建设工程合同管理试卷7篇

建设工程合同管理试卷7篇
篇1
甲方（发包方）：____________________
乙方（承包方）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程事项，达成以下合同条款：
一、工程概况
1. 工程名称：____________________
2. 工程地点：____________________
3. 工程内容：____________________
4. 工程规模：____________________
二、合同双方的基本信息
1. 甲方的基本信息，包括名称、地址、联系方式等；
2. 乙方的基本信息，包括名称、地址、联系方式等。

三、工程期限及进度安排
1. 工程开工日期：____________________
2. 工程竣工日期：____________________
3. 进度款支付方式及时间：____________________
4. 工程延期处理办法：____________________
四、质量与检验标准
1. 工程质量标准：符合国家相关标准；
2. 验收标准和方法：按照国家和地方相关规定执行；
3. 工程质量不合格的处理办法：乙方负责无偿修复并承担相应损失。

五、合同价格及支付方式
1. 工程总价：人民币________元；
2. 支付方式：分期支付，包括预付款、进度款和尾款等；
3. 支付时间：按照工程进度和合同约定执行；
4. 税费承担：明确税费的承担方。

六、材料设备供应
1. 材料设备的供应方式和责任方；
2. 材料设备的质量标准和检验方法；
3. 材料设备的交货和验收方式。

七、安全施工
1. 甲乙双方的安全责任；
2. 安全施工措施的制定和实施；
3. 安全事故的处理和责任承担。

八、保险条款（如有需要）
1. 保险的种类和范围；
2. 保险的投保人和受益人；
3. 保险事故的处置和赔偿方式。

九、违约责任
1. 甲乙双方违约责任；
篇2
一、单项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）
（答案需另附）
二、多项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）
（答案需另附）
三、简答题（共XX题，每题XX分，共XX分）
请按照以下格式进行回答：
答案要求：清晰、完整、简明扼要。

需要回答合同主体的权利义
务关系，合同条款的解释，合同履行过程中的注意事项等要点。

例如：建设工程合同是甲方与乙方签订的关于工程建设的合同。

甲方有义务
按照合同约定支付工程款，乙方有义务按照合同约定完成工程建设。

合同条款应当明确工程范围、工期、质量标准和验收方法等事项。

在
合同履行过程中，双方应遵守合同约定，注意沟通合作，确保工程进度和质量。

四、案例分析题（共XX题，每题XX分，共XX分）需要详细的解题步骤答案。

考生应明确问题所涉及到合同的性质和法律条款和法律法规以及事实证据的应用分析解答，然后提出自己答案的结论及判断。

注意明确自己在做什么和在何种背景下如何达到解决问题所需要的正确逻辑分析步骤。

本题型属于设计考察型题型设计形式范围与内容（详见案例背景资料）。

例如：某公司承建一项大型工程项目，由于工程复杂度高且涉及资金量大，双方签订了一份详细的合同。

但在合同履行过程中出现了工程延期等问题，双方对合同的理解存在分歧。

请分析该案例所涉及的合同性质和法律条款以及可能的解决方案。

解答步骤如下：首先分析合同性质为大型工程项目的建设合同；其次分析合同中关于工期和质量等方面的条款；接着分析双方的分歧点并指出可能的法律风险；最后提出解决方案，如双方协商解决或通过法律途径解决等。

根据相关法律法规进行分析判断得出结论并作出答案。

此类题型需要根据实际案例情况具体分析解答。

具体案例另附。

五、论述题（共XX题，每题XX分，共XX分）需要详尽阐述答案要求符合法律法规和行业规范的要求并适当举例加以说明来支撑自己的观点或结论正确论述观点并加以阐述证明或给出理由论述要充分全面清晰逻辑严谨论述的内容要涉及合同的签订、履行及管理中可能出现的问题及相关措施及经验交流等内容等根据法律法规展开具体论述自己的观点并提供相关证据支持自己的结论。

例如：论述建设工程
合同管理的重要性和实践经验。

答案应包括建设工程合同管理的重要性体现在哪些方面如保障工程进度和质量降低工程成本等同时结合实践经验阐述如何加强建设工程合同管理如制定科学的合同条款明确责任和义务强化合同风险管理建立有效的沟通合作机制等从而全面提升建设工程合同管理水平并给出具体的措施和经验交流内容等以证明自己的观点和结论的正确性。

具体论述内容需要根据题目要求自行展开解答。

篇3
甲方（发包方）：________________
乙方（承包方）：________________
鉴于甲方与乙方双方基于共同意愿和互惠互利的原则，就甲方所委托之建设工程项目的实施，达成如下合同条款：
一、合同概述
本合同为甲方委托乙方进行建设工程项目的合同，旨在明确双方权益，规范合同行为，确保工程顺利进行。

本合同所涵盖的工程范围包括但不限于工程设计、施工、验收等环节。

双方应本着诚实守信、等价有偿的原则履行本合同。

二、工程概况
详细工程内容包括但不限于以下方面：_____________（具体工程项目描述）。

工程地点：_________________________。

工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，具体工期按照双方约定的进度计划执行。

工程质量标准：符合国家相关建设标准和质量验收标准。

三、合同金额及支付方式
本合同总金额为人民币________元整（大写：
_________________________元整）。

支付方式如下：
1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的______%作为预付款。

2. 工程进度款：按照工程进度，甲方分阶段支付乙方工程进度款。

3. 竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

四、双方责任与义务
1. 甲方责任与义务：
（1）甲方应按照合同约定支付乙方工程款项。

（2）甲方应提供乙方必要的施工条件和环境。

（3）甲方有权对乙方的工程进度、质量进行监督。

2. 乙方责任与义务：
（1）乙方应按照合同约定完成工程建设任务。

（2）乙方应保证工程质量符合国家标准和合同约定。

（3）乙方应按时提交工程进度报告和竣工资料。

（4）乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工安全。

五、工程变更与调整
如遇工程变更或调整，双方应协商一致并签订书面补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

六、违约责任及赔偿损失
如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任及赔偿损失方式如下：____________。

七、争议解决方式
如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项
_____________（其他需要约定的具体事项）。

九、附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。

本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：________________（签字/盖章）
日期：________________________
联系方式：_______________________
乙方（承包方）：________________（签字/盖章）
日期：________________________
联系方式：_______________________
篇4
一、单项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）
（答案需另附）
二、多项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）
（答案需另附）
三、简答题（共XX题，每题XX分，共XX分）
请简要阐述以下关于建设工程合同管理的问题：
1. 简述建设工程施工合同的主要类型及其特点。

答：建设工程施工合同的主要类型包括总承包合同、分包合同、劳务合同等。

其中，总承包合同是业主与施工单位签订的关于整个工程项目的施工承包合同，具有全面性和综合性的特点；分包合同是总承包商与分包商签订的关于部分工程任务的合同，具有专业性和局部性的特点；劳务合同是关于提供劳动力的合同，主要关注劳动力的组织和管理。

2. 简述合同风险管理在工程建设过程中的重要性及其主要措施。

答：合同风险管理在工程建设过程中至关重要。

合同风险可能导致工程进度延误、成本增加甚至项目失败。

其主要措施包括：制定风险评估计划、建立风险预警机制、制定风险应对策略、加强合同履行过程中的监管和沟通等。

通过有效的合同风险管理，可以降低风险损失，保障工程项目的顺利进行。

3. 简述合同变更管理的基本流程及其注意事项。

答：合同变更管理的基本流程包括：提出变更申请、审查变更申请、签署变更协议、实施变更内容等。

在合同变更管理过程中，应注意以下事项：确保变更申请的合理性、审查变更的合法性和合规性、及时签署变更协议并明确变更内容和责任分配等。

合同变更管理应严格遵守合同约定和相关法律法规，确保工程项目的顺利进行。

四、案例分析题（共XX题，每题XX分，共XX分）
请结合以下案例，分析建设工程合同管理中的相关问题：
案例描述：（此处略去案例描述部分，需自行添加具体的工程项目背景和合同管理情况）
问题：请分析该工程项目在合同管理过程中可能存在的风险及应对措施。

答：该工程项目在合同管理过程中可能存在的风险包括：业主方违约风险、承包商违约风险、工程量变更风险、价格波动风险等。

针对这些风险，应采取以下应对措施：加强合同履行过程中的监管和沟
通、制定风险应对策略和预案、加强工程变更和价格波动的预测和管
理等。

同时，应严格遵守合同约定和相关法律法规，确保工程项目的
顺利进行。

对于可能出现的纠纷和争议，应及时采取法律手段解决，
保护双方的合法权益。

五、论述题（共XX题，XX分）
请结合实践，论述建设工程合同管理的重要性和关键点。

答：建设工程合同管理是工程项目管理的重要组成部分，具有极
其重要的意义。

首先，建设工程合同管理是保障工程项目顺利进行的
基础。

通过签订合同明确双方的权利和义务，可以有效规范工程建设
的各个环节，确保工程进度、质量和成本的控制。

其次，建设工程合
同管理是降低工程风险的关键手段。

通过加强合同管理，可以预测和
识别工程建设过程中的风险，并采取相应的应对措施，降低风险损失。

此外，建设工程合同管理的关键点还包括：加强合同履行过程的监管
和沟通、建立完善的合同管理制度和流程、提高合同管理人员的素质
和能力等。

只有做好这些关键点，才能确保建设工程合同的有效履行，实现工程项目的顺利推进。

篇5
甲方（发包方）：____________________
地址：____________________________________
法定代表人：____________________
联系方式：____________________
乙方（承包方）：____________________
地址：____________________________________
法定代表人：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方需要建设一项工程，并决定委托乙方进行承包施工，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：
一、工程概况
1. 工程名称：____________________。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程规模：____________________。

4. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体工程内容详见施工图纸及工程量清单。

二、合同价款及支付方式
1. 工程总价款为人民币______元整（大写______），包括固定总价及根据工程进度调整的补充合同款项等所有相关费用。

此价款仅为一次性约定，不因任何原因调整。

除非双方另有书面约定。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程进度款，具体支付时间节点如下：（请根据实际情况填写）。

三、工期及质量要求
1. 工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。

如因特殊原因需要延期，双方应书面确认。

2. 工程质量应符合国家相关标准及规范，达到设计要求及合同约定标准。

如有质量问题，乙方应及时整改并承担相应责任。

四、工程变更与调整
1. 如有工程变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款调整及工期变动等事项。

2. 变更工程款项支付方式按照本合同约定执行。

如变更增加款项超过合同总价款一定比例的（比例由双方约定），双方应另行签订补充协议。

五、工程验收与保修
1. 工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。

甲方应在收到申请后一定时间内组织验收（时间由双方约定）。

验收合格后，双方签署验收报告。

2. 工程保修期限按照国家和地方有关规定执行，保修期间因乙方原因造成的质量问题，乙方应及时免费维修。

保修期限及相关责任详见保修协议。

保修协议为本合同附件，具有同等法律效力。

六、违约责任与争议解决方式
1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方损失。

具体违约责任按照合同约定执行。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

如因违约引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还应承担守约方因诉讼产生的合理费用（包括但不限于律师费、差旅费等）。

七、其他条款
篇6
甲方（发包方）：____________________
地址：____________________________________
联系方式：____________________
乙方（承包方）：____________________
地址：____________________________________
联系方式：____________________
鉴于甲方需要实施一项建设工程，乙方具备相应的工程建设能力，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本次建设工程事宜达成如下合同协议：
一、合同概述
本合同是关于甲方委托乙方实施建设工程的协议，包括工程的设计、施工、验收等全过程。

双方应遵守中国的相关法律法规，确保合
同的合法性和有效性。

二、工程概况
工程名称：____________________
工程地点：____________________
工程内容：包括但不限____________________（具体工程内容可详细列举）
工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

三、合同价格及支付方式
1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。

该价格包含但不限于工程设计、施工、验收等全部费用。

2. 支付方式：甲方应按照以下比例和期限支付乙方工程款：
（1）合同签订后______日内支付合同总价的______%作为预付款；
（2）工程进度达到______%时，支付合同总价的______%；
（3）工程竣工验收合格后______日内支付尾款。

四、工程质量与验收
1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程建设，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。

甲方应在收到申请
后的______日内组织验收。

3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

五、违约责任
1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金
为合同总价的______%。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应支付乙方滞纳金，滞
纳金标准为逾期未付款项的______%。

3. 双方应共同遵守本合同的其他条款，若违反，应承担相应的法
律责任。

六、其他条款
1. 双方在合同履行过程中产生的争议，应首先协商解决；协商不
成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本
合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：____________________（盖章）
法定代表人（或授权代表）：____________________（签字）
日期：_______年_______月_______日
乙方（承包方）：____________________（盖章）
法定代表人（或授权代表）：____________________（签字）
日期：_______年_______月_______日
篇7
一、单项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）
（答案需另附）
二、多项选择题（共XX题，每题XX分，共XX分）
（答案需另附）
三、简答题（共XX题，每题XX分，共XX分）
请依据相关法律法规及工程合同管理知识，回答下列问题：
1. 简述建设工程合同的类型及其主要特点。

答：建设工程合同主要分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同等类型。

其主要特点包括：合同主体的特定性、
合同标的的特殊性、合同内容的复杂性以及合同履行期限的长期性
等。

2. 在建设工程施工合同履行过程中，承包人应承担哪些主要义务？请列举三项以上。

答：承包人在建设工程施工合同履行过程中应承担的主要义务包括：按照合同约定的时间开工、按照合同约定的方式完成施工任务、
保证施工质量符合合同约定标准、妥善保管施工现场及人员安全等。

此外，还包括对隐蔽工程进行验收、编制并提交竣工资料等。

3. 简述发包人在工程竣工验收阶段的主要职责。

答：发包人在工程竣工验收阶段的主要职责包括：组织竣工验收
工作、审核承包人提交的竣工资料、对工程质量进行评估和验收、按
照合同约定支付工程尾款等。

此外，发包人还需对验收过程中发现的
问题提出整改意见，并监督承包人进行整改。

四、案例分析题（共XX题，每题XX分，共XX分）
请依据相关法律法规及工程合同管理知识，分析下列案例并回答
问题。

某建设工程项目在合同履行过程中，因发包人未按合同约定及时
支付工程进度款，导致承包人资金紧张，工程进度受到影响。

承包人
多次与发包人沟通无果后，决定暂停施工。

请问在此情况下，承包人
可采取哪些措施以维护自身合法权益？
答：在此情况下，承包人可以首先与发包人进行沟通协商，要求
发包人履行付款义务并恢复施工。

若沟通无果，承包人可以依照合同
约定行使履行抗辩权，暂停施工，并要求发包人承担违约责任。

若发
包人的违约行为严重损害承包人的合法权益，承包人可以依法向法院
提起诉讼或申请仲裁，要求发包人赔偿损失。

同时，承包人可以依据
合同约定或法律规定采取其他合法措施，如留置工程或优先受偿等。

五、综合应用题（共XX分）
某建设工程项目在合同履行过程中发生争议，双方无法协商解决。

请结合相关法律法规及工程合同管理知识，撰写一份关于该争议处理
的法律分析报告。

报告需包括以下内容：争议事实描述、相关法律依
据分析、处理建议等。

字数不少于一千字以上。

字数限制原因无法展
示全部内容，仅提供框架和部分内容作为示例。

（答案需另附）字数不少于一千字以上部分示例：
一、争议事实描述……（阐述具体争议的事实和细节）。