10kv配电站施工合同正规范本(2024版)

10kv配电站施工合同正规范本(2024版)
合同编号：__________
单位名称：____________________
单位地址：____________________
联系人：____________________
联系电话：__________________
单位名称：____________________
单位地址：____________________
联系人：____________________
联系电话：__________________
鉴于业主拟建设10kv配电站项目，并委托施工方承担该项目的施
工任务，为确保双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本合同。

第一条工程概况
1.1 工程名称：10kv配电站施工项目
1.2 工程地点：____________________
1.3 工程规模：____________________
1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收等。

第二条合同价格
2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：
_____元。

2.2 合同价格包含：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管
理费、利润及风险费用等。

2.3 合同价格采取固定价格方式，不因材料价格波动、政策调整
等因素而变动。

第三条合同履行
3.1 施工方的义务：
（1）按照约定的工程内容、规模、质量标准和要求完成施工任务；
（2）按照约定的工期完成工程，不得延误；
（3）严格按照国家法律法规、施工标准和行业规范进行施工；
（4）确保工程质量，不得出现质量问题；
（5）负责工程验收和保修期内的维修工作；
（6）遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。

3.2 业主的义务：
（1）按照约定的时间向施工方支付合同价款；
（2）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；
（3）协助施工方办理相关手续；
（4）按时提供设计图纸、技术要求等相关资料；
（5）负责施工现场的协调工作，确保施工顺利进行。

第四条工期
4.1 本工程的工期为____天。

4.2 施工方如因自身原因导致工程延误，应按照合同约定承担违
约责任。

第五条质量与验收
5.1 施工方应保证工程质量，符合国家法律法规、施工标准和行
业规范。

5.2 工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可投入使用。

5.3 施工方应按照约定的时间、质量标准完成施工任务，并承担
工程质量保修责任。

第六条合同价款支付
6.1 业主按照施工进度，分阶段向施工方支付合同价款。

具体支
付比例和时间双方另行约定。

6.2 业主支付合同价款后，施工方应及时开具相应金额的税务发票。

第七条违约责任
7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

7.2 施工方如未按照约定完成施工任务，或工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。

7.3 业主如未按照约定时间支付合同价款，应承担相应的违约责任。

第八条争议解决
8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定
9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕移交手续之日终止。

甲方（业主）：____________________
乙方（施工方）：________________
签订日期：____________________
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案和施工组织设计
3. 施工合同文本
4. 施工许可证
5. 工程质量保修书
6. 工程验收标准和方法
7. 税务发票
8. 支付凭证
二、违约行为及认定：
1. 施工方未按照约定完成施工任务或工程质量不符合约定，认定为违约行为。

2. 业主未按照约定时间支付合同价款，认定为违约行为。

3. 双方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。

三、法律名词及解释：
1. 甲方（业主）：指承担工程建设的单位或个人。

2. 乙方（施工方）：指承担工程施工任务的单位或个人。

3. 合同价款：指双方约定的工程总价款。

4. 工期：指双方约定的工程完成时间。

5. 工程质量：指工程符合国家法律法规、施工标准和行业规范的程度。

6. 违约责任：指一方未履行合同约定义务时应承担的法律责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
解决办法：按照合同约定承担违约责任，调整施工计划，确保工程按时完成。

2. 工程质量问题：
解决办法：施工方及时整改，重新验收，直至满足合同约定的质量标准。

3. 合同价款支付纠纷：
解决办法：双方协商解决，必要时可寻求法律途径解决。

4. 设计变更：
解决办法：双方协商一致，签订变更协议，调整合同价款和工期。

5. 不可抗力因素影响：
解决办法：根据不可抗力因素的影响，双方协商调整合同价款和工期。

五、所有应用场景：
1. 10kv配电站施工项目
2. 土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收
3. 固定价格方式合同
4. 国家法律法规、施工标准和行业规范
5. 工程质量保修责任
6. 税务发票开具及支付凭证。