2019年度建设工程合同管理考试试卷24页word
2019年一级建造师经济真题及答案详细解析word精品文档37页
2019年度全国一级建造师执业资格考试
《建设工程经济》试卷
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.某企业从金融机构借款100万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息()万元。
A.12.00 i
=(1+1%)3-1=0.0303 故F=100*0.0303*4=12.12
eff
B.12.12
C.12.55
D.12.68
2.某施工企业希望从银行借款500万元,借款期限2年,期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款,年利率均为7%。其中,甲要求按月计算并支付利息,乙要求按季度计算并支付利息,丙要求按半年计算并支付利息,丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说,借款实际利率最低的银行是()。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
3.将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是()。A.评价方法是否考虑主观因素
B.评价指标是否能够量化
C.评价方法是否考虑时间因素
D.经济效果评价是否考虑融资的影响
4.反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是()。
A.财务内部收益率
B.总投资收益率
C.资本积累率
D.资本金净利润率
5.关于静态投资回收期特点的说法,正确的是()。
A.静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果
B.静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行只能作为辅助或与其它评价指标结合使用
C.若静态投资回收期若大于基准投资回收期,则表明该方案可以接受D.静态投资回收期越长,表明资本周转速度越快
6.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率大于0,则方案的财务净现值()。
《建筑法规》期末试卷及答案
《建筑法规概论》考试试题(A)
一、单选题:(每题2分,10题,共20分)
1、()是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。
A 建筑法律事实
B 法律关系
C 权利义务
D 法律纠纷
2、工程项目交付使用后在法定保修期限内,由于质量问题造成的经济损失由()单位负责。
A 发包
B 勘察
C 监理
D 承包
3、设计招标文件与施工招标文件相比较具有的特点是()
A 无工作量要求
B 报价的依据是工程量表
C 开标时要排定标价次序
D 标价对中标影响程度较大
4、建设行政主管部门对建筑业企业资质的年检结论为()。
A 合格、不合格
B 合格、基本合格、不合格
C 优良、合格
D 优良、合格、不合格
5、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是()
A 修改是对投标文件中已有的内容进行修订
B 撤回可以只撤回部分投标文件
C 撤回可以是放弃投标
D 撤回可以以新的投标文件重新投标
6、不属于招标人应邀请参加开标的人员是()
A 公证机关代表人员
B 咨询机构代表
C 负责招标的主管人员
D 放弃参加开标的投标人
7、评标的标准和方法应依据()
A 评审专家的专业知识
B 国家法律法规
C 国家强制性标准
D 招标文件中载明的评标标准和方法
8、关于评标报告说法错误的一项是()
A 无招标人授权情况下,评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案
B 书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门
C 书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见
D 评标报告由评标委员会全体成员签字
9、以下关于成本加酬金合同说法错误的是()
A 新型工程项目可适用该类型合同
【推荐】简述建设工程合同的履行程序-优秀word范文 (16页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==
简述建设工程合同的履行程序
篇一:建筑工程合同管理考试答案
单项选择题(只有一个选项正确,共12道小题)
1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项,不符合规定的是()。
(A) 屋面防水工程10年
(B) 外墙装修工程8年
30年(C) 基础及主体结构
(D) 供热工程4个采暖期
你选择的答案:未选择 [错误]
正确答案:C
解答参考:
2. 施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,
则()。
(A) 发包人承担全部费用,工期相应顺延
(B) 发包人承担全部费用,工期不予顺延
(C) 承包人承担全部费用,工期不予顺延
(D) 承包人承担全部费用,工期相应顺延
你选择的答案:未选择 [错误]
正确答案:A
3. 在下列情况中,发包人不能请求解除合同的是()。
(A) 承包人明确表示不再履行合同义务的
(B) 已完成的建设工程质量不合格,但同意修复的
(C) 将承包的建设工程违法分包的
(D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的
你选择的答案:未选择 [错误]
正确答案:B
解答参考:
4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验,承包商应()。
(A) 提前
(B) 提前
(C) 提前
(D) 提前24h书面通知工程师来参加验收 24h电话通知工程师来参加验收 48h 书面通知工程师来参加验收 48h电话通知工程师来参加验收
建设工程项目管理第1阶段考试题
(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)试卷装订封面
考试科目:《建设工程项目管理》第一章至第五章(总分100分)
学习中心(教学点)批次:层次:
专业:学号:身份证号:
姓名:得分:
一、单项选择题(本题共10小题,每小题1分,共10分。在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在括号内。)
1、()是承包人在中标后为全面完成工程的施工任务而编写的,必须由施工项目经理组织施工项目经理部在工程开工之前编制完成。
A 项目管理目标责任书
B 施工项目管理实施规划
C 施工项目管理规划
D 施工项目风险管理规划。
2、项目管理不同于企业管理和其他管理的特点不包括()
A 每个项目都有特定的管理程序
B 以厂长、经理为中心的管理
C 应用现代管理方法和技术手段
D 在管理过程中实施动态管理
3、可行性研究报告是确立建设项目()的重要依据。
A 提交项目建议书
B 施工准备
C 编制设计文件
D 投资结算
4、项目经理部与发包人之间的关系协调的目的是()
A 搞好协作
B 执行合同
C 加强沟通
D 依据项目管理目标责任书
5、对项目风险的分析和评估应在()阶段完成。
A.投资决策分析 B.融资决策分析
C.融资谈判 D.融资结构分析
6、任何组织的管理只有通过( )才能实现
A 决策
B 沟通
C 组织
D 计划
7、对大型复杂的工程项目,宜采用 ( )组织形式。
A 直线制
B 工程对制
C 矩阵式
D 部门控制
8、每个项目有项目生命周期,建设项目也不例外,其生命周期包括自项目()的各个阶段。
A.决策评估开始至竣工保修
2019年监理工程师考试《案例分析》真题与答案
2019 年监理工程师考试《建设工程案例分析》已经考试完毕,下面是本科目2019 年考试真题。
一、暂缺
二、某工程,施工单位通过招标将桩基及土方开挖工程发包给某专业分包单位,并与项目混凝土
供应商签订了采购合同。实施过程中发生如下事件:
事件 1:桩基验收时,项目经理机构发现部分桩的混凝土强度未达到设计要求,经查是由于预拌
混凝土质量存在问题所致。在确定桩基处理方案后,专业分包单位提出因预拌混凝土由施工单位
采购,要求施工单位承担相应桩基处理费用。施工单位提出因建设单位也参与了预拌混凝土供应
商考察,要求建设单位共同承担相应桩基处理费用。
事件 2:专业分包单位编制了深基坑土方开挖专项施工方案,经专业分包单位技术负责人签字后,报送项目监理机构审查的同时开始了挖土作业,并安排施工现场技术负责人兼任转职安全管理人员负责现场监督。专业监理工程师发现上述情况后及时报告总监理工程师,并建议签发《工程暂
停令》。
事件 3:在土方开挖工程中遇到地下障碍物,专业分包单位对深基坑土方开挖专项施工方案做了
重大调整后继续施工。总监理工程师发现后,立即向专业分包单位签发了《工程暂停令》。因专
业分包单位拒不停止施工,总监理工程师报告给了建设单位,建设单位以工期紧为由要求总监理
工程师撤回《工程暂停令》。为此,总监理工程师向有关主管部门报告了相关情况。
问题:
1.针对事件1,分别指出专业分包单位和施工单位提出的要求是否妥当,并说明了理由。
2.针对事件2,专业分包单位的做法有什么不妥?写出正确做法。
3.针对事件2,专业监理工程师的做法是否正确?说明专业监理工程师建议签发《工程暂停令》
(完整word版)工程项目管理期末试卷A-答案
《工程项目管理》期末考试A卷
考试时间:120分钟;开卷考试
特别提
示:
诚
信是一个学生的良好品德,本次考试保证不以任何形式作弊,你如确认,
请在下面内□打“√”。□同意□不同意
一、单项选择题(每道题2分,共20分)
1、_____是指具有独立的设计文件,可以独立组织施工,建成后能独立发挥生产能力和效益的工程。(A)
A.单项工程
B.单位工程
C. 分部工程
D. 分项工程
2、下列哪项不是建设工程项目组织机构设置的原则?(C)。
A. 目的性原则
B. 动态调整原则
C. 多次性原则
D. 精干高效原则
3、争议解决的方式不包括(B )
A. 讼诉
B. 协作
C. 调解
D. 仲裁
4、大型货物、永久设备的采购一般采用(D)。
A. 多种采购并行
B. 询价采购
C. 直接采购
D. 招标采购5、(B)不是施工项目进度比较方法之一。
A.双比例单侧横道图比较法
B.中锋线比较法
C.列表比较法
D.s曲线比较法
6、PDCA中的C表示的是(C)。
A. 计划
B. 实施
C. 检查
D. 处置
7、专职安全员每年集中培训的时间为(B)。
A.30小时
B. 40小时
C.50小时
D. 60小时
8、ABC类分析法中B类材料占用的资金百分比为(A)。
A.10%~20%
B. 80%
C.5%
D. 5%~30%
9、(C)不是工程的直接成本。
A.人工费
B. 材料费
C. 管理费
D. 机械使用费
10、(A)表示风险发生后可能发生的损失很大。
A. A类
B. B类
C. C类
D. D类
二、填空题(每空1.5分,共15分)
1、根据合同的成立是否需要特定的形式,可将合同分为非要式和要式合同。
建筑工程合同管理试题库完整
范文范例指导参考
《建筑工程合同管理》课程综合复习资料
一、判断题
1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。
2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。
3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。
4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了。
6、合同的变更和解除,不影响当事人要求赔偿损失的权利。
7、索赔对业主不利。
8、清单上的数量是承包人实际完成的数量。
9、代位权的行使以债权人怠于行使到期债权危害债权人的债权实现为要件。
10、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目,可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。
二、单选题
1、工程项目不允许采取的招标方式是 ( )
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、竞争性招标
2、施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,而拒绝支付预付款,这是发包人行使( )。
A、同时履行抗辩权
B、异时履行抗辩权
C、后履行抗辩权
D、不安抗辩权
3、关于工程量计量,正确的处理方法是 ( )。
A、工程师接到承包人的报告后,应按工程量清单的量作为计量的工程量
B、工程师接到承包人的报告后,应通知承包人共同计量
C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
D、承包人实际完成的 (包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内
4、监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是 ( )。
word 版整理
范文范例指导参考
A、委托监理合同
2021一建《建设工程项目管理》考试考点题库合集及参考答案-word版解析三
一级建造师考试模拟测试题含答案解析
《建设工程项目管理》
一、单选题。
1.单选题
工程量计算汇总表是按照()的工程量计算规则做出的重要基础数据。
A.工程量清单
B.已完工程量清单
C.施工定额
D.施工预算
2.单选题
国际工程承包合同的工程项目,()是整个项目管理的核心。
A.合同管理
B.工期管理
C.成本管理
D.质量管理
3.单选题
建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责()。
A.承建项目的投料试生产
B.全部或部分工程的设计
C.总价包干
D.所有的主体工程、工艺和设备等的施工与安装
4.单选题
建设工程项目进度控制的技术措施涉及对()的选用。
A.设计人员和构成
B.设计机构和施工人员
C.设计技术和施工技术
D.信息平台软件技术
5.单选题
关于总时差、关键工作和关键线路的说法,正确的是()。
A.总时差为0的工作是关键工作
B.关键线路上不能有虚工作
C.关键线路上的工作都是关键工作
D.关键线路上工作的总持续时间最短
6.单选题
项目质量控制体系有序运行的基本保证是()。
A.项目质量管理制度和程序性文件
B.项目资源的合理配置
C.项目合理的合同结构
D.项目合理的约束机制
7.单选题
下列施工管理文件中,不属于成本计划编制依据的是()。
A.合同文件
B.相关设计文件
C.项目管理实施规
D.项目总概算
8.单选题
关于动态控制在进度方面的应用,下列选项中,错误的是()。
A.对于大型建设工程项目,应通过编制工程总进度规划、工程总进度计划、项目各子系统和各子项目工程进
度计划等进行项目工程进度目标的逐层分解
B.进度的控制周期应视项目的规模和特点而定,一般的项目控制周期为一周
2019年陕西二建继续教育相关试题及答案
建筑工程施工发包与承包计价管理办法
单选题:(共5题,每题1分)
1、发包与承包计价管理的重要性不包括()
A .是双方利益直接体现
B .对进度目标有重要影响
C .对工程质量水平有重要影响
D .影响不大
2、工程量清单就是一份明细清单,其中不包括
A .分部分项工程项目名称
B .措施项目的名称
C .措施项目的费用
D .预计利润
3、我国工程计价模式在计划主导阶段的特点不包括()
A .业主票基本为国有投资
B .施工单位主要是全民所有制企业
C .使用同一的定额
D .政府不定价
4、本办法的修订依据不包括()
A .建筑法
B .招标投标法
C .合同法
D .商法
5、最高投标现价的编制的依据不包括()
A .工程量清单
B .工程计价有关规定
C .市场价格信息
D .过往工程价格
判断题:(共5题,每题1分)
6.业主盲目压价会扰乱市场定价。
对
错
7.投标控制价是投标的最高价格。
对
错
8.1. 进入市场经济以后(2003年以后),进入市场调节价阶段。
对
错
9.本办法的适用范围包括城市燃气。
对
错
10.工程造价是指工程项目在不同阶段预计或确定的工程价值的货币体现。
对
错
建设工程项目管理规范
单选题:(共5题,每题1分)
1、项目分解的要求不包括()
A .内容完整,不重复
B .一个工作单元可以不从属于另一个工作单元
C .每个工作单元有明确的责任者
D .工作单元之间的接线应清晰
2、项目管理实施规划不包括()
A .项目概况
B .技术方案
C .组织方案
D .安全计划书
3、建设工程项目包括的范围不包括()
A .策划阶段
B .勘察阶段
C .设计阶段
一建《建设工程经济》考试题库及参考答案-word版解析十
一级建造师考试模拟测试题含答案解析
《建设工程经济》
一、单选题。
1.单选题。
杜邦财务分析体系在净资产收益率计算和对比基础上,首先应分解研究的指标是()。
A、总资产净利率和权益乘数
B、销售净利率和总资产周转率
C、总资产净利率和总资产周转率
D、销售净利率和权益乘数
2.单选题。
某土方工程,招标工程量清单中挖土方工程数量为2000 立方米,投标人根据地质资料和施工方案计算的实际挖土方量为2600 立方米。每立方米挖土方的:人、料、机费为65 元,每立方米人工运土的人、料、机费用25元,每立方米机械运土的人、料、机费用58 元,企业管理费取人、料、机总费用的14%,利润率取人、料、机总费用与管理费之和的8%,规费和税金的综合费率为16%,不考率其他因素,则投标人挖土方的投标综合单价为()元。
A.182.21
B.211.37
C.236.88
D.274.78
3.单选题。
常规现金流量技术方案分析时,若采用的折现率提高,则()。
A、财务净现值减小,技术方案可行
B、财务净现值增加,技术方案可行
C、财务净现值减小,技术方案可能会不可行
D、财务净现值增加,技术方案不可行
4.单选题。
某独立土方工程,根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013签订了固定单价合同,招标工程量为2000m3,承包人士方工.程投标报价为50元/m3。双方合同约定:当实际工程量超过估计工程量15%时,超过部分的工程量综合单价下调10%。工程结未时实际完成并经监理确认的土方工程量为3000m3.则土方工程总价为()。
A、33800
建设工程项目招投标与合同管理(word版)
目录
前言
本教材主要讲述:依据《中华人民共和国招标投标法》、国际规则和惯例,结合《FIDIC》编制的1987年第四版和1999年第一版施工合同条件,以XX省鲁布革水电站、XX省水口水电站、XX省二滩水电站和XX省小浪底水利枢纽工程等建设项目为案例,讲解建设工程项目实施阶段的招标投标和合同管理,其重点为建设工程项目的合同管理。
一、建设工程项目合同管理现状
二、建设工程项目实施方面的WTO基本规则
三、项目管理的基本概念
第一章项目法人在建设工程项目实施阶段的地位和责任
第一节概况
一、我国建设管理体制改革的现状
二、推行建设项目法人责任制
三、推行建设项目法人责任制的必要性
第二节项目法人
一、项目法人的地位
二、建设项目法人单位的组织形式
三、项目法人的主要职责
第三节项目法人在合同管理中的各方关系
一、项目法人与主管部门的关系
二、项目法人与贷款单位的关系
三、项目法人(发包人)与承包人的关系
四、项目法人(发包人)与工程师的关系
五、工程师与承包人的关系
六、发包人与勘察设计单位的关系
七、发包人与分包人的关系
八、发包人与指定分包人的关系
九、其他关系
第四节在项目合同管理中合同当事人的权利、义务、责任和风险
一、发包人(项目法人或称业主)
二、承包人(也称承包商或承建单位)
第二章建设监理概论
第一节概述
一、建设工程项目的监理概念
二、当前建设监理工作存在的问题
第二节工程师在项目建设实施阶段的主要任务
一、项目招标
二、项目合同管理
第三节工程师(我国称监理工程师)在合同管理中的作用和地位
一、工程师的作用
二、工程师的地位
第四节工程师的主要职责和权力
国开(中央电大)建设工程管理专科《建设法规》网上形考作业一至四(机考)试题及答案(Word最新版)
国开(中心电大)建设工程管理专科《建设法规》网上形考作业一至四(机考)试题及
答案
通过整理的国开(中心电大)建设工程管理专科《建设法规》网上形考作业一至四(机考)试题及答案相关文档,渴望对大家有所扶植,感谢观看!
国开(中心电大)建设工程管理专科《建设法规》网上形考作业一至四(机考)试题及答案(电大网上形考、机考必备资料) 说明:课程代码:04348。
考试平台:http://。
形考作业一试题及答案一、单项选择题 1.法律有广义和狭义之分,狭义上的法律,仅指( )。
[答案]全国人大及其常委会制定的规范性文件 2.工程建设活动的核心是( )。
[答案]工程的质量和平安 3.国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的,没有国家标准而又须要在全国范围内适用的统一技术要求指的是( )。
[答案]行业标准 4.工程建设活动确保工程建设的平安就是( )。
[答案]确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失 5.建设领域特地的法律不包括( )。
[答案]《合同法》 6.行政法规的制定者是( )。
[答案]国务院7.法人是指( )。
[答案]具有民事权利主体资格的社会组织8.非法人组织和法人的相同之处是( )。
[答案]二者都是组织体,而非自然人9.代理以代理权产生依据的不同分为( )。
[答案]托付代理和法定代理10.虽无代理权但表面上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理指的是( )。
[答案]表见代理11.物权中最重要也最完全的一种权利是( )。
[答案]全部权12.全部权最基本的权能,最核心的内容是( )。
2020年上半年江苏省注册监理工程师考试:建设工程施工合同管理考试试卷
2015年上半年江苏省注册监理工程师考试:建设工程施工
合同管理考试试卷
一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解,就是考虑了建设工程__的不同风险。
A.进度目标
B.实施不同阶段
C.施工阶段
D.季节变化
2、《建设工程安全生产管理条例》规定,建设行政主管部门在审核发放__时,应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发。A.生产许可证
B.产品合格证
C.检验合格证
D.施工许可证
3、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元,设备购置费为1100万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,该工程__。
A.可以不实行监理
B.必须实行监理
C.仅建筑安装工程实行监理
D.设备制造实行监理
4、根据项目监理机构中管理层次的确定,监理员一般执行__的工作。
A.协调层
B.执行层
C.决策层
D.操作层
5、在矩阵制监理组织中,对于操作层的监理人员来说有__个命令源。
A.1
B.2
C.3
D.大于3
6、在投资总目标中预留风险费和不可预见费,是在目标规划和计划中考虑了__。A.资金筹措能力
B.管理和协调能力
C.各种风险因素对计划实施的影响
D.规划和计划的可行性
7、在定量评价建设工程风险时,首要工作是__。
A.风险损失的衡量
B.风险衡量
C.风险控制
D.风险回避
8、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。A.主观性
B.明确性
C.现实性
D.层次性
9、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
建设工程合同管理习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案
一、判断题
1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。(B )
A、是
B、否
2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。(B )
A、是
B、否
3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B)
A、是
B、否
4、保留金待竣工验收合格后一次发还。(B )
A、是
B、否
5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B )
A、是
B、否
6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。
(A )
A、是
B、否
7、转让是属于合同主体的变更。( A)
A、是
B、否
8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(A )来源:学易网
A、是
B、否
9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( B)
A、是
B、否
10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标(A )
A、是
B、否
11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B)
A、是
B、否
12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。(A )
A、是
B、否
13、保证合同的当事人是债权人和保证人(A )
A、是
B、否
14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(B )
A、是
B、否
15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。(A )
《建筑工程招投标与合同管理》作业参考答案
《建筑工程招投标与合同管理》作业1参考答案
一、名词解释
1.业主:指既有某项工程建设需求,又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续,在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务,并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商:指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人,取得建筑行业相应资质证书和营业执照的,能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标:建设工程招标,是招标人标明自己的目的,发出招标文件,招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标:建设工程投标,是投标人在响应招标文件的前提下,对项目提出报价,填制投标文件,在规定的期限内报送招标人,参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构:建设工程招标代理机构,是指受招标人的委托,代为从事招标组织活动的中介组织。它必须是依法成立,从事招标代理业务并提供相应服务,实行独立核算、自负盈亏,具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题
1. 建筑市场的客体即建筑产品,是建筑市场交易的对象,它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。
2.建设工程交易中心三项基本功能是:信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序,充分发挥市场功能,必须坚持市场运行的一些基本原则,包括:信息公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。
4. 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是从业企业的资质管理,二是对专业从业人员的资格管理。
2019年监理工程师考试《建设工程监理概论》真题及答案word精品文档14页
2019年监理工程师考试《建设工程监理概论》真题及答案
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中,正确的是()。
A. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性
B. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性
C. 建设工程监理工作具有强制性,建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性
D. 建设工程监理工作具有委托性,建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性
2. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的()。
A. 基本目的
B. 基本内涵
C. 主要方式
D. 主要方法
3. 监理单位发现施工现场存在严重安全隐患,应及时下达工程暂停令,并报告建设单位。施工单位拒不停工整改,监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告,()。
A. 以口头形式报告的,应当记入监理日记
B. 以电话形式报告的,应当有通话记录
C. 以电话形式报告的,应当有通话记录,并及时补充书面报告
D. 以电话形式报告,有通话记录的,可不再书面报告
4. 下列法律文件中,与建设工程监理有关的行政法规是()。
A. 中华人民共和国建筑法
B. 建设工程安全生产管理条例
C. 注册监理工程师管理规定
D. 建筑工程施工许可管理办法
5. 项目法人通过招标确定监理单位,委托监理单位实施监理是实行()的基本保障。
A. 招标投标制
B. 合同管理制
C. 建设工程监理制
D. 项目法人责任制
6. 下列行为要求中,既属于监理工程师职业道德又属于监理工程师义务的是()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2004年度建设工程合同管理考试试卷
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.下列关于代理的叙述,( )是不正确的。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C.无权代理的法律后果由被代理人承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系的客体是( )。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.活动
3.合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押
4.依据有关“建筑工程一切险”的规定,下列描述中正确的是( )。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程
B.投保人和被保险人是保险合同的当事人
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承
担保险义务
D.保险合同的有效期至工程保修期满为止
5.依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,( )。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任.
B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任·
C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任
6.依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应( )。
A.按原价格执行
B.按新价格执行
C.按原价和新价的平均价执行
D.按市场价执行
7.工程竣工1年后,房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款,并以资金紧张为由拒不付款。同时,购房者也拖欠房地产开发商的购房款,且已到该支付的时间。此时,施工企业应( )。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款
B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款
C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款
D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款
8.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应( )。
A.向人民法院起诉,要求确认该合同无效
B.向人民法院起诉,要求撤销该合同
C.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效
D.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同
9.《合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。
A.解除合同
B.变更合同
C.转让合同
D.中止履行合同义务
10.《合同法》规定,要约撤销的条件是,撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A 要约到达对方之前
B.受要约人发出承诺之后
C.受要约人发出承诺之前
D.承诺到达对方之前
11.根据《合同法}的规定,既具有对合同未违约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。
A.罚金
B.赔偿金
C.利息
D.违约金
12.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。
A 订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自己负责
B.委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任
D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任13.依据《合同法》的规定,出现( )订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定
B.当事人恶意串通损害第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.对方当事人采用欺诈手段
14.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后,发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多,在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作,故发包人征得设计人同意后,将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工,但因设计原因出现质量事故,则事故的责任应由( )。A.设计人承担
B.承接变更的设计人承担
C.设计人与承接变更的设计人共同承担
D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
15.投标人在投标过程中出现( )时,招标人可以没收投标保证金。
A 投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
16.在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当( )。
A.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可
B.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可
D.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
17.施工招标阶段,招标人发给投标人的下列书面文件中,不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。
A.投标须知
B.资格预审表
C.合同专用条款
D.对投标人书面有质疑的解答
18.某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当( )。
A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人