施工合同的解除事宜进行协商,双方一致同意解除上述合同。
终止施工合同协议书(通用14篇)
终止施工合同协议书(通用14篇)终止施工合同协议书终止施工合同协议书篇1甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:彰武县飞龙铝塑型材销售中心。
地点:彰武县建材市场院内。
二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。
工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。
五、付款方式方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。
六、总工期要求七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日简单建筑施工合同范本5发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:一、工程项目1、工程名称:2、工程地址:3、工程范围:4、承包造价:元(大写:)。
解除施工协议书(3篇)
解除施工协议书(3篇)解除施工协议书(精选3篇)解除施工协议书篇1发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求,解除双方于_____年_____月_____日签定的《_______________》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:一、工程概况:1、工程地点:2、工程内容:3、工程造价:二、协议内容:1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后,立即生效。
协议书一式_____份,由双方各收执_____份。
甲方:乙方:解除施工协议书篇2发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求,解除双方于_____年_____月_____日签定的《_______________》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:一、工程概况:1、工程地点:2、工程内容:3、工程造价:二、协议内容:1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后,立即生效。
解除工程合作协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:________________甲方(工程承包方):________________乙方(工程委托方):________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《工程合作协议》(以下简称“原协议”),现因______(具体原因,如:合同履行完毕、不可抗力、违约等原因)经双方友好协商,决定解除原协议。
为明确双方的权利义务,特订立本解除协议,作为原协议的补充。
一、解除协议的生效1. 本解除协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 自本解除协议生效之日起,原协议中未履行完毕的条款终止履行。
二、合同解除后的权利义务1. 甲方应立即停止原协议约定的工程项目的施工,并确保施工现场的安全和环境保护。
2. 乙方应配合甲方进行工程项目的收尾工作,包括但不限于:(1)提供必要的工程资料和文件;(2)协助甲方办理相关验收手续;(3)协助甲方处理工程尾款结算事宜。
3. 甲方在工程收尾过程中,如需乙方提供协助的,应提前通知乙方,并支付相应的费用。
4. 双方应共同负责处理因合同解除而产生的债权债务关系,包括但不限于:(1)甲方应向乙方支付已完成的工程款及相应的利息;(2)乙方应向甲方支付已预付的工程款及相应的利息;(3)双方应共同承担因合同解除而产生的其他费用。
5. 双方应保证在合同解除后,各自承担的责任和义务不受影响。
三、知识产权和保密1. 双方在原协议履行过程中所形成的知识产权归各自所有,但双方在原协议中约定的知识产权归属另有约定的除外。
2. 双方对本解除协议的内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
四、争议解决1. 双方在履行本解除协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 诉讼费用由败诉方承担。
五、其他1. 本解除协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本解除协议未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本解除协议具有同等法律效力。
解除施工合同协议书6篇
解除施工合同协议书6篇第1篇示例:解除施工合同协议书尊敬的甲方(施工方):鉴于双方在XX年XX月XX日签订了施工合同,就有关项目进行合作,经过一段时间的合作,双方发现存在以下问题:1. 甲方对工程进度的控制不力,导致工期延误;2. 甲方提供的施工人员技术水平不符合合同要求;3. 甲方未按照合同规定提供足够的施工材料和设备。
鉴于上述问题严重影响了工程的进展和质量,为了避免进一步损害双方利益,经双方协商一致,决定解除原施工合同,特制作此解除施工合同协议书,约定如下:一、解除施工合同1. 双方同意自本协议签署之日起,解除原施工合同,终止合同约定的各项义务和责任。
2. 双方不再有任何施工和合作义务,双方解除原合同后,各自承担自己的费用和损失。
二、解除的方式1. 双方经协商一致决定解除施工合同,双方不再继续履行原合同内容。
2. 双方解除后,对原合同的纠纷和争议一律按照本协议的约定进行处理。
三、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至解除合同之日止。
2. 若双方因解除合同造成损失,由双方各自承担相应的责任和赔偿。
3. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
签署人:(甲方)(乙方)日期:XXXX年XX月XX日特此协议书与行。
以上就是关于解除施工合同协议书的内容,双方经过充分协商,并达成一致意见,为了避免进一步的纠纷和损失,特制作此协议书,希望双方能够友好解决问题,共同维护双方的合法权益。
希望双方以此次协议为新出发点,开展更加良好的合作关系。
第2篇示例:解除施工合同协议书尊敬的合作方:根据双方之间签订的《施工合同》,因我方的特殊情况,不得已决定解除该合同。
现就解除合同事宜,特向贵公司告知,并达成以下协议:一、解除合同原因由于我方项目资金预算不足,无法继续按照合同约定付款给贵公司,因此决定解除合同。
我方项目进度滞后,无法保证按照合同约定的时间节点完成施工任务,为避免给贵公司造成不必要的损失,故决定解除合同。
建设工程解除协议书范本(3篇)
第1篇甲方(建设单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为:______。
现因以下原因,双方经友好协商一致,决定解除合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方达成如下协议:一、解除合同的原因1. 甲方原因:(1)甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料、施工图纸等;(2)甲方未按照合同约定支付工程款;(3)甲方违反合同约定,擅自变更工程设计;(4)甲方其他违约行为。
2. 乙方原因:(1)乙方未按照合同约定进行施工,存在质量问题;(2)乙方未按照合同约定按时完成工程;(3)乙方违反合同约定,擅自停工;(4)乙方其他违约行为。
3. 其他原因:(1)不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等;(2)合同约定的其他解除情形。
二、解除合同的程序1. 双方应于本协议签订之日起__日内,将本协议书面通知对方,并提交相关证明材料。
2. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。
3. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理工程结算手续,甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。
三、解除合同后的处理1. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
3. 乙方应退还甲方已支付的预付款、保证金等款项。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。
《施工合同解除及退场协议书》
施工合同解除及退场协议书甲方(发包方):注册地址:法定代表人:乙方(承包方):注册地址:法定代表人:鉴于甲乙双方于___年___月___日签订的《施工合同》(以下简称“原合同”),现双方因___(解除合同原因),经友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,达成如下合同解除及退场协议:第一条合同解除1.1 自本协议签订之日起,双方原合同正式解除,双方应相互返还合同履行中所取得的利益,并就解除合同的相关事宜进行清算。
1.2 合同解除不影响双方在合同解除前已经履行的部分的效力,但对于未履行部分或未完全履行部分,应依据本协议的约定进行处理。
第二条工程退场2.1 乙方应在本协议签订之日起___日内撤出其在施工现场的所有人员、设备和材料,并确保施工现场的整洁和安全。
2.2 乙方在退场过程中,应对现场的设备、材料进行清点和记录,并与甲方代表进行交接,确保现场财产的完整和无损坏。
2.3 乙方退场完成后,甲方应出具书面的退场确认书,确认乙方已按协议约定完成退场工作。
第三条工程款结算3.1 双方同意,对已完成工程量及其对应的工程款进行结算。
结算基准日为本协议签订之日。
3.2 双方应共同委托具有相应资质的第三方机构对已完成工程量进行核实和评估,评估结果作为工程款结算的依据。
3.3 甲方应在收到评估报告之日起___日内,向乙方支付已完成工程量对应的工程款。
具体支付金额及方式以评估报告为准。
第四条违约责任4.1 任何一方违反本协议约定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。
赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失以及为实现债权所支出的合理费用。
4.2 乙方未按本协议约定时间退场的,每延迟一天,应向甲方支付违约金人民币___元。
4.3 甲方未按本协议约定时间支付工程款的,每延迟一天,应向乙方支付违约金人民币___元。
第五条保密条款5.1 双方应对因本协议的签订、履行而知悉的对方商业秘密及其他保密信息予以保密,非经对方书面同意,不得向任何第三方披露。
工程施工合同解除说明书
工程施工合同解除说明书【工程施工合同解除说明书】甲方(建设单位):_________________乙方(承包单位):_________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为:_________________。
根据原合同约定,由乙方负责甲方位于_________________地点的工程项目(以下简称“该工程”)的施工工作。
现因以下原因,甲乙双方协商一致,决定解除上述工程施工合同:一、合同解除原因:1. 项目调整:由于_________________(具体原因)导致工程无法继续执行。
2. 合同履行困难:因_________________(具体原因)造成合同无法正常履行。
3. 双方协商:基于_________________(具体原因)的考虑,双方同意解除合同。
二、合同解除效力:1. 合同自本解除说明书签署之日起,原合同自动终止,双方不再承担原合同项下的权利义务。
2. 对于已经履行的部分,双方应根据实际情况进行清算,并按照原合同及相关法律规定处理。
三、经济结算:1. 根据原合同约定及实际完成的工程量,甲乙双方应进行工程款项的结算。
2. 如存在违约行为,违约方应根据原合同及相关法律规定承担相应的违约责任。
四、争议解决:如在合同解除过程中出现争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定:1. 本解除说明书一经双方签字盖章,即具有法律效力。
2. 本解除说明书未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日【结语】。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
发包方: 承包方: 解除工程施工合同协议书
以下简称甲方
以下简称乙方
由于甲方对其发包的工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求,解除双方年月日签定的《屋面卷材防水施
工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:
—、工程概况:
1、工程地点:。
2、工程内容:
3、承包范围:
4、 ______________________________________ 工程造价:约万元(大写):
元。
二、协议内容:
1、甲乙双方同意解除年月日签订的《屋面卷材防水施工合同》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务
关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。
本协议由双方签字盖章后,立即生效。
协议书一式四份,由双方各收执两份, 甲方:乙方:。