光纤入户施工合同 施工合同
2023弱电通信工程FTTH(光纤入户)建设合同
弱电通信工程FTTH(光纤入户)建设合同1. 引言本建设合同为甲方（建设单位）与乙方（承包商）就弱电通信工程FTTH（光纤到户）的建设进行协商和约定。
本合同的目的是确保光纤入户工程的顺利进行和建设质量的保障。
2. 建设内容1.甲方委托乙方负责弱电通信工程FTTH的建设，包括光纤线路的敷设、终端装置的安装、光缆的连接等。
2.建设地点：详细列明建设地点及相关要求。
3. 合同条款1.建设周期：本工程的建设周期为（具体天数），具体建设时间由甲方和乙方协商确定。
2.工程费用：甲方向乙方支付的工程费用为（具体金额），包括工程材料费、劳动费等。
费用支付方式为（具体方式）。
3.工程质量：乙方承诺按照国家相关标准进行施工，并提供质量保证。
4.强电配合：甲方配合乙方完成弱电通信工程的施工，包括但不限于提供相应的强电接口。
4. 工程验收1.工程验收标准：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收。
工程验收标准按照国家相关标准和合同约定执行。
2.验收合格证明：工程验收合格后，乙方向甲方提供相应的工程验收合格证明。
5. 违约责任1.乙方如未按合同约定进行施工或未按时完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。
2.甲方如未按合同约定支付工程费用或未按时支付，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于停工、索赔等。
6. 争议解决本合同的解释和履行应适用法律。
如因本合同引起争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向相关法院提起诉讼。
7. 其他约定1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，附件合同修改以双方签字盖章的方式进行。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
附：签字页合同双方确认，对本合同所有条款和内容均已充分了解并同意签订。
甲方（建设单位）：______________日期：_______________乙方（承包商）：______________日期：_______________。
光纤入户合同4篇
光纤入户合同4篇篇1光纤入户合同一、合同双方甲方：_____________（客户姓名或单位名称）乙方：_____________（运营商名称）二、合同签订时间本合同于____年___月___日签订，合同期为___年。
三、服务内容1. 乙方将向甲方提供光纤入户服务，包括光纤线路的铺设、调试和维护等工作。
2. 甲方应按照乙方规定的收费标准支付相关费用，如有欠费情况将影响到服务的正常使用。
四、服务期限1. 本合同自签订之日起生效，至合同期满之日止。
2. 若甲方需要终止合同，须提前___个月书面通知乙方，并按照合同约定支付违约金。
五、服务质量1. 乙方应保证光纤入户服务的稳定性和速度，确保甲方正常使用。
2. 若由于乙方自身原因导致服务中断或不稳定，乙方应承担相关责任并给予甲方合理赔偿。
六、责任条款1. 甲方应妥善保管光纤设备和线路，不得私自调整或损坏。
2. 若甲方因自身原因导致光纤设备损坏或线路故障，甲方应当承担相关维修费用。
七、其他条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
2. 本合同如有争议，应协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
3. 本合同自签订日起生效，期满后如双方需继续合作，可另行签订续约合同。
甲方（签字）：_____________ 乙方（签字）：_____________日期：____年___月___日篇2光纤入户合同一、甲方为提供网络接入服务，向乙方授权使用光纤网络设备，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，特订立本合同。
二、甲方的权利和义务1.负责提供光纤网络接入服务，并保证网络通畅、稳定；2.有权通过监控系统对光纤网络进行监控和维护；3.负责光纤网络设备的维护和保养；4.负责解决网络故障和问题。
三、乙方的权利和义务1.按照协议规定向甲方支付网络接入服务费用；2.使用网络服务时应遵守相关法律法规，不得从事违法活动；3.及时告知甲方光纤网络设备出现的故障或问题；4.保证使用网络服务的设备符合相关安全规定，不影响其他用户使用网络服务。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）共同订立，双方经友好协商，就小区光纤入户施工事宜达成如下协议：一、工程概述1.甲方将为乙方所在小区提供光纤入户施工服务。
2.工程涉及到的范围包括但不限于光纤线路铺设、设备安装及调试等。
3.施工过程中将尽量避免对小区环境和生活秩序造成不必要的干扰。
二、工程费用及支付方式1.工程总费用为{XXX} 元，需由乙方全额承担。
2.工程费用分为两部分支付：–预付款：为工程总费用的30%，共计{XXX} 元，乙方需在合同签订之日起三天内支付至甲方指定账户。
–尾款：为工程总费用的70%，共计{XXX} 元，乙方需在工程竣工验收合格后的三天内支付至甲方指定账户。
三、工期与责任1.工程的开始时间是合同签订之日起的三天内，工期为{X}天。
2.甲方将按照约定的工期和要求，全力以赴完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.若因甲方原因导致工期延误，甲方需承担相应的违约责任，并对延误的部分乙方可要求按日违约金进行赔付。
四、工程验收与保修1.工程竣工后，甲方将组织相关人员进行竣工验收。
2.如果工程完成，符合国家相关标准和规定，甲方应当向乙方提供相关竣工报告和验收证书。
3.若工程不符合相关标准和规定，乙方有权拒绝验收，并要求甲方承担相应的返工费用。
4.工程验收合格后，甲方将对工程提供{X}年的免费保修服务。
五、变更与解除1.双方一致同意，如有对本合同内容的变更，需经双方书面协议并签字确认后方可生效。
2.在施工过程中如果发生不可抗力因素，导致无法完成工程，双方协商解除合同，已支付的费用原则上不予退回，双方不承担违约责任。
六、争议解决1.本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.若协商无果，双方一致同意将争议提交至当地有管辖权的人民法院裁决。
七、其他事项1.本合同自双方签字之日起生效，并具有法律效力。
2.本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本
甲方：_________（委托方名称）
乙方：_________（承接方名称）
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就小区光纤入户施工事项达成如下合同：
一、施工内容：
1. 乙方将根据甲方的要求，对小区内指定的住户进行光纤入户施工，包括线路敷设、设备安装等。
2. 乙方保证施工质量，确保光纤入户后设备正常使用。
二、施工期限：
1. 施工开始日期：____年____月____日
2. 施工结束日期：____年____月____日
三、费用支付：
1. 甲方支付给乙方的施工费用为____元（大写：人民币____元整），包含所有施工费用。
2. 施工费用支付方式：甲方在施工结束后7个工作日内一次性支付给乙方。
四、违约责任：
1. 若因乙方原因导致工程质量问题或施工延期等情况，乙方需承担相应的违约责任。
2. 若因甲方原因导致施工无法继续进行，甲方需支付已完成的施工费用给乙方。
五、其他事项：
1. 本合同自双方签字生效，至工程竣工验收结束后终止。
2. 若本合同有任何争议，应当协商解决；协商未果的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
签订日期：____年____月____日
【注：本范本仅供参考，具体合同内容以实际签订的合同为准】。
光纤入户施工合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载光纤入户施工合同甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________光纤入户施工合同篇一：光纤入户工程合同书光纤入户工程合同书甲方：乙方：为完成甲方委托乙方承接的光纤入户项目工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：1）、施工路由各层户外门口主干线盒内敷设皮线光缆到户内，其敷设长度为米。
2）、户外门口主干线盒内或设备皮线光缆的连接。
3）、皮线光缆的户内熔接。
4）、该皮线光缆均为明装敷设，施工内容不包含穿管,穿线糟等。
（注：如出现以上施工范围不包含项，当由甲乙双方另行治商或增签协议合同）二、工程进度及验收1、甲方的责任1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。
在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。
5）指派为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程治谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。
2、乙方的责任1）乙方负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平3）指派同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程治商，解决应由乙方解决的有关事宜。
3、工程时间和进度自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场开始施工。
光纤到户工程施工合同协议书范本
编号：_______________ 光纤到户工程施工合同发包人： __________________________ 承包人：_________________________ 签订日期： _____ 年 ____ 月_____ 日发包人:承包人:发包人委托承包人承包，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工市场管理规定》1.2国家及地方有关建设工程施工管理法规和规章。
第二条施工依据2.1发包人向承包人提供准确的建筑施工图纸、资料等设计所需相关文件，具体内容由双方商定;2.2国家信产部制定的相关的标准及规范;2.3施工费计算方法是：第三条施工完工后，承包方向发包人交付竣工文件共肆份。
第四条施工费用经双方商定，本合同施工费用为人民币:第五条支付方式按发包方进度分期施工，每期工程材料、设备全部进场，支付当期合同单价的30%每期工程全部完工并经上级主管部门竣工验收后支付至当期合同单价的95%,剩余5%质保金，至壹年售后服第2页共3页务期满再行支付。
第六条双方责任6.1 发包人责任应按本合同规定的金额和日期向承包人支付施工费。
6.2 承包人责任6.2.1接受发包人的管理、协调、监督、检查，对其承包的工程质量、进度、安全及文明施工等负全责，严格按照给予的施工图纸施工，严禁随意更改设计。
6.2.2本工程的施工安全由乙方自行负责，若发生安全问题，由乙方承担一切经济和法律责任。
6.2.3配合协调甲方进行申报以及各相关主管部门进行竣工验收。
第七条合同生效及其他7.1 承包人为本合同项目的服务至设备投产后壹年售后服务期满为止。
7.2 发包人委托承包方承担本合同项下以外的工作服务，再另行签订协议并支付费用。
7.3本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，承包人贰份。
未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人：承包人：日期：。
光纤入户合同5篇
光纤入户合同5篇篇1甲方（服务提供商）：______________________乙方（用户）：____________________________根据相关法律法规的规定，为了明确双方在光纤入户服务中的权利和义务，确保服务的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，达成以下合同协议：一、服务内容甲方同意向乙方提供光纤入户服务，服务内容包括但不限于光缆的铺设、网络设备的配置及维修维护等。
乙方同意接受甲方的光纤入户服务，并承诺按照本协议的规定支付相应的服务费用。
二、服务期限本合同的服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
在服务期限内，甲方应为乙方持续提供光纤入户服务。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用：乙方应按照约定的标准向甲方支付光纤入户服务费用。
费用标准详见本合同附件《服务费用明细表》。
2. 支付方式：乙方应按照约定的支付方式，按时足额支付服务费用。
支付方式包括但不限于现金、银行转账等方式。
四、服务质量及保障措施1. 甲方应保证所提供的光纤入户服务质量符合国家相关标准，确保乙方能够正常稳定地使用网络服务。
2. 在服务期间，如因甲方原因导致服务质量问题，甲方应及时采取措施进行修复，并承担相应责任。
3. 乙方应合理使用网络服务，遵守国家相关法律法规及政策规定，不得利用网络服务从事违法活动。
五、设备维护与管理1. 光纤入户所需的光缆、网络设备等由甲方负责提供并维护管理。
如设备发生故障，甲方应及时进行维修或更换。
2. 乙方应协助甲方进行设备维护管理，确保设备的正常运行。
如发现设备异常或故障情况，应及时通知甲方进行处理。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的相关信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 双方应采取有效的安全措施，保护对方的信息安全。
七、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 违约情况严重时，守约方有权解除本合同，并要求违约方支付违约金或赔偿损失。
2024年光纤到户工程承包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年光纤到户工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 光纤到户工程定义第二条工程范围与内容2.1 工程范围2.2 工程内容2.3 工程量及进度安排第三条工程质量标准3.1 工程质量要求3.2 质量检验标准3.3 质量保证措施第四条工程价格及支付方式4.1 工程总价4.2 支付方式4.3 进度付款要求4.4 价款调整条件第五条工程进度与工期5.1 工程进度计划5.2 工期要求5.3 延期违约责任第六条乙方的义务与责任6.1 乙方的建设义务6.2 乙方对工程的安全责任6.3 乙方质量保证义务第七条甲方的义务与责任7.1 甲方提供施工条件7.2 甲方协调相关事宜7.3 甲方支付工程款义务第八条违约责任8.1 乙方违约责任8.2 甲方违约责任8.3 违约赔偿方式第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 诉讼或仲裁地点9.3 诉讼或仲裁适用法律第十条合同的变更与解除10.1 合同变更条件10.2 合同解除条件10.3 变更与解除的程序第十一条合同的生效、无效与终止11.1 合同生效条件11.2 合同无效条件11.3 合同终止条件第十二条保密条款12.1 保密信息范围12.2 保密期限12.3 保密违约责任第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力应对措施第十四条其他条款14.1 合同的转让14.2 合同的附件14.3 合同的修订历史第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方全称），地址：（甲方地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方全称），地址：（乙方地址）。
1.3 光纤到户工程定义本合同所称“光纤到户工程”是指在甲方提供的场地和条件下，乙方利用光纤通信技术，为甲方提供高速宽带上网、IP电话、数字电视等综合信息服务的工程。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本合同编号：[合同编号]甲方（委托方）•姓名/名称：[甲方姓名/公司名称]•联系地址：[甲方地址]•联系电话：[甲方电话]乙方（承包方）•姓名/名称：[乙方姓名/公司名称]•统一社会信用代码/身份证号码：[乙方统一社会信用代码/身份证号码]•注册地址：[乙方注册地址]鉴于甲方拟在[甲方地址]安装光纤入户工程，乙方具备相关技术及工程施工能力，双方经友好协商，达成以下合同：1. 项目内容1.1 甲乙双方约定，乙方将根据甲方要求，在[甲方地址]进行光纤入户工程施工，包括但不限于以下工作： - 光纤线缆引入 - 光纤接头安装 - 光纤终端设备安装 - 网络设备配置与调试 - 施工过程必要的测试与验收1.2 甲乙双方约定，工程施工周期为[工程施工周期]，具体施工时间另行协商。
2. 价格与支付方式2.1 甲方将支付给乙方的工程施工费为人民币[工程施工费]，乙方应按以下方式收取： - 工程施工费的50%应在双方签订合同后 [付款期限] 内支付； - 工程施工费的50%应在工程施工完成并甲方验收合格后 [付款期限] 内支付。
2.2 工程施工费以人民币形式支付，甲方应将款项存入以下账户： - 银行名称：[银行名称] - 账户名称：[账户名称] - 账号：[账号]3. 材料与设备3.1 甲方负责提供以下所需材料与设备： - 光纤线缆 - 光纤接头 - 光纤终端设备 - 网络设备4. 工程质量与保修4.1 乙方保证光纤入户工程施工质量符合国家相关标准及规定，提供[工程质量保证期]的质量保修期。
4.2 在工程质量保修期内，如出现以下问题，乙方应无条件进行维修服务： - 施工缺陷 -设备故障5. 涉及违约责任5.1 如甲方未按合同约定时间支付乙方工程施工费，甲方应每延迟[延迟天数]计算支付滞纳金0.05%，直至支付为止。
5.2 如乙方未按时完成工程施工，乙方应每延迟一天支付合同总额的0.1%作为违约金，同时要承担由此造成的甲方损失。
光纤入户施工合同施工合同范本
光纤入户施工合同施工合同篇一：光纤入户-合同光纤入户协议甲方：乙方：按照信息产业部、建设部关于进一步规住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神（信部联规[2007]24号）。
经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工期：开工日期：竣工日期：具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。
第二条工程承包围及包干方式2.1施工容：乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线（含楼层机柜、模块、标志牌等工程围的全部设备）。
2.2包干方式：本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
2.3 乙方协调红线围室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜（该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可），并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条双方权利及义务3.1甲方权利及义务：1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。
2、甲方在协议期，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源（含接地点）及为楼层设备提供1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。
3、甲方应按合同约定支付工程款。
3.2 乙方权利及义务：1、乙方负责实施小区住户的下户线建设（从楼层机柜始至用户室弱电箱止，包含楼层机柜及机柜配线架、模块、接头等，室弱电箱由开发商提供）并受甲方和通信联合办公室监督。
2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本甲方（施工单位）：______________（营业执照注册名称）法定代表人：______________（身份证号码）联系地址：______________联系电话：______________乙方（业主）：______________（姓名）联系地址：______________联系电话：______________根据《合同法》的规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商达成以下合同：一、施工内容：1. 甲方将负责将光纤线路引入乙方住宅楼内，并完成相关的光缆布线、接入设备安装等工作。
2. 甲方将对光纤线路的质量和使用功能进行检测和保障。
二、工程期限：1. 施工周期为______天，具体施工时间由双方协商确定。
2. 若因不可抗力等原因导致施工期限延长，甲乙双方协商处理。
三、费用支付：1. 乙方应在施工开始前支付____%的工程款项作为预付款，余款在工程完工后支付。
2. 如需增加或变更工程内容，应重新协商费用，并由双方签订补充协议。
四、质量保证：1. 甲方承诺施工过程中严格按照相关技术规范进行施工，保证施工质量符合要求。
2. 对于因施工质量问题造成的损坏，甲方承担相应修复责任。
五、违约责任：1. 若一方未履行合同约定，需承担相应的违约责任。
2. 因不可抗力或其他客观原因导致的违约，责任可适当减轻。
六、其他条款：1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
2. 合同内容如有争议，可协商解决；协商不成的，依法解决。
甲方（施工单位）：__________ 乙方（业主）：__________签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________以上为光纤入户施工合同，双方签字生效。
光纤入户施工合同施工合同
光纤入户施工合同施工合同双方，甲方身份证明号码/地址乙方身份证明号码/地址甲、乙双方就甲方在乙方地址进行的光纤入户施工及其相关事宜达成如下合同：一、施工内容1.甲方将在乙方的住宅内进行光纤入户施工，包括光缆敷设、接入设备安装、网络调试等工作。
2.施工过程中甲方将严格遵守相关技术标准和操作规范，确保施工质量和网络稳定可靠。
二、施工时间1.施工工期为（具体工期，可协商），双方应按照约定时间安排施工事宜。
2.如因不可抗力因素导致施工工期延误，双方应及时协商解决，并提前通知对方。
三、施工费用及支付方式1.施工费用为（具体金额），由乙方承担。
2.施工款项应在施工前支付，支付方式为（支付方式）。
四、保修及维护1.施工完毕后，甲方提供免费的质保期为（具体期限），在此期限内，如出现施工质量问题，甲方将免费修复。
2.质保期过后，如出现因甲方施工问题导致的网络故障，甲方将提供有偿的维修服务。
五、违约责任1.若甲方未按照合同约定的施工时间进行施工，则甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。
2.若乙方未按时支付施工费用，则乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和延迟施工期限。
六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
2.双方如发生争议，应本着友好协商的原则进行解决。
如协商不成，双方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效。
3.未尽事宜双方可另行协商约定。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：。
光纤入户建设工程施工合同
光纤入户建设工程施工合同一、合同编号：_________二、甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于双方基于平等自愿的原则，就光纤入户建设工程项目达成如下合作协议：第一条工程内容与标准1.1 乙方负责按照国家相关标准及甲方提供的技术要求，进行光纤线路的铺设、测试与开通。
1.2 施工地点：_________1.3 工程范围包括但不限于：管道开挖、光缆敷设、光分纤箱安装、用户终端设备安装调试等。
第二条施工期限2.1 开工日期：自____年____月____日起2.2 完工日期：至____年____月____日止2.3 在不可抗力或双方认可的特殊情况下，上述期限可适当调整。
第三条工程质量3.1 乙方须保证工程质量符合国家标准和行业规范，确保光纤网络的稳定性和安全性。
3.2 施工过程中，如发现材料或工艺不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施。
第四条工程造价与支付方式4.1 工程总造价为人民币（大写）_____________元，具体费用明细见附件。
4.2 付款方式：_________4.3 结算方式：_________第五条双方权利与义务5.1 甲方应按合同约定支付工程款项，并提供必要的施工条件。
5.2 乙方应保证工程质量，按期完成施工任务，并对所建设的工程提供相应的质保期服务。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 如因乙方原因导致工程延期，每逾期一天，需向甲方支付违约金_________元。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交_________仲裁委员会进行仲裁。
第八条其他事项8.1 本合同一经双方签字盖章后生效，任何修改和补充均需以书面形式进行，并经双方确认。
8.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本甲方（委托方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________乙方（施工方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________鉴于甲方拟进行光纤入户施工工程，乙方具有相应的施工资质和经验，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自合同签订之日起至____年____月____日止。
第二条施工范围及标准2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成光纤入户施工工程。
2.2 施工应符合国家及地方相关法律法规、标准和规范。
第三条工程质量3.1 乙方应保证施工质量达到甲方要求，并符合国家及地方相关标准。
3.2 工程竣工后，甲方有权对工程质量进行验收，乙方应予以配合。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________4.2 甲方应按照以下方式支付工程款：a. 合同签订后____个工作日内支付总价款的____%作为预付款；b. 工程进度达到____%时支付总价款的____%；c. 工程竣工验收合格后支付剩余款项。
第五条施工进度5.1 乙方应根据合同约定的工程期限，合理安排施工进度。
5.2 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全与环保6.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本甲方（发包方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：光纤入户工程2. 工程地点：甲方指定地点3. 工程内容：包括但不限于光纤线路铺设、设备安装调试等，具体工程内容以双方确认的施工图纸和工程清单为准。
二、工期1. 本工程的工期为______个工作日，自合同签订之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整），此价款为固定总价，包含工程所需的材料、设备、施工、调试、运输、保险等一切费用。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方支付工程价款的______%；工程竣工验收合格后，甲方支付工程价款的______%；剩余工程价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
3. 乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收报告。
如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格，整改费用由乙方承担。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供施工所需的场地、水电等基础条件，确保施工顺利进行。
光纤入户施工承包合同
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方光纤入户施工工程（以下简称“工程”）达成如下协议：第一条工程内容1.1 本工程为光纤入户施工工程，包括但不限于光纤线路的铺设、设备安装、调试及验收等。
1.2 工程地点为：____________________（具体地址）。
1.3 工程规模：根据甲方提供的工程设计图纸和工程量清单，工程总量为____芯公里。
1.4 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准，包括但不限于《光纤通信工程验收规范》（GB 50575-2010）等。
第二条合同价格2.1 工程总造价为人民币____元（大写：____________________元整），上述金额为甲方支付给乙方的工程总价款。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内审批。
经双方确认的预算作为工程进度款的支付依据。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供工程进度报表，甲方按照进度报表支付相应进度款。
第三条合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程。
工程进度应满足甲方整体进度要求。
3.2 乙方应按照约定的质量标准完成工程，并保证工程安全。
3.3 乙方应按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.4 乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。
第四条合同价款支付4.1 甲方支付给乙方的价款，包括但不限于工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。
4.2 甲方支付价款的方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方工程总价的__%；（2）工程进度达到__%后，甲方支付乙方相应进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的__%。
光纤入户施工(合同)
光纤入户施工合同1. 合同背景为了满足用户需求，提供更快速、稳定的网络服务，甲方（施工方）和乙方（用户方）共同签署本合同，共同确认条款。
2. 项目概述2.1 甲方将负责为乙方提供光纤入户施工服务，包括光纤线路的敷设、接入设备的安装调试等工作。
2.2 乙方将提供施工现场所需的场地、电力以及合理配合工程进度的其他支持。
3. 施工内容3.1 光纤线路敷设：甲方将根据乙方需求，按照相关规范进行光纤线路的敷设。
具体的敷设方案、线路走向等将由甲方在施工前向乙方提供并征得乙方的同意。
3.2 接入设备安装调试：甲方将安装并调试光纤入户接入设备，确保设备的正常运行。
乙方需提供相应的设备安装位置，并配合甲方进行现场测试和调试。
3.3 其他相关工作：根据实际需要，双方可协商确定其他相关工作，如：光纤维护、设备维修、技术支持等。
4. 施工期限4.1 甲方将在双方签署合同后，尽快启动施工工作，并确保工期的合理安排。
具体的工期将根据施工规模以及乙方要求而确定。
4.2 如因不可抗力或其他合同外的原因造成工期延误，双方将协商解决，并以书面形式确认。
5. 价格和支付方式5.1 施工价格：根据双方协商，乙方将支付甲方相应的施工费用。
具体的费用项目及金额将在合同中规定明确。
5.2 支付方式：乙方将按照方式支付施工费用：•首付款：乙方需在合同签署后，按照合同总金额的30%支付首付款。
•进度款：乙方需按照甲方工作进度的实际完成情况支付相应的款项。
•尾款：乙方需在光纤入户施工完成并通过验收后，支付尾款。
6. 施工质量和保修期6.1 甲方保证光纤入户施工质量符合国家相关标准和规范，确保光纤线路连接的稳定性和可靠性。
6.2 对于任何因甲方施工质量问题导致的故障或损坏，甲方将承担相应的维修和更换责任。
6.3 保修期：自光纤入户施工完成之日起，甲方提供一年的免费保修期。
在保修期内，对于甲方施工瑕疵所导致的故障，甲方将免费提供维修服务。
7. 违约责任7.1 任何一方未能履行合同义务的，应向对方支付违约金，违约金的具体数额将根据违约情况进行协商确定。
光纤入户施工合同
光纤入户施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方光纤入户工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________光纤入户工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方负责为甲方进行光纤入户施工，包括光纤线路的铺设、设备安装、调试及验收等。
第二条施工期限2.1 工程计划开工日期：__________2.2 工程计划竣工日期：__________2.3 乙方应当按照约定的工期完成施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 乙方应当按照国家有关标准和规范进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格后，乙方应当提供相应的技术资料和保修服务。
第四条工程费用4.1 工程总造价为人民币__________元（大写：__________________________元整）。
4.2 甲方应当按照约定的付款方式及时支付工程款项。
4.3 工程款的支付分为三次，具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的40%。
第五条甲乙双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（2）按照约定支付工程款项；（3）协助乙方进行工程验收。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照约定工期完成施工，保证工程质量；（2）提供相应的技术资料和保修服务；（3）遵守国家有关法律法规，不得损害甲方合法权益。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
光纤入户工程施工合同
光纤入户工程施工合同甲方（业主）：___________乙方（施工单位）：_________鉴于甲乙双方对光纤入户工程有共同的需求与期望，特此根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方协商一致，达成如下合同条款：一、工程内容：1. 乙方负责甲方指定区域内的光纤线路铺设，包括户外管道布线、楼内垂直布线以及用户终端接入点的安装调试。
2. 乙方应确保所使用的光纤材料符合国家标准，并具备相应的质量检验证明。
3. 施工过程中，乙方应保证不破坏现有建筑结构，如有损坏应及时修复并承担相关费用。
二、工程质量：1. 乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保施工质量满足技术要求。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术支持与配合。
3. 验收合格后，乙方应对所施工的光纤网络提供不少于两年的质保期，期间如出现非人为因素导致的质量问题，乙方应在接到通知后48小时内响应并解决问题。
三、工程进度：1. 乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并在合同约定的时间内完成施工任务。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整进度计划的建议。
四、安全责任：1. 乙方在施工期间应遵守安全生产法规，采取有效措施保障施工人员和第三方的安全。
2. 如因乙方原因导致安全事故，应由乙方承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、违约责任：1. 若乙方未能按合同约定时间完成施工任务，除不可抗力外，应向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金。
六、争议解决：1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事宜：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光纤入户施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方委托乙方进行光纤入户施工，包括但不限于光纤敷设、设备安装、调试等。
二、工程期限1. 本工程自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，确保工程按时完成。
三、工程质量1. 乙方应按照国家有关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料，包括施工图纸、设备清单等。
3. 工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行保修服务。
四、工程费用1. 工程费用总计为人民币____元（大写：__________________________元整）。
2. 甲方应在合同签订后____日内支付乙方工程预付款，金额为工程总费用的____%。
3. 工程验收合格后，甲方应在____日内支付乙方剩余工程款项。
五、甲方权利与义务1. 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。
2. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
3. 甲方应提供乙方施工所需的场地、电源等条件。
六、乙方权利与义务1. 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，确保工程按时完成。
2. 乙方应保证施工质量，对施工过程中造成的一切损失和责任负责。
3. 乙方应遵守甲方的各项规章制度，确保施工安全。
七、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 乙方未能按照约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币____元。
八、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光纤入户施工合同施工合同篇一:光纤入户-合同光纤入户协议甲方:乙方:按照信息产业部、建设部关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神(信部联规[2007]24号)。
经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议:第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工期:开工日期:竣工日期:具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。
第二条工程承包范围及包干方式12.1施工内容:乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线(含楼层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设备)。
2.2包干方式:本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
2.3 乙方协调红线范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜(该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可)，并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条双方权利及义务3.1甲方权利及义务:1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。
2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源(含接地点)及为楼层设备提供1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。
3、甲方应按合同约定支付工程款。
3.2 乙方权利及义务:21、乙方负责实施小区住户的下户线建设(从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接头等，室内弱电箱由开发商提供)并受甲方和通信联合办公室监督。
2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
5、在包修期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知一日内派人前往解决问题。
费用由乙方解决。
第四条质量及验收标准4.1本工程质量标准为合格。
4.2按照中华人民共和国邮电部部标准《本地电话网用户线路工程设计规范》YD5006-2003，信部规[2003]388号。
邮电部1992年发布《全塑市话电缆施工验收规范》要求进行施工。
工业与信息化部颁布的相关标准、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计验收规范》。
且技术标准必须满足国家和地区及工业与信息化部颁发的最新技术标准。
第五条合同价款及支付方式35.1合同价款本工程以户为单位单价包干:按元/户包干计算。
合同暂定总造价为人民币，竣工后以实际户数结算。
每户包干单价包含完成乙方承包范围内的工作内容，包括但不限于:人工费、材料费、材料涨价费、机械费、场内外运费、未移交前成品保护费、试验检验费、成品保护费、安全文明施工费、各种措施费、规费、管理费、利润、税金及风险费用等直至竣工验收合格的其他相关工作内容所产生5.2付款方式5.2.1甲方在签定合同进场施工之日起7个工作日内，向乙方支付合同承包总额的50%预付工程款，用于购买线材及系统设备。
工程验收合格及相关资料交付物管完毕后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同承包总额的47%工程款。
合同承包总额的余款3%作为工程质量保证金(无息)，待壹年质保期满后，若本工程无质量问题则甲方在7个工作日内一次性付给乙方(质保期自竣工验收交付物管合格之日计算)。
乙方收款时需提供有效发票。
5.2.2工程质保期为工程竣工后两年，质保期内因乙方原因造成工程维修，乙方应免费维修，质保期满无质量问题甲方支付剩余保证金;如因甲方原因造成工程维修，甲方应支付工程成本费用。
5.3结算方式45.3.1结算方法:结算价款 = 竣工实际户数* 元/户。
第六条材料品牌按照合同附件中的材料设备品牌进行施工，如实际现场材料设备品牌使用与合同附件不符，乙方必须无条件更换。
第七条不可抗力1、在协议执行期间发生不可抗力事件(指无法预见、不可避免的事件，例如地震、台风、水灾、罢工、政府禁令以及其它公认的不可抗力事件)。
使一方不能履行其在本协议规定的全部或部分义务，则该遭受不可抗力的一方不承担责任或赔偿对方因之而产生的经济损失。
停电日期工期相应顺延。
2、遭受上述不可抗力事件的一方，应妥善处理，尽量减少损失，同时应及时将不可抗力事件情况书面形式在时间发生五日内通知对方，并在一周内提供事件及不能履行其在本协议内的全部或部分义务的理由的有效檔，并由时间发生地政府主管部门或公正机构出具证明，双方应立即协商寻找合理办法，并尽一切努力减轻不可抗力的后果。
按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商解决，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。
第七条争议处理本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决，如解决不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
5第八条违约责任8.1协议签署后，甲乙双方中的任何一方未经对方同意不得擅自终止本协议的执行，否则将被视为违约而承担相应的法律责任。
但因出现不可抗力情形或因协议另一方的违约行为导致协议无法履行的情况除外。
8.2乙方必须保证相关部门验收通过，如相关部门验收未通过，乙方应保证未通过给甲方造成的全部损失，并承担相应责任，直至验收通过。
8.3乙方未按合同约定给予甲方合理配合，致使甲方工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付最终结算价款千分之五的违约金。
第九条保密条款甲乙双方在履行本协议过程中依法负有保密责任，非因法律规定的事由并经法律规定的程序，未经一方事先书面同意，不得将双方的协议的具体内容及其相关内容披露给任何第三方。
第十条、协议的生效与争议解决1、本协议有效期到除。
2、本协议一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份，具有同等效力，由双方法人代表或授权代表签字并经加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
3、协议未尽事宜由双方另行协商解决，因履行本合同发6生的争议，协商未果可提交项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
(以下无正文)甲方:(公章) 乙方:(公章) 住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行:开户银行:帐号: 帐号:邮政编码:邮政编码:篇二:光纤入户协议书光纤入户协议书甲方:乙方:中国电信股份有限公司分公司为了满足(以下简称甲方)在顺德容桂路开发的小区用户的通迅要求，在提升小区品位和档次的基础上，将小区建设成高智能化的小区，更好地为小区业主提供超值服务，甲方和中国电信股份有限公司(以下简称乙方)经友好协商，就该小区的固定电话、网络电视及宽带网的建设问题达成如下协议:一、乙方负责小区楼外通信线路(电话、网络电视和光7纤宽带线路)的设计和建设，所需材料和施工费由乙方自行解决，并负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配线箱(暗)内，甲方保证预留的通道畅通和安全(预留通道不能小于?50mm)，以实现通信接入。
二、甲方规划的小区楼外通信建设路由，应保证其合理性和安全性、并及时向乙方进行交底，为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步，甲方在小区具备施工条件前一个月通知乙方，以便乙方备料。
甲方有义务向乙方提供小区通信建设的相关图纸，以方便乙方做线路设计时使用。
在乙方进行通信建设时甲方应给予协助和支持，乙方的设计与建设要符合小区的整体规划和布局，做到整齐、规范、美观，并与小区相关设施和布局相互协调。
三、按国家规定，甲方负责小区楼内通信线路的建设，经双方协商，楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱(暗)由乙方免费提供。
甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱(暗)和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道(暗管)畅通，如不通，甲方应及时维修，以免耽误穿放入户光纤。
乙方提供“光纤入户智能家居布线指南”供小区业主室内装潢时参考，让业主电话、网络电视和宽带的安装使用更方便。
四、根据《电信条例》和国家住建部相关文件精神，乙方有权利收取甲方相关通信建设费用，但由于双方合作，乙方8不再收取甲方小区的电信建设及相关费用。
五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁受益的原则，乙方对甲方开发的小区内敷设的通信设施拥有使用权和所有权，甲方不得允许其它任何单位使用乙方在该小区的通信设施，如使用，甲方将赔偿乙方一切投资损失。
六、其它未尽事宜，双方友好协商解决。
七、本协议共四份，甲、乙双方各执两份。
经双方代表签字盖章后生效。
甲方: 乙方:授权代表: 授权代表:日期: 日期:用户至上用心服务房地产开发有限公司中国电信股份有限公司分公司光纤入户业务合作协议二〇一三年篇三:光纤入户协议***项目光纤入户协议按照信息产业部、建设部关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神。
经甲、乙双方方友好协商一致，特就“***”项目共同达成如下建设协议。
第一条工程概况91.1工程名称:1.2工程地点:1.3工期:本工程总工期日历天，开工日期工日期年月日(具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准)。
第二条工程承包范围及承包方式2.1施工内容:乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准负责从楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线(含楼层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设备)。
2.2承包方式:本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收合格通过的方式。
2.3 乙方协调红线范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜(该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可)，并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条双方权利及义务3.1甲方权利及义务1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。
2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组10团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源(含接地点)及为楼层设备提供1.5kVA的单相电源通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量电费由各运营商承担。
3、甲方应按合同约定支付工程款。
3.2 乙方权利及义务1、乙方负责实施住户的下户线建设(从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接头等室内弱电箱由开发商提供)并受甲方和通信联合办公室监督。
2、乙方施工部分应(来自: 在点网)做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。