光伏epc 合同范本

光伏epc 合同范本
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“承包商”）：
鉴于：
1. 业主拟在______（地点）建设光伏发电项目（以下简称“本项目”），并希望承包商提供本项目的设计、采购、施工、调试及保修服务。

2. 承包商愿意接受业主的委托，根据业主的要求完成本项目的设计、采购、施工、调试及保修服务。

双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就本项目的设计、采购、施工、调试及保修服务事宜，达成如下协议：
第一条项目概况
1.1 项目名称：______
1.2 项目地点：______
1.3 项目规模：______
第二条合同范围
2.1 本合同的范围包括但不限于：
（1）完成本项目的设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等；
（2）完成本项目的设备、材料采购工作；
（3）完成本项目的施工、安装、调试工作；
（4）完成本项目的保修服务。

第三条合同价格及支付方式
3.1 合同价格：本合同的总价为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

3.2 支付方式：
（1）预付款：在本合同签订后______日内，业主向承包商支付合同总价款的
______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：______元；
（2）进度款：根据项目实际进度，业主分期向承包商支付合同总价款的______%，具体支付时间及比例双方另行约定；
（3）质保金：在本项目竣工验收合格并交付使用后______日内，业主向承包商支付合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

第四条工期及延误
4.1 工期：本项目的工期为______天，自合同签订之日起计算。

4.2 工期延误：如因承包商原因导致工期延误，每延误一天，承包商应向业主支付合同总价款的______%的违约金；如因业主原因导致工期延误，工期相应顺延。

第五条质量保证
5.1 承包商应按照国家及行业相关标准和规范完成本项目的设计、采购、施工、调试及保修服务；
5.2 本项目的质量保证期为______年，自项目竣工验收合格并交付使用之日起计算。

第六条违约责任
6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第七条争议解决
7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________
代表（签名）：_________________ 代表（签名）：_________________
签订日期：_________________ 签订日期：_________________。