2023铁路建设工程施工合同协议条款正规范本(通用版)

铁路建设工程施工合同协议条款
1. 合同目的
本合同旨在规范铁路建设工程施工过程中的各方权利义务，确保
施工工作按照法律法规和相关标准进行，保障工程质量和安全。

2. 合同范围
本合同适用于铁路建设工程的施工合作，包括但不限于工作内容：工程施工的准备和组织施工图纸的编制和审批施工材料的采购和使
用施工过程中的质量控制和安全管理工程验收和交付
3. 合同约定
3.1 施工工期
铁路建设工程的施工工期为根据工程规模和实际情况确定的合理
时间，双方需在合同签订后的一周内商议确定具体工期，并在合同附
件中明确记录。

3.2 工程报价和支付方式
•施工企业应提供详细的工程报价，包括人工费用、材料费用、机
械运输费用等，并在合同附件中明确记录。

•工程款项将根据实际施工进度进行支付，支付方式可通过按进度
支付、阶段性支付或分期支付等方式进行，具体方式由双方商议确定。

3.3 质量保证
•施工企业应按照相关标准和规定，保证施工所使用的材料符合质
量要求，确保工程质量达到设计要求。

•施工企业应提供施工工艺和施工方案，并负责监督工艺施工和技
术质量的检查。

3.4 安全管理
•施工企业应制定合理的施工安全管理方案，并指定专人负责安全
工作的组织和落实。

•施工企业应对现场施工人员进行安全培训，切实保障施工过程中
的安全。

3.5 变更和索赔
•如施工过程中需要进行变更，双方应通过书面协商达成一致，并
保证变更符合法律法规和相关标准的要求。

变更所增加的费用、工期
等应在变更前达成协议。

•如施工企业因不可抗力等原因，导致工程延迟或，应及时通知业主方，并提供相关证明材料，双方应进行协商处理。

4. 违约责任
4.1 施工企业违约责任
•如施工企业未按合同约定进行施工或工程质量未达到设计要求，应承担相应责任，并按照业主方的要求进行整改。

•如施工企业严重违约，影响工程进度和质量的，业主方有权解除合同，并要求施工企业承担相应违约责任。

4.2 业主方违约责任
•如业主方未按时支付工程款项，导致施工进度受阻，应承担延期费用和相应的违约责任。

•如业主方提供的设计图纸存在错误，导致施工工程无法按照设计要求进行，应承担相应的责任并及时更正。

5. 合同解除与争议处理
5.1 合同解除
如双方一方严重违约，未能在合理时间内进行整改，并对工程进度和质量造成严重影响的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。

5.2 争议处理
•如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。

•仲裁裁决为终局裁决，双方应按照仲裁裁决结果进行执行。

6. 其他约定
6.1 知识产权
•工程施工过程中产生的技术方案、专利等知识产权由施工企业所有。

•如业主方有合理需求，可与施工企业进行商讨，并在双方协商一致的情况下完成知识产权转让手续。

6.2 保密义务
•双方在合同履行过程中可能接触到对方的商业机密和技术秘密，
应对相关信息予以保密，并不得向第三方泄露。

6.3 合同附件
•本合同具体条款以附件形式详细，为合同的重要组成部分。

•合同双方应共同签署并保存好合同附件，确保合同执行的一致性。

7. 合同生效和期限
本合同经双方签字并盖章后生效，并自合同签订之日起生效，有
效期为工程竣工验收之日止。

是铁路建设工程施工合同协议的基本条款，双方需在具体实施前
进行详细商议并签署正式合同。

本合同的目的是确保合作双方在施工
过程中遵守相关法律法规和标准，保障工程质量和安全。

如有争议，
应通过友好协商或仲裁解决。