建设工程造价协议书范本9篇

建设工程造价协议书范本9篇
第1篇示例：
建设工程造价协议书范本
甲方（委托方）：
依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规，双方本着合作、公平、互惠、信用的原则，就甲乙双方合作的建设工程项目的造价问题，达成如下协议：
第一条项目名称、地点及性质
1. 项目名称：_______________________。

第二条合同金额
1. 本合同总造价为人民币_______________________元（大写：
_______________________）。

2. 乙方须承担的总造价内含税款_______________元，其结构如下：
（2）材料费：_______________元。

第三条付款方式
1. 甲方按照工程进度和质量，分期支付工程款。

具体付款方式如下：
（1）工程开工前，支付合同总金额的_____％。

2. 乙方应提前向甲方提交相应付款凭证，并确保款项支付到正确的账户。

1. 建设工程的结算由双方协商后确定。

乙方应提供真实有效的施工材料、劳务工资、机械设备、税金等费用凭证，甲方进行审核后支付相应款项。

2. 乙方应按照合同要求保留好各项资料备查，确保结算的真实性和合法性。

第五条双方责任
1. 甲、乙双方均有义务遵守国家有关建设工程的法规、政策和标准，保证合同的履行。

2. 乙方承包工程时，应保证施工质量和进度，确保工程可以按时交付使用。

3. 如乙方在工程期间发现任何问题或困难，应及时向甲方汇报，并共同协商解决方案。

1. 若一方未按合同的约定履行其义务，构成违约，应依据相关法律法规承担相应的责任。

2. 如乙方因工程质量问题导致工程验收不合格，应承担相应的整改责任和费用。

3. 双方在合同生效前提前解除合同的，应协商处理未尽事宜，保证工程的正常进行和结算。

第七条争议解决
1. 本协议中如有发生争议，应由双方友好协商解决。

如无法协商解决，应提交至_______仲裁委员会进行仲裁。

2. 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第八条其他事项
1. 本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收及款项全部结清之日终止。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
第2篇示例：
建设工程造价协议书范本
甲方：（委托方）
名称：__________
法定代表人：__________
地址：__________
为了明确双方在建设工程造价方面的权利义务，特订立如下协议：
一、工程项目名称：__________
二、工程造价总额：__________（大写：__________）
三、支付方式：
1. 工程款按照工程进度分期支付，共分____期，每期支付金额为__________元。

2. 第一期支付时间为__________，之后每期支付时间为
__________。

四、工程款支付条件：
1. 甲方按照施工进度和验收结果及时支付工程款，逾期支付需支付延期费用。

2. 工程款支付方式为__________（银行转账、现金等）。

五、工程造价包含内容：
1. 人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有工程造价。

2. 工程造价不包含的内容为__________。

六、工程款发票开具：
1. 乙方应按规定及时向甲方开具增值税专用发票。

2. 工程款发票开具方式为__________。

七、造价变更：
1. 如因甲方要求或不可抗力等原因引起的工程变更，应另行协商确定变更金额。

2. 甲方未经乙方同意擅自变更工程内容的，由甲方承担相应增加费用。

八、差价结算：
1. 工程竣工后，如工程实际造价与协议造价有差异的，双方按实际造价差额进行结算。

2. 差价结算方式为__________。

九、质量保证：
1. 施工过程中如发现质量问题，应及时整改，否则承担相应责任。

2. 工程保修期为__________（单位：年），保修期内出现质量问题免费维修。

十、违约责任：
1. 任何一方未履行协议义务的，应承担相应违约责任。

2. 乙方未按期完成工程的，每延期一天需支付延期款__________元。

十一、争议解决：
1. 协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门仲裁或法院解决。

2. 仲裁地点为__________。

十二、其他事项：
1. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签字人：__________ 签字人：__________
日期：__________ 日期：__________
本协议正本存甲方处。

以上为建设工程造价协议书范本，双方签署前请认真阅读并核对
协议内容，确保双方权益。

愿双方合作愉快、顺利完成工程建设。

第3篇示例：
建设工程造价协议书范本
甲方：______________（单位名称）
联系地址：______________
法定代表人（负责人）：______________
电话：______________
鉴于甲方拟进行建设工程，现委托乙方进行该建设工程的工程量
清单编制和工程造价审核等相关工作，甲乙双方经友好协商，达成如
下协议：
第一条项目名称：__________________（建设工程项目名称）
第二条服务内容：
1.乙方应根据甲方提供的建设工程设计图纸和相关资料，认真编制工程量清单，并进行工程造价的审核。

2.乙方应按时提交工程造价预算书、概预算、详细预算等报告给甲方，并根据甲方的要求修改完善。

3.乙方应配合甲方与监理单位、设计单位等相关单位进行沟通协调，确保工程造价计算准确无误。

1.乙方在完成服务后，甲方应按照双方协商一致的费用标准支付服务费用。

服务费用总额为________________元人民币。

2.服务费用支付方式为：_______________。

3.如因违约等原因导致服务中断或未完成，乙方应按照实际工作量与质量支付相应的服务费用。

第四条验收标准：
1.工程量清单应符合国家有关标准和规定，工程造价计算应满足建设工程质量要求。

2.甲方有权对乙方提交的工程量清单和工程造价报告进行审核，如有问题应及时提出整改要求。

3.乙方应对工程量清单和工程造价报告的实质内容负责，确保其准确性和可靠性。

第五条保密条款：
双方应保护对方提供的技术资料和商业机密，不得泄霩给第三方。

如因泄霩造成损失，责任方应承担相应的法律责任。

第六条协议变更：
协议任何一方需变更或终止协议，应提前书面通知对方，并经双
方协商一致后方可生效。

第七条其他事宜：
本协议自双方盖章之日起生效，至服务完成后终止。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
以上所述为建设工程造价协议书范本，双方应遵守协议内容，共
同完成建设工程的质量和造价评估工作。

如有违反协议条款，应承担
相应的法律责任。

希望双方能够以诚信合作、互惠互利的态度完成协
议所规定的工作。

第4篇示例：
建设工程造价协议书
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人：
联系人：
电话：
乙方：（承包方）
地址：
法定代表人：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟在（工程项目地址）建设工程项目，现委托乙方承担该工程项目的施工任务，甲、乙双方经友好协商达成如下协议：
一、工程名称：（填写工程名称）
五、施工内容及标准：（填写施工内容及标准）
六、工程造价：本工程工程造价为人民币（大写）（￥：小写）元整。

七、付款方式：甲方应在工程款项结算日起7日内支付工程款，支付方式为（填写支付方式）。

八、工程质量：乙方承诺按照合同规定的工程标准和要求进行施工，保证工程质量符合国家有关规定，若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应责任并赔偿甲方全部损失。

九、工程保修：乙方应对工程质量负责，保修期为（填写保修期限），若在保修期内出现质量问题，乙方应免费进行维修。

十、违约责任：任何一方违反本协议约定，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。

十一、争议解决：协议双方因本合同的履行发生争议，应友好协商解决，如协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁解决。

十二、合同变更：除非经双方协商一致并书面签署变更协议，本协议内容不得擅自更改。

十三、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
以上内容经双方充分协商一致，自愿签署。

此份协议书一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

第5篇示例：
建设工程造价协议书范本
甲方：（委托人）
乙方：（工程承包单位）
为明确双方在建设工程造价方面的权利、义务及责任，根据相关法律的规定，经协商一致，特制定本协议。

一、工程基本情况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程性质：
4. 工程规模：
5. 工程造价：
6. 工程开工日期：
7. 工程竣工日期：
二、造价核算方式
1. 工程造价的核算原则为变更不调整价格。

2. 工程造价的支付方式为分阶段支付，具体支付比例和时间详见附件一《支付计划表》。

三、造价组成及费用结构
1. 工程造价包括人工费、材料费、设备费、其他费用等，具体费用清单详见附件二《造价构成表》。

2. 若因设计变更、政府政策调整或其他原因导致工程造价发生变化，应另行协商确定。

四、质量要求
1. 工程应符合相关国家标准及规范要求，保证工程质量符合相关法律法规规定。

2. 工程竣工验收合格后，由甲方办理竣工验收手续并支付尾款。

五、工期要求
1. 工程应按照工程施工进度计划进行施工，保证工程按时完工。

2. 若因乙方原因导致工期延误，应承担延误赔偿责任，具体金额约定见附件三《延误赔偿标准》。

六、安全保障
1. 为保障工程施工安全，乙方应严格遵守相关安全规定，设立安全管理人员负责工地安全管理。

2. 工程期间若发生人员伤害、财产损失等安全事故，乙方应承担
相应责任。

七、合同变更和解除
1. 若工程发生设计或施工变更，双方应及时协商签订书面变更协议。

2. 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同，解除合同应经双方书面确认。

八、违约责任
1. 若一方违反本协议规定，给对方造成损失的，应承担相应的违
约责任。

2. 违约责任形式包括但不限于赔偿损失、扣除款项、解除合同等，具体违约形式和方式另行协商。

九、争议解决
1. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应先协商解决；协商不
成的，提交相关仲裁机构或法院解决。

2. 争议解决的费用由败诉一方承担。

十、附则
1. 本协议自双方签字盖章生效，具体执行成本和对双方法律约束力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
附件一：支付计划表
附件二：造价构成表
附件三：延误赔偿标准
以上为《建设工程造价协议书范本》，尊贵的客户欢迎按照实际情况进行修改、完善，达成双方满意的协议，祝合作愉快、工程顺利完成！
第6篇示例：
建设工程造价协议书范本
1. 甲方（建设单位）：_______________
2. 乙方（造价咨询公司）：_______________
鉴于甲方拟开展一项建设工程项目，为保障双方的合法权益，现甲、乙双方经协商一致，达成如下协议：
一、项目基本情况
1. 项目名称：_______________
2. 项目地址：_______________
3. 项目概况：_______________
4. 项目预算总造价：_______________（大写：_______________）
二、服务内容
1. 乙方应根据甲方的要求，对项目进行全面的造价咨询服务，包括但不限于项目预算、概算、施工图预算、工程变更等内容。

2. 乙方应按照国家相关标准和规定，为甲方提供准确、合理、可行的建设工程造价服务。

三、服务费用及支付方式
1. 本次服务费用为：_______________（大写：_______________）。

2. 服务费用支付方式：分期支付，具体支付时间及比例如下：
第一期：签订本协议时支付50%的服务费用；
第二期：项目开工前支付30%的服务费用；
第三期：项目竣工后支付20%的服务费用。

3. 服务费用支付方式可以根据双方协商后进行调整，但需书面确认。

四、保密条款
1. 乙方应对甲方提供的项目信息进行保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2. 本协议解除后，乙方应将所有相关资料归还给甲方，并保证不再使用或泄露该信息。

五、违约责任
1. 若乙方未按照约定时间提供服务或服务质量不符合标准，应承担相应的违约责任。

2. 若甲方未按约定支付服务费用，应承担逾期付款的违约责任。

六、争议解决
1. 因履行本协议而发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至_________________________________________（仲裁委员会或法院）解决。

七、其他事项
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目竣工验收之日止。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上为建设工程造价协议书范本，甲、乙双方需认真阅读并遵守协议内容，确保协议的有效履行。

如有任何争议，应及时协商解决，维护双方的合法权益。

希望本协议能够为双方合作带来顺利的开端，共同推动项目的顺利实施和成功完成。

第7篇示例：
建设工程造价协议书范本
甲方：（盖章）
根据双方自愿，为明确双方在建设工程造价方面的权利和义务，特订立本协议。

一、工程名称：_____________________。

五、付款方式：
1. 甲方负责工程款的支付，支付方式为______________。

2. 乙方应当按照工程进度分期提出支付申请，经验收合格后方可支付。

六、工程进度：
1. 工程按照以下工期完成：
- 开工日期：______________________；
- 竣工验收日期：____________________。

2. 工程进度延误由乙方承担，乙方应当按时准确完成工程。

七、质量保证：
1. 乙方应当保证工程质量符合国家有关规定和标准。

2. 如发生质量问题，乙方应当承担相应的责任并进行修复或整改。

八、变更条款：
1. 双方可以协商变更工程内容、规模或其他项目，协商达成一致后签订书面变更合同。

2. 变更造成的费用增减应当由双方协商确定支付方式。

九、索赔与争议：
1. 如发生工程未按照约定质量要求完成、进度延误等情况，另一方有权提出索赔要求。

2. 双方如发生争议，应当协商解决。

协商不成的，可向有关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。

十、违约责任：
1. 一方违反协议约定的，应当支付违约金______________万元人民币给对方。

2. 造成损失的一方有权要求违约方承担赔偿责任。

十一、解除协议：
1. 双方如无法继续履行协议，一方有权提出解除协议请求。

2. 解除协议应当书面通知对方，并经双方协商一致。

十二、其他事项：
1. 本协议未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

日期：日期：
以上是建设工程造价协议书的范本，双方在签订协议前应当认真阅读内容，确保理解并同意协议的全部条款。

签字盖章表示双方对协议内容的认可和接受，如有任何争议应当协商解决。

祝建设工程顺利完成！
第8篇示例：
建设工程造价协议书范本
甲方（发包方）：
为了明确双方在建设工程造价方面的权利义务，根据国家有关法律法规和相关规定，乙方愿意承包甲方的工程项目，双方达成如下协议：
一、工程项目概况
1.1 项目名称：（填写具体项目名称）
1.3 工程内容：（简要描述工程项目的内容）
二、双方权利和义务
2.1 甲方的权利和义务：
（1）提供工程项目相关的资料、设计图纸等必要文件；
（2）按照合同约定支付工程款项；
（3）协助乙方解决在工程中遇到的问题。

（1）按照设计要求和技术标准完成工程项目；
（2）保证工程质量，确保工程进度；
（3）按照合同约定使用合理的材料和设备；
（4）协助甲方进行工程验收。

三、工程造价支付方式
3.1 工程造价总额为（填写具体金额），按照如下方式支付：
（1）工程开工前支付（填写比例）%作为预付款；
（3）竣工验收合格后支付尾款；
（4）如有变更额外工作的，按照双方协商确定额外报酬。

四、工程可能出现的变更和索赔
4.1 若在工程施工过程中，因甲方变更工程内容或其他原因导致工程造价发生变化，应当及时协商确定额外报酬。

4.2 若乙方认为因为甲方原因导致的额外费用，应当及时书面通知甲方，并保留索赔的权利。

五、保密及争议解决
5.1 双方应当对协议中的相关内容保密，不得泄露给其他第三方。

5.2 若在履行协议过程中发生争议，双方应当友好协商解决；如无法达成协议，应当提交至工程行业主管部门或仲裁机构进行解决。

六、其他
6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日
以上为建设工程造价协议书范本，双方必须在签订协议前仔细阅读并确认协议内容。

如有任何疑问或需要修改，应当在签订前进行协商，并在协议中明确修改的内容。

希望双方能够遵守协议约定，共同推动工程项目的顺利完成。

第9篇示例：
建设工程造价协议书范本
一、甲方与乙方根据《中华人民共和国建设法律》和相关法规，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程的造价管理事宜，达成如下协议：
二、乙方承诺在甲方授权的范围内，按照甲方的要求，对建设工
程的造价进行全面管理，并确保造价的合理，合法，节约。

三、乙方负责进行建设工程的工程量清单编制，各项工程费用核算，并提供详细的造价分析报告。

四、造价管理的依据为申报费用和实际费用相符，合理合法，不
得擅自增减费用或随意调整造价。

五、双方一致认可，造价管理应符合建筑工程造价管理的相关标
准和规范，并遵守国家有关法律法规。

六、乙方应保证建设工程的造价管理工作的独立性和客观性，确
保审计结果的真实有效。

七、甲方应按照约定时间和标准向乙方支付造价管理费用，并提
供必要的资料和信息支持。

八、双方应保护对方的商业秘密，不得泄露对方在合作中获取的
任何资料和信息。

九、如因不可抗力或其他不可抗力因素导致造价管理无法按时完成，双方应友好协商解决，并达成新的协议。

十、协议自双方签署之日起生效，有效期至合作工程结束，双方
共同确认合作完成后，协议自动终止。

十一、协议双方均必须遵守协议的约定，如有违反协议造成纠纷，应友好协商解决，协商无果则提交有关部门处理。

十二、本协议以书面形式签署，经双方授权代表签字并盖章生效。

甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________
制作者______________
以上是关于建设工程造价协议书范本的内容，双方在签署协议前应充分理解协议内容，确保双方权益，避免日后产生纠纷。

希望双方能够根据本协议认真履行各自承诺，合作愉快，建设工程顺利完成。