预付款反担保保函5篇
预付款担保(范本)
合同附件1:预付款保函(范本)合同名称:受益人名称和地址:(以下称为“发包方”)我方已获知,公司(以下称为“委托人”)是上述合同的供应商,希望得到一笔预付款,为此,合同内要求其取得一份保函。
应委托人请求,我方(银行名称)在此不可撤销地承诺,在我方收到发包方载明以下情况的书面的要求(但不要求任何证明)后,向发包方支付总额不超过人民币大写:(小写:R M B元,以下简称“保证金额”)的任何一笔或几笔款额:a)委托人未能按照合同条件归还预付款,以及b)委托人未能归还的款项。
本保函在委托人收到预付款(首次分期付款)后开始生效。
该保证金额应按发包方根据合同规定发出的通知书内所说明委托人已向发包方归还的款额,进行等额扣减。
我方每次收到(自委托人处)据称是该通知的抄件后,将立即将相应修改的保证金额通知发包方。
本保函的有效期自预付款支付给委托人起生效,至发包方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。
任何关于付款的要求都必须有发包方盖章。
发包方书面的要求必须在本保函的有效期以内,由我方在本办公地点收到。
本保函应在期满日期到期日退还我方。
我方的送达地址以为准,除非事先已经通知相关当事人,否则送达该地址的文件可视为已送达我方。
我方已获知,如果到上述期满日期28天前,预付款还没有全数归还给发包方,发包方可以要求延长本保函。
我方承诺,根据我方在延长期限内收到的发包方的书面要求,我方将无条件的向发包方支付尚未退还的预付款。
我方根据该保函支付的款项为支付给发包方的净款项,包括但不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除或扣缴的金额均不能从中扣除、扣缴或抵销。
我方承诺将不要求发包方提交其它除前述书面付款要求之外的任何文件,不会要求发包方提交包括但不限于任何其它证明文件、司法判决文书、仲裁裁决文书以及其他说明发包方权利的任何文件。
我方放弃发包方应先向供应商要求赔偿上述金额,然后再向我方提出要求的权利。
我方进一步向发包方承诺:在发包方和供应商之间的合同条件、合同发生任何变化、补充或修改均不影响我方在本保函项下的付款责任。
【最新】预付款银行保函模板(范本)
【最新】预付款银行保函模板(范本)
预付款银行保函
致:XXX (发包人全称)鉴于(承包人全称)(下
称“承包人”)
与(发包人全称)(下称“发包人”)签订
(工
程名称)施工合同(编号,年月日签署),并保证承包人有权
获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款;发包人在合
同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保
金额等事实,我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写) 元 (¥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定时,我行保证在担
保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失,并在接到
发包人要求的第天内予以支付,发包人应提供承包人有上述违约或违背合同
事实的证据或相关的证明材料。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项
的索赔。
我行承诺:XXX不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人
与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕,或发包人抵扣完开工预付
款后第15 天起失效。
法定代表人或其授权的代理人:XXX(签字签章) 担保银行盖章:XXX
地址:XXX
日期:XXX 年月日。
反担保函(范文)
反担保函
致:
鉴于(下称申请人)已与贵方签定了《》[编号: ],约定由贵方为其(申请人)提供以为受益人,币种为人民币,金额为的担保函[下称担保函,担保函编号 ]。
本人接受申请人的请求,愿意就贵方为申请人提供的上述担保向贵方提供如下保证:
一、本保证担保的范围为上述《》项下的反担保函,币种为人民币,金额为的债务本金及相应的利息、违约金、损害赔偿金和贵方因实现该债权而产生的费用。
二、本保函担保的方式为见索即付。
在本保证期间内当贵方之担保函受益人向贵方主张担保债权时,贵方即可直接向本人索偿,本人将自贵方索偿之日起三日内无条件一次性向贵方支付本保函保证范围内贵方索赔的金额。
本人确认,当申请人不履行其债务时,无论贵方对上述《》项下的债权是否拥用其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式),贵方均有权直接要求本人在本保证担保的范围内承担连带责任。
三、本保函的保证期间为本保函签发之日起至上述《》项下的担保函有效期届满后36个月。
四、本保函是本人的连续性义务,不受任何争议、索赔和法律程序的影响。
五、本人的保证责任不因上述《》或其项下的担保函的无效或解除而免除。
六、因本保函发生争议协商解决不成时,由贵方所在地人民法院管辖。
七、本保函自反担保人签字之日起生效。
反担保人:
日期:年月日。
预付款保函(模板)
预付款保函(MS02.01-M060602-02)
编号:号(发包人):
鉴于:
1. 我行客户(下称“承包人”)与贵方于年月日就工程(下称“工程”)的承建事宜于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),
2. 贵方将根据合同向承包人提供金额为人民币元整的预付款。
3. 贵方已要求承包人提供与上述预付款金额相等的担保,以保证其履行与主合同项下预付款有关的义务。
应承包人要求,我行(下称“保证人”)在此向贵方(下称“受益人”)开立本保函,保证承包人将为工程使用上述预付款,并承担上述预付款金额限额内的保证责任。
保证人保证在收到受益人提交的索赔文件及承包人违约的书面证明后7个工作日内,向受益人偿付不超过金额为人民币元整的预付款赔偿金;保证人承担保证责任的条件是:
1. 受益人向保证人提交的书面索赔文件必须在受益人已向承包人提供了预付款之后,并且于本保函有效期内送达保证人。
2. 受益人应向保证人提交证实承包人已违约的书面证明。
3. 本保函之保证金随着承包人所完成的工程进度按比例自动递减。
本保函适用中华人民共和国法律,受中华人民共和国法律管辖。
在本保函履行期间,如发生争议、纠纷,各当事人首先应协商解决,协商不能解决时,可诉
讼于被告方所在地有管辖权的人民法院。
除非受益人自动终止或放弃保函项下享受的权利,本保函一经开立即生效,于年月日失效。
保证人:
法定代表人(或委托代理人):
年月日。
预付款保函(模板)
预付款保函(模板)
保函编号:
致:
本保函作为你方与承包人名称(以下简称“承包人”)签订的(以下简称“本工程”)施工承包合同的预付款担保。
根据该合同规定,你方将支付该承包人一笔金额为人民币小写:元(大写:)的预付款,而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤销和无条件兑现的保函。
鉴于以上事实,我方(担保人名称),受该承包人委托,为该承包人履行上述合同规定的义务作出如下不可撤销的保证:
我方将在收到贵方提出要求支付保证金的通知时,无须贵方提出任何证明或证据,将于7日内无条件地和不可改变地向贵方支付不超过人民币元(大写:)的任何贵方要求金额,并放弃任何向贵方提出异议和追索的权力。
我方特此确认并同意:我方受本保函制约的责任是连续的,本保函有效性独立于该合同,合同的有效性以及任何修改或变更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
本保函自(生效日期) 之日起生效,至预付款完全抵扣完毕时失效,在工程不能按期完工时,在任何时间,本保函有效期将按你方的要求延长(保函额度随着工程进度逐渐递减)。
除非你方提前终止或解除本保函。
保函失效后请将本保函退回我方注销。
银行地址:担保银行(全称) (盖章)
邮编:法定代表人或其授权的代理人
电话:(职务) (姓名) (签字)
传真:日期:年月日。
反担保预付款保函
AT THE REQUEST OF OUR CLIENT, PLEASE ISSUE YOUR ADV ANCE PAYMENT GUARANTEE UNDER OUR FULL RESPONSIBILITY AND AGAINST OUR COUNTER GUARANTEE NO.GC3352815 AS PER THE FORMAT GIVEN BELOW:QUOTEADV ANCE PAYMENT GUARANTEE NO.:ISSUING DATE:APPLICANT:BENEFICIARY:Guarantee amount: EUR957,500.00 (in words: EURO NINE HUNDRED FIFTY SEVEN THOUSAND AND FIVE HUNDRED ONL Y)Therein the contract No.: 01/TECH was signed by ABC CO., LTD and DEF CO., LTD dated on 2014-12-27, the Applicant agrees to supply one set of filling line, pursuant to the contract an advance payment guarantee is required.At the request of DEF, we, Bank of China Ho Chi Minh City Branch, hereby irrevocably undertake to pay any sum or sums not exceeding in total the above stated guarantee amount to secure refund of the advance payment in the amount of EUR 957,500.00 that the Beneficiary has made payment to Applicant according to the provisions of a contract No.: 01/TECH dated on 2014-12-27.For any claim, duly made a presentation to us under the guarantee with Beneficiary’s first written demand including a written statement duly signed by the Beneficiary’s legal representative certifying that the Applicant has breached the obligations under contract No.: 01/TECH dated on 2014-12-27.For the p urpose of identification, a Beneficiary’s claim for payment has to be presented to us (Bank of China Ho Chi Minh City Branch, Vietnam) in original paper form, through Beneficiary’s bank and sent their confirmation by authenticated swift that the signature(s) thereon are authentic binding upon you.This guarantee will be effective only upon the Applicant have received the advance payment of EUR 957,500.00 from the Beneficiary (into bank account of Applicant, No.845022344 at BANK OF CHINA, GUANGZHOU BRANCH, CHINA). The amount of this guarantee will be reduced proportionally by any amount paid by us hereunder.Expiry Date: 2015-09-30. If the expiry date of a guarantee falls on a day that is not a business day at our counter, the Expiry Date is extended to the first following business day at that place.This guarantee shall expire after the Expiry Date, consequently any demand for payment under this guarantee must be sent us on or before the Expiry Date.This guarantee shall be returned to us immediately upon its expiry. However, we shall be discharged from all liabilities under this guarantee upon its expiry, whether or not this document has been returned to us.The guarantee is personal to the Beneficiary and is not transferable and assignable.This guarantee is made in two languages, Vietnamese and English. In the event of any inconsistency between the Vietnamese and English languages of this guarantee, Vietnamese shall be the prevailing language.The fees and expenses relevant to issue and present under the guarantee for the Applicant’s account.This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantee, ICC Publication No. 758. (2010 revision).UNQUOTEIN CONSIDERATION OF YOUR ISSUING THE ABOVE QUOTED ADV ANCE PAYMENT GUARANTEE, WE, BANK OF CHINA LIMITED, GUANGDONG BRANCH, HA VING OUR REGISTERED OFFICE AT NO. 197, DONGFENGXI ROAD, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA HEREBY UNCONDITIONALL Y AND IRREVOCABL Y GUARANTEE AND UNDERTAKE TO PAY YOU ANY SUM OR SUMS IN AGGREGA TE NOT EXCEEDING EUR957,500.00 (SAY EURO NINE HUNDRED FIFTY SEVEN THOUSAND AND FIVE HUNDRED ONL Y), UPON OUR RECEIPT OF YOUR FIRST DEMAND BY REGISTERED MAIL/TESTED TELEX/AUTH. SWIFT QUOTING OUR REF. NO.GC33528150000 .OUR COUNTER GUARANTEE WILL COME INTO FORCE FROM THE EFFECTIVENESS OF YOUR GUARANTEE AND REMAINS V ALID UNTIL 15 DAYS AFTER THE EXPIRY DATE OF YOUR GUARANTEE, BUT IN ANY CASE NOT LATER THAN 15TH OCTOBER, 2015.OUR COUNTER GUARANTEE IS SUBJECT TO THE UNIFORM RULES FOR DEMAND GUARANTEES, ICC PUBLICATION NO.758, EXCEPT THAT SUB-ARTICLE 15(B) IS HEREBY EXCLUDED.IN ORDER TO EXPEDITE PAYMENT OF YOUR CHARGES FOR OUR COUNTER GUARANTEE NO.GC3352815, THE FOLLOWING INFORMA TION IS REQUIRED IN YOUR BILLS FOR COLLECTING COMMISSION AND CHARGES:FLAT FEE (IF ANY):RA TE OF YOUR COMMISSION:THE EXACT PERIOD COVERED BY COMMISSION: I.E. FROM TOEXCHANGE RATE FOR CHARGES CONVERTED TO U.S. DOLLARS (IF ANY):TELEX/SWIFT/MAIL CHARGES:DESCRIPTION ANY AMOUNT OF ALL OTHER CHARGES (IF ANY):.THIS IS AN OPERA TIVE INSTRUMENT, AND NO MAIL CONFIRMATION WILL FOLLOW.BEST REGARDS,GTEE DIV.。
预付款担保书7篇
预付款担保书7篇第1篇示例:预付款担保书是一种合同文件,主要用于确保交易双方在商务合作中能够遵守约定,保障预付款的安全和正当使用。
在商业交易中,预付款通常是一种常见的支付方式,买卖双方都希望对预付款进行有效管理和保障。
而预付款担保书则是一种担保方式,通过签署协议明确责任和义务,从而确保预付款的安全性和合法性。
预付款担保书的主要内容包括甲、乙双方双方的基本信息,所购买的商品或服务以及相关款项等。
合同还规定了预付款的金额、支付方式、担保期限、违约责任等内容。
通过签署预付款担保书,甲方作为预付款提供方可以确保其支付的款项能够得到乙方的保障,而乙方作为预付款接收方也可以确保自己的责任义务能够得到履行。
在实际商务合作中,预付款担保书具有重要的作用。
一方面,对于购买方来说,签署预付款担保书可以有效保障其支付的预付款安全,避免因为乙方违约导致的经济损失。
对于销售方来说,签署预付款担保书可以提高其信誉度和可靠性,增加合作伙伴的信任度,从而促进更多的商业合作机会。
尽管预付款担保书在商业活动中有其必要性和重要性,但也需要注意一些风险和注意事项。
预付款担保书要明确约定双方的权利义务,避免因合同内容不清晰而导致的纠纷。
双方都要合法合规地履行预付款担保书约定的内容,避免发生违约行为。
签署预付款担保书前,双方应该仔细审阅合同内容,确保合同的真实性和合法性。
第2篇示例:预付款担保书是指在某些商业交易中的一种担保形式,通常用于确保一方在另一方提供产品或服务之前支付预付款的金额。
预付款在商业交易中是非常常见的,但对于接受预付款的一方来说,可能会存在一定的风险,比如预付款方无法履行合同、不能按时交付货物或服务等情况。
预付款担保书的出现就是为了解决这些问题,保障预付款方的权益。
预付款担保书一般由双方协商制定,经过双方同意后签署生效。
在担保书中一般会明确约定双方的权利义务、担保金额、担保期限、担保的方式等内容,双方必须按照担保书的约定履行义务。
反担保函模板(精选3篇)
反担保函模板此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
银行:公司于年月日在与国公司签订一份商务合同(合同号:)。
依据该合同第条的规定,该公司须向对方供应银行出具的担保函。
担保金额为,外方受益人为。
为此,我单位愿为该公司担当对外付款责任并担保下列各项:一、本反担保函为无条件不行撤销的保函。
在本保函有效期内,如受益人按保函及合同有关规定要求你行履行保函义务,而公司无力履行对外付款责任时,你行不必事先征得我单位同意即可托付我单位开户行从我单位的外汇账户或外汇额度账户及人民币账户中扣收全部对外赔付的金额和费用。
二、如我单位因故未能准时按上述要求办理,恳求你行垫付资金,你行可按一年期外汇贷款利率计收自你行付款日起至我单位归还该款日止的外汇利息及有关费用。
如超过半年,愿按逾期加罚息50%。
三、本保函有效期自签发之日起生效,至你行解除担保责任时失效。
保证人:(公章)法定代表人:(签章)开户银行及账号:签订日期:反担保函模板(篇二)反担保函模板摘要:本合同为一份反担保函,由甲方(借款人)与乙方(反担保人)签订。
甲方在借款事项中需要提供担保,并由乙方作为反担保人提供担保。
本合同明确了双方的权利和义务,并提供了相关法律条款保护。
正文:一、定义与解释1.1 甲方:指借款人,_______________________(以下简称"借款人")。
1.2 乙方:指反担保人,_______________________(以下简称"反担保人")。
1.3 借款事项:指甲方向第三方借款所涉及的一切事项。
二、反担保方式2.1 反担保人同意为甲方提供___________(具体担保方式,如抵押、质押等)作为反担保。
2.2 反担保人提供的反担保物为________________(具体反担保物)。
三、权利与义务3.1 甲方权利与义务:3.1.1 甲方在遵守本合同约定及借款合同约定情况下获得反担保人提供的反担保,并行使相应权利。
预付款反担保保函文档
2020预付款反担保保函文档Document Writing预付款反担保保函文档前言语料:温馨提醒,公务文书,又叫公务文件,简称公文,是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权,实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料,是传达和贯彻方针和政策,发布行政法规和规章,实行行政措施,指示答复问题,知道,布置和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】预付款反担保保函1致:(下称受益人):鉴于(下称被担保人)已与受益人签订了合同编号为___________的(下称),工期自年月日至年月日,且受益人向被担保人支付了金额为_的预付款。
我方接受被担保人的委托,在此向受益人提供不可撤销的预付款保函:一、本保函的最高担保金额为人民币(币种)¥(小写)(大写)。
二、本保函的有效期自年月日至年月日。
三、在本保函的有效期内,我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的关于受益人认定被担保人违反合同约定的书面索赔通知及本保函原件后15个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,但累计索赔金额不得超过本保函的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保函的有效期内送达我方,超过有效期的索赔将不会再得到我方的任何支付,保函到期后,无论受益人是否退回保函原件,我方的担保责任均自动解除。
五、本保函项下的权利不得转让。
六、我方提供本保函担保后,受益人与被担保人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保函的有效期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额,我方的担保责任免除。
八、本保函适用中华人民共和国法律。
九、本保函以中文文本为准,涂改无效。
担保人:(盖章)负责人人或其授权委托代理人(签字或盖章):单位地址:邮政编码:电话:传真:日期:年月日预付款反担保保函2致:因(以下简称“保函申请人”)与贵行已签订或即将签订《出具保函协议书》(编号:),约定由贵行为其提供以为受益人,币种为人民币、金额为的,我单位接受保函申请人的请求,愿意就贵行为保函申请人在《出具保函》项下债务向贵行提供如下连带责任保证担保:1.本保证担保的范围为上述《出具保函协议书》项下,币种为人民币、金额为的债务本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和贵行实现债权的费用。
预付款担保书(精选3篇)
预付款担保书(精选3篇)预付款篇1预付款担保致:(发包人全称)鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与(发包人全称)(下称“发包人”)签订(工程名称)(编号,年月日签署),并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款;发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实,我方愿意为承包人担保,以担保金额人民币(大写) 元(¥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时,我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失,并在接到发包人提出赔偿要求的第天内予以支付,发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前,我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺:不论是否经我方知晓或同意,我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效,至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕,或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。
担保人盖章:法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)地址:日期:年月日预付款担保书篇2鉴于:_____________先生/小姐(身份证号码:________________,以下称为“被担保人”)拟与公司签订《》,为督促和保证被担保人遵守公司的各项和管理规定,担保人自愿为此作出如下担保:如被担保人在公司任职期间有任何违法违规行为,包括但不限于盗窃、挪用公款、公物,泄露公司的商业秘密、故意破坏公司财物等行为而给公司造成经济损失的,担保人愿意承担连带赔偿责任。
担保人:_________________签名:_________________指模:_________________日期:_________________备注:1. 本担保书需附担保人身份证复印件及户口簿复印件各一份。
工程合同预付款保函
工程合同预付款保函预付款保函是银行或其他金融机构出具的一种保证书,它担保了如果乙方未能履行其按工程合同规定应完成的工作,那么出具保函的金融机构将承担偿还预付款的责任。
以下是一个典型的工程合同预付款保函范本:[标题]工程合同预付款保函[]致 [甲方全称]:鉴于 [甲方全称] 与 [乙方全称] 之间于 [签署日期] 签订了编号为 [合同编号] 的工程合同(以下简称“该合同”),根据该合同第 [条款编号] 条的规定,[甲方全称] 同意向 [乙方全称] 支付金额为 [预付款金额] 的预付款。
为确保上述预付款的还款保障,我们 [银行/金融机构全称](以下简称“担保人”),特此不可撤销地承诺,一旦 [乙方全称] 未能按照该合同的规定履行其义务,我们将无条件地向[甲方全称] 偿还等同于 [预付款金额] 的款项,最高不超过 [保函金额]。
本保函自 [保函生效日期] 起生效,至 [保函到期日或条件] 止失效。
在此期间,如果 [甲方全称] 提出索赔,并随附证明文件表明 [乙方全称] 未能履行该合同规定的义务,我们将按照本保函的承诺进行赔付。
本保函项下的赔付请求必须以书面形式提交,并在 [提交赔付请求的截止日期] 之前送达我们的办公室。
任何超出 [保函金额] 的索赔金额,或者在 [保函到期日或条件] 之后提出的索赔,我们将不予受理。
请注意,本保函仅适用于上述提到的工程合同,并且仅对 [甲方全称] 有效。
本保函不得转让给任何第三方,除非得到我们的书面同意。
本保函是根据 [担保人注册国家/地区] 的法律开具的,并受其法律管辖。
任何因本保函引起的争议均应提交至 [仲裁机构名称] 进行仲裁解决。
此致敬礼![银行/金融机构全称][授权签字人姓名][职位][签署日期][银行/金融机构地址] [联系信息]。
预付款反担保保函
预付款反担保保函预付款反担保保函是指在国际贸易中,为保障供应商的应收账款能够及时到账,通常采取预付款的方式进行交易。
但是预付款存在着一定的风险,因为供应商可能无法按照合同要求交货或者无法履行购买者的其他约定,导致购买者损失了预付款。
为了降低这种风险,供应商通常需要提供一种保证,即预付款反担保保函。
本文将介绍预付款反担保保函的概念、作用、使用方法以及相关注意事项。
一、预付款反担保保函的概念预付款反担保保函是指在国际贸易中,由供应商向购买者提供的一种担保方式,其主要作用是确保购买者采取预付款方式向供应商支付货款时能够及时收到货物或者满足其他合同约定。
一般情况下,预付款反担保保函是由商业银行或其他金融机构为供应商提供的,其基本形式是一份书面保函,其中包含了供应商及其银行所作的一些承诺和约定。
二、预付款反担保保函的作用预付款反担保保函的主要作用是减少购买者在交易过程中的风险。
通过提供预付款反担保保函,供应商向购买者保证在订单签订之后能够按照合同要求交货,并确保供应商在收到货款之后能够通过银行或其他金融机构向购买者提供相应的担保,保证交易的顺利进行。
同时,预付款反担保保函还可以提高供应商的信誉度,使得购买者更加愿意与供应商建立长期的合作关系。
三、预付款反担保保函的使用方法在国际贸易中,预付款反担保保函的使用方法主要包括以下几个步骤:(一)双方达成意向购买者和供应商在交易前需要达成意向,确定购买数量、交货时间、付款方式等相关要素,以确保双方了解自己的权利和义务。
(二)签订合同在确定了交易要素之后,双方需要签订正式合同。
在合同中,需要包含预付款反担保保函的要求,包括保函的金额、有效期限、承诺事项等。
(三)供应商通过银行向购买者提供保函供应商需要向其银行提出申请,要求银行向购买者提供预付款反担保保函。
银行会对供应商的信誉度、授信额度等进行审核,确保供应商有能力履行合同义务。
(四)购买者收到保函在供应商的银行审核通过后,银行会向购买者提供书面保函。
反担保函范本【精彩5篇】
反担保函范本【精彩5篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、总结计划、心得体会、演讲致辞、策划方案、合同协议、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, summary plans, insights, speeches, planning plans, contract agreements, documentary evidence, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!反担保函范本【精彩5篇】反担保函篇一法定代表人:_______________借款人(乙方):______________反担保人(丙方):________________法定代表人:________________鉴于:一、乙方与________________(以下称主债权人)签订《______________》,合同编号:_____________(以下称主合同),向主债权人申请________________(选择下列任一项或多项,以下称主债权)1、贷款人·民币______万元,期限____月;2、银行承兑汇票,金额人·民币______万元;3、银行保函,担保金额____________万元,期限____月;4、其他金融债权,金额__________万元,期限____月。
预付款担保书范文(精选5篇)
预付款担保书范文(精选5篇)预付款范文篇1工程水利管理处(发包人名称):____________根据定西市金泉水利水保工程有限责任公司(承包人名称)(以下称“承包人”)与榆中县三角城电灌工程水利管理处(发包人名称,以下简称“发包人”)于20xx 年12月 8 日签订的榆中县三电东干十一泵站延伸工程(项目名称)一标段(标段名称)合同,承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保,即有权得到发包人支付相等金额的预付款。
我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. ____________¥。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,无条件地在7天内予以支付。
但本担保的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
担保人:____________ (盖单位章)法定代表人或其委托代理人:____________ (签字)地址:____________定西市安定区南大街1号邮政编码:____________ 743000电话:____________传真:___________*************年月日预付款担保书范文篇2致:_____先生们:根据上述合同中合同条件第60.6款的规定,_____(以下称‘承包人)应向业主支付一笔金额为____大写为_______的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。
我方___(银行或金融机构)受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人,无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条,而要求收回动员预付款的要求后,向业主____(业主名称)支付数额不超过___(保证金额)的担保金,并按上述合同价款向业主担保。
预付款担保合同5篇
预付款担保合同5篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(借款人):XXXXXX,统一社会信用代码:XXXXXX,地址:XXXXXX,联系方式:XXXXXX。
乙方(贷款人):XXXXXX,统一社会信用代码:XXXXXX,地址:XXXXXX,联系方式:XXXXXX。
鉴于甲方需要向乙方申请贷款,乙方同意向甲方提供贷款,但要求甲方提供预付款担保。
为了保障乙方的权益,双方经过友好协商,达成如下协议:一、担保金额及期限1. 甲方在本合同项下提供的预付款担保金额为人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX元整)。
2. 预付款担保的期限为自本合同生效之日起至甲方在乙方的贷款全部还清之日止。
二、担保方式1. 甲方应按照乙方的要求,将预付款担保金存入乙方指定的账户。
2. 甲方应保证预付款担保金的来源合法、安全、可靠,并承诺在贷款期间内不挪用、不转移预付款担保金。
3. 甲方同意乙方在贷款期间内对预付款担保金进行监管,确保预付款担保金的安全。
三、担保责任1. 甲方在本合同项下的担保责任为连带责任担保。
2. 若甲方未能按照合同约定履行还款义务,乙方有权向甲方追偿贷款本金、利息、违约金等相关费用。
3. 甲方同意乙方在必要时可以将其在乙方的贷款债权转让给其他第三方,并承诺对此承担连带责任担保责任。
四、还款及解除担保1. 甲方应按照乙方的还款计划,按时足额还款。
2. 若甲方在还款计划内全部还清贷款本金和利息,乙方应解除甲方的预付款担保责任。
3. 若甲方未能按照还款计划还款,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
五、争议解决及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在本合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决期间,双方应继续履行本合同项下的其他义务。
六、其他约定事项1. 甲方在本合同项下的所有通知和函件均应通过书面形式送达给乙方,送达方式包括但不限于快递、电子邮件等。
动员预付款银行保证最新5篇
动员预付款银行保证最新5篇动员预付款银行保证篇一返还预付款协议书为了解决双方的纠纷,双方根据国家有关法律法规,本着平等自愿和诚信的原则,经协商一致,达成下列条款,双方共同遵守:一、乙方义务乙方向甲方承诺,在浙江日报上连续登天致歉书(对赔礼道歉的内容双方再协商),向甲方赔礼道歉,并保证以后不向甲方追究责任。
二、甲方义务甲方在乙方将致歉书登报后,即保证以后不再要求乙方就年月日_________日报所登的《_________》一文承担任何经济损失和名誉损失。
并且归还乙方支付给甲方的预付款_________万和保证金_________万(共计_________万)。
三、向乙方返还预付款和保证金方式双方约定共同选择一个中间人,由甲方把预付款和保证金共计_________万元交付给中间人,再由中间人在乙方将致歉书登报的第一天向乙方返还--元;在乙方将致歉书登报的第二天返还元,在乙方将致歉书登报的第三天返还所有的预付款和保证金。
四、违约责任如乙方不履行规定的义务,应当承担违约责任,一次性向甲方支付违约金元。
同时,如甲方不履行规定的义务,应当承担违约责任,一次性向乙方支付元违约金和并赔偿乙方的一切损失。
五、协议自双方签章之日起生效。
本协议的修改,必须采用双方同意的书面形式。
经双方确认,已经仔细审阅过本协议的内容,并完全了解本协议各条款的法律含义。
甲方:_________省_________有限公司(盖章)乙方:(签名)年月日年月日动员预付款银行保证篇二甲方:_________乙方:_________甲乙双方就服装制作业务签订以下合同,共同遵守。
第一条,产品名称、价格、数量。
第二条,交货地点及时间。
1、地点:2、时间:自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。
3、预付款:预付款20万元,其余款项于量体完后一次性付清。
第三条,加工形式。
1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品,经双方确认后,再进行批量生产。
2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。
预付款保函格式(精选5篇)
预付款保函格式(精选5篇)预付款保函格式篇1本保函旨在保证工程承包的顺利履行,保证主合同当事人合法权益,在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后,由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺,本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。
具有不可转让性,保证人作为承包方的履约保证方保证具有提供保证1,本保函从属于工程承包合同的履约能力和资格,本保函担保的金额为:人民币(大写) 元。
2,本保函保证的主债权为主合同承包方在接受发包方预付款后所应承担合同相应义务以及由履行相应义务产生的违约、赔偿责任。
3,本保函保证的主债务履行期限的确定:应为根据主合同发包方支付预付款后,承包方依据合同所应完成的相应工作量,工程量的确定由发包方或其委托的项目管理公司确定。
4,在主合同解除后,保证人对承包方应当承担的民事责任仍应承担担保责任。
5,本保函中保证人承诺代为履行的仅限于金钱债务,如果保证人不能实际代为履行,对发包人因此造成的损失,保证人应当承担连带赔偿责任。
6,保证期间,发包方依法将主债权转让给第三人的,保证债权同时转让,保证人在原保证担保的范围内对受让人承担保证责任。
7,保证期间,发包方与承包方对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻承包方的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重承包方债务的,保证人对加重的部分不再承担保证责任。
8,主合同如对主债务履行期限没有约定或者约定不明的,保证期间自发包方要求承包方履行义务的宽限期届满之日起计算。
9,承包方与保证人共同欺骗发包方,订立主合同和本保函,发包方有权请求人民法院予以撤销。
因此给发包方造成损失的,由保证人与承包方承担连带赔偿责任。
10,保证期间,人民法院受理承包方破产案件的,发包方既可以向人民法院申报债权,也可以向保证人主张权利。
11,发包方申报债权后在破产程序中未受清偿的部分,保证人仍应当承担保证责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
预付款反担保保函5篇
预付款反担保保函 (1) ____银行:
____公司于____年__月__日在____与__国____公司签订一份商务合同(合同
号:________)。
根据该合同第条的规定,该公司须向对方提供____银行出具
的担保函。
担保金额为____,外方受益人为____。
为此,我单位愿为该公司承担
对外付款责任并担保下列各项:
一、本反担保函为无条件不可撤销的保函。
在本保函有效期内,如受益人按
保函及合同有关规定要求你行履行保函义务,而____公司无力履行对外付款责任
时,你行不必事先征得我单位同意即可委托我单位开户行从我单位的外汇账户或
外汇额度账户及人民币账户中扣收全部对外赔付的金额和费用。
二、如我单位因故未能及时按上述要求办理,请求你行垫付资金,你行可按
一年期外汇贷款利率计收自你行付款日起至我单位归还该款日止的外汇利息及
有关费用。
如超过半年,愿按逾期加罚息50%。
三、本保函有效期自签发之日起生效,至你行解除担保责任时失效。
保证人:(公章)____
法定代表人:(签章)____
开户银行及账号:____
预付款反担保保函 (2) ____银行:
____公司于____年__月__日在____与__国____公司签订一份商务合同(合同
号:________)。
根据该合同第条的规定,该公司须向对方提供____银行出具
的担保函。
担保金额为____,外方受益人为____。
为此,我单位愿为该公司承担
对外付款责任并担保下列各项:
一、本反担保函为无条件不可撤销的保函。
在本保函有效期内,如受益人按
保函及合同有关规定要求你行履行保函义务,而____公司无力履行对外付款责任
时,你行不必事先征得我单位同意即可委托我单位开户行从我单位的外汇账户或
外汇额度账户及人民币账户中扣收全部对外赔付的金额和费用。
二、如我单位因故未能及时按上述要求办理,请求你行垫付资金,你行可按
一年期外汇贷款利率计收自你行付款日起至我单位归还该款日止的外汇利息及
有关费用。
如超过半年,愿按逾期加罚息50%。
三、本保函有效期自签发之日起生效,至你行解除担保责任时失效。
保证人:(公章)____
法定代表人:(签章)____
开户银行及账号:____
预付款反担保保函 (3) 反担保人: (身份证: )
(身份证: )
反担保人针对 (以下简称债务人)与贵州投资担保有限公司(以下简称**公
司)签订的GHX[ ]第号《委托担保合同》(以下简称《委托担保合同》)的有关
约定,自愿为债务人就《委托担保合同》中约定的所有义务向**公司作如下承诺:
一、反担保人完全理解上述《委托担保合同》之全部条款,并对本反担保函
中的所有义务和责任不提出任何抗辩。
二、反担保人自愿对《委托担保合同》中约定的债务人的所有义务向**公司
承担连带保证责任。
三、反担保人提供的保证为独立性担保,不以**公司须首先行使其债权的担
保物权作为履行保证反担保义务的前提。
四、本反担保函不可撤销。
在下列情况下,无论**公司是否事先通知反担保
人,本反担保函持续有效:
1、**公司延缓行使《委托担保合同》及其他相关合同中的任何权利或给予
债务人及反担保人任何宽限;
2、本反担保函项下**公司的权利发生转让;
五、在反担保责任解除之前,反担保人自愿接受**公司定期或不定期对其生
产经营情况或收入情况的检查、监督;反担保人同时负有监督和催促债务人切实
履行还款义务的责任,并对债务人的重大经济活动或其他重大事项负有即时报告
义务。
六、反担保人为法人企业的向**公司提供其财务报表、经营情况等信用证明
资料。
反担保人为个人的提供个人资产明细表,所提供材料保证其真实性(见附
件-1表)。
七、反担保人的担保期限自本担保函生效之日起至《委托担保合同》约定的
**公司对债务人的清偿期限届满之日起两年。
反担保人(签字/盖章):
(签字/盖章):
出具日期:年月日
预付款反担保保函 (4) 致:
因 (以下简称“保函申请人”)与贵行已签订或即将签订《出具保函协议书》
(编号: ),约定由贵行为其提供以为受益人,币种为人民币、金额为的,我
单位接受保函申请人的请求,愿意就贵行为保函申请人在《出具保函协议书》项
下债务向贵行提供如下连带责任保证担保:
1.本保证担保的范围为上述《出具保函协议书》项下,币种为人民币、金额
为的债务本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和贵行实现债
权的费用。
2.本保证担保的方式为连带责任保证担保。
在本保证期间内当贵行之保函受益人向贵行主张担保债权,并由贵行依据保函赔付后,贵行即可直接要求我单位履行代偿责任,我单位将自贵行要求之日起十个工作日内无条件一次性向贵行支付本反担保函保证范围内贵行要求代偿的金额。
我单位确认,当保函申请人不履行其债务时,无论贵行对《出具保函协议书》项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式),贵行均有权直接要求我单位在保证范围内承担保证责任。
3.本保证期间为本反担保函签发之日至《出具保函协议书》项下保函申请人债务履行期届满后24个月,但若截止到贵行开立的银行保函有效期届满后第十个工作日,我单位未收到《出具保函协议书》约定的保函受益人索赔通知复印件的,本《反担保函》保证责任自动解除;若在贵行开立的银行保函有效期届满后,保函受益人向贵行提出索赔请求且生效法律文书(包括但不限于仲裁裁定、法院裁判)亦裁决银行应承担保函项下保证责任的,我单位自法律文书生效之日起2年内承担《反担保函》项下的保证责任。
4.本反担保函是我单位的连续性义务,不受任何争议,索赔和法律程序的影响。
5.我单位的保证责任是独立的连带责任责任担保,我单位的保证责任不因《出具保函协议书》或其项下保函的无效、被撤销或解除而免除,且即使《出具保函协议书》项下存在其他担保(含类似担保的其他安排),我单位也仍然就本反担保函约定的担保范围内的债务向贵行直接承担第一顺序的连带保证责任,我单位的责任范围不因其他担保的存在、增减、撤销或有效与否而减免,也不因贵行放弃或变更其他担保项下的权利或顺位而减免;我单位履行本反担保函下保证责任并不以贵行对保函申请人、其他担保人或/及担保物提出权利主张、提起诉讼/仲裁或者申请/进行强制执行为前提。
6.本《反担保函》为贵行与我单位签订的编号为的《保函业务合作协议书》的组成部分,我单位在本保证期间将严格按《保函业务合作协议书》的约定履行各项承诺、保证、义务和责任。
7.其他约定事项:贵行与保函申请人签订的《出具保函协议书》项下的保函
到期日为。
8.因本反担保函发生争议协商解决不成时,由深圳市有管辖权的人民法院管
辖。
9.本反担保函自反担保人签字盖章之日起生效。
本反担保函一式两份,贵行
一份,反担保人留存一份,具同等法律效力。
反担保人(签章):
法定代表人或授权代理人(签章):
日期:x年月日
预付款反担保保函 (5) 致: (下称受益人):
鉴于 (下称被担保人)已与受益人签订了合同编号为 ___________的 (下称
合同),工期自年月日至年月日,且受益人向被担保人支付了金额为_ 的
预付款。
我方接受被担保人的委托,在此向受益人提供不可撤销的预付款保函:
一、本保函的最高担保金额为人民币 (币种) ¥ (小写) (大写)。
二、本保函的有效期自年月日至年月日。
三、在本保函的有效期内,我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托
代理人签字确认并加盖公章的关于受益人认定被担保人违反合同约定的书面索
赔通知及本保函原件后 15 个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人
支付索赔款,但累计索赔金额不得超过本保函的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保函的
有效期内送达我方,超过有效期的索赔将不会再得到我方的任何支付,保函到期
后,无论受益人是否退回保函原件,我方的担保责任均自动解除。
五、本保函项下的权利不得转让。
六、我方提供本保函担保后,受益人与被担保人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保函的有效期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额,我方的担保责任免除。
八、本保函适用中华人民共和国法律。
九、本保函以中文文本为准,涂改无效。
担保人: (盖章)
负责人人或其授权委托代理人(签字或盖章):
单位地址:
邮政编码:电话:传真:
日期:年月日。