2023美丽乡村建设工程施工合同正规范本(通用版)

美丽乡村建设工程施工合同
1. 引言
本合同是由甲方（建设施工单位）和乙方（业主）共同订立，双
方约定在美丽乡村建设工程中，甲方将负责工程的施工任务，并承担
相应的责任和义务，乙方则支付相应的费用。

2. 工程概述
2.1 工程名称：美丽乡村建设工程
2.2 工程地点：（详细描述工程所在地）
2.3 工程规模：（详细描述工程规模，包括面积、建筑物数量等）
2.4 工程内容：（详细描述工程内容，包括土地整理、道路建设、绿化植被等）
3. 施工期限
3.1 工期：本工程的施工期限为起始日期至竣工日期，共计（具
体天数）天。

3.2 起始日期：（具体起始日期）
3.3 竣工日期：（具体竣工日期）
4. 施工款支付方式
4.1 工程总造价为（具体金额），按如下方式支付：
•预付款：合同签订后，乙方向甲方支付总造价的（具体比例）%
作为预付款。

•进度款：根据工程的完成情况，乙方每完成（具体进度比例）%
的工程，向甲方支付相应的进度款。

•竣工款：工程竣工后，乙方向甲方支付尾款，尾款金额为总造价
减去预付款和进度款的金额。

4.2 所有付款均以人民币支付，并通过银行转账等方式进行支付。

5. 质量和技术要求
5.1 工程质量要求：本工程的质量要求符合国家相关标准和规定，甲方应按照乙方的要求确保施工质量。

5.2 技术要求：甲方应使用符合国家标准的建筑材料和工艺，保
证工程施工的技术指标符合要求。

5.3 监督检查：乙方有权随时对工程进行监督检查，并提出合理
的要求和意见，甲方应积极配合和改进。

6. 双方责任和义务
6.1 甲方责任：甲方应按照合同约定进行工程的施工，并确保施工质量符合要求，承担工程质量问题的修复责任。

6.2 乙方责任：乙方应按合同约定支付工程费用，并提供必要的协助和支持，以保证工程的顺利进行。

7. 合同变更和解除
7.1 变更：如在施工过程中需要对合同进行变更，应由双方协商一致并签署变更协议。

7.2 解除：如因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同，并按照实际施工进度支付相应的费用。

8. 法律适用和争议解决
8.1 法律适用：本合同的解释和适用，以的法律为准。

8.2 争议解决：如出现合同履行中的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9. 合同生效和其他事项
9.1 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2 其他事项：本合同未尽事宜由双方协商解决，并可签订补充协议。

为《美丽乡村建设工程施工合同》的主要内容，甲方和乙方应予以充分理解和遵守。

双方签字盖章后，本合同即为生效，成为双方共同的法律文件。

甲方（建设施工单位）：
（单位全称）
（签字）
（日期）
乙方（业主）：
（个人或单位全称）
（签字）
（日期）。