2011三级广西壮族自治区建造师法规试题及答案

合集下载

2011三级广西壮族自治区建造师考试施工管理最新考试试题库(完整版)

2011三级广西壮族自治区建造师考试施工管理最新考试试题库(完整版)
答案:C
31、由于承包商负责采购的材料原因,工程实际进度与经过确认的进度计划不符,承包人按照工程师的要求提出改进措施,经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应( )。P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
答案:C
32、工程变更的一般程序是:工程变更的提出——工程变更的批准——( )。P208
B.合同总价格加政策风险因素
C.合同总价格
D.合同总价格加法律风险因素
答案:C
14、采用单价合同,在招标前,发包单位无需对( )做出完整详细的规定。P201
A.工程内容
B.工程范围
C.技术方案
D.结构方案
答案:B
15、某建设工程项目施工合同约定,由承包人负责采购项目所需的防火门,现设计要求的质量标准高于国家标准,则在材料采购合同中,对该材料的质量标准约定应是( )。P198
A.按设计要求执行
B.按颁布的国家标准执行
C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行
D.由承包人视情况而定
答案:A
16、某建设工程项目在发包时,其内容和工程量还不能明确的确定。在这种情况下,业主适合采用( )计价方式发包工程。P201
A.总价合同
B.设计――管理承包合同
答案:A
12、当时间非常紧迫时,宜采用下列哪种合同形式( )。P204
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.变动单价合同
D.单价合同
答案:B
13、对于总价合同,如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时,业主支付给承包商的价款额是( )。P202

广西三类人员考试试题

广西三类人员考试试题

广西三类人员考试试题一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 广西壮族自治区的首府是哪个城市?A. 南宁B. 柳州C. 桂林D. 梧州2. 以下哪项不是广西壮族自治区的主要民族?A. 壮族B. 汉族C. 苗族D. 回族3. 广西的地理特点是以什么为主?A. 高原B. 平原C. 山地D. 沙漠4. 广西的气候类型属于?A. 亚热带季风气候B. 热带季风气候C. 温带大陆性气候D. 寒带气候5. 广西壮族自治区成立的时间是?A. 1949年B. 1952年C. 1958年D. 1980年6. 广西的著名旅游景点桂林山水的主要特色是什么?A. 喀斯特地貌B. 火山地貌C. 河流地貌D. 冰川地貌7. 广西壮族自治区的总面积大约是多少?A. 20万平方公里B. 22万平方公里C. 25万平方公里D. 30万平方公里8. 广西的哪个城市被誉为“中国糖都”?A. 南宁B. 柳州C. 桂林D. 贵港9. 广西壮族自治区的官方语言是?A. 普通话B. 壮语C. 英语D. 粤语10. 广西壮族自治区的简称是什么?A. 广B. 西C. 桂D. 壮二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 广西壮族自治区的以下哪些城市是地级市?A. 南宁B. 柳州C. 桂林D. 北海2. 广西壮族自治区的以下哪些是著名的历史文化遗产?A. 桂林山水B. 龙脊梯田C. 壮族织锦D. 侗族鼓楼3. 广西壮族自治区的以下哪些是主要的经济作物?A. 甘蔗B. 水稻C. 烟草D. 茶叶4. 广西壮族自治区的以下哪些是重要的自然保护区?A. 桂林国家森林公园B. 龙胜温泉国家自然保护区C. 广西北海滨海国家湿地公园D. 广西大瑶山国家级自然保护区5. 广西壮族自治区的以下哪些是广西的特色美食?A. 桂林米粉B. 柳州螺蛳粉C. 老友粉D. 叉烧包三、判断题(每题2分,共10分)1. 广西壮族自治区位于中国的南部沿海地区。

()2. 广西壮族自治区的首府是桂林。

广西建筑施工企业三类人员安全生产知识考试题库系统

广西建筑施工企业三类人员安全生产知识考试题库系统

广西建筑施工企业三类人员安全生产知识考试题库系统(专业B类)1. 下列()情况需要进行边坡稳定性验算。

*A、坡顶有堆积荷载(正确答案)B、边坡高度超过规定(正确答案)C、具有软弱的倾斜土层(滑动面)(正确答案)D、边坡土层层面倾斜方向与边坡开挖面方向一致(正确答案)E、无支护开挖2. 建筑工程中的“三宝”是指()。

*A、安全帽(正确答案)B、安全带(正确答案)C、安全网(正确答案)D、安全锁E、安全鞋3. 企业取得安全生产许可证,应当具备下列()安全生产条件。

*A、主要负责人经考核合格(正确答案)B、安全生产管理人员经考核合格(正确答案)C、依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费(正确答案)D、依法进行环境评价E、有职业危害防治措施(正确答案)4. 静力压桩机的安全操作要点,以下说法正确的有()。

*A、压桩施工中,插正桩位(正确答案)B、桩贯入阻力过大时不能任意增加配重(正确答案)C、桩顶不能压到设计标高时,必须将桩凿去(正确答案)D、桩机的电气系统可以不进行接地E、如遇周围土体隆起,可以强行通过5. 使用旧扣件时,应遵守的规定有()。

*A、有裂缝、变形的严禁使用(正确答案)B、有裂缝、但不变形的可以使用C、有变形、但无裂缝的可以使用D、出现滑丝的必须更换(正确答案)E、螺栓锈蚀、变曲变形的可以使用6. 根据《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ/T 180),在土石方施工过程中,当发现()时,应立即停止作业,做好现场保护,并报有关部门处理后方可继续施工。

*A、古墓(正确答案)B、古物(正确答案)C、不能辨认的液体(正确答案)D、异物(正确答案)E、地下水7. 根据《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》(桂建管[2011]8号)规定,下列行为可视为质量安全履职工作不到位的有()。

*A、施工、监理企业主管质量安全的领导连续2次不参加质量安全检查(正确答案)B、项目负责人、项目总监理工程师等项目管理人员连续2次不参加工地例会的(正确答案)C、检查记录与工程实体质量安全状况严重不符合的(正确答案)D、严格按照要求进行质量检查E、项目负责人、项目总监理工程师等项目管理人员按时参加工地例会的8. 建筑工程中的“四口”、“五临边”,其中“四口”说的是()。

...师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案详解.doc

...师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案详解.doc

2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案详解一、单项选择题(共60题,每题1分,每天的备选项中,只有1个最符合题意)1、収得建造师资格证书并经()后,方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格2、行政法规的的制定主体是()。

A、全国人民代表大会B、全国人民代表大会常务委员会C、国务院D、最高人民法院3、订立合同的两个公司合并,使英之间既存的债权债务归于消灭,这种事实是债权债务()。

A、抵消B、提存C、混同D、免除4、甲公司租用乙公司脚手架,合同约定每月底支付当月租金,但甲公司拒绝支付租金, 乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算()年。

A、 1B、2C、4D、205、根据《物权法》,下列不适合作为质押财产的是()。

A、汇票B、仓单C、建设用地D、应收账款6、下列行为中,不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是()。

A、转让B、抵押C、出资入股D、投保火灾险7、某建设工程施工合同约定,合同工期为18务月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。

A、100B、200C、600D、10008、关于建筑工程发承包制度的说法,止确的是()。

A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式B、发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C、建筑工程只能招标发包,不能直接发包D、国家提倡对建筑工程实行总承包9、下列建设工程分包的说法中,属于承包人合法分包的是()。

A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B、将专业工程分包给不具备资质的承包人C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人10、甲、乙、内、丁四家公司纽.成联合体进行投标,则下列联合体成员的行为中正确的A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标B、该联合体成员需签订共同投标协议c、该联合体成员乙公司和内•公司又纽成一•个新联合体对该项日进行投标D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人11、通过招标投标订立的建设工程施工合同,合同价应为()A、评标价B、投标报价C、招标控制价D、标底价12、在评标委员会纽建过程中,下列做法符合法律规定的是()。

2013三级广西壮族自治区建造师法规最新考试试题库(完整版)

2013三级广西壮族自治区建造师法规最新考试试题库(完整版)

1、劳务分包合同中,工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。

A.14B.28C.21D.72、对于一个建设工程项目而言,( )是管理的核心。

A.施工方的项目管理B.设计方的项目管理C.供货方的项目管理D.业主方的项目管理3、运用动态控制原理控制施工成本的工作步聚包括:(1)收集施工成本的实际值;(2)将施工成本目标逐层分解;(3)将实际值与计划值比较;(4)找出偏差采取纠偏措施。

正确的步骤顺序是( )。

A.1-2-3-4B.1-4-2-3C.2-3-4-1D.2-1-3-44、下列施工质量事故处理方式中,()是指经过适当的加固补强、修复缺陷,自检合格后重新进行检查验收。

A.返工处理B.返修处理C.让步处理D.降级处理5、应该在( )办理工程质量监督申请手续。

A.工程开工当日B.开工后七天内C.开工后三天内D.工程项目开工前6、平行系发包摸式致命的弱点是( )。

A.费用控制难度大B.对进度控制不利C.质量控制难度大D.对组织协调不利7、对于我国大型或特大型建设项目,控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。

A.业主B.设计单位C.总承包商D.物资供应商8、在我国,项目经理是一个( )的名称。

A.专业人士B.技术职称C.管理人士D.工作岗位9、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。

A.职业建康安全方针B.监督机制C.实施和运行D.检查和纠正措施10、对各专业分包工程,总承包商负有( )的责任,并承担由此造成的损失。

A.管理和控制B.管理和协调C.管理和监督D.管理和指挥11、应该在( )办理工程质量监督申请手续。

A.工程开工当日B.开工后七天内C.开工后三天内D.工程项目开工前12、在正确合理的工程设计的前提下,建设工程质量不合格主要归结为( )。

A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格13、在编制资源进度计划时,应将重点放在( )上。

广西建筑施工企业三类人员 安全生产知识考试题库系统公共知识

广西建筑施工企业三类人员 安全生产知识考试题库系统公共知识

广西建筑施工企业三类人员安全生产知识考试题库系统公共知识1.冬期施工时氧气瓶瓶颈冻结,应采取( )措施解冻。

[单选题] *A、明火烘烤B、热水解冻(正确答案)C、用铁锤轻打D、反复震荡2.开始搭设立杆时,应遵守的规定是( )。

[单选题] *A、每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可拆除(正确答案)B、搭设立杆时,可以不必设置抛撑和连墙件,一直搭到顶C、采用钢丝和结构固定,待立杆搭设到顶后,再回过头来安装连墙件D、相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内3.根据《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)规定,施工现场使用砌体砌筑的围挡,基础埋深不应小于( )mm。

[单选题] *A、300B、500(正确答案)C、900D、10004.工程项目实行总承包的,总承包企业应当与( )签订安全生产协议,明确双方安全生产责任。

[单选题] *A、项目负责人B、技术负责人C、专职安全员D、分包企业(正确答案)5.当多台塔吊交叉作业时,高位塔式起重机的最低位置的部件(吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于( )m。

[单选题] *A、1B、2(正确答案)C、3D、46.建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合()。

[单选题] *A、国家标准(正确答案)B、行业标准C、地方标准D、企业标准7.依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011),型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于( )mm。

[单选题] *A、80B、100(正确答案)C、150D、2008.安全生产管理的根本目的是( )。

[单选题] *A、消除隐患,杜绝事故B、避免造成人身伤亡,财产损失C、提高企业安全生产管理水平D、保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济发展(正确答案)9.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)对建筑施工安全检查评定分为( )等级。

广西住房城乡建设领域现场专业人员试卷答案

广西住房城乡建设领域现场专业人员试卷答案

广西住房城乡建设领域现场专业人员试卷答案
1、发包人不可以向承包人索赔。

(×)
2、禁止在尚未竣工建筑物内设立集体宿舍。

(√)
3、在基坑工程中,通过降、排水办法使基坑土方开挖过程中,地下水位保持在基坑底如下0.5~1.0m.(√)
4、成本加酬金合同业重要承担项目所有风险。

(√)
5、注重诉讼时效是防范拖欠工程款办法之一(√)
6、垫资施工项目,在投标前必要对业主资信进行调查(√)
7、在订立施工合同步,要严格商定竣工结算条款,为结算工作有利条件(√)
8、清水混凝土规定混凝土一次浇筑成型,不容许有任何修补。

(√)
9、与干式相比,湿式外包钢法施工更以便,且承载力提高比干式外包钢法更有效。

(×)
10、通过建筑信息模型(BIM)技术,保持模型一致性及模型信息可继承性,实现虚拟施工过程各阶段和各方面有效集成(√)
11、质量缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起算。

(√)
12、选取信誉好内部承包人是项目成功实行必备条件(√)
13、如果监理人未在收到索赔报告后42天内将索赔解决成果答复承包人,则视为对承包人索赔规定承认。

(√)
14、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》中规定易燃易爆危险品库房与在建工程防火间距不应不大于10m.(×)。

级建造师《建设工程法规与相关知识》真题及标准答案

级建造师《建设工程法规与相关知识》真题及标准答案

2011年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识(参考答案及解读)2011年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题,新增考点基本没有涉及,绝大部分题目都是出在新旧教材重合的部分。

一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.不同行政法规对同一事项的规定,新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。

A.国务院主管部门 B.最高人民法院C.国务院 D.全国人大常委会【答案】C【解读】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。

业务员王某在与施工企业洽谈时提出,合同定价遵守公司规定,但王某本人按每台50元补贴施工企业。

施工企业表示同意,遂与王某签订了订货合同,并将获得的补贴款入账。

王某行为的法律定性是()。

A.合法行为 B.无权代理C.不正当竞争 D.滥用代理权【答案】A【解读】原题为2006年司法考试卷三第5题。

本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行),非为考核无权代理或滥用代理权。

由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容,本题应作为超纲题对待。

注意“账外暗中”给予对方回扣的,作为受贿处理。

本案的补贴如实入账,不得视为不正当竞争行为。

3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应()。

A.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】A【解读】P16倒数第4段。

4.施工企业以自有的房产作抵押,向银行借款100万元,后来施工企业无力还贷,经诉讼后其抵押房产被拍卖,拍得的价款为150万元,贷款的利息及违约金为20万元,实现抵押权的费用为10万元,则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。

A.10 B.20C.30 D.50【答案】B【解读】P37“(三)抵押的效力”第一段。

广西建造师考试题库及答案

广西建造师考试题库及答案

广西建造师考试题库及答案广西建造师考试是面向广西地区建筑行业专业人士的一项专业资格考试,旨在评估和认证建造师的专业能力。

考试题库及答案的编制,对于考生来说,是复习和准备考试的重要资源。

以下是一些模拟的考试题目及答案,供考生参考:一、单项选择题1. 根据《建筑法》,建筑工程的施工单位必须具备的条件不包括以下哪项?A. 有符合国家规定的注册资本B. 有相应的资质等级C. 有健全的管理制度D. 有完善的设计图纸答案:D2. 建筑工程的施工质量监督,由哪个部门负责?A. 建设单位B. 施工单位C. 监理单位D. 国家质量监督部门答案:D二、多项选择题1. 下列哪些属于建筑工程的施工准备阶段必须完成的工作?A. 施工图纸审查B. 施工方案制定C. 施工人员培训D. 施工材料采购答案:A、B、C、D2. 建筑工程竣工验收时,需要提交的材料包括:A. 施工图纸B. 施工日志C. 竣工验收报告D. 施工单位资质证明答案:A、C、D三、判断题1. 建筑工程的施工单位可以自行决定是否需要进行施工图纸审查。

(错误)2. 建筑工程的施工过程中,施工单位应严格按照施工图纸和施工方案进行施工。

(正确)四、简答题1. 简述建筑工程施工现场安全管理的主要内容。

答案:建筑工程施工现场安全管理的主要内容包括:确保施工现场的安全设施符合国家标准,制定并执行施工现场的安全操作规程,对施工人员进行安全教育和培训,定期进行安全检查,及时发现并解决安全隐患。

五、案例分析题案例:某建筑工程在施工过程中,由于施工单位未按照施工方案进行施工,导致施工现场发生坍塌事故,造成人员伤亡。

问题:请分析该事故的原因,并提出预防措施。

答案:该事故的原因可能包括施工单位未制定或未严格执行施工方案,施工现场安全管理不到位,施工人员安全意识薄弱等。

预防措施包括:加强施工方案的制定和执行力度,提高施工现场的安全管理水平,加强施工人员的安全教育和培训,确保施工现场的安全设施和设备符合要求。

2011二级广西壮族自治区建造师继续教育最新考试试题库

2011二级广西壮族自治区建造师继续教育最新考试试题库

1、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214),某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用,则该起重机的保险应由()A、工程承包人办理并支付保险费用B、劳务分包人办理并支付保险费用C、工程承包人办理,但由劳务分包人支付保险费用D、劳务分包人办理,但由承包人支付保险费用2、某单代号网络设计如下图所示(单位时间,天),工作5的最迟完成时间是()。

A、10B、9C、8D、73、编制某施工机械台班使用定额,测定该机械纯工作1小时的生产率为6m3,机械利用系数平均为80%,工作班延续时间为8小时,则该机械的台班产量定额为()A、64B、60C、48D、38.44、下列施工进度控制措施中,属于管理措施的是()。

A、编制进度控制工作流程B、优选施工方案C、重视信息技术的应用D、进行进度控制的会议组织设计5、设计进度计划主要是确定各设计阶段的()。

A、专业协调计划B、设计工作量计划C、出图计划D、设计人员配置计划6、对施工成本偏差分析的目的是为了有针对性的采取纠偏措施,而纠偏首先要()。

A、分析偏差产生的原因B、确定偏差的主要对象C、采取适当的技术措施D、采取有针对性的经济措施7、某工程采用单价合同。

施工过程中承包人向发包人提交了已完工程质量报告,发包人决定进行工程计量,下列计量结果有效的是()。

A、发包人在计量前24小时通知承包人,但计量时承包人没有在场B、发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量C、发包人没有在预定的时间去现场计量,而是在方便的时候进行计量D、发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量8、工程项目的施工总进度计划属于()A、项目的施工总进度方案B、项目的指导性施工进度计划C、施工的年度施工计划D、项目的控制性施工进度计划9、下列现场质量检查的方法中,属于目测法的是()。

A.利用全站仪复查轴线偏差B.利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化C.利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D.利用小锤检查表面砖铺贴质量10、编制项目合同的基础是()。

2011三级广西壮族自治区建造师《法律法规》考资料

2011三级广西壮族自治区建造师《法律法规》考资料
B.设计准备阶段
C.设计阶段
D.决策阶段
47、在认证后的维持和监督管理中,下列关于复评的解释,正确的是( )。
A.当出现质量管理体系认证标准变更时,可提出复评申请
B.咨询公司
C.科研机构
D.软件工程师
42、下列说法中错误的是( )。
A.企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度
B.安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核
C.事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议,由当地安全主管部门负责处理
C.分包人可以就有关工程指令问题,直接致函发包人或工程师
D.当涉及质量问题时,发包人或工程师可以直接向分包人发出指令
3、单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起( )提交竣工验收备案部门。
A.3天内
B.7天内
C.5天内
D.10天内
4、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费和( )。
D.监理单位
40、项目质量、进度、成本控制编码的基础是( )。
A.项目结构图
B.组织结构图
C.任务分工表
D.合同结构图
41、国际上,一些大型建设项目专门委托( )从事项目信息动态跟踪和分析,以信息流指导物质流,从宏观上对项目的实施进行控制。
A.软件公司
1、下列费用中,不属于施工项目直接成本的是( )。
A.施工措施费
B.办公费
C.材料费
D.施工机械使用费
2、有关分包人与发包人的关系,正确的描述包括( )。
A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
B.在某些情况下,分包人可以与发包人或工程师发生直接工作联系

2011三级广西壮族自治区建造师考试市政实务最新考试试题库

2011三级广西壮族自治区建造师考试市政实务最新考试试题库

1、在正确合理的工程设计的前提下,建设工程质量不合格主要归结为( )。

A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格2、运用动态控制原理控制施工成本的工作步聚包括:(1)收集施工成本的实际值;(2)将施工成本目标逐层分解;(3)将实际值与计划值比较;(4)找出偏差采取纠偏措施。

正确的步骤顺序是( )。

A.1-2-3-4B.1-4-2-3C.2-3-4-1D.2-1-3-43、按照国际惯例,通常发生逾期支付情况,在索赔款额的计算中可包括( )。

A.高于利息的50%B.利息C.滞纳金D.50%的利息4、建设工程项目的实施,需要( )资源、物质资源和信息资源。

A.人力B.财力C.物力D.合同5、( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。

A.《工程施工组织设计》B.《施工项目管理实施规划》C.《质量手册》D.《施工质量计划》6、在编制资源进度计划时,应将重点放在( )上。

A.大宗资源B.人力资源C.附属资源D.主导资源7、即使是固定总价合同,在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整,但必须( )。

A.经监理工程师认可B.在合同中约定C.经双方协商一致D.经业主同意8、对质量不合格的施工结果,经设计人的核验,虽没达到设计的质量标准,却尚不影响结构安全和使用功能,经业主同意后可予以验收,这种施工质量事故处理方式是( )。

A.返修处理B.让步处理C.降级处理D.不作处理9、( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。

A.《工程施工组织设计》B.《施工项目管理实施规划》C.《质量手册》D.《施工质量计划》10、在施工成本控制的步骤中,通过检杳,可以估算整个项目完成时的( ),为决策提供支持。

A.施工成本B.报价成本C.直接成本D.合同成本11、( )网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划A.单代号时标B.双代号时标C.双代号搭接D.单代号搭接12、建筑工程安全施工控制中,要求对危险源进行分类,“可能发生意外释放能量的载体或危险物质”,称作( )危险源。

广西二级建造师考试试题答案

广西二级建造师考试试题答案

广西二级建造师考试试题答案一、单项选择题1. 建设工程项目管理的核心任务是()。

A. 确保工程质量B. 保障施工安全C. 合理控制成本D. 按期完成工程2. 根据《建筑法》,建筑工程的施工单位应当()。

A. 依法取得相应资质B. 随意降低工程质量标准C. 未经审批擅自施工D. 优先考虑经济效益3. 在建筑工程中,关于建筑材料的使用,以下说法正确的是()。

A. 可以使用不合格的建筑材料B. 必须使用经过检验合格的建筑材料C. 建筑材料的选择不受任何限制D. 可以根据需要随意替换建筑材料4. 工程项目管理中,风险管理的主要目的是()。

A. 避免所有风险B. 减少风险带来的损失C. 增加项目收益D. 延长项目施工周期5. 建筑工程项目的成本控制,主要包括()。

A. 预算编制和成本核算B. 仅包括材料成本控制C. 仅包括人工成本控制D. 仅包括机械使用成本控制二、多项选择题1. 工程项目质量管理中,以下哪些措施是有效的()。

A. 建立健全的质量管理体系B. 忽视施工过程中的质量检查C. 定期对工程质量进行评估和审查D. 仅依赖于最终检验来保证质量2. 根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当()。

A. 制定安全生产管理制度B. 忽视现场安全教育和培训C. 配备必要的安全设施和防护用品D. 允许未经安全培训的人员上岗3. 建筑工程项目进度管理的主要内容包括()。

A. 制定详细的施工进度计划B. 忽略实际施工条件的变化C. 监控工程进度并及时调整计划D. 仅在工程结束时进行进度总结4. 绿色建筑的主要特点包括()。

A. 节能减排B. 采用可再生资源C. 忽略建筑美观性D. 降低建筑成本三、判断题1. 建筑工程项目的环境影响评估是项目立项的必要条件之一。

()2. 施工单位可以在没有取得施工许可证的情况下开始施工。

()3. 工程项目的投资决策应在项目实施阶段进行。

()4. 建筑工程项目竣工后,施工单位应负责全部的维修保养工作。

建筑施工企业管理人员法律知识

建筑施工企业管理人员法律知识

广西建设企事业单位关键岗位培训统考试题《建筑施工企业管理人员法律知识》(考试时间:150分钟)一、填空题(本大题共10小题,共10空,每空1分,共10分。

把答案填在题中横线上。

)1.《安全生产许可证条例》中规定,安全生产许可证的有效期为年。

2.建筑工程发包的方式主要有两种:和直接发包。

3. 监理工程师应当按照工程监理规范要求,采取旁站、巡视和。

4. 合同的订立一般要经过要约和两个阶段。

5.《建设工程施工合同(示范文本)》由三部分组成,即《协议书》、和《专用条款》。

6.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位主要负责人依法对的安全生产工作全面负责。

7. 特别重大质量事故的调查程序按照有关规定办理。

8.国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员,实行。

9.使用财政预算资金的建设项目,需要设备采购的单项合同估算价最低在万元人民币以上的,必须进行招标。

10. 根据法的效力等级,《建设工程质量管理条例》属于。

二、单项选择题(本大题共40小题,每小题1分,共40分。

在每小题的四个备选答案中选出一个符合题意的,并将其前面的字母填在题中的括号内。

)1.劳动合同约定的试用期最长不超过( )。

A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年2.以下关于诉讼时效中止的正确表述是()。

A.因法定事由的出现,权利人不能行使请求权的,诉讼时效中止B.因原告起诉,诉讼时效中止 C.因被告应诉,诉讼时效中止D.因证人要求,诉讼时效中止3.屋面防水工程的最低保修期限为()年。

A.1B.2C.3D.54.在我国的法律体系中具有最高法律效力的是()。

A.宪法B.法律C.行政法规D.行政规章5.生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(),方可投入使用。

A.专业检验机构检测合格,取得安全标志B.专业检验机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准C.专业检验机构检测合格,申请安全使用证D.建立专门安全管理制度,定期检测评估6.《建设工程质量管理条例》规定,()对分包工程的质量承担连带责任。

2012三级广西壮族自治区建造师法规考试题库

2012三级广西壮族自治区建造师法规考试题库
A.以总价为准调整单价
B.以单价为准调整总价
C.要求投标者重新报混凝土单价
D.将该标作废标处理
答案:B
5、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过,承包人按发包人要求修改后再次验收合格。根据施工合同示范文本的规定,该项目的实际竣工日期应是( )。P191
A.第一次送交竣工验收报告的日期
答案:A
C.法律政策变化导致劳务价格变化
D.由于劳务分包人原因造成的安全事故
答案:C
4、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同,在评标过程中,发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致,究其原因是投标者在计算时,将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。为此,业主有权( )。P201
1、施工承包合同履行中,工程师认为确有必要暂停施工时,应以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后( )小时内提出书面处理意见。P191
A.8
B.24
C.32
D.48
答案:D
2、某工程项目施工过程中,发包人与承包人对混凝土工程质量产生争议,双方经协商,一致同意由某工程质量检测机构对质量进行鉴定,则所需要的费用应由( )。P192
A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案:A
8、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。P201
A.工程量
B.价格
C.设计错误
D.环境变化
答案:A
9、即使是固定总价合同,在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整,但必须( )。P202
A.7
B.14
C.21
D.28
答案:B
13、工程变更一般是指在工程施工过程中,根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。P207

2011三级广西壮族自治区建造师法规重点资料(必备资料)

2011三级广西壮族自治区建造师法规重点资料(必备资料)

1、下列费用中,不属于施工项目直接成本的是( )。

A.施工措施费B.办公费C.材料费D.施工机械使用费2、按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441--1986)标准规定,职业伤害事故分为( )。

A.19B.20C.21D.223、按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441--1986)标准规定,职业伤害事故分为( )。

A.19B.20C.21D.224、隐蔽工程在隐蔽前应由( )通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。

A.建设单位B.临理单位C.施工单位D.政府质量监督部门5、对于一个建设工程项目而言,( )是管理的核心。

A.施工方的项目管理B.设计方的项目管理C.供货方的项目管理D.业主方的项目管理6、在认证后的维持和监督管理中,下列关于复评的解释,正确的是( )。

A.当出现质量管理体系认证标准变更时,可提出复评申请B.企业被认证撤销后,经整改可提出复评申请C.企业认为认证机构处罚不当时,可提出复评申请D.认证合格有效期满前,如企业愿意继续延长,可提出复评申请7、以下有关工程竣工验收的表述中,正确的是( )。

A.发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收B.工程未经竣工验收,发包人强行使用时,由此发生的质量问题,由发包人承担责任C.工程未经竣工验收,发包人强行使用时,由此发生的质量问题,由承包人承担责任D.发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见8、( )是实现安全生产第一的是最重要手段。

A.改进为主B.检查为主C.调整为主D.预防为主9、在编制资源进度计划时,应将重点放在( )上。

A.大宗资源B.人力资源C.附属资源D.主导资源10、合同条文不全,( )。

A.视为合同作废B.属于合同错误C.应为合同变更D.属于合同违法11、通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( ),从而可提高数据传输的抗干扰能力,使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。

A.信息处理和变换的程序化B.信息传输的数字化和电子化C.信息流扁平化D.信息存储数字化和存储相对集中12、对建设工程项目管理进行( ),应首先分析的是成本问题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1、由于承包商负责采购的材料原因,工程实际进度与经过确认的进度计划不符,承包人按照工程师的要求提出改进措施,经过工程师确认后执行。

由此导致的费用增加应( )。

P191A.由发包人承担B.由工程师承担C.由承包人承担D.由发包人与承包人分担答案:C2、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。

P190A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)C.公路工程国内招标文件范本D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)答案:D3、以成本加酬金形式发包的建设工项目,其施工图纸可能不能事先完成。

因此,在不增加成本的前提下,承包商可以通过( )缩短工期。

P204A.分段施工B.加快进度C.增加人工D.增加设备答案:A4、当时间非常紧迫时,宜采用下列哪种合同形式( )。

P204A.总价合同B.成本加酬金合同C.变动单价合同D.单价合同答案:B5、根据施工合同示范文本的规定,投料试车应( )。

P193A.在工程竣工验收前,由承包人组织B.在工程竣工验收前,由发包人组织C.在工程竣工验收后,由工程师组织D.在工程竣工验收后,由发包人组织答案:D6、施工承包合同承包人按合同规定,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,工程师审查后在规定时间内予以了确认。

施工过程中,发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷,对此应由( )承担责任。

P191A.发包人B.工程师C.工程师与承包人共同D.承包人答案:D7、对于总价合同,如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时,业主支付给承包商的价款额是( )。

P202A.合同总价格加价格风险因素B.合同总价格加政策风险因素C.合同总价格D.合同总价格加法律风险因素答案:C8、以成本加酬金形式发包的建设工项目,其施工图纸可能不能事先完成。

因此,在不增加成本的前提下,承包商可以通过( )缩短工期。

P204A.分段施工B.加快进度C.增加人工D.增加设备答案:A9、某工程项目施工过程中,发包人与承包人对混凝土工程质量产生争议,双方经协商,一致同意由某工程质量检测机构对质量进行鉴定,则所需要的费用应由( )。

P192A.发包人承担B.责任方承担C.发包人与承包人各承担50%D.承包人承担答案:B10、某工程项目施工过程中,发包人与承包人对混凝土工程质量产生争议,双方经协商,一致同意由某工程质量检测机构对质量进行鉴定,则所需要的费用应由( )。

P192A.发包人承担B.责任方承担C.发包人与承包人各承担50%D.承包人承担答案:B11、某工程项目施工过程中,发包人与承包人对混凝土工程质量产生争议,双方经协商,一致同意由某工程质量检测机构对质量进行鉴定,则所需要的费用应由( )。

P192A.发包人承担B.责任方承担C.发包人与承包人各承担50%D.承包人承担答案:B12、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。

P202A.工程量小、工期短,施工过程中环境因素变化小,工程条件稳定并合理B.工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单,风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款答案:D13、对各专业分包工程,总承包商负有( )的责任,并承担由此造成的损失。

P206A.管理和控制B.管理和监督C.管理和协调D.管理和指挥答案:C14、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告,但直到6月中旬,发包人一直没有组织竣工验收,则( )。

P192A.承包人应再次提交竣工验收报告B.承包人可以自行组织竣工验收C.承包人承担意外责任D.视为竣工验收报告已经被认可答案:D15、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告,但直到6月中旬,发包人一直没有组织竣工验收,则( )。

P192A.承包人应再次提交竣工验收报告B.承包人可以自行组织竣工验收C.承包人承担意外责任D.视为竣工验收报告已经被认可答案:D16、工程变更一般是指在工程施工过程中,根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。

P207A.施工程序B.施工环境C.施工标准D.施工规范答案:A17、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的,根据施工合同示范文本的规定,其处理原则是( )。

P192A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延B.工期应予顺延C.工期不予顺延D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延答案:A18、工程变更一般是指在工程施工过程中,根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。

P207A.施工程序B.施工环境C.施工标准D.施工规范答案:A19、根据施工合同示范文本规定,承包人应在( )之后28天内,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。

P194A.工程竣工验收日B.提交工程竣工验收报告C.工程竣工验收报告经发包人认可D.办理竣工验收备案手续答案:C20、合同变更是指( )由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。

P207A.工程开工以后合同履行完毕以前B.合同成立以后和工程竣工以前C.合同成立以后和履行完毕以前D.合同成立以前和履行完毕以后答案:C21、根据工程变更的具体情况,由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改,应该由( )承担工程变更的责任。

P208A.业主B.政府部门C.设计单位D.承包商答案:A22、通过合同跟踪,就可能会发现合同实施中存在着( )偏差,从而及时分析原因,采取措施,纠正偏差,避免损失。

P207A.工程计划偏离了工程目标B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标D.工程计划偏离了施工计划答案:B23、根据施工合同示范文本的规定,投料试车应( )。

P193A.在工程竣工验收前,由承包人组织B.在工程竣工验收前,由发包人组织C.在工程竣工验收后,由工程师组织D.在工程竣工验收后,由发包人组织24、某建设工程项目施工合同约定,由承包人负责采购项目所需的防火门,现设计要求的质量标准高于国家标准,则在材料采购合同中,对该材料的质量标准约定应是( )。

P198A.按设计要求执行B.按颁布的国家标准执行C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行D.由承包人视情况而定答案:A25、某建设工程项目在发包时,其内容和工程量还不能明确的确定。

在这种情况下,业主适合采用( )计价方式发包工程。

P201A.总价合同B.设计――管理承包合同C.单价合同D.总包合同答案:C26、工程变更指示的发出( )。

P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式,但须书面确认D.只有书面形式答案:A27、采用成本加酬金合同,对于业主而言,有利于( )。

P204A.进度管理B.质量管理C.成本管理D.风险管理答案:A28、工程变更的一般程序是:工程变更的提出——工程变更的批准——( )。

P208A.工程变更指令的发出——工程变更的执行B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行C.工程变更指令的发出及执行D.工程变更责任分析与补偿要求答案:C29、在施工过程中,承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。

P204A.总价合同B.单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同30、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。

P202A.工程量小、工期短,施工过程中环境因素变化小,工程条件稳定并合理B.工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单,风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款答案:D31、施工承包合同履行中,工程师认为确有必要暂停施工时,应以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后( )小时内提出书面处理意见。

P191A.8B.24C.32D.48答案:D32、下列合同形式中,承包商将承担较多风险的是( )。

P203A.固定单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同答案:B33、下列关于总价合同说法不正确的是( )。

P203A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价B.承包人将承担较多的风险C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人答案:D。

相关文档
最新文档