工程招投标与合同管理_在线作业_4

合集下载

工程招投标与合同管理_在线作业_41.doc

工程招投标与合同管理_在线作业_41.doc

工程招投标与合同管理_在线作业_41工程招投标与合同管理_在线作业_4交卷时间:2018-03-03 22:12:37一、单选题1.(5分)在双务合同中,当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为()。

∙ A. 主动权∙ B. 自主权∙ C. 抗辩权∙ D. 隐私权纠错得分:5知识点:5.2 合同的订立2.(5分)“当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。

一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。

”这被称为:()∙ A. 异时履行抗辩权∙ B. 后履行一方享有的抗辩权∙ C. 同时履行抗辩权∙ D. 不安抗辩权纠错得分:5知识点:5.2 合同的订立3.(5分)合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,称为()。

∙A. 有效合同∙ B. 双务合同∙ C. 单务合同∙ D. 无效合同纠错得分:5知识点:5.3 合同的效力4.(5分)仲裁机构受理必须是()。

∙ A. 当事人达成仲裁协议∙ B. 法院裁决必须仲裁∙ C. 纠纷经调解∙ D. 当事人一方愿意仲裁纠错得分:5知识点:5.6 违约责任5.(5分)()是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定,但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。

这种索赔要求同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿。

∙ A. 工期索赔∙ B. 道义索赔∙ C. 合同中明示的索赔∙ D. 合同中默示的索赔纠错得分:5知识点:5.6 违约责任6.(5分)根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是( )。

∙ A. 守约方当事人客观上存在损失∙ B. 由合同当事人在法定范围内自行约定∙ C. 违约方当事人主观上有过错∙ D. 违约方当事人客观上存在违约行为纠错得分:5知识点:5.6 违约责任7.(5分)( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行,根据法律、行政法规的规定,经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。

20春学期《工程招投标与合同管理》在线作业

20春学期《工程招投标与合同管理》在线作业

20春学期(1709、1803、1809、1903、1909、2003)《工程招投标与合同管理》在线作业
依照招标投标法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织称为() A:投标人
B:招标人
C:政府
D:招标代理机构
答案:B
建设项目总承包招投标,实际上就是( )。

A:按照合同有关条款
B:项目全过程招投标
C:勘查设计招投标
D:材料、设备供应招投标
答案:B
在工程总承包投标中,投标人未中标的,其提交的投标保证金由招标人在确定中标人后()日内退还。

A:3
B:5
C:10
D:15
答案:B
要约在发生法律效力之前,要约人取消要约的行为称为()
A:要约撤回
B:要约撤销
C:要约生效
D:要约失效
答案:A
根据招标文件确定的标准和方法,对每个投标人的投标文件进行评价比较,以选出最优投标人的过程称为()
A:开标
B:评标
C:定标
D:合同签订
答案:B
工程项目施工投标文件一般包括()
A:商务标和投标函
B:技术标和投标函
C:商务标和技术标
D:商务文件和价格文件
答案:C
经有关部门审批可以不进行招标的项目有()
A:受自然地域环境限制的
B:全部使用国有资金投资的工程建设项目
C:涉及国家安全、国家秘密的项目
D:施工主要技术采用特定的专利项目
答案:D
对业主的口头变更指令,按施工合同规定,承包商也必须遵照执行,但应在()天内书面向工程师索取书面确认。

建筑工程项目招投标与合同管理作业4

建筑工程项目招投标与合同管理作业4

建筑工程项目招投标与合同管理作业4本文主要介绍建筑工程项目招投标与合同管理的相关知识,并对作业4进行分析与解答。

一、招投标管理招投标管理是指建筑工程项目从招标开始到确定中标单位的全过程管理。

招投标管理涉及招标文件的编制、公告发布、投标人资格审查、标书评审等环节。

在进行招投标管理时,需要注意以下几点:1. 招标文件的编制招标文件是招标单位向投标人公布的文件,其编制需要满足规范要求。

招标文件主要包括以下内容:•项目情况:包括项目基本信息、建设规模、投资估算等。

•投标人资格要求:包括投标人的资质要求、经验要求等。

•标书编制要求:包括标书的格式、内容要求等。

•投标人保证金及投标文件递交要求。

2. 公告发布公告发布是指招标单位将招标信息向社会公众公告的过程。

公告的发布应满足公开、公平、公正的原则。

公告的内容应包括项目名称、招标范围、资格要求、投标截止时间等信息。

同时,公告应在合适的媒体上发布,以便更多的潜在投标人了解招标信息。

3. 投标人资格审查投标人资格审查是指招标单位对投标人的资格进行审查。

资格审查主要包括以下环节:•投标人的注册资质:招标单位会要求投标人提供相关资质证书进行核查。

•投标人的经验:招标单位会要求投标人提供过往的类似项目经验进行评估。

•投标人的信用状况:招标单位会对投标人的信用记录进行调查。

4. 标书评审标书评审是指招标单位对投标人递交的标书进行评审。

在标书评审中,应根据招标文件的要求对标书进行综合评分,评审包括投标报价、技术方案、施工组织等方面。

投标人应根据招标文件的要求撰写标书,完整准确地说明自己的施工方案和报价,并提供相应的资料支持。

二、合同管理合同管理是由建设单位对建筑工程合同的签订、履行和终止等全过程进行管理。

合同管理涉及合同的签订、合同的履行与验收、合同的变更与索赔等环节。

1. 合同的签订在合同的签订环节中,双方应共同商定合同的各项条款,包括工程的范围、工期、工程险责任、工程价格、支付方式等。

工程招投标与协定管理_在线作业_41.doc

工程招投标与协定管理_在线作业_41.doc

工程招投标与合同管理_在线作业_41工程招投标与合同管理_在线作业_4交卷时间:2018-03-03 22:12:37一、单选题1.(5分)在双务合同中,当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为()。

∙ A. 主动权∙ B. 自主权∙ C. 抗辩权∙ D. 隐私权纠错得分:5知识点:5.2 合同的订立2.(5分)“当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。

一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。

”这被称为:()∙ A. 异时履行抗辩权∙ B. 后履行一方享有的抗辩权∙ C. 同时履行抗辩权∙ D. 不安抗辩权纠错得分:5知识点:5.2 合同的订立3.(5分)合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,称为()。

∙A. 有效合同∙ B. 双务合同∙ C. 单务合同∙ D. 无效合同纠错得分:5知识点:5.3 合同的效力4.(5分)仲裁机构受理必须是()。

∙ A. 当事人达成仲裁协议∙ B. 法院裁决必须仲裁∙ C. 纠纷经调解∙ D. 当事人一方愿意仲裁纠错得分:5知识点:5.6 违约责任5.(5分)()是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定,但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。

这种索赔要求同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿。

∙ A. 工期索赔∙ B. 道义索赔∙ C. 合同中明示的索赔∙ D. 合同中默示的索赔纠错得分:5知识点:5.6 违约责任6.(5分)根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是( )。

∙ A. 守约方当事人客观上存在损失∙ B. 由合同当事人在法定范围内自行约定∙ C. 违约方当事人主观上有过错∙ D. 违约方当事人客观上存在违约行为纠错得分:5知识点:5.6 违约责任7.(5分)( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行,根据法律、行政法规的规定,经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。

东农16秋《工程招投标与合同管理》在线作业

东农16秋《工程招投标与合同管理》在线作业

东北农业16秋《工程招投标与合同管理》 、单选(共 20道,共50分。

) 1. 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时, 发包人由于项目建设资金的筹措发 生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定,设计人应 ()。

A. 没收全部定金补偿损失B. 要求发包人支付双倍的定金C. 要求发包人补偿实际发生的损失D. 要求发包人付给合同约定设计费用的 标准解:2. 在工程建设监理活动中,监理单位是A. 业主的代理人B. 业主的委托人C. 施工合同的当事人D. 绝对独立的第三人 标准解: 3. 经济合同当事人订立的“保证合同” A. 主合同 B. 从合同 C. 独立合同 D. 无条件地必须履行的合同 标准解:4. 业主在()合同中承担的风险最小。

A. 可调总价 B. 不可调总价 C. 单价 D. 成本加酬金 标准解:5. 施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的, A. 施工企业 B. 施工企业的法定代表人 C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员 标准解: 6. 工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为 50% ()。

,其法律形式是 ()。

建设单位应当要求()赔偿。

()。

A. 停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失, 相应顺延工期B. 停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期C. 停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担 违约责任D. 停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延 标准解: 7. FIDIC 《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指()。

A. 工程保修期 B. 承包商的施工期C. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 标准解: 8. 下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是 ().A. 台风B. 施工进度严重滞后C. 施工质量存在严重缺陷D. 承包人改变施工顺序标准解:9. 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

招投标与合同管理作业

招投标与合同管理作业

招投标与合同管理作业招投标与合同管理协议第一条合同目的a. 确定双方的合作关系,以便于在招投标及合同管理过程中实现互利共赢。

b. 明确各方在招投标及合同执行过程中的权利与义务,以保障项目的顺利推进。

c. 确保所有合同条款的合规性与执行效率,以提升双方的合作满意度。

第二条合同范围a. 本合同涵盖甲方委托乙方进行的所有招投标活动及后续的合同管理工作。

b. 乙方需按照甲方的要求,提供专业的咨询与管理服务,确保项目符合相关法律法规。

c. 双方需共同制定工作计划,明确工作内容、进度及成果,以确保各项任务按时完成。

第三条责任与义务a. 甲方应及时向乙方提供所需的项目资料与信息,以支持乙方的工作。

b. 乙方应按照约定的时间表,定期向甲方汇报工作进展,并提出相应的建议与意见。

c. 双方需建立有效的沟通机制,以便于及时解决项目实施过程中出现的问题。

第四条保密条款a. 双方均应对在合同履行过程中获得的商业秘密和敏感信息严格保密,不得向任何第三方披露。

b. 保密义务不因合同的终止而解除,双方均应在合同终止后继续履行保密责任。

c. 如因一方违反保密义务导致对方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。

第五条合同变更与解除a. 合同的任何变更须经双方书面协商一致,形成书面文件方可生效。

b. 若一方因不可抗力原因导致无法履行合同,应及时通知另一方,并提供相关证明材料。

c. 双方可在协商一致的基础上,选择解除合同,解除合同需满足相关法律规定。

第六条争议解决a. 如在合同履行过程中产生争议,双方应友好协商解决。

b. 如协商无果,任一方可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决为终局,对双方均有约束力。

c. 仲裁费用由败诉方承担,具体费用可根据实际情况协商确定。

第七条附则a. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效,有效期至合同履行完毕。

b. 本合同的任何补充、修改均应形成书面文件,成为本合同的有效组成部分。

c. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2021年国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考任务4答案.docx

2021年国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考任务4答案.docx

2021年国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考任务4答案形考四一、单项选择题(共5道试题,共25分.)豌FIDlC合同条件规定,下列有关工程师权利的说法正确的是( ).A.工程师只能定期向承包商发出指令或变更B.雇主和承包商达不成一致意见时,工程师应当将双方意见详实记录后,提交争端裁决委员会决定C.承包商应当无条件接受工程师做出的与合同有关的指令D.承包商实施与建筑工程有关的某项操作时,只要是在确保建筑工程质圮的前提下,就可实施,无需得到工程师的雌2.FIDIC合同条1牛规定,保留金全部退还给承包商是在( )。

A.施工完毕之后B.工程移交之后C.保修期满之后D.竣工睑收报告批准之后3.FIDIC合同的各个文件之间相互解释和相互补充,如果各个文件规定出现矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是( ).A.投标书B.技术规范C.合同专用条款D.合同协议书4.FIDIC合同条1牛规定,解决合同争议的方法不包括().A.提交争端裁决委员会决定B.协商G仲裁 D.诉讼5.FIDIC合同条件规定,在收到工程接收证书后的84天内,承包商应向工程师报送().A.最终报表B.竣工报表C.结清证明D.临时支付报表二、判断题(共15道试题,共75分,)1,施工机具使用费的索赔包括由于业主或者监理工程师原因导致机械停工的窝工费.()A.茴吴B.正确2.总费用法又称实际费用法,是计算索赔费用的最科学、最容易被接受的方法, 其宗旨是将索赔事件引起的损失按可以索赔的费用项目分别进彳亍计算,然后匚领得到总索赔额.()A. ■吴3.索赔依据,也叫索赔的理由,是承包商提出索赔的前提条件,其作用是论证承包商的索赔权,即对某一索赔事件承包商是否有权利提出索赔.()A.错误B.正确4.费用索赔常用的计算方法有分项法、总费用法和修正费用法.()A.错误B.正确5.位于关键线路上的工作如果被拖延,则总工期不一定会被延误.()A.窗吴B.正确6.总包商和分包商之间不能进行索赔.()A.恭B.正确7. 一个索赔成功率高的公司往往是一个管理水平高的公司.()A.错误B.正确8.按索赔的处理方式分类,索赔可分为单项索赔和总索赔.()A.新吴9.索赔证据,是为了证明索赔事件的真实性,以及承包商的索赔要求的合理性等的材料。

工程招投标与合同管理在线作业4

工程招投标与合同管理在线作业4

工程招投标与合同管理在线作4业工程招投标与合同管理_在线作业_4一、单选题1.(5分)在双务合同中,当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为()。

A. 隐私权?B. 主动权?C. 自主权?D. 抗辩权?纠错得分:5知识点:5.2 合同的订立展开解析 D 答案解析2.) 分(5.“当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。

一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应)的履行要求。

”这被称为:(A. 不安抗辩权?B. 同时履行抗辩权?C. 后履行一方享有的抗辩权?D. 异时履行抗辩权?纠错得分:5知识点:5.2 合同的订立展开解析答案B解析3.(5分))。

合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,称为(有效合同 A. ? B. 无效合同? C. 双务合同?D. 单务合同?纠错.得分:5知识点:5.3 合同的效力展开解析答案B解析4.(5分))。

仲裁机构受理必须是( A. 当事人一方愿意仲裁? B. 当事人达成仲裁协议?C. 纠纷经调解? D. 法院裁决必须仲裁?纠错 5 得分:违约责任知识点:5.6 展开解析B 答案解析5.) 分(5.()是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定,但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。

这种索赔要求同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿。

A. 合同中明示的索赔?B. 合同中默示的索赔?C. 道义索赔?D. 工期索赔?纠错得分:5知识点:5.6 违约责任展开解析B 答案解析6.(5分)。

( )根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是A. 守约方当事人客观上存在损失?B. 违约方当事人客观上存在违约行为?C. 违约方当事人主观上有过错?D. 由合同当事人在法定范围内自行约定?纠错.得分:5知识点:5.6 违约责任展开解析B 答案解析7.(5分)( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行,根据法律、行政法规的规定,经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。

工程施工招投标与合同管理在线作业4

工程施工招投标与合同管理在线作业4

工程招投标与合同管理_在线作业_4一、单选题1.(5分)在双务合同中,当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为()。

• A. 隐私权• B. 主动权• C. 自主权• D. 抗辩权纠错得分:5知识点:5.2 合同的订立展开解析答案D解析2.(5分)“当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。

一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。

”这被称为:()• A. 不安抗辩权• B. 同时履行抗辩权• C. 后履行一方享有的抗辩权• D. 异时履行抗辩权纠错得分:5知识点:5.2 合同的订立展开解析答案 B解析3.(5分)•A. 有效合同 •B. 无效合同 •C. 双务合同 •D. 单务合同纠错得分: 5知识点: 5.3 合同的效力展开解析答案 B解析4.(5分)• A. 当事人一方愿意仲裁• B. 当事人达成仲裁协议合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,称为( )。

仲裁机构受理必须是( )。

• C. 纠纷经调解• D. 法院裁决必须仲裁纠错得分:5知识点:5.6 违约责任展开解析答案B解析5.(5分)()是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定,但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。

这种索赔要求同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿。

• A. 合同中明示的索赔• B. 合同中默示的索赔• C. 道义索赔• D. 工期索赔纠错得分:5知识点:5.6 违约责任展开解析答案B解析6.(5分)根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是( )。

• A. 守约方当事人客观上存在损失• B. 违约方当事人客观上存在违约行为• C. 违约方当事人主观上有过错• D. 由合同当事人在法定范围内自行约定纠错得分:5知识点:5.6 违约责任展开解析答案B解析7.(5分)( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行,根据法律、行政法规的规定,经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。

工程招投标与合同管理在线作业

工程招投标与合同管理在线作业

工程招投标与合同管理_在线作业_1一、单选题1.(5分)某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强,因而多由有关的专业承包单位承包,称为()。

∙ A. 专项承包∙ B. 阶段承包∙ C. 总承包∙ D. 分承包纠错得分:5知识点:1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案A解析2.(5分)在施工安装阶段承包中,还可依承包内容的不同细化分为不同方式,其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为()。

∙ A. 包工不包料∙ B. 包工部分包料∙ C. 包清工∙ D. 包工包料纠错得分:5知识点:1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案D解析3.(5分)()就是按商定的总价承包工程项目。

它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一次包死。

∙ A. 计量估价合同∙ B. 单价合同∙ C. 固定总价合同∙ D. 成本加酬金合同纠错得分:5知识点:1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案C解析4.(5分)()承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。

它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。

∙ A. 计量估价合同∙ B. 单价合同∙ C. 成本加酬金合同∙ D. 固定总价合同纠错得分:5知识点:1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案C解析5.(5分)()是相对总承包而言的,即承包者不与建设单位发生直接关系,而是从总承包单位分包某一分项工程(例如土方、模板、钢筋等)或某种专业工程(例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等),在现场由总包统筹安排其活动,并对总包负责。

∙ A. 专业承包∙ B. 分承包∙ C. 包工包料∙ D. 总包纠错得分:5知识点:1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案B解析6.(5分)()是指双方在不清楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定,每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。

中农大工程招投标与合同管理在线作业

中农大工程招投标与合同管理在线作业

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载中农大工程招投标与合同管理在线作业甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________交卷时间:2016-05-31 09:14:07一、单选题1. 某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强,因而多由有关的专业承包单位承包,称为( )。

• A.专项承包• B.总承包• C.分承包• D.阶段承包2. 在施工安装阶段承包中,还可依承包内容的不同细化分为不同方式,其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为( )。

• A.包工包料• B.包工不包料• C.包清工• D.包工部分包料3. ()就是按商定的总价承包工程项目。

它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一次包死。

• A.单价合同• B.成本加酬金合同• C.计量估价合同• D.固定总价合同4. ()承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。

它主要适用丁签约时对工程的情况和内容尚不活楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。

• A.计量估价合同• B.单价合同• C.固定总价合同• D.成本加酬金合同5. ()是相对总承包而言的,即承包者不与建设单位发生直接关系,而是从总承包单位分包某一分项工程(例如土方、模板、钢筋等)或某种专业工程(例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等),在现场由总包统筹安排其活动,并对总包负责。

• A.总包• B.包工包料• C.专业承包• D.分承包6. ()是指双方在不活楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定,每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。

工程招标与合同管理在线作业

工程招标与合同管理在线作业

工程招标与合同管理在线作业工程招标与合同管理在线作业一、双方基本信息甲方(招标人):公司名称:法定代表人:注册资本:地址:乙方(承包商):公司名称:法定代表人:注册资本:地址:二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 甲方权利和义务:(1) 发起招标工作,制定招标标准、条件和参数;(2) 接受各方报价和标书,并评定合格投标人;(3) 与中标承包商签订合同,明确双方权利和义务;(4) 履行合同要求,保证工程按照约定的标准和合同要求完成;(5) 合法保护乙方的知识产权和商业机密;(6) 其他法律规定的权利和义务。

2.2 乙方权利和义务:(1) 理解甲方的要求和要求,提交符合招标要求的标书;(2) 保证承担工程的质量、工期、性价比;(3) 合法保护甲方的知识产权和商业机密;(4) 履行合同要求,保证工程按照约定的标准和合同要求完成;(5) 其他法律规定的权利和义务。

2.3 履行方式(1) 允许甲方通过在线提交招标文件,并在线评估投标人的标书;(2) 在线网站提供合同模板和交易导航;(3) 提供在线支付和收订金的服务;(4) 在线监督工程进程;(5) 提交交付工程成果的在线记录。

2.4 期限(1) 招标期限:________年月日至________年月日;(2)合同签署期限:________年月日至________年月日;(3) 工程开工期限:________年月日至________年月日;(4) 工期:________天(注:根据具体工程,提供相关数据);(5) 竣工期限:________年月日。

2.5 违约责任2.5.1 甲方违约责任(1) 未在规定时间内发起招标工作,按约定支付违约金;(2) 未在规定时间内评定投标人,按约定支付违约金;(3) 未在规定时间内签订合同,按约定支付违约金;(4) 违反合同约定,承担相应的违约责任和赔偿金。

2.5.2 乙方违约责任(1) 提交虚假的申请或文件,按约定支付违约金;(2) 在规定的时间内未履行工期,按约定支付违约金;(3) 延误工期,按约定支付违约金;(4) 违反合同约定,承担相应的违约责任和赔偿金。

国家开放大学《建筑工程招投标与合同管理》形考作业1-4答案

国家开放大学《建筑工程招投标与合同管理》形考作业1-4答案

1-41220√√ ××√ ×××√ ×330B.C.C.D.D.B.D.C.C.3D.1. 建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场,其主体包含( )。

A.B.C.2. 建设工程交易中心的基本功能包括( )A. 建筑规划功能B.C.3.投标人作为建设工程项目招投标的主要参与者,其应满足的条件包括 ( )。

A.D.E.4 . 建设工程项目招投标应遵循的原则有( )。

A.B.C.D.E.5. 按承包人的所处的地位划分,建设工程项目承发包模式可分为( )。

A.B.C.D.2220× ×√ ×√√ ×√×√C.D.B.A.B.A.B.C.A.C.1. 工程项目施工招标对招标项目的条件要求包括( 全选 )。

2. 工程项目施工招标一般划分为( )三个阶段。

A.B.C.3. 每一发包工作内容选用哪种合同类型,应根据工程项目特点、技术经济指标以及确保工程成本、工期和质量的要求等因素综合考虑后决定。

合同类型选取的主要影响因素有( )。

A.B.C.D.4. 招标准备阶段工作由招标人完成,主要包括( )。

A.B.C.D.5. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段,主要工作内容包括:( 全选 )。

6. 定标成交阶段的主要工作包括( )。

A.B.C.D.7. 评标的工作内容包括( 全选 )。

8. 编制招标文件应该遵循的基本原则有( 全选 )。

9. 工程项目施工招标文件主要由( 全选 )组成。

10. 工程项目施工招标中的评标定标原则包括( )。

A.B.D.E.3√√ ×√ ×√×√ √ √B.C.A.B.B.A.A.C.A.C.1. 工程项目施工投标的前期阶段工作主要有( )。

A.B.C.2. 工程项目施工投标的投标阶段工作主要有( )。

D.E.3. 工程项目施工投标文件由( )三部分组成。

奥鹏北交21春《工程招投标与合同管理》在线作业一_4.doc

奥鹏北交21春《工程招投标与合同管理》在线作业一_4.doc

1.下列各项中,()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

A.建设用地征用完毕,施工图纸完成B.概算已经批准,建设项目已正式列入计划C.招标文件已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经落实【参考答案】: C2.当事人采用合同书形式订立的,自()合同成立。

A.双方当事人制作合同书时B.双方当事人表示受合同的约束时C.双方当事人签字或盖章时D.双方当事人达成一致意见时【参考答案】: C3.工程分包的说法错误的为()。

A.是违法的B.是从工程承包人承担C.是允许的D.非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包【参考答案】: A4.与邀请招标相比,公开招标的最大优点是()。

A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈【参考答案】: D5.自中标通知书发出()内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A.15天B.21天C.30天D.35天【参考答案】: C6.在工程施工中由于()原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。

A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化【参考答案】: B7.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以()为准。

A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件【参考答案】: A8.在工程建设监理活动中,监理单位是()。

A.业主的代理人B.业主的委托人C.施工合同的当事人D.绝对独立的第三人【参考答案】: A9.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。

A.办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D.确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验【参考答案】: C10.投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括()。

南开14秋学期《工程招标与合同管理》在线作业答案

南开14秋学期《工程招标与合同管理》在线作业答案

14秋学期《工程招标与合同管理》在线作业
单选题多选题判断题
一、单选题(共20 道试题,共40 分。


1. 投标截止时间止,投标人少于()个的,招标人应进行重新招标
A. 5
B. 2
C. 4
D. 3
-----------------选择:D
2. 承包人采购的材料设备在使用前,应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由()承担
A. 承包人
B. 发包人
C. 工程师
D. 监理人
-----------------选择:A
3. 工程项目计划与设计属于工程项目建设周期()阶段的工作
A. 工程项目策划与决策阶段
B. 工程项目准备阶段
C. 工程项目实施阶段
D. 工程项目竣工阶段
-----------------选择:B
4. 按()分类,可以将索赔分为单项索赔和综合索赔
A. 索赔当事人
B. 索赔目的
C. 索赔事件的性质
D. 索赔处理方式
-----------------选择:D
5. 若变更开标日期和地点,则应提前()天通知投标企业和有关单位
A. 5
B. 7
C. 3
D. 1
-----------------选择:C
6. 勘察设计招标发包的最小分标单位是()
A. 建设项目
B. 单项工程
C. 单位工程
D. 分部工程
-----------------选择:B。

工程招投标与合同管理在线作业

工程招投标与合同管理在线作业

工程招投标与合同管理在线作业交卷时间:一、单选题 .(分)•. 良好信誉 •. 委托丰富经验 •. 合法资格 • . 合法资格和能力得分:知识点: 建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)工程项目投标是指具有( )的投标人,根据招标条件,经过初步研究和估算,在指定期限内填写标书,提出报价,并等候开标,决定能否中标的经济活动。

•. 突然袭击法 •. 多方案报价法 •. 低投标价夺标法 • . 不平衡报价法得分:知识点: 建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)若业主拟定的合同条件过于苛刻,为使业主修改合同,可准备“两个报价”,并阐明,若按原合同规定,投标报价为某一数值,但倘若合同作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低一定的百分点,以此吸引对方修改合同。

但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格,否则可能会被当作“废标”来处理,此种报价方法称为( )。

•. 增加方案法 •. 承诺优惠条件 •. 突然调价法 • . 无利润算标法得分:知识点: 建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)•. 陪标 • . 企业自主投标( )是一种用以迷惑对手的竞争技巧,在报价过程中,仍按一般情况报价进行,甚至故意表现自己对该工程的兴趣不大(或甚大),等快到投标截止的时候,根据情报信息与分析判断,再作出突然降价(或加价)的决策,使竞争对手措手不及。

但投标人要考虑降(升)价的幅度对招标人来说是否能够接受。

( )是指两个以上法人或者其他组织可以自愿组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标的经济法律行为。

•. 联合体共同投标 • . 串标得分:知识点:建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)• . 措施费•. 施工组织设计 •. 人工费 • . 投标标价得分:知识点: 投标文件的编制答案 解析.(分)施工投标文件技术部分的主要内容是( )。

•. 多方案报价法 •. 不平衡报价法 •. 突然袭击法 • . 低投标价夺标法得分:知识点: 投标决策和报价策略答案 解析.(分)•. 突然降价法 • . 低投标价夺标法投标竞争激烈,为迷惑对方,可有意泄露一点假情报,如不打算参加投标,或准备投高报价标,却在投标截止之前几个小时突然前往投标,并压低报价,从而使对手措施不及而败北,称为( )。

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程招投标与合同管理_在线作业_4
交卷时间:2018-03-03 22:12:37
一、单选题
1.
(5分)
在双务合同中,当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为()。

• A. 主动权
• B. 自主权
• C. 抗辩权
• D. 隐私权
纠错
得分: 5
知识点: 5.2 合同的订立
2.
(5分)
“当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。

一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。

”这被称为:()
• A. 异时履行抗辩权
• B. 后履行一方享有的抗辩权
• C. 同时履行抗辩权
• D. 不安抗辩权
纠错
得分: 5
知识点: 5.2 合同的订立
3.
(5分)
合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,称为()。

• A. 有效合同
• B. 双务合同
• C. 单务合同
• D. 无效合同
纠错
得分: 5
知识点: 5.3 合同的效力
4.
(5分)
仲裁机构受理必须是()。

• A. 当事人达成仲裁协议
• B. 法院裁决必须仲裁
• C. 纠纷经调解
• D. 当事人一方愿意仲裁
纠错
得分: 5
知识点: 5.6 违约责任
5.
(5分)
()是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定,但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。

这种索赔要求同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿。

• A. 工期索赔
• B. 道义索赔
• C. 合同中明示的索赔
• D. 合同中默示的索赔
纠错
得分: 5
知识点: 5.6 违约责任
6.
(5分)
根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是( )。

• A. 守约方当事人客观上存在损失
• B. 由合同当事人在法定范围内自行约定
• C. 违约方当事人主观上有过错
• D. 违约方当事人客观上存在违约行为
纠错
得分: 5
知识点: 5.6 违约责任
7.
(5分)
( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行,根据法律、行政法规的规定,经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。

• A. 承诺
• B. 调解
• C. 担保
• D. 要约
纠错
得分: 5
知识点: 5.7 合同的担保
8.
(5分)
()是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同,按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。

• A. 要约
• B. 留置
• C. 定金
• D. 承诺
纠错
得分: 5
知识点: 5.7 合同的担保
9.
(5分)
建筑工程合同应采用()。

• A. 其他形式
• B. 电子文件
• C. 口头形式
• D. 书面形式
纠错
得分: 5
知识点: 6.1 概述
10.
(5分)
根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过()约定承发包双方的权利和义务。

• A. 通用条款
• B. 协议书
• C. 专用条款
• D. 监理合同
纠错
得分: 5
知识点: 7.1 建筑工程施工合同概述
11.
(5分)
根据我国《合同法》的规定,执行政府指导价的合同,如果当事人一方逾期提取标的物,则( )。

• A. 遇价格上涨时,按照原价格执行
• B. 无论价格升降,均按原价格执行
• C. 遇价格下降时,按照原价格执行
• D. 无论价格升降,均按新价格执行
纠错
得分: 5
知识点: 7.2 建设工程施工合同的订立及履行
12.
(5分)
在施工中由于()原因导致工期延误,承包人应当承担违约责任。

• A. 工程量变化
• B. 承包人的设备损坏
• C. 不可抗力
• D. 设计变更
纠错
得分: 5
知识点: 7.2 建设工程施工合同的订立及履行
13.
(5分)
某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。

• A. 由工程师承担,工期由承包方承担
• B. 由承包方承担,工期由发包方承担
• C. 和工期均由承包方承担
• D. 由承包方承担,工期由承发包双方协商
纠错
得分: 5
知识点: 7.2 建设工程施工合同的订立及履行
14.
(5分)
工程反索赔是指()。

• A. 分包商向总包商提出的索赔
• B. 承包商向业主提出的索赔
• C. 业主向承包商提出的索赔
• D. 承包商向供货商提出的索赔
纠错
得分: 5
知识点: 7.4 建设工程施工索赔
15.
(5分)
在施工中出现非承包商原因的窝工现象,承包商自有设备可按()计算索赔费用。

• A. 施工机械台班费
• B. 施工机械台班折旧费
• C. 施工机械台班折旧和设备使用费
• D. 施工机械市场租赁费
纠错
得分: 5
知识点: 7.4 建设工程施工索赔
二、多选题
1.
(5分)
《建设工程施工合同(示范文本)》中,能够构成设计变更的事项包括()。

• A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
• B. 法院要求停止施工
• C. 增减合同中约定的工程量
• D. 改变有关工程施工时间和顺序
• E. 仲裁机关要求停止施工
纠错
得分: 5
知识点: 7.3 建设工程施工合同的主要内容
2.
(5分)
《建设工程施工合同(示范文本)》中,属于发包人的义务有:()
• A. 负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
• B. 开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的道路畅通
• C. 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间的需要
• D. 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫
• E. 向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表
纠错
得分: 5
知识点: 7.3 建设工程施工合同的主要内容
3.
(5分)
工程施工质量保修书的主要内容包括()。

• A. 投标须知
• B. 质量保修项目内容及范围。

• C. 质量保修责任。

• D. 质量保证期。

• E. 质量保修金的支付方法。

纠错
得分: 5
知识点: 7.3 建设工程施工合同的主要内容
4.
(5分)
《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延 ( )。

• A. 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行
• B. 设计变更和工程量增加
• C. 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行
• D. 承包人未能按合同约定质量标准施工
• E. 一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时纠错
得分: 5
知识点: 7.4 建设工程施工索赔
5.
(5分)
按工程施工索赔目的分类,包括()。

• A. 费用索赔
• B. 工程延误索赔
• C. 合同被迫终止的索赔
• D. 工期索赔
• E. 工程变更索赔
纠错
得分: 5
知识点: 7.4 建设工程施工索赔。

相关文档
最新文档