零星工程建设施工合同

零星工程建设施工合同
合同编号：填写合同编号
签订日期：填写签订日期
1. 合同背景
2. 工程说明
2.1 工程名称
填写工程名称
2.2 工程内容
填写具体工程内容
2.3 工程地点
填写工程所在地点
3. 合同条款
3.1 工期
本工程的工期为：填写工期
3.2 价款和支付方式
本工程的总价款为填写总价款，支付方式如下：
第一次支付：工程开工后，支付总价款的填写比例%，金额为填写金额
第二次支付：工程完成填写关键节点后，支付总价款的填写比例%，金额为填写金额
最后一次支付：工程竣工验收合格后，支付总价款的填写比例%，金额为填写金额
3.3 工程质量和保修期
承包商需按照相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合要求。

工程竣工后，承包商提供填写保修期的保修服务，期间内负责修复所有因施工质量问题引起的损坏。

3.4 变更和索赔
任何变更工程范围或要求的，需经双方书面协商一致，并签订变更合同。

若工程延误或额外工作超出原合同范围，应由引起变更的一方承担额外费用。

3.5 竣工验收
工程完成后，业主有权进行竣工验收，验收合格后支付最后一次支付款项。

如工程存在未完成或未合格的情况，承包商应及时进行整改和修复，直至符合约定的要求。

4. 违约责任
4.1 业主违约责任
若业主违约导致工程延误或无法继续进行施工，业主应承担承包商因此产生的直接经济损失。

4.2 承包商违约责任
若承包商未按合同约定的工程质量要求进行施工，应承担相应的违约责任，并承担修复费用。

若承包商未按合同约定的工期完成工程，每延误一天，承包商需支付违约金。

5. 法律适用和争议解决
本合同适用相关法律和法规。

双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6. 其他条款
6.1 合同生效
本合同经双方签字盖章后生效，并取代双方之前的一切口头或书面协议。

6.2 合同解除
双方一致同意解除合同的，应经书面协议并签字盖章，解除合同后双方互不承担违约责任。

如因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任和损失。

7. 合同附件
工程图纸及设计文件
工程施工方案
相关施工许可证明文件
本合同一式两份，业主和承包商各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：签字：日期：
乙方（承包商）：签字：日期：。