变压器施工合同(供电局)

合集下载

变配电施工合同

合同编号：____合同名称：____变配电施工合同甲方（供电方）：____乙方（施工方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方变配电施工项目达成一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：____变配电施工项目1.2 工程地点：____1.3 工程内容：____1.4 工程规模：____1.5 工程预算：____元第二条施工期限本合同约定的施工期限为____年____月____日至____年____月____日。

第三条施工质量标准3.1 工程质量应符合国家、行业及地方相关规范、标准的要求。

3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。

3.3 乙方应保证施工过程中人身和设备安全，确保施工质量。

第四条合同价格及支付方式4.1 双方确认，本合同施工价为人民币____元（大写：____元整）。

4.2 甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程预算的30%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程预算的20%作为尾款。

4.3 甲方支付乙方款项时，乙方应提供等额的正规发票。

第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程预算×0.1%×逾期天数。

5.2 甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付进度款×0.1%×逾期天数。

5.3 双方因不可抗力导致不能履行或部分履行本合同的，根据不可抗力的影响，分别承担相应的责任。

第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

电力变压器安装合同协议书

电力变压器安装合同协议书甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________鉴于甲方需要进行电力变压器的安装工作，乙方具有相关的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就电力变压器的安装事宜达成如下协议：一、合同项目乙方负责为甲方提供电力变压器的安装服务，包括但不限于变压器的运输、吊装、接线、调试等工作。

二、技术要求乙方应按照国家相关标准和行业规范进行安装，确保电力变压器的安装质量符合技术要求。

三、安装时间与地点安装工作应在____年____月____日前开始，并在____年____月____日前完成。

安装地点为甲方指定的___________。

四、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付安装费用。

支付方式为：预付款占总费用的30%，余款在安装验收合格后一次性付清。

五、质量保证乙方应对所安装的电力变压器提供不少于一年的质量保证期。

在保证期内，如因安装质量问题导致的故障，乙方应负责无偿维修。

六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

七、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

十、附件本合同的附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_________ 日期：____年____月____日。

变压器安装合同_变压器安装合同（通用5篇）

变压器安装合同_变压器安装合同（通用5篇）变压器安装_变压器安装合同篇1甲方：乙方：甲乙双方就甲方东冠繁华逸城小区基建变压器恢复安装等事宜经协商达成以下协议：一、工程内容：1、安装S11-250KVA油浸变压器一台;2、安装落地式配电箱两台;3、国标ZR-YJLV22-3*50-100米二、工程造价包含：以上工程价为77000元，经双方协商后同意按照 77000 元一次性包死，不做调整(含供电部门设计费用)。

二、工程工期：协议签定后乙方确保20xx年6月15日前施工完毕并送电。

三、付款方式：四、双方的权利和义务：1、甲方有权要求乙方按照供电的要求采用符合国标的材料和设备，甲方有权要求乙方在不违背供电局规范的前提下按照甲方的方案施工，甲方有义务协调施工过程中的周边事宜，甲方有义务为乙方提供必要的申请文件;2、乙方必须按照国标和供电局规范施工，必须采用国标材料和设备，不得偷工减料，工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行，乙方在实施过程中可根据现场情况对预算方案局部调整但必须按照合肥供电公司现行标准配备设备材料确保验收和送电，必须文明施工和安全施工，乙方对该工程施工期间的人员安全负责。

五、违约责任：1、乙方确保按照甲方和合肥供电公司要求设计和施工并确保工程工期，如乙方达不到甲方要求或因工期或质量给甲方造成损失甲方有权扣除乙方的工程款作为补偿;2、任何一方故意不履行合同规定条款给另一方造成损失的必须承担对方的所有损失;3、如遇双方均不可抗拒的原因(如自然灾害、国家政策重大变化等)造成一方重大损失的另一方不得追究其责任。

六、本协议未尽事宜双方友好协商解决，本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，签字盖章后生效，协议履行完后本合同自动失效。

备注：甲方：乙方：签字：签字：盖章：盖章：20xx年5月25日变压器安装合同_变压器安装合同篇2发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。

变压器安装工程合同书

变压器安装工程合同书合同编号：【合同编号】签订日期：【签订日期】甲方：【甲方单位名称】地址：【甲方单位地址】法定代表人：【甲方法定代表人】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方单位名称】地址：【乙方单位地址】法定代表人：【乙方法定代表人】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲、乙双方就变压器安装工程达成一致意见，特订立本合同。

双方经友好协商，同意以下内容：第一条工程概况1.1 甲方委托乙方进行变压器安装工程，包括但不限于：供货、安装、调试等工作。

1.2 工程地点：【工程地点】。

第二条工程内容2.1 甲方提供的设备：【设备明细】。

2.2 乙方负责的工作：根据甲方要求完成变压器的供货、安装、调试等工作，并确保工程按时完成、达到合同约定的质量标准。

2.3 工程期限：自【工程开始日期】起至【工程完成日期】。

2.4 乙方应按双方约定的进度履行工程，并保证工程质量。

第三条价格和支付方式3.1 工程总价为【工程总价】。

3.2 甲方应按以下方式支付工程款项：（1）合同签订后，甲方应预付工程款项的【预付比例】作为预付款；（2）工程完成后，乙方提供相关验收报告，甲方应支付工程款项的【尾款比例】作为尾款。

3.3 工程款项支付方式：【支付方式】。

第四条进度计划与验收标准4.1 双方应共同制定工程进度计划，并按照计划进行工程进展和完成。

4.2 甲方有权对乙方施工过程、质量进行监督和检查，并对工程完成后的产品进行验收。

4.3 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保工程质量符合约定。

第五条违约责任5.1 若乙方未按照合同约定的工程进度计划履行义务，甲方有权向乙方索赔，乙方应承担相应的违约责任。

5.2 若乙方未按照约定工程质量完成工程，甲方有权拒绝支付尾款，并要求乙方进行整改。

5.3 若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权向甲方要求支付，并要求甲方承担相应的违约责任。

第六条保密条款6.1 本合同签订的任何一方不得向第三方泄露另一方的商业秘密，并应采取相应的保密措施。

电网施工合同模板

电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。

第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。

第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。

2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。

2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。

第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。

3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。

第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。

4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。

4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。

第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。

5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。

5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。

第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。

6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。

6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

变电工程施工合同协议书

变电工程施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟建设的变电工程项目需要专业的施工团队进行施工，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，双方本着平等、自愿、互利的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________变电工程。

2. 工程地点：___________。

3. 工程规模：包括但不限于_________KV变电站一座，以及相关的输电线路和配电设施。

4. 工程内容：从土建工程到电气安装，再到调试验收等一系列工作。

二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，并满足国家电网公司的接入条件。

三、施工周期1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。

四、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元。

2. 价款支付方式：___________。

五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程质量或工程进度，应按照合同约定支付违约金。

2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应承担逾期付款的责任。

六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日。

变配电工程合同模板

变配电工程合同模板变配电工程合同。

一、甲方，（委托方）。

地址：法定代表人：联系电话：传真：电子邮箱：乙方，（承包方）。

地址：法定代表人：联系电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方拟进行变配电工程项目，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本合同。

二、项目名称，变配电工程。

三、项目地点：四、项目内容，变配电工程的设计、采购、施工及相关配套设施的安装等。

五、工程进度安排，根据实际情况协商确定。

六、工程质量标准，根据国家相关标准和甲方的要求执行。

七、工程价格，本工程总价为（具体金额），乙方应按照合同约定的支付方式及时间节点向甲方支付工程款。

八、工程款支付方式，甲方按照工程进度和质量验收情况向乙方支付工程款，支付方式为（具体支付方式）。

九、工程质量保证，乙方承诺所提供的工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，如发现工程质量问题，乙方应承担相应的责任并进行整改。

十、工程安全保障，乙方应严格遵守国家相关安全规定，确保工程施工过程中的安全，如发生安全事故，乙方应承担相应的责任。

十一、工程保修期，工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的免费保修服务，具体保修期为（具体时间）。

十二、违约责任，任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

十三、争议解决，因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

十四、合同变更，未经双方协商一致，本合同不得擅自变更。

十五、合同解除，因不可抗力等原因导致无法履行合同的，双方可协商解除合同。

十六、其他事项，本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。

十七、合同生效，本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为变配电工程合同范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。

希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程项目，保障工程质量和安全。

变电箱安装合同模板

变电箱安装合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：乙方：（承揽方）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就变电箱安装事宜达成如下合同：第一条合同内容1.1 甲方委托乙方负责变电箱的安装工作，具体内容包括但不限于变电箱的运输、安装、调试等。

1.2 乙方应按照国家相关规定，以及甲方的要求进行变电箱的安装工作，并确保安装过程中的安全和质量。

第二条合同期限本合同自双方签署之日起生效，至变电箱安装完成并经甲方验收合格之日止。

第三条价格与支付方式3.1 乙方为甲方提供的变电箱安装服务，总价为（具体金额），包含运输、人工、材料等费用。

3.2 甲方应在合同签订后的（具体时间）内按照下述方式支付乙方：首付款（具体金额）在合同签订后的（具体时间）内支付，尾款（具体金额）在变电箱安装完成并经甲方验收合格后支付。

第四条变更与解除4.1 若双方需要变更本合同的内容，应经双方协商一致，并书面变更合同条款。

4.2 若因不可抗力等原因导致无法继续履行本合同，双方可协商解除本合同，解除时应经双方书面确认。

第五条违约责任5.1 如因乙方的原因导致变电箱安装质量出现问题，乙方应立即承担修复责任，并承担因此造成的所有费用。

5.2 若甲方未按照约定时间支付款项给乙方，应按照约定支付违约金。

第六条保密条款6.1 双方应对本合同及合同执行过程中所获取的信息予以保密，不得向第三方透露或泄露。

但依法应披露的除外。

第七条其他条款7.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

第八条合同争议解决8.1 本合同如有争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，可向双方约定的仲裁机构申请仲裁。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。

变压器安装合同范本(七篇)

变压器安装合同范本建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲方同意将工程交由乙方承包，为明确双方权利义务，经双方协商一致，现签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：一、二、第三条工期本工程期限自合同签定、预付款支付、甲方土建完成，场地交给乙方施工后至个工作日止。

由于甲方的原因或不可抗力所延误的工期，经甲乙双方签证认可后，可对工期进行调整。

第四条工程合同价款：本工程合同价款为可变价。

工程预算总造价为：____元;大写金额：_____。

工程发生设计变更，因此而增加的工程量按本合同第十一条规定的计价办法确定增加工程量的结算价款。

第五条材料、设备供应一、由乙方提供的材料、设备均须具备出厂合格证明并满足工程施工的要求，经甲方项目负责人或监理公司检查签证后方可进场。

已进场的物资，若发现有不合格者，乙方应迅速将其运出场外。

二、具有合格证的材料，如一方对材料有异议，提出对材料进行检验，另一方应积极配合，如检验属合格产品，其检验费用全部由持有异议一方负责，否则由采购方承担。

三、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、构配件等，均不得用于本工程。

四、施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料或设备不能使用，甲方需按承包方式：承包范围：第二条工程承包范围及承包方式材料或设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方相应的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

第六条工程质量和检查验收一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方项目负责人和监理工程师的监督检查，工程质量应达到国家规定的质量标准。

二、甲方确定的项目负责人和监理工程师，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知乙方。

三、乙方确定的施工现场负责人、技术人员和管理人员，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知甲方和监理公司。

变压器施工合同

变压器施工合同篇一：变压器安装施工合同变压器安装施工合同甲方：仙桃市农鑫水产专业合作社乙方：仙桃市电力工程有限公司根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：安装630KVA变压器二、工程地点：仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。

三、合同价款与付款方式合同总价款：220万元（含630KVA变压器的价款）。

付款方式：合同签定后付款30%，工程竣工验收合格后15日内付款60%，余款90天后付清。

四、合同期限：XX年8月20日至XX年10月30日。

五、质量要求：符合电力局验收标准。

六、甲方责任：1、甲方责任现场的质量监督和管理。

2、按合交付工程款。

七、乙方责任：1、保证变压器的质量符合国家标准。

2、按照国家有关规范施工。

3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。

八、违约责任：1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。

2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。

3、甲方逾期支付工程款的，应按日支付3‰的滞纳金。

九、未尽事宜双方协商解决。

十、本合同一式三份，双方各持一份，主管机关一份。

甲方：仙桃市农鑫水产专业合作社乙方：仙桃市电力工程有限公司法人代表：法人代表：年月日篇二：变压器安装协议编号：***********变压器安装协议书***********************年月日甲方：乙方：日期：“普罗旺斯”项目部制作发包方： ****************************（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为明确甲乙双方在淮阳县“普罗旺斯”住宅小区施工用电之变压器及其配套设备安装施工过程中的权利和义务，促进双方的合作与配合，按时保质保量的完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。

一、工程名称：“普罗旺斯”住宅小区变压器安装工程二、工程地点：新民路东侧“普罗旺斯”小区围墙院内三、承包内容：变压器及以上设备、材料等采购与安装，通电调试并通过验收、送电等。

变压器安装施工合同

变压器安装施工合同合同编号：XXXXXX甲方：（以下简称为“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称为“乙方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在其工地上安装变压器，为明确双方权利义务，特就变压器安装施工事宜达成以下合同：一、工程概况：1.1 工程名称：变压器安装1.2 工程地点：1.3 工程内容：安装、调试变压器设备，包括主体设备、配套设备及相关管线工程。

1.4 工期安排：工期从双方签署合同后生效，具体工期为_____，双方应按照工期安排按时完成相关工程。

二、工程价款：2.1 工程总价款：合同总金额为人民币(大写)_____元整，数字(小写)_____元整。

2.2 付款方式：甲方按照以下支付方式向乙方支付工程款项：a) 工程进度款：工程完成百分之____时，甲方向乙方支付百分之____的工程款项；b) 工程竣工款：工程竣工验收合格后，甲方在____个工作日内向乙方支付全部尾款。

2.3 付款账户：乙方提供正确有效的收款账户信息，包括开户行、账户名、账号等。

三、合同质量要求：3.1 设备标准：乙方应按照国家相关标准和甲方要求提供符合质量要求的设备。

3.2 工程质量：乙方负责保证工程施工质量符合国家相关标准和法律法规要求，并承担由于施工质量不合格造成的一切损失。

3.3 质保期：自工程正式竣工验收并支付全部尾款之日起，乙方提供____年的免费质保期，期间对设备质量、施工质量等进行监督和维护。

四、合同履行：4.1 甲方责任：甲方应提供相应的场地、用电设备、土建工程等，确保施工的顺利进行。

4.2 乙方责任：乙方应按照本合同的约定履行工程质量要求，按期完成相关工程。

4.3 变更和追加工作：如因工程需要，甲方与乙方一致同意变更工程内容或追加工作，双方应进行书面补充合同，并约定相关变更费用和工期调整。

4.4 工程保险：甲方应在工程施工期间自行负责工程保险的投保和理赔事宜。

五、合同解除：5.1 合同解除：合同一旦签订生效，双方均应全力履行合同义务。

10KV线路及变台安装工程施工合同

10KV线路及变台安装工程施工合同合同编号：XXXXX甲方：XXX供电公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX一、工程概况本工程是10KV线路及变台安装工程，由甲方委托乙方进行施工。

本工程的目的是确保电力供应的可靠性和安全性，提高供电质量，满足用户需求。

二、工程范围1. 10KV线路安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责10KV 线路的安装工作。

具体包括线路杆塔的安装、导线的敷设、绝缘子的安装等。

2. 变台安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责变台的安装工作。

具体包括变台设备的安装、接线、调试等。

三、工期要求1. 本工程的总工期为XX天，自合同签订之日起计算。

2. 乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划，并在工期内按计划完成各项工程。

四、质量要求1. 施工过程中，乙方应严格按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合国家和行业标准。

2. 施工完成后，乙方应进行必要的检测和测试，确保线路和变台的正常运行。

五、安全要求1. 施工过程中，乙方应遵守相关安全规定，采取必要的安全措施，确保施工人员和周围环境的安全。

2. 乙方应对施工人员进行必要的安全培训，提高他们的安全意识和技能。

六、支付方式1. 甲方将按照工程进度和质量验收情况，及时支付相应的工程款项。

2. 乙方应提供合格的发票和相关证明文件，以便甲方进行验收和结算。

七、违约责任1. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照合同约定的质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担相应的损失。

八、保修期1. 工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，保修期内负责修理和维护工程中出现的问题。

2. 保修期为XX个月，自工程竣工之日起计算。

九、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院进行裁决。

主变抢修工程合同

主变抢修工程合同甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方的主变压器设备出现故障，需要紧急抢修，甲方决定委托乙方进行抢修工作。

经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。

一、工程内容1. 乙方需对甲方的主变压器进行全面检查，确定故障原因，并提出抢修方案。

2. 乙方需按照抢修方案，对主变压器进行必要的维修和更换部件工作。

3. 乙方需确保抢修工作的质量，使主变压器恢复到正常工作状态。

二、工程质量1. 乙方应保证抢修工作符合国家相关标准和行业规范。

2. 抢修完成后，主变压器应能稳定运行，达到设计要求和甲方的使用需求。

三、工程时间1. 乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场开始抢修工作。

2. 抢修工作应在____天内完成，除非遇有不可抗力因素，双方应重新协商确定完成时间。

四、合同价款1. 抢修工程的总价款为人民币____元。

2. 甲方应在合同签订后____天内支付____%的预付款。

3. 余款在抢修工程验收合格后____天内结清。

五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成抢修工作，应按每日未完成部分的____%支付违约金。

2. 如因乙方原因导致抢修质量不合格，乙方应负责无偿返工直至合格。

3. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应按逾期金额的____%支付违约金。

六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________签订日期：________年____月____日。

变压器安装工程(合同)书

变压器安装工程合同书合同背景本合同由甲方（简称为“业主”）和乙方（简称为“承包商”）共同签订，详细规定了双方在变压器安装工程方面的权利、义务和责任。

一、工程概况1.工程名称：变压器安装工程2.工程地点：________（具体地质）3.工程范围：本工程包括变压器及其附属设备的安装、调试、试运行等。

4.工程期限：本工程计划于合同签订后____个工作日内完成。

二、合同价款1.合同价款总额：合同总价款为人民币_______元。

2.付款方式：按照进度支付：–合同签订后，业主支付合同总价款的____%作为预付款。

–工程完成验收后，业主支付合同总价款的____%作为进度款。

–工程最终竣工验收合格后，业主支付合同总价款的____%作为最后付款。

3.增减项：如有变更工程或额外费用，双方应单独签订变更合同。

三、合同履行1.承包商在合同约定期限内，按照合同要求完成所有工程任务。

2.承包商应严格按照相关法律、法规和规范要求进行工程施工，确保施工质量和安全。

3.业主有权对工程进展和质量进行监督和检查，承包商应积极配合并按照要求提供相关工程资料和报告。

四、质量保证1.承包商对所提供的设备和材料质量以及工程施工质量负责，保证符合国家和行业相关标准要求。

2.承包商提供的设备应具备合法合规的产品质量认证，符合国家标准，如有问题由承包商承担责任。

3.工程竣工验收后，承包商应提供一定的质保期，对工程质量问题负责并及时进行修复或更换。

五、安全保障1.承包商应制定详细的施工组织设计和安全施工方案，确保施工过程中的安全。

2.承包商应落实安全生产责任制，确保现场环境安全，并配备必要的防护措施和安全设备。

3.承包商应培训工作人员，提高他们的安全意识和技能，严格按照相关规定使用和维护安全设备。

六、争议解决1.对于因履行本合同而引起的争议，双方应友好协商解决。

如无法协商解决，双方同意提交有管辖权的人民法院裁决。

2.本合同的解释和生效以法律为准则。

变压器容量校核合同6篇

变压器容量校核合同6篇篇1变压器容量校核合同甲方：XXXX电气有限公司乙方：XXXX供电局鉴于甲方拟向乙方供应一台容量为XXX千伏安的变压器，并且在供电计划中需要对变压器进行容量校核，经双方协商一致，达成以下合同：一、变压器容量校核目的1.1 为了验证变压器容量是否符合实际需求，验证变压器是否能够正常工作，保障供电的安全稳定，需要对变压器的容量进行校核。

1.2 校核范围包括但不限于变压器容量的测量、额定容量与实际容量的比对、变压器负载率的计算等内容。

二、校核方法及流程2.1 双方工作人员将共同到现场，对变压器进行容量校核工作。

校核工作包括变压器的检测、测量、参数记录等环节。

2.2 校核过程中，甲方负责提供必要的设备和工具，乙方负责提供变压器的相关资料和技术支持。

2.3 校核结果将以书面形式提交给双方，双方工作人员签字确认后，校核工作结束。

三、校核结果处理3.1 如果校核结果显示变压器容量符合实际需求，甲方将继续提供供电服务，双方合作继续进行。

3.2 如果校核结果显示变压器容量不足或超出实际需求，双方将商定解决方案，如调整供电计划、更换变压器等，并签订补充协议。

四、费用及支付方式4.1 变压器容量校核的费用由甲方承担，包括人工费、设备费、材料费等。

4.2 支付方式为XX电汇，款项应在变压器容量校核完毕后XX个工作日内支付完成。

五、保密条款5.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方保密信息，均应负有保密义务。

5.2 未经对方书面同意，不得向第三方透露对方的保密信息。

六、争议解决6.1 协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

6.2 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

七、协议生效7.1 本协议正本一式两份，于双方签字盖章后生效，有效期自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：XXXX年XX月XX日以上为变压器容量校核合同的内容，双方应严格遵守协议内容，共同完成校核工作，以确保供电的安全稳定。

变压器施工合同

变压器施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：安装XXKVA变压器二、工程地点：三、合同价款与付款方式合同总价款：人民币XX万元（大写：人民币XX万元整）。

付款方式：1. 合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。

2. 变压器安装完成后，甲方支付乙方合同总价款的60%。

3. 工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%。

四、合同期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。

五、质量要求：1. 乙方应保证所提供的变压器及施工质量符合国家标准和行业规定。

2. 乙方应按照国家有关规范进行施工，确保工程安全、可靠。

六、甲方责任：1. 甲方负责提供施工场地，确保施工顺利进行。

2. 甲方应按照合同约定支付工程款项。

3. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。

七、乙方责任：1. 乙方应按照合同约定完成变压器的安装工作。

2. 乙方应保证所提供的变压器及施工质量符合国家标准和行业规定。

3. 乙方应加强现场施工安全管理，杜绝违章作业和违章指挥。

八、违约责任：1. 乙方未按照合同约定时间完成工程的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。

2. 因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3. 甲方未按照合同约定支付工程款项的，甲方应向乙方支付滞纳金，滞纳金按照合同总价款的3%计算。

九、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日。

专变施工合同模板

专变施工合同模板甲方：（委托方单位名称）法定代表人：（法人代表姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）乙方：（承包方单位名称）法定代表人：（法人代表姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）根据《中华人民共和国建设法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规规定，甲方委托乙方承担专用变压器施工工程项目，特签订本合同。

双方本着平等互利、共同发展的原则，达成如下协议：一、工程基本内容1.1 项目名称：专变施工工程。

1.2 工程地址：（工程具体地址）。

1.3 项目规模：本工程包括（具体规模）。

1.4 工程概况：本工程是为了（工程目的）。

1.5 工程要求：本工程需满足（工程要求）。

1.6 开工日期：双方商定后确定。

1.7 预计竣工日期：双方商定后确定。

二、工程价款及付款方式2.1 工程价款总数为人民币（金额大写）。

2.2 工程价款分期付款，分为：首期付款占总价的30%，于（日期）支付；中期付款占总价的40%，于（日期）支付；尾款占总价的30%，于工程竣工验收合格后支付。

2.3 工程价款支付方式：甲方将工程价款支付至乙方指定的账户。

三、工程质量保证3.1 乙方保证向甲方交付的工程符合国家相关标准和规定。

3.2 工程交付后，如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即进行整改。

3.3 乙方应保证工程使用寿命、质量等符合相关要求。

四、竣工验收和移交4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收，双方共同出具竣工验收报告。

4.2 若工程符合要求，甲方应在五个工作日内支付尾款。

4.3 工程竣工验收后，乙方应将相关资料和设备交与甲方，并按甲方要求进行培训指导。

五、违约责任5.1 任何一方未能按照合同要求履行义务，应承担违约责任。

5.2 未经对方同意，擅自更改合同约定内容，应承担相应的法律责任。

5.3 违约金：一方未履行合同义务给对方造成损失的，应支付违约金，违约金为合同价款的10%。

六、争议解决6.1 若双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交相关部门或仲裁机构进行仲裁。