陕西省建设工程施工合同(示范文本).pdf
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
陕西省建设工程施工合同(示范文本)一、合同背景和目的本施工合同是在陕西省范围内进行建设工程施工的重要文件,旨在规范建设工程的施工行为和双方权益,确保建设工程按照合同约定进行顺利完成。
二、合同主要条款1. 合同双方本合同由双方共同缔结: - 甲方(建设单位):________(简称甲方) - 乙方(施工单位):________(简称乙方)2. 工程概况•工程名称:________•工程地点:________•工程范围:________•工程规模:________•工程进度计划:________3. 合同约定事项3.1 甲方责任甲方须按照约定支付工程款项并提供施工所需相关资料和手续。
3.2 乙方责任乙方承诺按照合同约定的工程标准和质量要求,按时、优质完成施工工作,并确保工程安全。
4. 工程款项支付方式和进度4.1 工程款项总额为________,支付方式如下: - 预付款:________% - 进度款:________% - 完工验收后尾款:________%5. 工程保证金5.1 乙方应按照约定期限交纳工程保证金共计________。
5.2 工程保证金将在工程竣工并合格验收后的______个月内退还给乙方。
6. 违约责任双方约定如下违约责任: - 若甲方未按时支付工程款项,应按逾期天数支付相应的滞纳金。
- 若乙方未按合同约定的工期完成工程,应按逾期天数支付相应的违约金。
7. 合同争议解决合同双方在执行本合同过程中发生争议时,应首先协商解决。
如协商不成,可向陕西省仲裁委员会申请仲裁。
三、合同有效期和变更本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。
如因特殊原因需要变更合同内容,须经双方另行协商一致,并签署变更协议。
四、合同解除和终止合同解除和终止的情况包括但不限于情形: - 合同约定期限届满; - 双方达成一致解除合同。
五、其他事项•本合同一式两份,由甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
陕西省建设工程施工合同示范文本
陕西省建设工程施工合同示范文本合同编号: [填写合同编号]甲方: [填写甲方名称] 法定代表人: [填写甲方法定代表人] 地址: [填写甲方地址] 联系电话: [填写甲方联系电话]乙方: [填写乙方名称] 法定代表人: [填写乙方法定代表人] 地址: [填写乙方地址] 联系电话: [填写乙方联系电话]依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等、公正、诚实、信用原则,经友好协商一致,订立本建设工程施工合同(以下简称“合同”)。
第一条合同签订1.1 本合同由双方代表签署,具有合同效力。
1.2 双方签署的合同附件,是合同的组成部分,与合同具有相同的法律效力。
第二条工程概况2.1 工程名称:[填写工程名称] 2.2 工程地点:[填写工程地点] 2.3 工程规模和内容:[填写工程规模和内容] 2.4 工程进度和期限:[填写工程进度和期限]3.1 工程总价款:人民币 [填写总价款] 元整。
3.2 付款方式:[填写付款方式] 3.3 工程款支付时间和比例:[填写工程款支付时间和比例]第四条合同变更4.1 在施工过程中,如发生必要的设计变更、工程量变更或其他情况,需经甲、乙双方书面协商一致,可以签订变更合同。
4.2 双方签订变更合同后,变更后的合同内容具有同等效力。
第五条施工责任5.1 乙方负责按照国家法律、法规和相关标准执行施工,并保证工程质量符合相关规定。
5.2 甲方负责提供工程所需的土地、能源、水源等设施和条件,并依约支付合同价款。
第六条保证和质量承诺6.1 乙方保证按照国家相关标准和技术要求施工,确保工程质量达到合同规定的标准。
6.2 工程竣工后,乙方承诺按合同约定期限对工程质量负责,并提供必要的售后服务。
7.1 任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
7.2 如任何一方违约,使得工程无法按时完成或无法达到合同约定的质量要求,对方有权要求违约方承担相应的责任。
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(两篇)
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(二)陕西省建设工程施工合同范本(二)第一章总则第二条本合同是双方合作的依据,具有法律效力。
双方应当严格按照合同的约定履行各自的权利和义务,维护合同的实施。
第三条本合同适用于在陕西省范围内的建设工程施工合同。
第四条本合同的主要内容包括:工程项目的基本情况、工程造价及支付方式、工程质量、工期、安全生产、合同的变更、解除和违约责任等。
第五条本合同的附件是合同的组成部分,与主体合同具有同等的法律效力。
第二章工程项目的基本情况第六条业主应提供下列工程项目的基本情况:1. 工程的项目名称、地点和规划用途;2. 工程的建设规模和内容;3. 工程的设计图纸和施工图纸。
第七条施工单位应根据业主提供的工程项目的基本情况,进行详细的勘察和设计,并提交给业主。
第八条业主对施工单位提交的勘察和设计文件有权进行审查,并提出修改或补充意见。
第九条施工单位接受业主的修改或补充意见后,应重新进行勘察和设计,并再次提交给业主。
第十条业主在审核施工单位的勘察和设计文件后,应及时通知施工单位,并签署确认文件。
第三章工程造价及支付方式第十一条工程造价由业主和施工单位在工程项目的基本情况的基础上,根据建设工程造价管理的有关规定进行协商确定。
1. 按照完成工程综合进度,分批支付工程款;2. 工程完工后,进行结算。
第十三条施工单位应按照工程进度完成相应的工程节点,业主应根据施工单位的完成情况及时支付相应的工程款。
第十四条在工程完工后,业主和施工单位应进行工程结算。
结算应本着公平、公正、公开的原则,按照有关规定进行。
第四章工程质量第十五条施工单位应按照国家和陕西省的相关标准和规范进行施工。
施工单位应确保工程质量符合设计要求、技术规范和验收标准。
第十六条施工单位应组织专业技术人员对工程质量进行监督,及时发现和解决工程质量问题。
第十七条业主有权对施工单位的工程质量进行监督和抽查,施工单位应积极配合。
第五章工期第十八条工期是合同的重要内容之一。
2024年陕西省建设施工合同示范文本
2024年陕西省建设施工合同示范文本一、合同双方当事人发包方(以下简称甲方):__________________(甲方名称)承包方(以下简称乙方):__________________(乙方名称)二、工程概况工程名称:__________________工程工程地点:__________________(具体地址)工程内容:__________________(详细说明)工程范围:__________________(具体范围)工程期限:自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、合同价款及支付方式合同总价款为人民币______元整,包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、税金等所有费用。
支付方式:1. 合同签订后,甲方应支付合同总价款的______%作为预付款。
2. 工程完工后,甲方应组织相关部门进行验收,验收合格后支付至合同总价款的______%。
3. 余款在工程保修期内无质量问题的情况下一次性付清。
四、施工图纸及技术要求甲方应提供施工图纸和技术要求,并确保符合国家相关标准。
乙方应按照甲方提供的技术要求进行施工,确保工程质量符合国家相关标准。
五、施工材料及设备供应乙方应按照甲方提供的技术要求自行采购施工材料和设备,并确保材料质量和设备性能符合要求。
甲方有权对乙方采购的材料和设备进行验收,如不符合要求,有权要求乙方更换或退货,由此产生的费用由乙方承担。
六、施工质量及验收乙方应按照国家相关标准和甲方提供的技术要求进行施工,确保工程质量。
工程完工后,乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方应在接到验收通知后______日内进行验收。
如甲方在规定时间内未能提出书面异议,则视为验收合格。
如甲方在验收过程中提出质量问题或不符合技术要求,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
七、安全施工及责任承担乙方应遵守国家相关安全法规,确保安全施工。
如因乙方违规操作或管理不当造成安全事故,乙方应承担全部责任。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
陕西省建设工程施工合同(范本)发包人(甲方):____________________承包人(乙方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程内容:____________________结构类型:____________________建筑面积:____________________工程造价:____________________承包范围:____________________二、工程期限开工日期:____ 年 ____ 月 ____ 日竣工日期:____ 年 ____ 月 ____ 日合同工期总日历天数:____ 天三、质量标准工程质量应达到国家或行业现行的工程施工质量验收规范合格标准。
四、合同价款合同总价款为人民币(大写):____________________元整(¥:____元)其中包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
五、付款方式1. 预付款:甲方应在合同签订后____日内支付工程总价款的____%作为预付款。
2. 进度款:乙方应按月向甲方提交进度报告,甲方应在收到进度报告后____日内支付当月完成工程量的____%作为进度款。
3. 竣工结算:工程竣工验收合格后____日内,甲乙双方进行竣工结算,甲方支付至结算总价款的____%。
4. 质保金:剩余____%作为质量保证金,在工程竣工验收合格满____年后无质量问题时支付。
六、材料供应1. 甲方供应材料:____________________2. 乙方供应材料:____________________七、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全,因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担全部责任。
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
八、争议解决
1.双方在合同履行过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成,双方同意将争议提交陕西省XX市仲裁委员会仲裁。
九、其他约定
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格、质保期满、款项Байду номын сангаас清之日终止。
1.乙方应严格按照国家、行业及地方的相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
2.工程质量验收按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)进行。
3.工程质量保修期限为____年,自工程竣工验收合格之日起计算。
六、安全生产及环境保护
1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。
二、合同主体
1.发包方(甲方):陕西省XX房地产开发有限公司
2.承包方(乙方):陕西XX建筑工程有限公司
三、合同工期
1.开工日期:____年__月__日
2.竣工日期:____年__月__日
3.合同工期总日历天数:____天
四、合同价款及支付方式
1.合同价款:人民币XX万元(大写:XX圆整)
2.支付方式:
(1)预付款:合同签订后7个工作日内,甲方支付乙方合同价款的10%作为预付款。
(2)进度款:乙方完成合同约定的工程进度后,甲方按实际完成工程量的70%支付进度款。
(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付至合同价款的95%;剩余5%作为质量保证金,质保期满后无质量问题,甲方支付剩余款项。
五、施工质量及验收
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
一、工程概况
1.工程名称:陕西省XX项目建设工程
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
7.2乙方违约:乙方未按合同约定完成工程进度和质量,甲方有权要求乙方支付违约金。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成,双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
甲方代表(签字):__________乙方代表(签字):__________
签订日期:__________年__________月__________日
五、合同价款及支付方式
5.1合同价款:本工程合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
5.2支付方式:
(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。
(2)进度款:乙方按月向甲方报送工程进度报表,甲方根据实际完成工程量的__________%支付进度款。
(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付至合同总价款的__________%。工程结算审计完成后,甲方支付至审计价款的__________%。
(4)质保金:工程竣工验收合格满__________年后,甲方支付剩余的__________%作为质保金。
六、双方权利与义务
6.1甲方权利与义务:
(1)负责提供施工图纸及技术资料。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
一、工程概况
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:陕______
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
陕西省建设工程施工合同(示范文本) 陕西省建设工程施工合同(示范文本)1. 合同主体甲方名称:(甲方全称)法定代表人:(甲方法定代表人)住所:(甲方地质)乙方名称:(乙方全称)法定代表人:(乙方法定代表人)住所:(乙方地质)2. 工程概况工程名称本合同所涉及的工程名称为:工程地点本工程将在以下地点进行施工:工期本工程的建设周期为(具体时间)工程内容本工程的主要内容包括但不限于(工程主要内容)3. 材料与设备供应商甲方应提供的材料和设备的供应商为(供应商名称)材料与设备清单具体的材料和设备清单详见附件。
4. 工程价款总价款本工程的总价款为人民币(总价款金额)。
价款支付方式1. 甲方应根据本合同约定的支付方式按进度及时支付工程款项。
2. 价款支付方式为:(具体支付方式)价款支付时间甲方应在工程进展过程中按照以下时间节点及时支付款项:1. (具体时间节点)5. 保证与保险质量保证期施工完成后,乙方应提供工程质量保证期,具体期限为(质量保证期限)。
保险1. 乙方应在施工期间对工程进行保险。
2. 保险范围包括工程全过程、材料和设备、工程所涉及的安装及维护。
6. 违约责任违约责任条款1. 甲方或乙方一方在履行本合同过程中出现违约行为的,应承担相应的违约责任。
2. 具体违约责任条款及赔偿金额详见附件。
7. 争议解决方式争议解决方式双方在履行本合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。
如协商不成,可提交(具体争议解决方式)解决。
8. 合同生效与终止合同生效与终止条件1. 本合同自双方签署之日起生效。
2. 本合同在以下情况下终止:双方达成书面协议终止;根据法律法规终止。
合同变更如需对本合同内容进行修改或补充,双方应通过书面协议进行变更。
以上为陕西省建设工程施工合同示范文本,双方如遇特殊情况可根据实际情况进行修改和补充。
任何与本合同有关的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可提交相关争议解决机构进行处理。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)合同编号:[合同编号]甲方(委托方):[甲方全称]地质:[甲方地质]法定代表人:[甲方法定代表人]联系方式:[甲方联系方式]乙方(承包方):[乙方全称]地质:[乙方地质]法定代表人:[乙方法定代表人]联系方式:[乙方联系方式]鉴于甲方拟进行[工程名称]的建设工程,乙方愿意承包该工程,双方经友好协商,根据《合同法》及相关法律法规的规定,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:[工程名称]1.2工程地点:[工程地点]1.3工程范围:[工程范围]1.4工程规模:[工程规模]1.5工程质量标准:[工程质量标准]第二条合同价格2.1合同总价为人民币[合同总价]元(大写:[合同总价大写])。
2.2合同价格包括但不限于工程材料、人工、设备、施工管理、税金等所有费用。
2.3合同价格不含应由甲方支付的规费、税金等费用。
第三条工期3.1工程总工期为[总工期]天,自本合同签订之日起计算。
3.2工程开工日期:[开工日期]。
3.3工程竣工日期:[竣工日期]。
第四条工程款的支付a)工程开工后[天数]天内,支付合同总价的[百分比]%;b)工程进度达到[进度比例]%时,支付合同总价的[百分比]%;c)工程竣工并验收合格后[天数]天内,支付至合同总价的[百分比]%;d)工程竣工并验收合格满[天数]天后,支付剩余的合同总价。
第五条工程变更5.1在工程实施过程中,如需对工程范围、质量标准、设计图纸等进行变更,双方应签订书面变更协议,明确变更内容、费用及工期调整等事项。
第六条工程质量保证6.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,并承担工程质量保证责任。
6.2工程竣工后,乙方应提供完整的工程资料和验收报告,并配合甲方进行工程验收。
第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。
第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
清单《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
清单《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》陕西省建设工程施工合同(示范文本)第一章总则第一条本合同订立的目的是根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,明确双方的权利和义务,规范双方的合作行为,保障双方的合法权益。
第二条本合同适用于陕西省范围内的建设工程合同。
第二章合同的订立和签订第三条合同的订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用原则,双方应当进行充分的协商。
第四条合同的签订应当按照法律和有关规定的要求进行,应当由双方的法定代表人或经授权的代表进行签字,并加盖单位公章。
第三章工程概况第五条描述工程的性质、规模、位置、用途、建筑面积以及其他需要注明的相关要素。
第六条描述工程的基本设计和施工技术要求,包括材料、工艺、工期等。
第四章合同价款与支付方式第七条确定工程的合同价款,并约定支付的方式、时间和阶段。
第八条描述合同价款的支付方式,包括款项的划分、支付的条件和方式等。
第五章工程质量及验收第九条描述工程质量的要求和验收标准,包括质量检测、验收程序等。
第六章违约责任第十条双方应当遵守合同的约定,如有违约行为,应当承担相应的责任。
第七章纠纷解决第十一条描述双方在合同履行过程中发生纠纷的解决方式,包括协商、调解、仲裁或诉讼等。
第九章法律适用和争议解决第十二条本合同适用中华人民共和国法律,如发生争议,双方协商解决,无法解决的提交陕西省人民管辖的人民法院进行诉讼。
附件:1.工程设计图纸2.签字的技术规范文件3.合同附属表格法律名词及注释:1.《中华人民共和国合同法》:中华人民共和国制定和修订合同相关法律的立法文件。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)本合同由甲乙双方共同缔结,具有合同效力。
本合同旨在明确各方责任,规范工程施工流程,保障工程质量和工期的顺利完成。
一、合同签订方甲方:【单位名称】联系地址:【省份、城市、区县、街道、门牌号】联系电话:【联系电话号码】法定代表人:【法定代表人名称】乙方:【单位名称】联系地址:【省份、城市、区县、街道、门牌号】联系电话:【联系电话号码】法定代表人:【法定代表人名称】二、建设工程项目概况本项目为【项目描述】,位于【项目地址】,总建筑面积为【总建筑面积】平方米。
项目工期为【项目工期】天。
三、技术要求及规定本工程施工符合国家有关技术规定和标准,具体要求如下:(一)施工技术1.施工应确保安全,合理组织施工过程,保证施工质量,保障工期的顺利完成。
2.施工过程中,应采用符合国家标准的建筑材料,并按照规定的施工工艺操作。
3.施工前,乙方应当向甲方提供合格的施工方案,经甲方审核同意后才能动工。
4.施工结束后,乙方必须彻底清理工地,确保现场环境卫生,不得留下任何垃圾和杂物。
(二)质量要求1.施工质量应符合国家有关建筑施工标准规定。
2.施工过程中,乙方应设立项目经理,严格落实质量、安全、文明施工等方面的责任制度。
3.乙方应按照设计文件的要求,严格控制材料和施工质量,不得存在施工瑕疵和建筑缺陷。
(三)竣工验收要求1.施工完成后,乙方应邀请甲方对工程进行验收,甲方验收无误后,方可移交使用。
2.工程竣工验收合格后,乙方应出具技术档案,包括技术图纸、验收记录、质量保证书等资料。
四、合同价款及支付方式本合同总价款为【合同总价款】元(大写:人民币【大写数字】元整),支付方式如下:1.合同总价款,分【分期数】个阶段支付。
2.每个阶段支付的款项和支付时间以《施工进度计划表》为准。
3.每次支付的款项,甲方均应在收到乙方的《支付申请书》后5个工作日内付清。
五、违约责任(一)甲方违约责任1.甲方未按规定时间支付相应款项的,应按未支付款项的总额的【违约金比例】%向乙方支付违约金。
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
陕西省建设工程施工合同(示范文本)一、合同背景本合同由陕西省建设工程施工单位与委托方签订,旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,并确保工程按时、按质、按量完成。
二、工程概况1.工程名称:【填写工程名称】2.工程地点:【填写工程地点】3.工程范围:【填写工程范围】4.工程图纸、技术文件:【提供工程图纸和技术文件的要求和数量】三、工程价格及付款方式1.工程总价款:【填写工程总价款金额】2.工程款项划分:–预付款:【填写预付款金额】,预付款应在合同签订后的【填写天数】内支付;–进度款:根据工程进度支付,具体划分方式详见附表。
3.付款方式:【填写付款方式,如银行转账、现金支付等】四、工期1.工程起始日期:【填写工程起始日期】2.工程竣工日期:【填写工程竣工日期】3.工程工期:【填写工程工期,单位为天/周/月等】五、质量保证1.承包商应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定。
2.承包商应配备具备相应资质和专业技术的工程技术人员,对施工进行质量把关。
3.工程竣工后,承包商应承担一定的质量保修责任,对在保修期内出现的质量问题进行修复。
六、工程变更1.工程变更申请:任何变更均需书面申请,并经双方确认后方可执行。
2.工程变更费用:变更产生的费用应根据实际情况重新商定,并签订变更合同。
七、施工安全与劳动保护1.承包商应制定施工安全计划,并按计划要求进行施工。
2.承包商应合法注册并购买劳动保险,确保施工人员的工资、福利待遇及劳动条件符合法定要求。
3.委托方可随时要求承包商提供相关证明文件。
八、违约责任1.若任何一方违反本合同规定,在未能解决争议的情况下,对方有权提起诉讼,追究违约责任。
2.违约方需承担由此造成的损失,并支付相应的违约金。
九、争议解决1.双方应本着友好协商的原则解决因合同履行产生的争议。
2.若协商不成,应提交相关争议解决机构进行仲裁或诉讼。
十、其他条款1.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
陕西省建设施工合同示范文本(精选2篇)
陕西省建设施工合同示范文本(第1篇)甲方:_________________乙方:_________________依据《XX民法典》的有关规定,结合本项目的详细状况,经双方协商,签订本合同,共同遵守。
第一条概况1、项目名称:_________________2、项目地点:_________________3、项目内容:_________________综合布线系统施工和测试,辅材和线管线槽的选购、安装铺设。
其次条工期1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。
2、遇到下列状况之一者,经甲方审核批准后,工期可做相应调整。
2.1、重大设计变更(指设计功能转变、在关键线路上的转变)造成的工期变化,并经甲方书面确认;2.2、双方书面确认的方案工期转变;2.3、不行抗力因素。
第三条承包方式和造价1、承包方式:_________________包工包料(详细内容参见工程设备报价清单)。
2、项目总造价:_________________人民币(大写):_________________(¥)。
工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件,项目最终造价按实际施工工程量结算。
甲方(盖章) ___________乙方(签章) _______________ 年 _____ 月 _____ 日陕西省建设施工合同示范文本(第2篇)陕西省建设施工合同示范文本合同编号:甲方(建设单位):(甲方名称)统一社会信用代码:地址:联系人及职务:电话:乙方(施工单位):(乙方名称)统一社会信用代码:地址:联系人及职务:电话:鉴于甲方计划进行建设项目,为明确双方权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和陕西省有关法律法规,经甲方与乙方友好协商,达成以下建设施工合同:第一条项目基本情况1.1 项目名称:1.2 项目地址:1.3 建设内容及规模:1.4 工期要求:1.5 施工工程师(乙方指定):第二条合同的签订和生效2.1 经甲、乙双方合法代表人或授权代表签字盖章后,本合同生效。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》陕西省建设工程施工合同(示范文本)1. 合同背景本合同是根据陕西省有关法律法规编制的建设工程施工合同的示范文本。
该合同适用于陕西省境内的建设工程施工,旨在保护施工双方的合法权益,确保工程质量和工期的顺利进行。
2. 合同内容2.1 合同标的双方约定的合同标的为陕西省境内的建设工程施工,包括但不限于:工程名称工程内容工程地点工程进度工程质量要求工程验收标准工程造价2.2 合同期限双方约定的合同期限为从合同签订之日起到工程竣工验收通过之日止。
期限延长需要经双方协商一致,并以书面形式进行合同变更。
2.3 合同价款根据工程的性质和规模,双方约定合同价款金额和支付方式。
支付方式可以是一次性支付、分期支付或按工程进度支付。
2.4 合同履行2.4.1 施工方法和质量要求双方应协商确定适宜的施工方法,并确保施工符合相关工程质量要求。
施工过程中,如遇到质量问题,施工方应及时整改,保证工程质量达到要求。
2.4.2 工期要求双方应根据工程的性质和特点确定合理的工期,并遵守合同约定的工期要求。
如遇特殊情况需要延长工期,应提前书面通知对方并取得同意。
2.5 合同变更和解除双方一致同意的情况下,可以对合同内容进行变更。
变更内容应以书面形式进行,并经双方签字确认。
根据相关法律法规的规定,合同可以因不可抗力等因素导致的无法继续履行而解除。
3. 合同条款的解释与争议解决3.1 合同条款的解释本合同条款的解释以合同文本为准,双方应在诚实信用的前提下进行合同履行,并按照约定处理合同中可能出现的问题。
3.2 争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,可以根据相关法律法规进行仲裁或通过人民法院进行诉讼。
4. 合同生效本合同经双方当事人签字盖章后生效,并具有法律效力。
以上为《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》的主要内容。
双方在签署合同时应当仔细阅读并理解合同条款,并确保合同的合法性和有效性。
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
陕西省建设工程施工合同(示范文本)陕西省建设厅陕西省工商行政管理局二○○年月日第一部分协议书发包人(全称):________________________________________承包人(全称):________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:______________________________________________________工程地点:______________________________________________________结构形式:______________层数:_______建筑面积:_____________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项文号:_______________________资金来源:_______________________________________二、工程承包范围承包范围:___________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 不包括的工程范围:_______________________________________________________________________________________________________________________三、合同工期:总日历天数_________________天开工日期:____________________________________竣工日期:____________________________________四、质量标准工程质量标准:____________________________五、合同价款1、合同总价(大写):_______________________________________(人民币)元(小写)¥:_____________________________________元(其中:工程预留金__________________元,零星工作费__________________元,安全防护、文明施工措施费________________________元,工程分包和材料购置费______________元,总承包服务费__________________元。
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
陕西省建设工程施工合同(示范文本)陕西省建设工程施工合同(示范文本)第一章总则第1条乙方同意按照甲方提供的建设工程施工图纸、设计文件及技术要求,进行建设工程施工。
第2条甲方应当向乙方提供建设工程的施工图纸、设计文件,并协助乙方办理相关手续。
第3条乙方应当组织施工,保证施工质量符合国家规定和相关标准。
第4条甲乙双方应当按照约定的工期完成建设工程。
第5条甲乙双方应当签订书面合同,并按合同履行各项义务。
第二章价金第6条建设工程的总造价为_________万元。
第7条甲方按照合同约定的工程进度向乙方支付工程款。
第8条乙方应当提供合格的施工材料,并按照工程进度合理用料。
第9条工程完成后的结算以实际工程量为依据,甲方在验收合格后向乙方支付最后一笔工程款。
第三章施工组织与进度第10条乙方应当制定详细的施工方案,并报送甲方审核。
第11条乙方应当按照甲方的施工图纸、设计文件及技术要求进行施工。
第12条甲方有权随时对乙方的施工进行检查。
第13条乙方应当按照工程进度安排合理的施工序列,确保工程按时完成。
第四章施工质量第14条乙方应当按照国家建设工程质量标准进行施工,确保工程质量合格。
第15条乙方应当加强施工现场管理,保证施工质量。
第16条施工期间,发现施工质量问题的,乙方应当及时整改。
第五章违约责任第17条任何一方未按照合同约定履行义务的,应当承担相应的违约责任。
第18条如果乙方未按时完成建设工程,甲方有权向乙方追究相应的延期违约责任。
第19条如果乙方存在施工质量问题,甲方有权要求乙方整改,如乙方拒绝整改,甲方有权解除合同。
第六章争议解决第20条甲、乙双方如发生争议,应当友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会解决。
第21条合同解除后,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
第七章附件本文档涉及附件,请参照附件部分。
第八章法律名词及注释1.施工图纸:建筑工程施工所需的平面图、剖面图、立面图和细部图等。
2.设计文件:建筑工程施工所需的设计方案、设计变更依据、技术交底书等。
陕西省建设工程施工合同示范文本(多应用)
陕西省建设工程施工合同示范文本(多应用)陕西省建设工程施工合同示范文本合同编号:[合同编号]甲方(委托方):[甲方全称]地质:[甲方地质]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系方式:[甲方联系方式]电子:[甲方电子]乙方(承包方):[乙方全称]地质:[乙方地质]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系方式:[乙方联系方式]电子:[乙方电子]鉴于甲方委托乙方承担陕西省某建设工程的施工任务,甲乙双方经协商一致,特订立本合同,以共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:[工程名称]1.2工程地点:[工程地点]1.3工程范围:[工程范围]1.4工程规模:[工程规模]1.5工程质量:[工程质量要求]1.6工程期限:自[工程开工日期]起至[工程竣工日期]止。
第二条合同价款2.1合同总价款为人民币[合同总价款]元(大写:[合同总价款大写])。
2.2付款方式:[付款方式,如分期付款、一次性付款等]第三条工程施工3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程质量要求进行施工。
3.2乙方应保证工程质量和施工安全,遵守国家及地方相关法律法规。
3.3乙方应按照工程进度计划进行施工,并按时完成工程。
第四条工程变更4.1若甲方要求对工程进行变更,应提前通知乙方,并按照乙方的要求提供相应的变更资料。
4.2乙方应按照甲方的要求进行工程变更,并按照实际变更情况调整工程进度计划。
4.3工程变更导致的合同价款调整,甲乙双方应协商一致,并签订书面补充协议。
第五条工程验收5.1工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料。
5.2甲方应在收到竣工资料后[验收期限]日内组织验收,并出具验收报告。
5.3若工程验收合格,甲方应按照合同约定支付合同价款。
5.4若工程验收不合格,乙方应根据甲方的要求进行整改,并重新提交验收。
第六条违约责任6.1若乙方未按照合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
6.2若甲方未按照合同约定支付合同价款,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。
(完整版)陕西省建设工程施工合同(范本)
一、合同背景二、合同条款1. 合同目的与范围本合同的目的是确保工程质量和进度的实现,合同范围涵盖了所有任务、工作和服务,包括但不限于设计、施工、监理、设备采购、工程变更等。
2. 合同签订时间与地点本合同于(合同签订时间)在(合同签订地点)签订,各方代表在签署之前已充分了解并同意合同的所有内容。
3. 工程概况与位置本合同所涉及的工程位于陕西省(具体位置),包括(列举涉及建筑物、设备、结构等)。
详细工程概况和设计图纸已在合同签订之前提供给承包人。
4. 工程费用与支付方式(可自行添加与费用和支付方式相关的条款,如工程总造价、分期付款等。
)5. 合同工期与保证期合同工期为(具体工期),自工程开工之日起计算,承包人应保证在工期内按计划完成工程。
合同工程竣工后,承包人还应提供(具体天数)的保修服务。
6. 施工组织与技术要求承包人应根据设计要求和相关法规,制定详细的施工组织方案和技术要求。
在施工过程中,承包人应按计划组织施工,并保证施工质量符合合同要求。
7. 材料与设备采购承包人应根据设计要求,按照合同约定的标准和数量采购合适的材料和设备。
所有材料和设备的质量应符合国家标准和工程要求,并提供相关证明文件。
8. 变更与索赔若在施工过程中需要进行工程变更,双方应进行协商并达成一致意见。
承包人应立即提供变更工程的报价和设计方案。
如发包人同意变更,双方应及时签订变更合同,并按照变更合同的内容执行。
若在工程实施过程中产生索赔,双方应按照国家法律法规进行处理。
9. 违约与处罚若任何一方违反本合同的任何条款,应依法承担相应责任和后果。
违约方应按约定支付违约金,并对对方因此造成的损失进行赔偿。
10. 保密条款双方应对合同内容及工程设计、技术等保密不得泄露。
未经对方书面同意,任何一方不得将与本合同有关的信息提供给第三方。
11. 争议解决本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
双方因本合同引起的争议应通过友好协商解决,协商不成的,可提请有管辖权的人民法院解决。
清单《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》简洁范本
清单《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》清单《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》========================================第一章总则第一条合同的定义本合同即陕西省建设工程施工合同(示范文本),以下简称“本合同”。
第二条合同的订立依法订立本合同,各方应当遵守合同法及相关法律法规,并按照诚实信用原则履行各自的合同义务。
第二章合同的主要内容第三条工程的名称和位置本合同所涉及的工程名称为___________________,位于陕西省___________________。
第四条工程的内容和范围本工程的内容和范围包括但不限于___________________。
第五条工程的工期本工程的工期为___________________,自合同生效之日起计算。
第三章合同价款及支付方式第六条价款的确定本合同价款为___________________(大写:___________________)。
第七条价款的支付方式价款支付方式按照以下方式进行:1. 工程开工前支付___________________%的合同价款;2. 工程完成_______________%后支付合同价款的___________________%;3. 工程完工验收合格后支付剩余合同价款的___________________%。
第四章合同的履行第八条甲方的责任和义务1. 甲方应当按照合同约定提供施工所需的场地、材料等,并确保施工的顺利进行;2. 甲方应当按照工期要求支付合同价款;3. 甲方应当配合乙方进行工程的勘察、设计等工作。
第九条乙方的责任和义务1. 乙方应当按照合同约定进行施工,保证工程质量符合相关标准和要求;2. 乙方应当按时完成工程,并保证工程的安全、环保;3. 乙方应当按照甲方的要求提供相关工程文件和资料。
第五章合同的变更和解除第十条合同的变更1. 合同生效后,如需变更合同内容,应经双方协商一致,并按照法定程序办理变更手续;2. 变更合同内容需在书面形式上作出。
陕西省建设工程施工合同
陕西省建设工程施工合同文档模板范本:陕西省建设工程施工合同1. 甲方(建设单位)信息1.1 甲方全称:1.2 甲方地址:1.3 甲方法定代表人:1.4 甲方连系人及连系方士:2. 乙方(承包单位)信息2.1 乙方全称:2.2 乙方地址:2.3 乙方法定代表人:2.4 乙方连系人及连系方士:3. 工程概况3.1 工程名称:3.2 工程地址:3.3 工程规模:3.4 工程内容描述:4. 合同价款及支付方式4.1 合同总价款:4.2 付款方式及期限:4.3 变更合同价款的条件:5. 工期安排5.1 工期开始日期:5.3 工期延误处理方式:5.4 施工进度报告要求:6. 施工内容及标准6.1 施工范围:6.2 施工标准及要求:6.3 施工图纸及技术文件:6.4 施工质量验收标准:7. 材料及设备供应7.1 供应方式及来源:7.2 材料及设备验收标准:7.3 进度付款与材料供应时间的关系:8. 合同履行保证8.1 乙方履约保证金:8.2 乙方质量保证:8.3 乙方安全保证:8.4 甲方付款保证:9. 变更与索赔9.1 变更合同的程序:9.2 变更合同的造成后果:9.3 索赔条件及处理方式:10. 合同解除10.1 解除合同的情况:10.2 解除合同的程序:10.3 解除合同的后果:10.4 解除合同的赔偿责任:11. 争议解决11.1 争议解决方式:11.2 争议解决的程序:11.3 争议解决的结果及判决执行:12. 附件本文档所涉及附件如下:13. 法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及注释:请注意,以上是一个智能的范本,并不代表真正的合同内容。
在实际使用中,请根据具体情况进行修改和完善。
同时,请在合同编写过程中咨询相关法律专业人士以确保合同的法律有效性和合规性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同
第一部分协议书
发包人(全称):________________________________________
承包人(全称):________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商
一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:______________________________________________________
工程地点:______________________________________________________
结构形式:______________ 层数:_______ 建筑面积:_____________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项文号:_______________________
资金来源:_______________________________________
二、工程承包范围
承包范围:___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____
不包括的工程范围:_______________________________________________ ____________________________________________________________________ ____
三、合同工期:
总日历天数_________________天
开工日期:____________________________________
竣工日期:____________________________________
四、质量标准
工程质量标准:____________________________
五、合同价款
1、合同总价(大写):_______________________________________(人民币)元
(小写)¥:_____________________________________元
(其中:工程预留金__________________元,零星工作费__________________元,安全防护、文明施工措施费________________________元,工程分包和材料购置费______________元,总承包服务费__________________元。
)
2、综合单价:详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、中标通知书
5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
6、招标文件、答疑纪要及工程量清单
7、图纸
8、标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,视为本合同的组成部
分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相
同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修
责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:________年__________月__________日
合同订立地点:________________________________。