名词解释,建设工程保险合同6篇

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

名词解释,建设工程保险合同6篇
篇1
一、名词解释
建设工程保险合同是指投保人与保险人在平等、自愿、协商一致
的基础上,为保障建筑工程项目及其相关利益的安全,明确双方权利
与义务关系的协议。

该合同旨在通过保险的方式,为建筑工程项目在
遭受风险事故时提供经济保障,以减少工程损失和维护合同双方的合
法权益。

二、合同内容
(一)合同当事人
1. 投保人:指具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织,对建设工程进行投保,享有保险利益并承担支付保险费的义务。

2. 保险人:指承担保险责任的保险公司,按照合同约定承担赔偿
或给付保险金的责任。

(二)保险标的
本保险合同的标的为建筑工程项目及其相关利益,包括但不限于建筑物、构筑物、道路、桥梁、管道等土木工程项目及其附属设施。

(三)保险金额及保险费
1. 保险金额:投保人根据工程实际价值及风险状况,与保险人共同确定的保险赔偿最高限额。

2. 保险费:投保人应按照合同约定支付保险费,保险费的计算方式及支付期限由双方约定。

(四)保险责任
1. 财产损失:因火灾、爆炸、雷电、暴雨、洪水等风险事故导致的保险标的损失,保险人应按照合同约定承担赔偿责任。

2. 第三者责任:因保险标的导致的第三者人身伤亡或财产损失,保险人应按照合同约定承担赔偿责任。

3. 其他附加保险责任:双方可约定其他附加保险责任,如停工损失险、工程质量保证保险等。

(五)除外责任
1. 战争、军事行动等不可抗力导致的损失。

2. 投保人的故意行为或重大过失导致的损失。

3. 其他双方在合同中明确约定的除外责任。

(六)保险期间
本保险合同的保险期间自工程开工之日起计算,至工程竣工并完成验收之日止。

如需延长保险期间,双方应另行协商并签订补充协议。

(七)赔偿处理
1. 发生保险事故后,投保人应立即通知保险人,并按照合同约定提供相关资料。

2. 保险人在收到完整索赔资料后,应在约定时间内核定损失并进行赔偿。

3. 投保人应积极配合保险人进行事故调查及损失核定工作。

(八)合同解除与终止
1. 合同解除:双方协商一致,可以解除本合同。

解除合同时,应按照合同约定处理相关事宜。

2. 合同终止:本保险合同在保险期间届满时自动终止。

如需要继续投保,双方应重新签订保险合同。

三、其他条款
(一)争议解决:本合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(二)本合同一式两份,投保人与保险人各执一份,具有同等法律效力。

(三)本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

(四)本合同未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

以上为建设工程保险合同的名词解释及合同内容,双方在签订合同时应认真阅读并理解相关条款,确保合同的有效履行。

(以下无正文)
投保人(盖章):______________ 保险人(盖章):______________ 日期:___________ 日期:___________ 签订地点:___________ 签订地点:___________
篇2
一、名词解释
建设工程保险合同是一种特殊的保险合同,主要指的是承保建设工程项目期间的风险损失保险。

在合同中,投保人为保护其所负责的建设工程,选择向保险公司支付保险费以获得相应的风险保障。

当投保的建设工程遭受损失时,保险公司将根据合同规定进行赔偿。

本保险合同的主要目的旨在通过分散风险、分担损失,保护各方的经济利益和建设工程项目的顺利推进。

该保险合同所涵盖的标的范围包括建筑物、设备、材料以及与之相关的其他财产和利益。

(一)合同当事人及保险公司名称:____________(具体保险公司名称)建设工程保险合同条款说明如下:
(二)投保人信息:投保人名称、地址、联系方式等。

(三)保险标的:详细列明建设工程的名称、地址、开工日期、预计竣工日期、建设内容及其风险情况等信息。

同时注明具体的投保标的价值以及标的明细表等。

篇3
一、名词解释
建设工程保险合同是指建设单位作为投保人,基于对建设工程的保障需求,向保险人支付保险费,保险人在建设工程出现风险事故时按照合同约定承担赔偿责任的合同。

该合同主要涵盖建设工程的各个阶段的保险需求,包括工程开工前的预备阶段、施工期间以及竣工后的缺陷责任期等。

其主要目的是保障建设工程的顺利进行,减少因不可抗力等因素造成的损失。

(一)合同双方
甲方(投保人):__________(建设单位名称)
乙方(保险人):__________(保险公司名称)
(二)保险标的
本合同的保险标的是甲方建设工程的全部财产及相关责任,包括
但不限于建筑物、设备、材料以及施工过程中可能引发的第三方责任等。

(三)保险金额与保险费
1. 甲方应按照建设工程的实际情况,合理选择保险金额。

保险金
额一经确定,不得随意更改。

2. 甲方应按照本合同约定支付保险费。

乙方在收到保险费后,应
按照约定开始承担保险责任。

(四)保险责任
1. 乙方在保险期间内对甲方建设工程因自然灾害、意外事故等原
因造成的损失承担赔偿责任。

具体赔偿范围包括但不限于建筑物损失、设备损失、材料损失等。

2. 因甲方原因造成的工程质量缺陷导致的损失,乙方不承担赔偿责任。

3. 若发生第三方责任事故,乙方按照约定承担甲方因此产生的赔偿责任。

(五)保险期间
本合同的保险期间自工程开工之日起至工程竣工并完成缺陷责任期止。

具体保险期间由甲乙双方根据实际情况约定。

(六)合同解除与终止
1. 在保险期间内,甲乙双方均不得随意解除合同。

如因特殊原因需要解除合同的,应提前通知对方,并协商一致后办理相关手续。

2. 保险事故发生后,乙方应按照约定承担赔偿责任,合同不得因任何原因解除。

3. 合同到期或保险期间届满时,本合同自然终止。

(七)争议解决
本合同在履行过程中发生争议的,甲乙双方应首先协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

三、其他条款
(一)甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定,履行各自的义务。

(二)本合同未尽事宜,可由甲乙双方协商补充。

经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

(三)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方(投保人):__________(盖章)
法定代表人:__________(签字)
日期:__________年______月______日
乙方(保险人):__________(盖章)
法定代表人:__________(签字)
日期:__________年______月______日
篇4
一、名词解释
建设工程保险合同是指由工程建设单位或业主(即投保人)与保险公司(即保险人)之间签订的,旨在为工程建设过程中可能出现的风险提供保障的合同协议。

该合同主要约定了投保人与保险人之间的权益
关系,规定了保险责任、保险标的、保险金额、保险期限等重要内
容。

二、合同协议内容
一、合同双方
甲方(投保人):__________________(工程建设单位或个人)
乙方(保险人):__________________保险公司
二、保险标的
本合同涉及的保险标的是甲方投资建设的工程项目,包括但不限于建筑物、构筑物、道路、桥梁、隧道等。

三、保险金额与保险价值
1. 甲方按照工程实际投资金额向乙方投保,具体保险金额由双方商定并在合同中明确记载。

2. 保险价值以保险事故发生时工程实际价值为准。

四、保险责任
1. 乙方对甲方在保险期限内因自然灾害、意外事故等原因造成的工程损失,按照合同约定承担赔偿责任。

2. 具体保险责任范围、赔偿限额、免赔额等详见合同条款。

五、保险期限
本合同的保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

具体保险期限在合同中明确约定。

六、保险费及支付方式
1. 甲方应按照合同约定向乙方支付保险费。

2. 甲方可选择一次性支付或分期支付保险费,具体支付方式及期
限在合同中约定。

七、合同解除与终止
1. 合同双方均有权在符合法律规定的情形下解除本合同。

2. 合同终止后,乙方应按照合同约定进行理赔。

八、争议解决
1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任
何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款
1. 双方可根据实际需要,在本合同基础上签订补充协议。

补充协
议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

十、名词解释补充
1. 自然灾害:指地震、洪水、台风、火灾等不可抗力的自然现象。

2. 意外事故:指在工程建设过程中发生的突发事件,如爆炸、坍
塌等。

3. 工程损失:指因保险事故导致的工程本身损失,包括直接损失
和间接损失。

三、格式要求与美观性、清晰性检查
1. 合同格式严格按照法律文本格式要求,包括标题、合同编号、
甲乙双方信息、正文内容、签字盖章等部分。

2. 合同内容条理清晰,逻辑严谨,用词准确,避免产生歧义。

3. 合同版式美观,字体统一,字号适中,边距合理,便于阅读和理解。

4. 合同中的条款内容需用加粗或下划线等方式突出显示,以便于双方快速找到相关内容。

篇5
一、名词解释
建设工程保险合同是指由工程建设单位或业主(即投保人)与保险公司(即保险人)签订的,约定以建设工程项目及其相关人员(包括建设者和第三者)为保险标的,对可能发生的财产损失、人身伤害等风险进行保障的法律合同协议。

该合同规定了保险责任的种类、范围、保险金额、保险费率、保险期限、赔偿处理方式以及其他相关事宜。

二、合同主要内容
(一)合同双方
甲方(投保人):____________________(工程建设单位或业主)乙方(保险人):____________________(保险公司)
(二)保险标的
本合同涉及的保险标的是甲方的建设工程项目及其相关人员,包括但不限于建筑物、构筑物、机械设备、材料以及施工现场的人员等。

(三)保险责任与范围
1. 财产一切险:对因自然灾害、意外事故等原因造成的工程及其相关财产的损失进行赔偿。

2. 建筑工程第三者责任险:对因工程造成的第三者人身伤亡或财产损失进行赔偿。

3. 施工人员意外伤害险:对施工现场人员因意外伤害导致的医疗费用、残疾赔偿、死亡赔偿等进行赔偿。

(四)保险金额与费率
1. 保险金额:双方根据工程实际情况约定保险金额,具体以工程量清单、合同价为依据。

2. 保险费率:根据保险责任种类、工程风险程度、投保人信用等因素确定保险费率。

(五)保险期限
本保险合同的保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

如工程延期,需双方协商并书面确认保险期限的延长。

(六)赔偿处理
1. 赔偿申请:发生保险事故后,甲方应及时通知乙方,并按照乙方要求提供有关证明材料。

2. 赔偿核定:乙方收到赔偿申请后,将及时进行赔偿核定,并在约定时间内支付赔款。

3. 赔偿范围与限额:赔偿范围以合同约定为准,赔偿金额以保险金额为限。

(七)投保人义务
1. 按时足额缴纳保险费。

2. 严格遵守国家法律法规及工程建设相关标准,加强安全管理。

3. 及时向乙方提供与保险事项有关的资料。

4. 如发生工程变更、风险增加等情况,应及时通知乙方。

(八)保险人义务
1. 按照合同约定承担保险责任。

2. 对甲方的赔偿请求进行及时处理。

3. 保守甲方的商业秘密。

4. 对甲方进行风险管理,提供安全建议。

(九)违约责任
1. 双方应遵守本合同的各项约定,如一方违约,应承担违约责任。

2. 如因违约导致合同无法继续履行,另一方有权解除合同。

(十)争议解决
本合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可提交仲裁或向人民法院起诉。

三、其他事宜
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜,可由双方协商补充。

甲方(投保人):____________________(盖章)乙方(保险人):____________________(盖章)日期:____________________ 日期:____________________ 签约地点:____________________ 签约地点:____________________ 证明人:____________________证明人:
____________________ 等根据实际需要在以上合同的基础上进行适当修改和补充以达到完整和满足要求的目的请注意在签订此类合同时应遵守当地的法律法规并根据具体情况进行修改以确保合同的合法性和有效性
篇6
一、名词解释
建设工程保险合同是指投保人与保险人在平等、自愿、协商一致的基础上,为应对建设工程可能面临的风险而订立的保险合同。

该合同旨在通过保险的方式,为建设工程项目的顺利进行提供风险保障,保护合同各方的合法权益。

二、合同内容
(一)合同当事人
1. 投保人:指与保险人签订保险合同,按照合同约定支付保险费用的单位和个人。

2. 保险人:指承担保险责任,按照合同约定向投保人赔偿损失或者给付保险金的单位。

(二)保险标的
本保险合同的保险标的是建设工程,包括但不限于建筑物、构筑物、道路、桥梁、隧道等新建、改建、扩建工程。

(三)保险责任
1. 财产损失:因火灾、爆炸、自然灾害等意外事故导致工程本体
及其附属设施损坏的,保险人应当按照合同约定赔偿损失。

2. 工程延误:因保险事故导致工程延误的,保险人应当按照合同
约定承担工程延误的赔偿责任。

3. 第三者责任:因保险事故导致第三者人身伤亡或者财产损失的,保险人应当按照法律规定和合同约定承担赔偿责任。

(四)保险金额与保险费
1. 保险金额:投保人与保险人根据工程性质、规模、风险程度等
因素,协商确定保险金额。

2. 保险费:投保人应当按照合同约定支付保险费,如未按约定支
付保险费的,保险人可解除保险合同。

(五)保险期限
1. 本保险合同的保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格
之日止。

2. 投保人可以根据工程实际情况选择附加保险期限,附加保险期
限应当经保险人与投保人协商一致后确定。

(六)合同解除与终止
1. 双方协商一致,可以解除本合同。

2. 发生下列情形之一的,保险人有权解除本合同:
(1)投保人违反如实告知义务;
(2)投保人支付保险费不符合合同约定;
(3)发生保险事故后,投保人提供虚假证明文件或者编造事故原因。

3. 合同终止的原因包括:
(1)保险期限届满;
(2)双方协商一致解除合同;
(3) 发生法律、行政法规规定的其他合同终止情形。

三、格式要求与注意事项
1. 合同字体应统一采用宋体或仿宋体,字号应适中,以清晰易读为原则。

2. 合同中的条款应分条列项,序号采用数字或小写字母标注,以便查阅和引用。

3. 合同中的专业术语应准确、规范,避免出现歧义或模糊表述。

4. 投保人在签订合同时应如实告知工程风险情况,否则可能影响保险人的承保决定和保险金额。

5. 双方在签订合同时应认真阅读合同条款,确保理解并同意合同条款的内容。

6. 合同文本应妥善保管,以便在需要时查阅和引用。

四、法律效力与争议解决
1. 本保险合同一经签订,即具有法律效力,双方应严格遵守。

2. 如发生合同纠纷,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

相关文档
最新文档