建设工程施工合作协议书(发包人承包人)

合集下载

简单承包协议书(精选6篇)

简单承包协议书(精选6篇)简单承包协议书篇1发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：;2、工程地点：;3、工程范围：4、承包方式：。

二、合同工期1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照《____施工质量验收规范》验收。

四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。

五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。

工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。

所有款项支付须先开发票后支付。

六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

施工协议书15篇

施工协议书15篇施工协议书1发包人（全称）：法定代表人或其委托代理人：承包人（全称）：法定代表人或其委托代理人：根据《民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：___________________________。

2、工程地点：___________________________。

3、工程立项批准文号：___________________。

4、资金来源：___________________________。

5、工程内容：___________________________。

6、工程承包范围：________________________。

二、合同工期计划开工日期：_______年_______月_______日。

计划竣工日期：_______年_______月_______日。

工期总日历天数：_______天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准与验收工程质量符合_____________________标准。

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。

验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的'，乙方应承担相应的违约责任。

四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：_______人民币（大写）（￥_______元）；其中：（1）安全文明施工费：_______人民币（大写）（￥_______元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；（3）专业工程暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；（4）暂列金额：_______人民币（大写）（￥_______元）。

合伙协议书工程承包(通用8篇)

合伙协议书工程承包（通用8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!合伙协议书工程承包（通用8篇）合伙契约是两个或更多的合作伙伴之间,通过签订口头或书面协议 ,进行利益分享和风险分担的契约。

建筑工程施工总包协议书

建筑工程施工总包协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为促进双方合作，保障工程质量，根据国家相关法律法规，甲乙双方本着平等、协商、公平、诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议。

一、工程概况1. 工程名称：（填写工程具体名称）2. 工程地点：（填写工程所在地）3. 工程规模：（填写工程的建设规模、面积等）二、工程内容1. 工程范围：（详细描述工程的具体范围和内容）2. 工程时间：（填写工程的开始时间和预计结束时间）三、责任与义务1. 甲方责任：（列出甲方应承担的责任和义务）2. 乙方责任：（列出乙方应承担的责任和义务）四、工程款项1. 工程总价款：XXX元（大写）（明确工程总价款的金额，并注明大写金额）2. 付款方式及时间：（具体说明工程款项的支付方式和时间节点）五、质量要求1. 工程质量标准：（详细描述工程质量应达到的标准和要求）2. 质量保证期：（确定工程质量保证期的时间长度）六、投保责任和权益1. 施工保险：（说明甲方和乙方在工程施工过程中所需要的保险责任和权益）2. 责任和权益保障：（描述甲方和乙方在合作过程中各自的责任和权益保障措施）七、违约责任1. 违约责任：（明确违约方应承担的法律责任和赔偿责任）2. 解除协议：（规定协议解除的条件和程序）八、协议生效与终止1. 协议生效：（说明协议生效的条件和时间）2. 协议终止：（列出协议终止的条件和方式）九、争议解决1. 争议解决方式：（描述双方在出现争议时的解决方式，可以包括仲裁、诉讼等）2. 争议管辖：（规定争议管辖的法院或仲裁机构）十、附则1. 协议变更：（规定协议变更的条件和方式）2. 附加条款：（补充特殊情况下的额外条款和约定）本协议一式两份，双方各持一份，自签字之日起生效，有效期至工程完工并经验收合格之日。

甲方：（签字）日期：年月日乙方：（签字）日期：年月日。

建筑工程项目合作协议律师版(6篇)

建筑工程项目合作协议律师版发包人（甲方）：承包人（乙方）：鉴于承包人已经严格遵守中国安全生产和劳动保护的相关法律法规，取得相关的合法经营执照，而且一致同意签订本工程安全协议，并完全遵守甲方提供承包商HSE安全管理程序之所有规定，故该协议作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。

1.管理目标遵守京东方项目甲方提供承包商的HSE安全管理程序之所有规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等.2.甲方权利和义务2.1权利___]有权监督承包人执行发包人安全管理程序的情况，并要求承包人接受甲方人员的管理，还有权检查承包人各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。

___]检查承包人作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。

___]根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。

___]工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。

2.2义务___]配备安全巡检人员，协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。

___]介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。

___]定期召开安全工作会议。

3.承包人义务___]承包商应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，并提供其所有入场工作人员的健康证明材料，还必须按照相关法律为其所有进场工作人员投保及交纳保险，同时交纳第三责任险。

所有投保材料应将复印件统一交甲方。

___]根据工程项目制定安全施工方案，并征得甲方安全管理部门同意。

同时对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录;特殊作业人员必须持证上岗。

___]严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监护。

___]对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严格防范措施，配备抢险救援的有关器材。

建筑工程施工合同范文7篇

建筑工程施工合同范文7篇工验收工作。

如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。

（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，所有款项在12月30日前付清。

十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。

因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。

十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。

在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的 20%二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。

七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

建设工程施工协议书模板

工程承包合同范文协议书范文（精选6篇）工程承包合同范文协议书篇1发包人：承包人：甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下列工程施工事项协商一致、订立本合同。

一、工程概况：1.工程名称：建设工程(以上简称本工程)。

2.工程地点：3.工程内容：多层住宅，砖混结构，地上七层(底层为车库或储藏间)。

二、承包范围及方式1.承包范围：承包范围包括楼施工图纸、设计说明、工程规范要求以及图纸会审记录内所有设计内容的制作与安装。

3.电工承包方式：合同价格按照本工程图纸及说明，范围内所有强电、弱电元/㎡综合单价总包括(即所有制作安装、拆除。

机械设备自备，塔吊除外；基础强电、弱电包括在建筑平米内不再另算)。

4、砌体承包方式：以实砌砖为准，大砖(即多孔砖)单价元/块，小砖(即小红砖)单价元/块。

三、合同工期1.以甲方与监理发出的开工令为准2.竣工日期：年月日3.乙方必须服从于甲方现场管理人员的管理，并于上述时间之前竣工(甲方确认的工期顺延除外)。

四、质量标准工程质量标准：乙方合同范围内工程质量应达到国家合格标准。

五、安全生产1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格要求安全标准的班组施工，并随时接受行业安检人员依法实施的监督检查，采取必要地安全防护措施，排除事故隐患，由于乙方安全措施不力，造成的事故，责任由乙方自负，甲方处于人道主义精神进行抢救，由此所产生地费用由乙方承担。

2、乙方承担施工工人的工伤保险和意外伤害保险费用。

六、付款方式1.本工程造价以实际完成工程量为最终结算价。

2.付款方式为：从基础到封顶共计三次，第三层封顶后进行第一次付款(即分别为：3层、5层、7层主体封顶)每次为所干工程结点工程量的80%.待主体封顶验收合格后支付总工程量的90%，工程量结算核对完成后支付至工程量的100%。

3.乙方达到以上条件后甲方在7日内支付完毕。

项目工程施工承包协议书

项目工程施工承包协议书项目工程施工承包协议书在现在的社会生活中，协议的使用频率呈上升趋势，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。

那么相关的协议到底怎么写呢？下面是店铺收集整理的项目工程施工承包协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

项目工程施工承包协议书1发包方(简称甲方)：______承包方(简称乙方)：______住址：__________________住址：__________________经双方协商同意，甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：第一条、工程名称：________________________________第二条、工程期限：自______年______月______日起，至______年______月______日止，共计______日。

本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。

否则每延误一天工期，罚款______元。

在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。

未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

第三条、质量标准：乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

第四条、工程单价：________________________________第五条、结算方式：由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

第六条、质量责任：1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。

2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。

其工程所用费用由乙方负责。

第七条、安全责任：1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。

如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。

建筑工程承包合同协议完整版(10篇)

建筑工程承包合同协议完整版（10篇）建筑工程承包合同协议完整版篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：因建筑工程需要，甲方委托乙方以包工方式承包钢结构工程的制作安装，为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成如下协议。

一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：具体工程内容和范围以该工程的施工图、安装图、工程变更资料为准。

二、承包方式：1、包工程质量和财物、人员安全。

2、以包工(人工费、工具费)方式承包。

(包安装施工人员)三、建设工期：1、合同签订后，具备开工条件之日起共天。

2因不可抗力等因素造成停工的，工期顺延。

四、工程质量：工程质量为优良，符合设计、施工规范要求。

五：工程造价：1、工程建筑面元/㎡，(其它 )，工程总价为人民币元/整(￥; 元)。

2、中途增加或减少工程量则另计工程款。

六：进度款支付和结算：1、人员进场，完成到钢柱、钢屋架吊装完工程，支付进度款的 %，计￥：元。

2、完成到屋面、墙面檩条，具备盖屋面、墙面瓦时，支付进度款的 %，计￥：元。

3、完成到屋面瓦、墙面瓦、包边修角安装完时，支付进度款的 %，计￥：元。

4工程完工，初验收合格后，支付到工程总价款的70%。

工程竣工验收合格后支付到工程总价款的95% ，(工程必须具备完工报告，保固书，结算书和竣工验收报告)。

5、余款5%，计￥：元于工程俊工验收之日起12个月的保修期满后10天付清。

七、竣工验收、质量保修。

1、乙方应无条件积极配合项目部进行完工验收和竣工验收，对于发现问题应及时组织人员进行整改。

2、在保修期内，乙方应及时处理存在的问题，及时回访保修，否则甲方有权扣除保修金。

八、甲方义务。

1、负责协调与业主和其它施工单位的关系，保证乙方正常施工。

2、保证施工材料的正常供应。

3、按合同约定、支付工程进度款。

4、应由甲方承担的其它施工合同义务。

九、乙方义务1、按合同规定的开工日期按时开工，严格按照施工图及说明书等技术资料进行施工。

施工合作协议书范本(19篇)

施工合作协议书范本（19篇）施工合作协议书范本（精选19篇）施工合作协议书范本篇1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称：发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。

第二条工程期限合同工期总日历天数10天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方：__________乙方：_______代表：__________代表：_______年_____月_____日_______年_____月_____日施工合作协议书范本篇2甲方：乙方：丙方：为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。

建筑工程施工合同 15篇

建筑工程施工合同 15篇建筑工程施工合同 1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方在____区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：____市____区资枣社区安臵地二、工程____市____区资枣社区安臵地三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。

注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。

四、承包范围及内容1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。

2、配套附属工程，另行按实计算。

3、水、电由甲方负责。

4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。

五、材料材料及工程质量要求1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。

3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。

4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。

5、外墙为100100或(100200)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。

防水屋面由甲方负责。

六、承包方式及合同价款1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为220元平方米，安全保险由乙方负责。

2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。

机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。

__管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责。

建设部建筑工程施工合同范本4篇

建设部建筑工程施工合同范本4篇篇1建设部建筑工程施工合同范本第一章总则第一条为了规范建筑工程施工活动，维护当事人合法权益，根据《建设工程法》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，制定本合同范本。

第二条本合同适用于中华人民共和国境内建筑工程施工活动，包括新建、扩建、改建、装修等各类建筑工程施工。

第三条合同各方应当遵守诚实信用原则，履行合同义务，促进合同目的的实现。

第四条项目地址、合同金额、工程内容、开工日期、竣工日期等具体事项应当在合同正文中明确规定。

第五条本合同由甲、乙双方签订，具有法律效力。

第二章合同签订第六条合同各方应当向对方提供营业执照、法人代表授权书、身份证明等有效证件，确保签订合同的真实性。

第七条本合同经双方协商一致后签订，应当在正式合同文本上签字盖章，视为合同正式成立。

第八条本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

第九条本合同经双方签订后，不得擅自修改、变更，如有需要应当经双方书面确认。

第十条本合同自双方签订之日起生效。

第三章工程质量第十一条甲方应当按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量合格。

第十二条乙方应当配合并监督施工过程，及时发现并解决工程质量问题。

第十三条工程施工过程中如遇不可抗力等特殊情况，应当及时通知对方，并据实提出解决方案。

第十四条工程竣工后，双方应当共同验收工程质量，如发现问题应当及时协商解决。

第四章工程进度第十五条工程竣工日期应当按照合同规定执行，如遇特殊情况，应当提前向对方履行解释义务。

第十六条工程施工过程中如遇进度延误问题，应当及时协商解决，如因甲方原因造成延误，应当承担赔偿责任。

第十七条工程进度管理应当根据实际情况进行调整，如需延长施工期限，应当经过双方协商一致。

第十八条工程竣工后如发现进度问题，应当及时协商解决并确定赔偿办法。

第五章工程变更第十九条工程施工过程中如遇设计变更等问题，应当及时通知对方，经双方协商一致后方可变更。

建筑施工合同范本8篇

建筑施工合同范本8篇建筑施工合同范本 (1) 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵守本着平等自愿、互利互惠的原则，集合本工程实际具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程具体情况承包范围：主体包工包料，具体为图纸内所有土建至交工、室内刮白，施工期间所用水、电费由乙方负责。

一、二、三层分户防盗门、楼梯间门由乙方负责购买和安装.室内其余由甲方自理。

工程概况及结构：砖混结构面积按图纸变更后面积计算。

开工日期：年月日完工日期：年月日建筑面积：平方，每平方价格为。

工程总造价：面积完工后按图纸变更后面积计结算：二、本工程于：年月日开工建设至年月天。

三、质量技术标准及品牌要求。

质量及主要材料要求：要个按照图纸设计及材料的强度及厂家牌子要求进行施工，施工过程中甲方有权派专业技术人员不定期对施工建房工程进行质量抽检，乙方必须无条件，积极地配合甲方把好质量。

(1)主体水泥要求野象牌425#，砌砖及内外墙砂浆可以采用325#水泥。

(2)钢筋：三级昆钢或三级玉钢。

四、甲方义务：在开工前做到施工场地保障水、电畅通，向乙方提供施工图纸，并办理好相关建设手续，积极主动配合号施工协调好邻居关系，确保施工顺利进行。

五、乙方义务：按照甲方要求，按房屋设计图纸要求和标准，按时、保质、保量建设，做好一切安全施工准备，施工遵守安全生产制度和操作规程。

在施工过程中必须按国家建设安全法标准佩戴各种安全衣、帽、带等工具，按时按量确保工程质量进行安全施工。

如在施工期间发生安全事故，由乙方负全部责任。

付款方式：现金或转账(1)现金结算(2)乙方材料人工进场，甲方预付工程总造价 (大写： )。

(3)乙方一层浇筑后，甲方再支付工程总造价的现金 (大写： )。

(4)乙方二层浇筑，门窗安装，甲方再支付工程总造价的现金(大写： )。

(5)乙方三层浇筑，甲方再支付工程总造价的 (大写： )。

施工合作协议范本(通用8篇)

施工合作协议范本(通用8篇)施工合作协议范本篇1甲方：乙方：__________工程队为确保______公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、公路建设路线及工期要求：1、公路建设路线为____________________。

2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。

二、公路建设的内容：公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求：1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。

2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于10%，纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。

3、土质边坡按1：0.5－1：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。

四、工程验收及付款方式：1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。

2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

五、施工安全责任：乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。

乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

六、双方的权利、责任和义务：1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。

3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

4、甲方必须派员协助乙方进行施工。

七、违约处理：1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。

工程施工承包合伙协议书(汇总7篇)

工程施工承包合伙协议书（汇总7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程施工承包合伙协议书（汇总7篇）工程施工承包合伙协议书第1篇为了明确合伙人的经济关系及职责，共同完成投资合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

工程三方协议范本(实用7篇)合同屋

工程三方协议范本（实用7篇）合同屋工程三方协议范本第1篇发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公整和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。

1、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________工程立项批准文号：__________资金来源：__________2、工程承包范围承包范围：__________3、合同工期：开工日期：_____年_____月_____日竣工日期：_____年_____月_____日合同工期总日历天数_____天。

4、质量标准工程质量标准：__________5、合同价款金额(大写_____)：_____6、组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：(1)、本合同协议书(2)、中标通知书(3)、投标书及其附件(4)、本合同专用条款(5)、本合同通用条款(6)、标准、规范及有关技术文件(7)、图纸(8)、工程量清单(9)、工程报价单或预算书6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺根据合同的商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

发包人：(公章)承包人：(公章)工程三方协议范本第2篇甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》和《大路建设施工承包合同条例》及大路工程建设的有关规定，结合村道大路建设工程的.详细状况，甲、乙双方就该合同段大路工程，在公平互利协商全都的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

一、工程名称和地点1、工程名称：____________2、工程地点：____________二、工程承包范围及内容该段路基为泥坯路面，要求路基平整。

承包建设工程合同协议书(精选10篇)

承包建设工程合同协议书（精选10篇）承包建设工程合同协议书（精选篇1）发包方（以下简称甲方）：代表人：承包方（以下简称乙方）：责任人：依照《中华人民共和国民法典》及相关法规的有关规定，甲方就_____________________工程的承包事宜与乙方协商，约定把该项目交由乙方承包，经双方协商，签订本合同，遵照执行。

一、工程项目1、工程名称：2、工程编号：3、工程地点：4、工程范围：本工程建筑面积共计________平方米。

5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币______________元。

二、工程期限1、工程总工期为_________天（日历天），自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。

2、开工前____天，乙方向甲方发出开工通知书。

三、工期顺延1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工；2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工。

5、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电_____天以上，影响正常施工；6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

四、双方职责甲方职责1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；3、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；4、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；5、组织设计、施工单位进行工程设计交底；6、工程竣工时，及时组织人员验收，按时支付工程款。

乙方职责1、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；2、负责编制施工组织设计或施工方案；3、安全、文明施工，酒后不得作业；4、工程完工时，积极配合甲方完成验收工作。

建筑工程施工总承包合同模板

建筑工程施工总承包合同模板建筑工程施工总承包合同模板随着法律观念的日渐普及，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。

你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的建筑工程施工总承包合同模板，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建筑工程施工总承包合同1发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程立项批准文号：资金来源：二、承包范围承包范围：三、合同价款金额（大写）：元（人民币）小写：元，其中，安全防护、文明施工措施费为：（大写）：元（人民币）小写：元。

四、合同工期合同工期：日历天计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日。

五、质量标准工程质量标准：合格。

六、合同文件本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.中标通知书；2.投标函及其附录；3.已标价的工程量清单（含暂估价的材料和工程设备损耗率表）；4.合同条款专用部分；5.合同条款通用部分；6.技术标准和要求；7.合同图纸。

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

九、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：双方约定后本合同生效。

发包人：（盖章）承包人：（盖章）住所：住所：法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）或委托代理人：（签字或盖章）或委托代理人：（签字或盖章）联系电话：联系电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：建筑工程施工总承包合同2发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

发包人与实际施工人达成的协议

发包人与实际施工人达成的协议一、引言本文档旨在明确发包人与实际施工人之间达成的协议，确保双方在工程项目中的权益和责任得到有效保障。

本协议适用于一切委托方与承包方之间存在合作关系的工程项目。

二、协议内容2.1项目描述双方确认项目的具体内容和范围，明确所要求的工程目标和质量标准。

详细描述项目的前期准备工作、施工过程、验收标准以及工程的交付要求。

2.2合同约定双方根据项目需求，明确合同约定事项，包括但不限于工期、工程款项、违约责任、保修期等方面的约定。

2.3责任划分双方明确各自在项目中的责任划分，确定发包人的职责和实际施工人的职责，确保各自按照约定履行任务，并对于工程质量和安全承担相应的责任。

2.4工期管理双方约定项目的工期，并明确工期的开始和结束时间。

在项目进行过程中，如发生工期延迟的情况，双方应及时沟通并协商解决。

2.5进度支付双方约定项目款项的支付方式及支付比例，并明确每个阶段的工程进度和相关款项支付时间点。

2.6变更管理在工程项目进行过程中，如有变更需求，双方应通过书面方式提出，并经双方协商达成一致后，方可进行变更。

2.7紧急情况处理在工程项目进行过程中，如发生紧急情况，双方应立即通知对方，并共同采取必要的措施，以保证工程安全和顺利进行。

2.8违约责任双方约定违约责任的处理方式，明确针对不履行合同约定的行为，应承担的违约责任和补偿措施。

三、协议生效本协议经双方签字并盖章后生效，具有法律效力。

本协议自签署之日起生效，并持续有效直至项目完工及结算完成。

四、争议解决双方因履行本协议而发生的争议，应通过友好协商解决。

若协商不成，双方同意提交相关争议至有管辖权的法院进行解决。

五、其他约定本协议未尽事宜，双方应及时协商解决，并通过书面形式进行补充约定，作为本协议的附件。

以上为《发包人与实际施工人达成的协议》的内容，双方应遵守以上约定并共同努力完成工程项目。

如有任何争议或解释上的异议，以本协议为准。

祝双方合作愉快，工程顺利进行。