最高院关于工程施工合同

最高院关于工程施工合同
为规范工程施工合同纠纷案件的审理工作，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经最高人民法院研究决定，特制定本解释。

第一条工程施工合同是指甲方委托乙方进行建筑、土木、设施或者其他工程的承包或分
包合同。

第二条工程施工合同的效力：
（一）工程施工合同应当采用书面形式，经双方签字盖章后生效。

未采用书面形式的工程
施工合同，双方一方主张合同无效的，应当举证证明。

（二）工程施工合同应当明确工程的内容、质量、价款、工程期限、保修时间等主要条款。

双方在合同中约定的其他条款，应当符合法律法规和公序良俗的要求。

第三条工程质量的标准：
（一）工程施工应当符合有关国家标准和规范，保证工程的质量符合合同约定的要求。

（二）工程施工合同约定的工程质量标准未与国家标准和规范相符的，应当以合同约定为准。

第四条工程变更与增减项：
（一）工程施工过程中，如发生工程变更的，应当经双方协商一致，并签订变更协议。

未
经双方协商一致的工程变更，对方有权要求追加费用或者减少工程量。

（二）乙方对工程施工过程中发生的增减项，应当及时通知甲方并协商解决。

如甲方未同
意增减项，乙方不得擅自进行，否则应承担相应责任。

第五条工程保修：
（一）工程施工合同约定的保修期限应当符合国家规定，如未约定的，按照国家规定执行。

（二）工程施工合同约定的保修期内，如发生工程质量问题，应当由乙方免费修复。

第六条工程延期与解除：
（一）如因不可抗力或者其他正当原因导致工程延期的，双方应当协商解决。

如无法确定
延期原因，由人民法院根据实际情况判断。

（二）如因一方违约导致工程无法继续进行的，对方有权要求解除合同，违约方应承担相
应责任。

第七条工程施工合同纠纷的解决：
（一）双方在履行工程施工合同过程中发生纠纷的，应当通过友好协商解决。

如协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

（二）人民法院在审理工程施工合同纠纷案件时，应当综合考虑双方的主张和证据，依法作出公正裁决。

第八条本解释自发布之日起生效。

对此前纠纷尚未解决的案件，适用本解释。

最高人民法院
二○○○年○月○日。