安装工合同范本6篇

安装工合同范本6篇
篇1
#甲方（发包方）：_________
公司名称：_________
地址：_________
联系人：_________
联系电话：_________
#乙方（承包方）：_________
公司名称：_________
地址：_________
联系人：_________
联系电话：_________
#根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本安装工工程达成如下协议：
#一、工程概况
1. 工程名称：_________
2. 工程地点：_________
3. 工程范围：_________
4. 工程要求：_________
#二、合同工期
1. 合同签订后，乙方应尽快安排人员进场施工，确保安装工期按时完成。

2. 如遇下列情况，乙方需及时告知甲方，以便协商调整工期：
（1）安装工程量变化；
（2）设计或材料供应延误；
（3）不可抗力因素。

#三、质量及验收标准
1. 乙方需按照相关行业标准及甲方要求进行施工，确保安装质量达标。

2. 工程完工后，乙方需自行进行质量检查，确保无质量问题后方可向甲方提交验收申请。

3. 甲方在收到乙方的验收申请后，将组织相关人员进行验收。

验收标准为：_________。

4. 如验收不合格，乙方需按照甲方要求的时间进行整改，并承担整改费用。

#四、付款方式及结算
1. 付款方式：按工程进度分期付款。

具体支付时间和金额由双方协商确定。

2. 结算方式：工程完工并通过验收后，双方进行结算。

结算依据为合同约定的单价及实际完成的工程量。

#五、违约责任
1. 甲方若未按时支付工程进度款或未按时提供材料，需承担相应的违约责任。

2. 乙方若未按时完成施工任务或施工质量不合格，需承担相应的违约责任。

同时，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。

3. 双方若有其他违约行为，需按照相关法律法规承担相应责任。

具体责任承担方式由双方协商确定。

#六、争议解决方式
1. 合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 诉讼过程中，双方需尊重法院判决，依法履行相关义务。

判决
生效后，双方应积极配合执行，确保判决得到有效执行。

若一方不履
行判决义务，另一方有权向法院申请强制执行。

3. 在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款约定的义务，确保合同的正常进行。

对于已经终止或无法继续履行的部分，双方应
协商解决方案。

协商不成的，按照相关法律法规处理。

同时，双方应
积极配合相关部门进行调解和仲裁工作，以便尽快解决争议问题。

总之，在争议解决过程中，双方应遵循法律法规和公平诚信的原则进行
协商和处理。

篇2
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签
订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程承包方式：
4. 工程范围和内容：
第二条工程期限
1. 本工程合同总工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。

2. 如有下列情况，工期相应顺延：
（1）按施工准备规定，甲方未搞好施工前的准备工作；
（2）因不可抗力导致乙方无法按时开工；
（3）甲方未按时支付工程预付款、工程进度款而影响施工进度；
（4）甲方提出的变更设计或增加工程量；
（5）其他非乙方原因造成工程不能按时完工。

第三条工程价款及支付方式
1. 本工程总造价为人民币XX元整（￥XX），其中设计费为人民币XX元整（￥XX），材料费为人民币XX元整（￥XX），施工费为人民币XX元整（￥XX）。

具体单价及工程量详见附件《工程报价单》。

2. 支付方式：
（1）合同签订后，甲方应支付合同总金额的XX%，即人民币XX 元整（￥XX）作为工程预付款；
（2）工程施工过程中，甲方应支付合同总金额的XX%，即人民币XX元整（￥XX）作为工程进度款；
（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总金额的剩余款项，即人民币XX元整（￥XX）。

第四条工程质量及验收标准
1. 工程质量必须达到合格标准。

具体验收标准按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）及相关规定执行。

2. 乙方应建立质量检查制度，确保工程质量符合要求。

甲方有权
对工程质量进行监督，并提出改进意见。

3. 工程竣工验收时，乙方应向甲方提交工程验收报告及相关资料。

甲方应在收到验收报告后尽快组织验收，并签署验收意见。

第五条甲方责任与义务
1. 甲方应负责施工场地的土地、房屋等使用权的协调，确保乙方
能够顺利进场施工。

2. 甲方应按时支付工程款项，确保工程进度不受影响。

如因甲方原因造成工程款项支付延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

3. 甲方应尊重乙方的施工安排和技术指导，不得随意干涉乙方的正常施工活动。

如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。

第六条乙方责任与义务
1. 乙方应确保施工质量符合合同约定及国家相关标准，如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。

2. 乙方应按时向甲方提交施工进度报告及相关资料，确保甲方能够及时了解施工进度情况。

如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

相反，如果甲方的原因导致施工进度延误，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。

总结来说，就是“进度风险共担”原则。

篇3
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的安装工事项，达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________
2. 工程地点：_________
3. 工程内容：_________
4. 工程造价：_________
二、承包方式
乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下内容：
1. 乙方负责购买和安装工程中所需的所有材料和设备。

2. 乙方负责施工过程中的所有费用，包括人工费、材料费、机械
费等。

3. 乙方应按照甲方的要求和时间节点完成施工任务。

三、工期及进度
1. 工程开工日期：_________
2. 工程竣工日期：_________
3. 乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

4. 甲方有权对施工进度进行调整，乙方应积极配合。

四、质量及验收
1. 乙方应严格按照国家和地方的相关质量标准进行施工。

2. 甲方有权对施工质量进行监督，并提出整改意见。

3. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。

甲方应在收到申请后尽快组织验收。

4. 验收标准和方法按照合同条款和甲方要求进行。

五、付款方式及期限
1. 甲方应在合同签订后支付乙方合同总金额的____%作为预付款。

2. 乙方按照施工进度完成阶段性任务后，甲方应支付相应款项。

具体支付时间和金额按照双方协商确定。

3. 工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。

具体支付时间和金额按照双方协商确定。

4. 乙方应在收到款项后出具合法有效的发票。

六、违约责任及赔偿
1. 甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。

如一方违约，应承担相应的违约责任。

2. 因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

包括但不限于直接损失和间接损失。

3. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方应友好协商解决。

如协商不成的，可依法解除合同。

4. 因第三方原因造成合同无法履行的，双方应积极配合处理相关问题。

如处理不成的，可依法解除合同。

5. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额千分之五的违约金。

逾期超过三十天的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿全部损失。

6. 乙方未按照合同约定完成施工任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额千分之五的违约金。

逾期超过三十天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿全部损失。

7. 因乙方施工质量问题导致工程验收不合格的，乙方应负责整改并承担全部费用。

如因整改导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

8. 甲方和乙方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议部分的义务。

篇4
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的安装施工事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________
2. 工程地点：_________
3. 工程内容：_________
4. 工程造价：_________
二、施工范围及要求
1. 乙方负责施工的范围包括：_________
2. 具体施工要求：_________
三、工期及进度
1. 施工工期：自合同签订之日起，乙方应在规定工期内完成施工任务。

如遇特殊情况，需经甲方同意后，可相应调整工期。

2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。

甲方有权对施工进度进行监督。

四、质量与验收
1. 乙方应确保施工质量符合相关标准和要求。

在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督。

2. 施工完成后，乙方应向甲方提交验收申请。

甲方应在收到申请后尽快组织验收。

验收时，乙方应提供完整的施工记录和验收资料。

3. 验收标准和方法：按照相关法规和甲方要求进行验收。

如有争议，可请第三方机构进行鉴定。

五、付款与结算
1. 付款周期：根据施工进度和验收情况，甲方应按期向乙方支付
工程款。

具体付款周期和比例如下：_________
2. 结算方式：工程完工并通过验收后，乙方应向甲方提交结算申请。

甲方应在收到申请后尽快进行结算。

结算时，乙方应提供完整的
结算资料和发票。

3. 付款保证：甲方应确保按时付款，如因甲方原因造成付款延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

六、保修与服务
1. 保修期限：工程完工并通过验收后，乙方应提供一定期限的保
修服务。

保修期限自验收合格之日起不少于一年。

在保修期限内，如
因乙方施工质量问题导致工程出现质量问题或故障，乙方应负责免费
维修。

2. 保修范围：保修范围包括工程主体结构、电气设备、给排水系
统等方面。

对于因甲方使用不当或不可抗力造成的损坏，乙方可收取
合理的维修费用。

3. 保修服务要求：乙方在保修期间内应提供24小时不间断的维修服务。

接到甲方维修请求后，乙方应在规定时间内赶到现场并进行维
修。

如因特殊情况无法及时赶到现场，乙方应提前向甲方说明情况并安排其他方式进行处理。

七、违约责任
1. 甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款或未履行其他合同义务，应承担相应的违约责任。

乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿因此造成的损失。

2. 乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

甲方有权要求乙方返工或返修并赔偿因此造成的损失。

对于因乙方违约导致的工程延误或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3. 甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在诉讼过程中，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。

八、其他约定事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份。

具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充或变更。

协商补充或变更的合同条款与本合同约定具有同等法律效力。

3. 在合同履行过程中如有任何疑问或需要进一步协助时，双方应及时联系沟通以解决问题。

篇5
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方装饰工程的水电安装工项目达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________
2. 工程地点：_________
3. 工程范围：_________
4. 工程内容：_________
二、工期及进度
1. 乙方应严格按照甲方要求的工期完成安装任务。

2. 甲方应根据乙方的安装进度，及时完成相关配合工作。

3. 如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

三、质量与验收
1. 乙方应确保安装工项目的质量符合相关标准和要求。

2. 甲方应在安装完成后进行验收，并提出相应的验收意见。

3. 如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、报酬与支付
1. 甲方应根据合同约定向乙方支付报酬。

2. 乙方在收到甲方的报酬后，应向甲方提供合法的发票和收据。

3. 如因甲方原因未按时支付报酬，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、违约责任
1. 甲乙双方在履行合同过程中，如因一方违约造成另一方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

2. 乙方在安装过程中，如因自身原因造成工期延误或质量问题，应向甲方承担相应的违约责任。

3. 甲方在支付报酬时，如因自身原因造成未按时支付，应向乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决
1. 甲乙双方在履行合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

七、其他约定
1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充。

4. 乙方在安装过程中应注意安全施工，如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

5. 甲方应给予乙方必要的支持和配合，确保安装工项目的顺利进行。

6. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有。

如有任何疑问，双方应友好协商解决。

7. 在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应协商解决方案。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

篇6
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保工程质量、安全和进度，明确双方的权利和义务，特签订本合同。

一、工程概况
1. 工程名称：_________
2. 工程地点：_________
3. 工程内容：_________
4. 工程造价：_________
二、工期要求
1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工期按时完成。

2. 如遇下列情况，乙方可顺延工期：
（1）因甲方原因造成停工；
（2）不可抗力因素导致无法施工。

三、工程质量要求
1. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合标准。

2. 乙方应建立健全的质量管理制度，对施工过程进行全程质量控制。

3. 乙方应接受甲方和监理单位的监督检查，确保工程质量达标。

四、付款及结算方式
1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。

具体支付方式及时间如下：
（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程总价的______%作为预付款；
（2）工程进度过半时，甲方应向乙方支付工程总价的______%；
（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程总价的
______%；
（4）剩余______%的工程款作为质量保证金，待工程保修期满后支付。

2. 乙方应在合同签订后向甲方提供正式的发票。

3. 结算方式：根据施工图纸及变更签证单，按实际发生的工程量进行结算。

五、保修条款
1. 保修期限：工程竣工验收合格后，保修期为______年。

2. 保修范围：除甲方人为损坏外，其余部分均由乙方负责保修。

3. 保修费用：保修期内发生的费用由乙方承担。

六、违约责任
1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价的______%作为违约金。

2. 乙方若未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价的______%作为违约金。

3. 因一方违约造成另一方损失的，违约方应承担赔偿责任。

七、争议解决方式
1. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其余部分应继续履行。

八、其他约定事项
1. 甲方应提供施工所需的水、电等基础设施，并承担相关费用。

2. 乙方应妥善保护施工现场的环境和设施，避免造成损坏。

如有损坏，应照价赔偿。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同一式______份，甲乙双方各执______份。

具有同等法律效力。

未尽事宜，可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。