几种工期索赔方法的比较---副本
工程施工常用索赔方法有哪些
工程施工常用索赔方法有哪些工程施工过程中,由于各种原因可能会发生索赔事件,例如合同变更、工程量调整、施工图纸变更、工程变更、工期延误、质量问题等。
为了维护自身权益,施工方可能需要提出索赔申请。
那么,工程施工常用索赔方法有哪些?下面我们来详细介绍一下。
1. 合同规定索赔工程施工过程中,双方在合同中可能会对索赔事项做出具体规定,这种情况下,施工方可以按照合同规定的程序和要求提出索赔申请。
通常合同中对索赔事项的处理程序和时限都有详细规定,施工方需要严格按照合同约定履行。
2. 工程变更索赔工程变更是指在施工过程中由于客户要求或者设计变更等原因导致工程内容、数量、质量等发生变化,而产生的索赔。
对于工程变更索赔,施工方需要提供充分的证据和资料支持,并按照合同规定的程序和要求提出申请,经过客户或监理部门的审核后得到赔偿。
3. 工程量调整索赔工程施工过程中,可能会因为设计变更、工程量误差等原因导致工程量发生调整,从而产生索赔。
在这种情况下,施工方需要提供充分的证据并按照合同约定的程序和要求提出索赔申请,以获取相应的赔偿。
4. 工期延误索赔工程施工过程中,可能会因为客户或其他原因导致工程延误,而产生索赔。
对于工期延误索赔,施工方需要提供充分的证据和资料支持,并按照合同规定的程序和要求提出申请,以获取相应的赔偿。
5. 质量问题索赔工程施工过程中,可能会因为施工方的问题导致工程质量出现问题,而产生索赔。
对于质量问题索赔,施工方需要提供充分的证据和资料支持,并按照合同规定的程序和要求提出申请,以获取相应的赔偿。
综上所述,工程施工常用索赔方法主要分为合同规定索赔、工程变更索赔、工程量调整索赔、工期延误索赔和质量问题索赔。
在提出索赔申请时,施工方需要充分准备相关证据和资料,并按照合同规定的程序和要求提出申请,以保护自身权益。
同时,在索赔过程中,需要与客户、监理部门等各方进行有效沟通,以达成理性化解决方案,最大程度地减少争议和纠纷,保障工程的顺利进行。
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程,需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时,需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔:工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算,计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔:价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂,需要考虑到很多因素,如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔:质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算,那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额,计算公式为:工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算,那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额,计算公式为:工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂,需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定,一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题,一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定,一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中,双方签订合同时需要明确索赔的相关规定,包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
常见的建设工程施工索赔
常见的建设工程施工索赔1.常见的建设工程施工索赔情况:(1)延期索赔:由于天气条件、劳动力不足、资金不足或其他原因导致工程不能按照合同规定的时间完成,施工方提出索赔要求延长施工期限,并要求赔偿相应的损失。
(2)工程变更索赔:在施工过程中,由于建设单位要求对原有工程进行变更或者增减工程量,导致施工方需要额外投入人力物力进行调整,施工方可以提出索赔要求增加工程造价或要求赔偿额外费用。
(3)工程质量索赔:建设单位要求按照合同规定的要求进行工程施工,如出现工程质量问题,建设单位可以提出索赔要求重新修复或者赔偿相关费用。
(4)现场管理索赔:施工现场管理混乱,导致工程进度受到影响或者发生安全事故,施工方可以提出索赔要求赔偿相关损失。
2.建设工程施工索赔的解决方式:(1)协商解决:双方在发生索赔纠纷时,首先应该通过协商的方式解决问题,互相沟通表达自己的意见和要求,寻找解决方案,以达到双方共同满意的结果。
(2)仲裁解决:如果双方协商不能达成一致意见,可以选择通过仲裁的方式解决纠纷。
仲裁是一种非诉讼的解决纠纷方式,由仲裁庭对双方的争议进行裁决,双方必须遵守仲裁结果。
(3)诉讼解决:如果协商和仲裁都无法解决问题,双方可以选择通过法院的方式解决纠纷。
法院将对双方的诉讼进行审理,并做出判决。
3.建设工程施工索赔的注意事项:(1)双方要严格按照合同规定的要求进行施工,避免造成不必要的索赔纠纷。
(2)在施工过程中要保持良好的沟通,及时解决问题,避免问题扩大化。
(3)在发生索赔纠纷时,要保留相关证据资料,以便后续解决纠纷时提供证据。
(4)遵守索赔的相关程序和规定,不要自行采取行动导致纠纷加剧。
总而言之,建设工程施工索赔是建设工程中常见的问题,双方要注意遵守合同规定,在发生纠纷时要保持理性,通过合理的方式解决问题,最终达到双方共同满意的结果。
工期索赔的计算
1
B 15 0 0 0 15 15 0
2
8 1 5 2
3 2 6 4
3
4
5 1
7 3 7 8 8
5
5
6
5
8
7 3
1
5
2
2
7 4 9
1
6
7
8
8
ES LS TF EF LF FF 5 5 0 0 0 0 13 13 5 5
13 13 0 17 17
可以索赔时间: 5-4=1天
17 17 0 24 24
(5)
17 20 3 18 21 13 14 1 15 16
(7)
5 10 5 11 16
(9)
15 16 1 20 21来自可以索赔 时间:0可以索赔时间: (9-5)-1=3天
24 24 0 32 32 20 21 1 23 24
网络图分析法 延 误 的 工 作
关键 工作 成为 关键 工作 延误的时间为 索赔的工期 延误时间- 总时差
非关键 工作
仍为 非关键 工作
不存在工期索赔
最晚开始时间
最早开始时间
ES LS TF
总时差
EF LF FF
最早完成时间 自由时差 最晚完成时间
双代号网络图时间参数 双代号网络图时间参数
ES LS TF EF LF FF 0 10 10 10 20 0 A 3 10 10 20 10 40 50 0 E 5 30 H 10 F D 5 10 45 35 15 25 60 35 40 50 10 10 30 20 15 35 20 50 60 10 C 20 15 15 0 35 35 0 4 G 25 35 35 0 60 60 0 6
工程施工索赔类型包括(3篇)
第1篇一、工期延误索赔1. 业主原因导致的工期延误:如业主未按时提供施工图纸、场地、材料等;业主对施工过程中的问题处理不当导致延误;业主未按时支付工程款等。
2. 承包商原因导致的工期延误:如施工组织管理不善、施工工艺不合理、施工质量不合格等。
3. 不可抗力因素导致的工期延误:如自然灾害、战争、政府行为等。
二、费用索赔1. 人工费索赔:由于工期延误、工程变更等原因导致的人工费增加。
2. 材料费索赔:由于材料价格波动、运输困难、材料供应不足等原因导致的材料费增加。
3. 施工机械费索赔:由于工期延误、工程变更等原因导致的施工机械费增加。
4. 保险费索赔:由于工程事故、自然灾害等原因导致的保险费增加。
5. 管理费索赔:由于工期延误、工程变更等原因导致的管理费增加。
6. 利息索赔:由于业主或承包商违约导致的利息损失。
三、工程变更索赔1. 设计变更:由于设计错误、设计变更等原因导致的工程变更索赔。
2. 施工方案变更:由于施工过程中遇到特殊情况,需要调整施工方案而导致的工程变更索赔。
3. 合同条款变更:由于合同条款变更导致的工程变更索赔。
四、不可预见的外部障碍或条件索赔1. 地质条件变化:如地基承载力不足、地下水位变化等。
2. 环境因素:如天气变化、交通不便等。
3. 政府行为:如政策调整、城市规划变更等。
五、合同违约索赔1. 业主违约:如未按时支付工程款、未按时提供施工场地等。
2. 承包商违约:如施工质量不合格、未按时完成工程等。
六、其他索赔1. 货币贬值索赔:由于货币贬值导致的成本增加。
2. 物价上涨索赔:由于物价上涨导致的成本增加。
3. 法令变化索赔:由于法令变化导致的成本增加。
总之,工程施工索赔涉及多个方面,承包人在遇到上述情况时,应根据合同约定,收集相关证据,合理提出索赔要求,以维护自身合法权益。
同时,业主和承包商在合同履行过程中,应加强沟通与协作,尽量避免索赔事件的发生。
第2篇1. 工期索赔:由于业主或设计方原因导致工程延期,如设计变更、审批延误等,承包商可以要求延长工期。
施工中的索赔事宜及补偿方式
施工中的索赔事宜及补偿方式在施工过程中,双方合同的签订为各方提供了明确的义务和权利。
然而,在现实中,由于各种原因,施工过程中可能会出现一些问题,导致一方或双方需要进行索赔并进行相应的补偿。
本文将讨论施工中的索赔事宜及补偿方式,以帮助各方了解相关问题并妥善解决。
1. 索赔事宜施工中的索赔事宜通常包括以下几种情况:1.1. 变更指令引起的索赔当业主或监理单位要求进行施工变更时,承包商可能需要额外投入人力、物力或时间来满足新要求。
因此,承包商有权对发生的额外成本进行索赔。
1.2. 工期延误引起的索赔如果由于业主或监理单位的原因造成工期延误,承包商将面临额外的成本和损失,如人力成本、设备租赁费用等。
在这种情况下,承包商有权对延误所造成的损失进行索赔。
1.3. 设计问题引起的索赔如果施工过程中发现设计存在问题,需要进行调整和修正,承包商可以要求业主或设计方承担由此产生的额外成本和损失。
1.4. 材料供应问题引起的索赔如果供应商未能按时提供合格的材料,导致施工延误或额外成本,承包商有权进行索赔,并要求供应商进行相应的补偿。
2. 补偿方式当发生索赔事宜时,双方应本着公平和合理的原则,进行补偿协商。
以下是常见的补偿方式:2.1. 赔偿金支付较为常见的补偿方式是通过赔偿金支付来解决。
双方可以商定具体的赔偿金额,以弥补索赔方所遭受的损失。
2.2. 工期延长在发生工期延误的情况下,可以通过延长合同约定的工期来进行补偿。
这样做既可以弥补施工方的额外成本,也可以确保项目能按时完工。
2.3. 提供额外资源在某些情况下,补偿可以通过提供额外的资源来实现。
例如,承包商可以要求业主提供额外的人力、设备或材料等,以弥补额外的成本和损失。
2.4. 工程量调整当设计问题引起的索赔时,可以通过调整工程量来进行补偿。
这包括增加或减少工程量,以便更好地适应设计变更所带来的情况。
3. 解决争议的途径当双方在索赔问题上无法达成一致时,可以通过以下途径解决争议:3.1. 协商解决首先,双方应积极协商,尽量达成一致。
工程索赔的几种计算方法
工程索赔的几种计算方法工程索赔是指在工程建设过程中,由于合同、设计、施工等方面的问题,导致工程进度延误或工程质量不达标,受到损失的一方向承包商或责任方提出要求补偿的行为。
索赔计算是确定索赔金额的重要环节,在实际操作中有多种计算方法。
下面将介绍几种常用的工程索赔计算方法。
1.实际成本法:实际成本法是按照实际支出的成本来计算索赔金额。
其计算公式为:索赔金额=实际支出的成本+合理利润。
实际成本包括直接成本和间接成本,直接成本包括人工费用、材料费用、设备费用等,间接成本包括管理费用、预算费用、利息等。
合理利润是指在正常的经营状况下,承包商可以合理获得的利润。
2.估算成本法:估算成本法是按照承包商预估的成本来计算索赔金额。
其计算公式为:索赔金额=承包商估算的成本+合理利润。
估算成本是根据已发生的变更和索赔要求,结合施工实际情况进行合理推算,并经过双方协商确认的。
合理利润是指在正常的经营状况下,承包商可以合理获得的利润。
3.等价补偿法:等价补偿法是根据工程变更前后的材料和工程量的差异,将原材料价格和工程量计算出的价值进行补偿。
其计算公式为:索赔金额=(变更前材料价格-变更后材料价格)×变更后工程量。
此方法适用于在工程建设过程中由于设计变更或变更指令导致材料和工程量的变化。
4.时间成本法:时间成本法是根据工程进度延误导致的额外成本进行补偿。
其计算公式为:索赔金额=时间成本×延误时间。
时间成本是指承包商每延误一天需要支付的费用,包括人工成本、设备成本、租金等。
延误时间是指工程建设进度超过合同规定的时间。
5.公正补偿法:公正补偿法是根据工程实际造价和工程损失的程度进行补偿。
其计算公式为:索赔金额=工程损失×赔偿率。
工程损失是指由于工程质量不达标等原因,导致承包商需要承担的损失,包括修复费用、重建费用等。
赔偿率是指根据双方协商或法律规定确定的补偿比例。
以上所介绍的计算方法只是常用的几种,实际操作中可以根据情况采用综合的计算方法,以确保索赔金额的合理性和公正性。
工程施工索赔类型
工程施工索赔是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
工程施工索赔类型繁多,下面将从不同的角度对工程施工索赔类型进行详细解析。
按照干扰事件分类,工程施工索赔可以分为以下几种:1. 工期拖延索赔:由于非承包商方面原因造成工期延期时,承包商向业主提出的推迟竣工日期的索赔。
2. 不可预见的外部障碍或条件索赔:由于承包商在投标时无法预料到的恶劣自然条件或环境,或非承包人所能控制的障碍,如地质条件、气候条件等,导致的额外费用和工期延误。
3. 工程变更索赔:由于合同中规定的施工工作范围的变化而引起的索赔,如发包人或监理工程师提出的工程变更,或由承包人提出但经发包人或监理工程师同意的工程变更。
4. 工程中止索赔:由于业主原因导致工程在中途停止,承包商因此遭受的损失向业主提出的赔偿。
5. 其他索赔:如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款等引起的索赔。
按照合同类型分类,工程施工索赔可以分为以下几种:1. 总承包合同索赔:总承包商由于非自身原因,发生合同规定之外的额外工作或损失时,向业主提出的费用或时间补偿要求。
2. 分包合同索赔:分包商由于非自身原因,发生合同规定之外的额外工作或损失时,向总承包商或业主提出的费用或时间补偿要求。
3. 合伙合同索赔:合伙企业中的各合伙人由于非自身原因,发生合同规定之外的额外工作或损失时,向其他合伙人提出的费用或时间补偿要求。
4. 劳务合同索赔:劳务分包商由于非自身原因,发生合同规定之外的额外工作或损失时,向业主或总承包商提出的费用或时间补偿要求。
5. 其他合同索赔:除上述合同类型外的其他合同所涉及的索赔。
按照索赔要求分类,工程施工索赔可以分为以下几种:1. 工期索赔:承包商由于非自身原因导致工期延误,向业主提出的推迟竣工日期的要求。
2. 费用损失索赔:承包商由于非自身原因遭受经济损失,向业主提出的要求赔偿额外开支和费用损失的要求。
工程施工阶段索赔分类标准
建筑工程施工索赔分类标准一、引言在建筑工程施工过程中,索赔是当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。
为了更好地理解和处理施工索赔,本文将对施工索赔的分类进行详细解析。
二、施工索赔的分类1. 按照干扰事件分类(1)工期拖延索赔:由于建设单位或设计单位的原因导致施工进度拖延,从而影响工程按时完工的索赔。
(2)不可预见的外部障碍或条件索赔:由于不可预见的外部因素,如地质条件、气候变化等导致施工受阻的索赔。
(3)工程变更索赔:由于建设单位或设计单位对工程进行变更,导致施工单位额外投入成本的索赔。
(4)工程中止索赔:由于建设单位原因导致工程中止,施工单位遭受损失的索赔。
(5)其他索赔:如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款等引起的索赔。
2. 按合同类型分类(1)总承包合同索赔:总承包单位在履行合同过程中,由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
(2)分包合同索赔:分包单位在履行合同过程中,由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
(3)合伙合同索赔:合伙企业在履行合同过程中,由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
(4)劳务合同索赔:施工单位在履行劳务合同过程中,由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
(5)其他合同索赔:除上述合同类型外的索赔。
3. 按索赔要求分类(1)工期索赔:施工单位由于非自身原因导致工期延误,要求建设单位给予工期延期的赔偿。
(2)费用索赔:施工单位由于非自身原因导致额外费用支出,要求建设单位给予费用补偿的赔偿。
4. 按索赔起因分类(1)建设单位违约索赔:施工单位因建设单位违反合同约定而遭受损失的索赔。
(2)合同错误索赔:由于合同文本或解释存在错误,导致施工单位遭受损失的索赔。
(3)合同变更索赔:由于合同变更导致施工单位遭受损失的索赔。
(4)工程环境变化索赔:由于工程环境发生变化,导致施工单位遭受损失的索赔。
(5)不可抗力因素索赔:由于不可抗力因素导致施工单位遭受损失的索赔。
工程施工索赔方式
工程施工索赔是建设工程项目造价管理中非常重要的环节,也是工程结算审核的关键部分。
工程施工索赔的方式主要有以下几种:一、合同约定索赔合同约定索赔是指在工程施工过程中,由于对方当事人未履行或未正确履行合同约定的义务,导致自己遭受经济损失或权益受到损害,依据合同条款向对方提出经济补偿或权益恢复的要求。
这种方式的索赔通常是基于合同条款的明确规定,如工程延期、工程质量不合格、工程变更等原因引起的索赔。
二、事实依据索赔事实依据索赔是指在工程施工过程中,由于对方当事人未履行或未正确履行合同约定的义务,导致自己遭受经济损失或权益受到损害,依据实际情况向对方提出经济补偿或权益恢复的要求。
这种方式的索赔通常是基于实际情况的证据,如工程延期、工程质量不合格、工程变更等原因引起的索赔。
三、法律依据索赔法律依据索赔是指在工程施工过程中,由于对方当事人未履行或未正确履行合同约定的义务,导致自己遭受经济损失或权益受到损害,依据相关法律法规向对方提出经济补偿或权益恢复的要求。
这种方式的索赔通常是基于法律法规的明确规定,如合同法、建筑法、招标投标法等。
四、仲裁或诉讼索赔仲裁或诉讼索赔是指在工程施工过程中,由于对方当事人未履行或未正确履行合同约定的义务,导致自己遭受经济损失或权益受到损害,通过仲裁或诉讼程序向对方提出经济补偿或权益恢复的要求。
这种方式的索赔通常是基于仲裁协议或诉讼管辖权的法律规定,如合同中约定的仲裁条款或诉讼管辖地。
在实际操作中,工程施工索赔的方式往往需要根据具体情况进行选择。
首先,应当充分了解合同条款,明确自己的权益和对方的义务,以便在发生争议时能够及时提出索赔。
其次,应当注意证据的收集和整理,确保索赔的依据充分、确凿。
最后,应当根据实际情况选择合适的索赔方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等,以最大限度地维护自己的合法权益。
总之,工程施工索赔是建筑行业中常见的经济补偿行为,承包商应充分了解和掌握各种索赔方式,以便在工程施工过程中能够有效地维护自己的合法权益。
索赔工期计算方法有
索赔工期计算方法有索赔工期计算是指在建筑工程中,当发生一些特殊情况导致工期延长时,承包商可以提出索赔要求,来获得相应的赔偿。
索赔工期的计算方法涉及多个因素,包括合同文件、工程计划、施工进度等。
本文将从合同文件、索赔条件、索赔工期计算方法等方面进行详细的介绍。
首先,索赔工期的计算首先要依据合同文件中的规定。
在合同文件中,通常会规定工程的总工期和工期变更的相关条款。
总工期是指完成整个工程所需要的时间,而工期变更是指工程期间,因为特殊原因导致工期发生变化。
在合同文件中,可能会明确规定哪些情况下可以提出索赔,以及索赔应提供的证据和计算方法。
其次,为了提出索赔工期,承包商需要满足一定的索赔条件。
常见的索赔条件包括:1. 无法避免的风险:索赔工期需要基于无法预见和无法避免的风险因素,例如不可抗力事件(如自然灾害)、政府政策变化、法律法规的修改等。
2. 施工方责任外的因素:索赔工期也可以基于施工方责任外的因素,例如业主变更设计、审批手续延误、供应商供货延迟等。
3. 变更工程范围:索赔工期还可能因为工程范围的变更而发生。
当业主要求变更工程设计或施工方法时,承包商可能需要对工期进行调整并提出索赔。
在满足索赔条件的前提下,接下来是具体的索赔工期计算方法,常见的方法有以下几种:1. 天数计算法:根据实际延误天数来计算索赔工期。
在这种方法中,承包商需要提供相关证据以证明延误的原因和天数。
2. 影响计算法:根据延误对整个工程进度的影响程度来计算索赔工期。
此方法需要承包商提供相关的计划进度表和工期变更情况,以便对延误的影响进行评估。
3. 创建新的工程计划:当工期发生变化时,承包商可以重新创建一个新的工程计划,以反映实际工期的变化。
通过比较原计划和新计划的差异,可以计算出索赔工期。
4. 职责分析法:根据施工方和业主双方的责任来计算索赔工期。
这种方法需要对责任进行详细的分析和评估,以确定延误产生的原因和责任所在。
综上所述,索赔工期的计算方法需要依据合同文件的规定,满足一定的索赔条件,并采用适当的计算方法。
工程施工索赔主要包括(3篇)
第1篇一、工期延误索赔在工程施工过程中,由于业主或其他相关方的责任导致工程进度延误,承包商有权要求延长工期。
此类索赔通常包括以下几种情况:1. 业主未按合同约定提供施工场地、材料、设备等;2. 业主未按合同约定支付工程款;3. 业主或监理工程师未按合同约定进行工程验收;4. 不可抗力因素导致的工程延误。
二、费用索赔在工程施工过程中,由于业主或其他相关方的责任导致承包商增加额外费用,承包商有权要求赔偿。
费用索赔主要包括以下几种情况:1. 人工费索赔:因业主或其他相关方责任导致的停工、窝工、返工等,造成人工费增加;2. 材料费索赔:因业主或其他相关方责任导致的材料损耗、延误等,造成材料费增加;3. 机械费索赔:因业主或其他相关方责任导致的机械停工、维修等,造成机械费增加;4. 保险费索赔:因业主或其他相关方责任导致的保险费增加;5. 利息索赔:因业主或其他相关方责任导致的工程款延误支付,造成利息损失。
三、工程变更索赔在工程施工过程中,业主或其他相关方对工程进行变更,导致承包商增加额外费用或延长工期,承包商有权要求赔偿。
工程变更索赔主要包括以下几种情况:1. 业主提出增加或减少工程量;2. 业主提出调整工程进度;3. 业主提出调整工程标准;4. 业主提出调整合同条款。
四、不可抗力因素索赔在工程施工过程中,因不可抗力因素导致的工程损失或延误,承包商有权要求赔偿。
不可抗力因素主要包括以下几种情况:1. 自然灾害:地震、洪水、台风等;2. 社会事件:战争、罢工、动乱等;3. 政府行为:政策调整、法规变化等。
五、合同违约索赔在工程施工过程中,业主或其他相关方违反合同约定,导致承包商遭受损失,承包商有权要求赔偿。
合同违约索赔主要包括以下几种情况:1. 业主未按合同约定支付工程款;2. 业主未按合同约定提供施工场地、材料、设备等;3. 监理工程师未按合同约定进行工程验收;4. 业主或监理工程师违反合同约定,导致工程延误。
索赔工期怎么计算方法
索赔工期怎么计算方法索赔工期的计算方法在工程项目中非常重要,它可以在工程延误或其他问题发生时帮助确定合理的索赔期限。
本文将介绍一些常见的索赔工期计算方法,并分析其优缺点。
同时,我们还将探讨如何应对可能出现的问题,以及如何提出有效的索赔要求。
一、索赔工期计算方法的种类及其优缺点1. 天数计算法这种方法是最常用的索赔工期计算方法之一。
它根据实际的工程延误天数来计算索赔工期,具有直观、简单的特点。
但是,这种方法忽视了不同延误事件所带来的影响程度,可能会导致索赔工期的不合理计算。
2. 等价时间计算法等价时间计算法是根据工程延误事件对项目进度的影响程度来计算索赔工期的方法。
它通过将不同的工程延误事件转化为等价的时间单位,综合考虑各种影响因素,确保索赔工期的合理性。
然而,这种方法需要进行复杂的计算,并且可能存在主观因素的影响。
3. 实时计算法实时计算法是一种比较新颖的索赔工期计算方法,它根据实际的工程进度和计划进度来确定索赔工期。
它利用先进的工程项目管理工具,如进度软件和项目管理信息系统,可以对工程项目的进度进行实时监控和计算。
然而,这种方法需要有相关的技术支持和设备,有一定的实施难度。
二、如何应对可能出现的问题在工程项目中,可能出现不可抗力等原因导致项目延误的情况。
在这种情况下,索赔工期的计算可能会遇到一些问题。
以下是几种常见的问题和相应的解决方法:1. 不可抗力事件的处理对于不可抗力事件,如自然灾害或政府政策变动等,需要进行详细的调查和评估。
如果能够证明该事件是不可预见且不可避免的,可以申请相应的工期延长。
但是,需注意提供充分的证据和合理的解释,以增加索赔的可信度。
2. 合同条款的解读在进行索赔工期计算时,需要仔细阅读和解释合同中与工期相关的条款。
合同可能规定了工期延长的具体条件和限制。
理解这些条款将有助于确定索赔工期的计算方法和依据。
3. 律师咨询如果出现纠纷或争议,可以寻求律师的帮助和咨询。
律师可以根据相关法律法规和合同条款,提供专业的法律意见和建议,确保索赔工期的合理性和有效性。
工程合同的索赔有几种
工程合同的索赔有几种1. 工期延误索赔工期延误是工程合同中最常见的索赔类型之一。
当工程进度受到不可抗力、甲方变更设计、施工方管理不善等因素影响,导致无法按照合同约定的时间完成时,施工方可以向甲方提出工期延误索赔。
这种索赔通常需要提供详细的延误原因分析、延误时间计算以及相关证明材料。
2. 成本增加索赔在工程施工过程中,由于材料价格上涨、人工成本增加、政策变动等因素导致实际成本超出预算时,施工方可以根据合同条款向甲方提出成本增加索赔。
这类索赔需要详细列出增加的成本项和金额,并提供相应的支持文件,如发票、报价单等。
3. 质量缺陷索赔如果工程交付后出现质量问题,且该问题是由于甲方提供的材料或设计不符合标准造成的,施工方可以向甲方提出质量缺陷索赔。
这类索赔需要有第三方检测机构的质量评估报告和修复缺陷的费用估算。
4. 变更指令索赔在工程施工过程中,甲方可能需要对原有设计或施工方案进行调整。
这种变更指令可能会导致施工方增加工作量或成本。
在这种情况下,施工方可以根据合同中的变更条款向甲方提出索赔。
变更索赔需要详细说明变更的内容、原因以及由此产生的额外费用和工期影响。
5. 终止合同索赔在某些极端情况下,由于甲方严重违约或其他不可抗力因素,施工方可能不得不选择终止合同。
此时,施工方可以根据合同规定和实际情况向甲方提出终止合同索赔,以弥补因终止合同而造成的损失。
这类索赔通常涉及已完成工程量的结算、未支付款项的回收以及合理利润的保护等。
在实际操作中,索赔的具体形式和内容会根据合同的具体条款和双方的实际情况有所不同。
因此,施工方在提出索赔时应仔细审查合同条款,确保索赔的合法性和合理性,并准备充分的证据材料支持索赔请求。
同时,与甲方进行有效沟通,寻求通过协商解决争议,也是处理工程合同索赔的重要环节。
2022-2023年工期索赔的计算方法
工期索赔的计算方法
导读:工期索赔的计算方法是什么?怎么计算?承包方通过投标拿到工程项目后,应当根据承包合同按时交付工程项目。
假如发生延期交付的状况,业主可以向承包方进行工期索赔。
接下来为您详细介绍。
工期索赔有哪些分类:
1、单项索赔:单相索赔特别的简单理解,它就是没看法索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。
2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。
它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。
那么工期索赔计算方法是什么?
1、根据定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件商定的索赔内容计算。
2、根据工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。
3、没有根据商定支付的工程款,发包人出了要支付肯定的工程款意外还需要根据同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。
4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,
材料周转费用,管理费用等等。
综上所述,您在进行工期索赔时,要留意收集相关证据材料。
工期索赔的依据包括承包合同、会议记录、招标文件等。
工期索赔的计算方法有多种,每一种方式要求的计算因子都不同,有根据工程量计算的,也有根据工程价款计算的。
详细采纳哪种方式,要看详细状况而定。
工程施工索赔分类
工程施工索赔分类一、施工索赔的分类1. 工期延误索赔工期延误是指工程施工进程中,由于各种原因导致工程竣工日期延迟,或者工程进度被迫推迟的情况。
这可能是因为天气原因、供应商延迟交货、工程变更等因素所引起的。
甲方可以向乙方提出工期延误索赔,要求乙方承担延误造成的损失。
2. 变更索赔在工程施工过程中,由于设计变更、现场要求变更、政府要求变更等原因,可能导致工程的施工内容、材料、方法等发生变更。
这些变更可能会给工程造成增加成本、延误工期等问题,甲方可以向乙方提出变更索赔,对变更所造成的额外费用要求乙方承担。
3. 设计变更索赔设计变更是指在工程设计过程中,由于设计方案需要修改或者优化,可能会导致工程的施工内容、材料、方法等发生变更的情况。
这些设计变更可能会导致工程成本增加、工期延误等问题,甲方可以向乙方提出设计变更索赔,要求乙方承担额外费用。
4. 材料质量问题索赔在工程施工过程中,可能会由于材料质量不达标或者出现质量问题导致工程质量受损,甲方可以向乙方提出材料质量问题索赔,要求乙方承担修复或更换费用。
5. 施工安全事故索赔在工程施工中,如果由于施工方违反规范或未按照安全要求进行作业,导致施工安全事故发生,可能会给工程造成人员伤亡、设备损坏等问题。
甲方可以向乙方提出施工安全事故索赔,要求乙方承担相关赔偿责任。
6. 环境污染索赔在工程施工中,如果施工方在施工过程中未遵守环保要求,导致环境污染问题发生,可能会引起相关方面的投诉和处罚。
甲方可以向乙方提出环境污染索赔,要求乙方承担环境修复费用和罚款等责任。
7. 合同解除索赔在工程施工过程中,如果由于某些原因,双方无法继续按照合同约定履行,可能会导致合同解除的情况发生。
双方可以向对方提出合同解除索赔,要求对方承担相应的违约责任。
8. 其他索赔除了以上列出的索赔种类外,工程施工中还可能存在其他因素导致的索赔问题,比如工程质量异议、工程款支付问题、工程造价调整等。
这些问题可能会引起双方纠纷,需要通过协商或诉讼等方式解决。
建设工程索赔方式
建设工程索赔方式建设工程中,由于各种原因可能会发生纠纷和争议。
为了维护各方的权益,解决纠纷和争议,建设工程索赔方式应运而生。
本文将介绍建设工程索赔的几种常见方式,以及在实际应用中的注意事项。
一、直接索赔方式直接索赔方式是指当承包商认为工程发生了索赔事件时,直接向业主提出索赔。
直接索赔方式的好处是简单直接,能够迅速解决问题。
但是,也存在一些问题。
首先,业主可能并不认同索赔的合理性,难以达成一致。
其次,直接索赔方式通常需要进行法律诉讼,时间和费用成本较高。
二、仲裁方式仲裁方式是指当发生纠纷时,双方通过仲裁组织或仲裁委员会进行协商和解。
仲裁方式的好处是高效快捷,节省了时间和费用。
此外,仲裁结果具有法律效力,双方都必须履行。
然而,仲裁结果有时并不公正,可能会偏向于一方。
因此,在选择仲裁方式时,双方应该选择公正的仲裁机构,确保公平的结果。
三、谈判方式谈判方式是指双方通过协商和谈判解决纠纷和争议。
谈判方式的好处是灵活性较高,可以根据具体情况进行调整和解决。
谈判方式的一大挑战是双方需具备较强的谈判技巧和沟通能力。
此外,谈判方式可能需要较长的时间来达成一致,对于紧急情况可能不适用。
四、诉讼方式诉讼方式是指通过法律程序解决纠纷和争议。
诉讼方式要求双方提交有关证据和材料,并接受法官或法庭的裁决。
诉讼方式的好处是公正和权威,法庭的裁决具有法律约束力。
然而,诉讼方式的费用较高,时间较长,并且可能受到法官个人主观因素的影响。
因此,在选择诉讼方式时,双方需要谨慎考虑。
在实际应用中,建设工程索赔方式的选择应该根据具体情况而定。
首先,双方应深入了解各种索赔方式的优缺点,并权衡利弊。
其次,在签订合同之前,应事先明确索赔方式,并在合同中做出规定。
这样可以有效预防和解决纠纷和争议。
最后,无论选择何种索赔方式,双方都应遵守法律法规,保持诚信,以实现和谐合作,共同推进建设工程的顺利进行。
综上所述,建筑工程索赔方式多种多样。
直接索赔方式、仲裁方式、谈判方式和诉讼方式都有各自的优缺点。
工程索赔有几种方式
工程索赔有几种方式工程索赔方面的法律知识一直以来都是建设工程方面的重点问题,介绍工程索赔的重要性、承包方索赔的程序、工程索赔有几种方式等法律知识,希望能对大家提供帮助,以供大家在实践生活中参考。
一、工程索赔的重要性所谓工程索赔,通常是指在施工合同履行过程中,合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时,通过合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
索赔是一种正当的权利要求,是业主方、监理工程师和承包方之间的一项正常的、大量发生而且普遍存在的合同管理业务,是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。
工程索赔不仅是建设工程法律实务中的重要课题,更是合同管理的重要环节,也是项目管理的重要内容。
二、承包方索赔的程序1、提出索赔意向通知索赔事件发生28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。
合同实施过程中,凡不属于承包方责任导致项目拖延和成本增加事件发生的28天内,必须以正式函件通知监理工程师,声明对此事件要求索赔,同时仍需遵照建立工程师指令继续施工,逾期提出时,监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。
2、提交索赔申请报告及有关资料发出索赔意向通知后,承包方应抓紧准备索赔的证据资料,包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据,以及其他计算出该事件影响所要求的索赔额和申请工期延期的天数,并在28天内向监理工程师提交索赔申请报告及有关资料。
3、审核索赔申请监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后,在28天内给予答复,或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。
监理工程师在28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
4、持续性索赔事件当索赔事件持续进行时,承包方应当阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知,在索赔事件终了后28天内,向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。
三、工程索赔有几种方式1、因合同文件引起的索赔2、有关工程施工的索赔3、关于工程价款的索赔4、关于工期的索赔。
工程施工索赔的几种计算方法
一、工期索赔计算工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。
网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。
如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。
可以看出,网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制,才能依据网络计划提出工期索赔。
按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的,容易得到认可。
比例计算法的公式为:对于已知部分工程的延期的时间:工期索赔值=受干扰部分工程的合同价×该受干扰部分工期拖延时间原合同总价对于已知额外增加工程量的价格:工期索赔值=额外增加的工程量的价格×原合同总工期原合同总价比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
⑶施工机械费索赔机械费索赔包括增加台班数量、机械闲置或工作效率降低、台班费率上涨等费用。
台班费率按照有关定额和标准手册取值。
对于工作效率降低,应参考劳动生产率降低的人工索赔的计算方法。
台班量的计算数据来自机械使用记录。
对于租赁的机械,取费标准按租赁合同计算。
对于机械闲置费,有两种计算方法。
一是按公布的行业标准租赁费率进行折减计算,二是按定额标准的计算方法,一般建议将其中的不变费用和可变费用分别扣除一定的百分比进行计算。
对于工程师指令进行计日工作的,按计日工作表中的费率计算。
⑷现场管理费索赔计算现场管理费包括工地的临时设施费、通讯费、办公费、现场管理人员和服务人员的工资等。
现场管理费索赔计算的方法一般为:现场管理费索赔值=索赔的直接成本费用×现场管理费率现场管理费率的确定选用下面的方法:①合同百分比法。
即管理费比率在合同中规定。
②行业平均水平法。
即采用公开认可的行业标准费率。
③原始估价法。
即采用投标报价时确定的费率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程施工阶段工期索赔的计算摘要本文主要分析了工期索赔的种类、特点以及在工程工期索赔中常用的几种计算方式。
并对几种计算方式进行了详细的说明和比较。
对于不同种类的工期索赔,索赔的计算方法也不相同。
同时还说明了工期索赔与费用索赔之间的关系,并举例分析了由工期索赔引起的费用索赔。
关键词:工期索赔、计算方法、比较。
AbstractThis article mainly analyzes the type of project claims,characteristics and claims of several commonly used methods of calculation in the construction period And explained and compared several calculation methods in detail. The claims are calculated differently for different types of duration claims. It also illustrates the relationship between duration claims and cost claims and provides an example of cost claims arising from time limit claims.Keywords: duration claim, calculation method, comparison.前言在工程管理中,工程索赔是一项重要的管理工作。
如果总工期被延误,业主要向施工方索赔,而施工方要追究责任,处理造成总工期延误的团体和个人。
这就涉及到责任的分摊问题。
而责任的分摊不但是体现实际的工作,更是涉及到一系列的重大理论问题。
在过去,人们研究的重点放在责任分摊的政策问题上,以及行为科学中的人际关系问题上,尤其是公平原则问题上。
之所以这样做,认为造成总工期延误的原因是很容易搞清楚的。
但是随着科学技术的迅猛发展以及经济国际化的特点,重大工程项目迅速增多。
重大项目的特点是投资多,工期长。
工期时间的拉长,遇到各种不稳定的因素,不可知的因素越多,因而总工期延误的可能性就增大。
又因为工程投资巨大,哪怕一点微小的误差也会造成巨大的损失。
正文如今,随着建设工程项目的复杂化,多样化,重大工程总工期的延误已经成为世界性的现象。
因此这也使工期索赔变得更加突出,尤其是重大工程计划的索赔的数量巨大、工期延误原因多、内容复杂、责任界定困难、后果严重。
工期不能如期完工,业主不能按时接收并获得收益:不能移交工程,承包商也要为此付出很多,还要承担合同中通常规定的误期损害赔偿费。
所以,工程工期索赔问题对于业主和承包商都很重要。
工期延误有多重分类方法,分类如下,按索赔结果可以划分为,1.可原谅可补偿的延误:由于业主或者工程师的错误或失误而造成的工期的延误,承包商可以得到工期延长,还可以得到经济补偿。
2.可原谅不可补偿的延误:由于某些客观原因引起的工期延误,承包商可以获得一定的工期延长作为补偿,但一般得不到经济补偿。
3.不可原谅的延误:由于承包商的原因引起的工期延误,这种情况下,承包商不但不能得到工期延长和和经济补偿,而且由这种延误造成的损失全部都要由承包商来负责。
例如:某工程施工中发生如下事件:5月20日到5月26日,因承包商的施工设备故障停工;5月24日到6月9日业主延期交付图纸,无法施工。
本工程承包商可获得的工期索赔值为多少天?解:施工设备的故障属于承包商的责任,故承包商从5月20日到5月26日期间无权索赔。
图纸延期交付为业主责任,承包商有权提出工期和经济索赔,工期索赔天数为14天(从5月27日到6月9日)。
按延误是否处于关键线路上对延误进行划分1.关键性延误:位于网络进度计划的关键线路上的延误,如果是可原谅的延误应该给予承包商工期补偿。
2.非关键性延误:位于非关键线路上的延误。
如果该延误不会造成总工期的延误,承包商则不会获得工期补偿,当该延误造成了总工期的延误,若是可原谅的延误,则承包商可以获得工期补偿,若是不可原谅的延误,则承包商不会获得工期补偿。
按照延误发生的时间进行划分1.单一性延误:在同一时间段内干扰事件独立发生。
2.共同延误:有多个干扰事件在同一时间段内发生,而这些事件又分别属于应由业主和承包商分别承担责任的过错和风险。
工程工期索赔的分析步骤在对于工期延误进行分析时,通常采用将原网络计划与可能状态的网络计划进行对比的分析方法,重点分析两种网络计划的关键线路。
分析的基本思路为,假设工程中按照进度计划进行施工过程中,产生了某些干扰事件,使进度计划中的某个或者某些活动受到了影响导致工期延误,或者活动之间的逻辑关系发生了变化,或者在原进度计划的基础上增加了新的活动。
由于这些事件导致工期延误后,将延误的工期计算入原进度计划中,重新进行网络分析,然后得到一个新的进度计划的工期,按照这个新的进度计划进行工程的施工。
如果有新的干扰事件发生,则在此基础上按照上述步骤再次进行进度计划的分析。
这种方法中,进度计划是动态的,它会随着新的干扰事件而产生变化,使整个工程施工过程中进度计划不断地根据干扰事件的延迟时间来进行调整,而且该延误的工期索赔也可以随之同步进行。
在工程的工期索赔中,主要按照以下三个步骤来分析:1.确定索赔的依据工期索赔的主要依据有:(1)承包合同中规定的总计划工期。
(2)承包商提交的经过工程师审批的进度计划。
(3)合同双方共同同意的对工期的修改文件。
(4)业主,工程师和承包商共同商议确定的月进度计划及其调整计划。
(5)工期延误产生后的实际进度表。
承包商在每个月底或者干扰事件产生后,都应该将以上材料进行对比,及时发现工期延误以及产生延误的原因,以便提出工期索赔要求。
2.确定干扰事件对于原进度计划的影响当干扰事件产生后,承包商应当确定由于该干扰事件而导致的工期的变化,以及该干扰事件对于相关的工程活动的影响。
(1)对于工期延误造成的影响分析在工程中,业主推迟提供设计图纸、施工场地、进场道路等,会对整个工程造成延误,甚至造成工程中止,影响整个工期。
一般来说,由于这些原因导致的工期延误可以直接向业主提出工期索赔要求,要求延长工期天数。
(2)对于工程变更的影响分析当在工程施工过程中如果业主要求的工程量超过了合同中规定的承包商应该承担的范围,那么承包商可以据此提出工期索赔的要求。
一般按照工程量增加的比例来进行进行工期的延长。
如果由于业主责任造成的停工,返工等变更事件,可以按照工程师签字的实际工程进度来延长工期。
当业主要求的变更指令影响到原进度计划中的各个活动间的逻辑关系时。
可以通过对比变更前后的网络计划来分析影响。
(3)工程中断的影响分析对由于某些不可抗力造成的工程暂时中断,或业主指令停止施工,一般工期索赔按照工程的停止时间计算。
3.确定工程活动变化对于总工期的影响及责任分析通过各种工期索赔的计算方法来得到干扰事件对于总工期的影响,并分析该延误中各自的应承担的责任,得到由于非承包商责任引起的延误,即为承包商可以获得的工程索赔天数。
工期索赔计算方法工程工期索赔的计算方法有很多种,常见的有:1.整体影响法整体影响法是一种简单并且快速的工期索赔计算方式。
该方式通过将各个干扰事件的延误时间简单相加,即得出承包商应索赔的工期。
这种方法快速简单,在工期索赔分析中应用广泛,但是它也有如下缺点:(1)忽略了共同延误的情况,导致计算结果偏大。
(2)没有考虑由于承包商自身原因引起的延误,而是将该延误时间也计算到了索赔时间内,因此无法准确的划分责任。
(3)方法没有考虑关键性延误与非关键性延误的区别,任务各种延误都会对于总工期产生影响。
2.计划与实际进度对比法计划与实际进度计划对比法也称作净影响法,也是一种比较简单的计算方法。
该方法是将实际进度的完工日期减去计划进度的完工日期,得出的延误工期即为承包商索赔的工期。
该方法减去了整体影响法中重复计算的部分,在一定程度上考虑了共同延误的部分影响,同时也避免了对于不影响总工期的非关键性延误的索赔。
然而该方法仅仅是将延误中重叠的部分减去,对于共同延误的情况依然很难解决延误的责任归属问题。
3.“But-for”方法“But-for”方法是国际工程中常用的一种工期索赔方法,通过计算实际工期与去除了承包商引起工期延误的工期之差来判断索赔工期的一种方法。
该方法包括两种:(1)计划进度“But-for”方法该种方法是将计划进度作为计算的基准进度计划,然后分别将所有由于承包商和非承包商原因引起的工期延误的活动按照从前到后的时间顺序加载到基准计划中,得到新的计划完工日期,最后计算承包商索赔的工期:承包商应索赔的工期=实际进度计划的完工日期-加载了由于承包商原因引起延误的进度计划的完工日期承包商应承担的工期损失=实际进度计划-加载了由于非承包商原因引起延误的进度计划的完工日期(2)实际进度“But-for”方法该种计算方法是以实际进度作为计算的基准进度计划,分别将所有由于承包商和非承包商原因引起的工期延误的活动按照从后到前的顺序从基准计划中去除,最后计算承包商应索赔的工期:承包商应索赔的工期=去除了由于承包商原因引起的延误的实际进度计划的完工日期-计划进度的完工日期承包商应承担的工期损失=去除了由于非承包商原因引起延误的实际进度计划的完工日期-计划进度的完工日期“But-for”方法的局限性:(1)不同公式的计算结果不同,因此计算结果收到人为主观因素的影响。
(2)结算结果的准确性很大程度上依赖于所获信息的准确性和完整性。
(3)计划进度“But-for”方法没有考虑关键线路在实际中可能发生改变。
(4)该方法不能完全反应实际工作的进程以及活动之间逻辑关系和关键线路的变化。
4.影响计划法该方法类似于“But-for”方法,然而该方法是按照延误发生的时间顺序将各个延误依次加载,计算未加载该延误时的完工日期和加载了该延误后的完工日期之差,如果没有引起延误则不考虑该事件,如果引起延误则分析该延误的类型,分析是由承包商、业主、还是外部因素造成的。
按照以上方法将所有延误事件都加载到尽速计划中后,得到各方对于工期延误承担的总责任。
然而该方法存在如下问题:(1)如果该过程中延误加载的顺序不唯一,不同的加载顺序计算的结果也会不同。
(2)在工程执行过程中,各种活动的逻辑关系会发生改变,导致该方法并不能反映实际延误。
5.进度焦点跟踪分析法该方法首先将整个项目工期划分为多个时间区段,这些区间划分通常与项目的里程碑、重大变更的发生以及重要延误事件的发生有关。
项目划分完成后,将该区间之内的工序的实际完成时间以及工序间实际关系加载到计划中,此区间之后的工序保持不变,得到更新的进度计划的完工时间,则该区间中的工期延误=更新进度计划的完工日期-计划完工日期。