【2018最新】【施工合同】建设工程施工合同示范文本通用条款-范文模板 (1页)

建设工程施工合同条款及格式(3篇)

第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。

3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。

3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。

3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。

3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。

3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。

3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。

3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。

建设工程施工合同范本7篇

建设工程施工合同范本7篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目，现就该工程的施工事宜达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为：___________（以下简称该工程）。

第二条工程地点该工程位于___________地点。

根据甲方要求，乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作，并保证该工程符合相关标准和要求。

乙方应在签订合同后______天内开始施工，按照双方约定的工程进度完成该工程。

第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度，向甲方收取相应的施工款。

工程竣工后，乙方应提交工程结算书，甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。

2. 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量，确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。

施工过程中如出现质量问题，乙方应承担相应责任。

2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期，对工程出现质量问题负责。

第七条竣工手续1. 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续，包括相关证明文件、规范合格证明等。

2. 若竣工验收合格，甲方应在_______个工作日内支付尾款。

第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更，应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。

变更后的费用由双方协商确定。

2. 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同条款。

第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。

协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。

2. 合同解释权归双方共同拥有。

1. 合同期满后，若乙方未完成工程，双方可以协商终止合同，并按照相关法律法规执行。

2. 若一方违反合同内容，经另一方书面通知后未在规定时间内改正，对方有权提前终止合同。

第十一条其他事项1. 合同附件包括：工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。

2. 合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。

2018建筑施工合同范本

2018建筑施工合同范本建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。

以下是无忧考网为您整理的“2018建筑施工合同范本”，欢迎阅读。

【篇一】甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。

双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。

甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。

三、承包价格每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。

施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。

五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。

乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。

如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。

2018年建设工程施工合同文本3篇

建设工程施工合同文本3篇建设工程施工合同文本3篇【一】为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条工程项目：第二条施工地址：第三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。

甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。

乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;(3)发生厂内火灾事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。

乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体细节见附件《工程量清单》。

二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。

具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。

2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。

如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。

具体金额及支付方式见合同附件。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方：（委托方）地址：法人代表：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法人代表：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务，满足双方的共同利益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为：第二条工程项目地点工程项目位于：第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作，并承诺提供合格的工程材料及设备，确保工程质量和工期。

第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币（大写）。

第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止，双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。

第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费，甲方不承担任何税费。

2. 工程款支付方式：本合同按工程进度及质量情况分次付款，首次付款为合同总金额的30%，每次付款前，乙方应向甲方提交验收报告。

第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定，未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。

2. 一方在合同履行中遭受的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。

第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密，应严格保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。

第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充，应经双方书面协商一致，并签署书面的合同变更协议。

2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。

第十条争议解决合同履行过程中，如发生争议，应经双方友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼。

第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目结算完毕之日终止。

建设工程施工合同范本8篇

建设工程施工合同范本8篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托人名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合实际情况，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行下列建设工程的施工事宜，达成如下合同：一、工程名称：（工程名称）四、工程工期：预计工期为（工期），具体工期根据实际施工情况另行协商确定。

五、工程价款：本工程总价为（总价款），具体付款方式如下：1. 工程款的支付方式：总价款按照工程进度分阶段支付，具体分期及支付比例如下：（1）工程开工前，甲方预付合同总价的（预付金额比例），即预付款为（预付金额）元。

（2）工程竣工结算后，乙方提供完工图、验收合格书等相关文件后，甲方支付尾款为（尾款金额）元。

2. 工程款付款方式：甲方应按照双方约定的支付时间及方式进行支付，支付应以转账方式或现金支付为主。

六、工程质量标准：本工程应符合相关国家标准及法规要求，达到设计要求。

如有在工程质量问题方面产生争议，双方可按照相关规定进行技术鉴定，由双方共同确定处理结果。

七、违约责任：若任何一方未按照本合同约定履行义务，造成对方经济损失的，应承担相应的违约责任。

八、变更和解决争议：如因不可抗力等客观原因导致工程变更，应经双方协商一致后进行变更，变更后的合同条款应另行签订。

若双方就本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有关法院进行仲裁处理。

九、其他事项：任何双方不可撤销地同意遵守并执行本合同及相关协议。

双方保证在合同期间和工程结束后继续履行相关义务，保证工程质量和进度的完成。

十、本合同自双方签字或盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：年月日第2篇示例：建设工程施工合同范本一、甲方（发包方）：_________（单位名称）、地址：_____________、法定代表人：_________、电话：_____________、传真：_____________。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。

2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。

第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。

2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。

第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。

2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。

第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。

2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。

第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。

2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。

第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。

2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。

第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。

2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。

第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。

建设工程施工合同范本(示范文本)8篇

建设工程施工合同范本（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。

二、工期要求开工日期：______年______月______日（具体以甲方书面开工令为准）。

竣工日期：______年______月______日。

总日历天数_____天。

如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的，则相应顺延工期。

三、质量标准与验收依据工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。

验收依据：施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。

四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：____________________（小写：￥_________）。

合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容：（根据实际确定内容填写）。

最终结算以审计部门审计结果为准。

篇2甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：包括（但不限于）基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。

4. 工程规模：建筑面积____________平方米。

2018年施工合同通用条款-word范文模板 (1页)

2018年施工合同通用条款-word范文模板
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
施工合同通用条款
小编精心推荐
关于施工合同的通用条款，或许一些朋友还不太了解，下面的小编给大家整理了一下。

希望对您有帮助。

施工合同通用条款
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

2018建设工程施工合同示范文本

2018建设工程施工合同示范文本2018建设工程施工合同示范文本第一章总则本合同是根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》及相关法律、法规制定的。

双方以平等、自愿、公平的原则订立本合同，共同遵守并履行。

第一条合同目的本合同旨在明确建设工程的施工范围、质量标准、进度要求和费用等内容，确保合同双方的权益得到保障，并规定了争议解决的方式和合同的变更、终止等事宜。

第二条合同定义1. 委托方：指发包人或委托人，即建设工程的业主或授权代表。

2. 承包方：指承包人，即负责建设工程施工的企事业单位或个体工商户。

3. 工程：指根据建设项目需求进行的建筑、结构、设备安装等工程施工。

4. 施工图纸：指委托方提供的详细说明建设工程的技术图纸和规范。

第二章合同条款第三条施工范围承包方承诺按照合同约定的施工图纸和技术要求，完成建设工程的施工。

委托方应当向承包方提供准确、完整的施工图纸和技术要求。

第四条工期及工程进度1. 承包方应当按照合同约定的工期，按照工程的施工进度安排施工计划，并及时向委托方报告工程进度。

2. 如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，承包方应当及时通知委托方，并在延误原因消除后协调加快施工进度。

第五条质量要求1. 承包方应当按照建设工程的设计要求，采用符合国家标准的建材和施工技术进行施工。

2. 施工过程中如发现工程质量问题，承包方应当立即采取措施予以整改，并承担相应的责任。

第六条施工费用1. 委托方应当按照合同约定的支付方式和进度，按时支付施工款项。

2. 承包方应当按照合同约定的工程量、单价和总价计算施工费用。

第三章合同变更和终止第七条合同变更1. 如遇到设计变更、工程变更或其他合理原因，合同双方可以协商变更合同内容。

2. 合同变更应当由双方书面确认，并按照约定的程序和方式进行变更合同签订。

第八条合同终止1. 合同终止的情况包括但不限于合同期满、工程完工、双方一致解除合同等。

2. 如发生合同终止的情况，双方应当协商解决未完工及相关费用问题，并作出书面确认。

2018建设施工合同范本

2018建设施工合同范本导读：本文2018建设施工合同范本，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。

【篇一】发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1。

工程名称：2。

工程地点：3。

工程立项批准文号4。

资金来源：5。

工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6。

工程承包范围：计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量标准：1。

签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。

2。

合同价格形式：项目经理承包人项目经理：本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1。

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

2018年最新建设工程施工合同书

2018年最新建设工程施工合同书2018年最新建设工程施工合同书1. 引言本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法规和规定制定的，由甲方与乙方共同订立的建设工程施工合同。

2. 合同双方2.1 甲方甲方全称：甲方地址：甲方联系人：甲方方式：2.2 乙方乙方全称：乙方地址：乙方联系人：乙方方式：3. 工程内容本合同签订的建设工程为：工程名称：工程地点：工程规模：工程概况：4. 工程费用4.1 工程总价款工程总价款为人民币（）元整（金额用中文大写和数字表示）。

4.2 付款方式甲方需在工程开工前支付工程总价款的（）%作为首期款，剩余款项按以下进度支付：第一次付款：工程开工后，完成工程总量的（）%时，甲方支付合同总金额的（）%。

第二次付款：工程进行到（），完成工程总量的（）%时，甲方支付合同总金额的（）%。

第三次付款：工程进行到（），完成工程总量的（）%时，甲方支付合同总金额的（）%。

最后一次付款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的（）%。

5. 工期本工程计划工期为从合同生效之日起，工程完工验收合格之日止，共计（）天。

6. 质量标准和验收本工程按照国家和行业标准进行质量控制和验收。

甲方有权对工程进行验收，乙方必须配合并按照验收结果进行修整和整改。

7. 保证和担保7.1 乙方保证乙方保证其在本合同中所提供的材料、设备和施工质量符合国家和行业标准，并承担由此引起的一切责任。

7.2 乙方担保乙方在工程完工之日起提供为期（）年的质量担保期，期间内，对于因乙方施工质量问题引起的修理和维护工作，由乙方承担相应责任。

8. 合同变更和解除8.1 合同变更甲方与乙方一致同意，任何与合同有关事项的变更必须通过书面形式进行，并经双方确认。

8.2 合同解除乙方未按照合同约定履行义务或质量不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。

9. 违约和争议解决9.1 违约责任任何一方如果违反本合同的规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2018最新建筑工程施工合同范本

2018最新建筑工程施工合同范本2018最新建筑工程施工合同范本1. 合同概述本文档为2018年最新的建筑工程施工合同范本，旨在规范建筑工程施工合同的内容和执行方式。

本合同适用于各类建筑工程，包括住宅、商业、公共设施等。

2. 合同条款2.1 项目概述本合同约定的建筑工程项目名称为：____________（以下简称“项目”），项目地点为：____________。

2.2 合同各方本合同由以下各方订立：- 甲方：____________（以下简称“甲方”），注册地质：____________，法定代表人：____________。

- 乙方：____________（以下简称“乙方”），注册地质：____________，法定代表人：____________。

2.3 工程内容本合同约定的工程内容包括但不限于：- 施工范围：____________- 施工工期：____________- 建筑面积：____________- 施工费用：____________2.4 工程进度与质量乙方应按照工程进度计划进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规和技术标准的要求。

甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。

2.5 付款方式本合同约定的付款方式为：- 工程开工前，甲方支付乙方建设工程总造价的_____%作为预付款。

- 工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方建设工程总造价的_____%作为尾款。

2.6 违约责任任何一方违反本合同约定的条款，应承担相应的违约责任。

违约方应赔偿对方产生的损失，并承担违约金。

2.7 争议解决本合同的争议解决方式为采用仲裁。

各方同意将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁，并遵守仲裁结果。

2.8 合同变更与终止合同变更需要双方书面协议，并经过双方授权代表签字确认。

合同可以根据情况的变更进行修改，但必须经过双方协商一致。

合同终止需要双方协商一致，并书面确认。

3. 其他约定事项本合同的其他约定事项如下：- ________- ________- ________4. 合同生效与履行本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2018年最新建筑施工合同范本(精品)

2018年最新建筑施工合同范本(精品)项目名称：××项目施工合同发包人：（全称）简称发包人承包人：（全称）简称承包人日期：二零××年×月××日第一部分：协议书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

发包人和承包人就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：××项目工程地点：（填写具体地址）工程内容：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）工程立项批准文号：（填写具体文号）资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）三、合同工期开工日期：以发包人、监理人下达的开工令为准竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数合同工期总日历天数：（填写具体天数）四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：（填写具体金额）厂房建筑面积预算价总计万元；办公楼建筑面积预算价总计万元；以上合计：（本工程为固定总价合同，施工过程中发生非建设单位要求变更，总价不予调整，甲供材料应由总价中扣除）。

六、组成合同文件本合同文件包括：1.本合同协议书；2.本合同专用条款；3.本合同通用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、词语定义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。

建设工程施工合同(示范文本GF5篇

建设工程施工合同(示范文本GF5篇篇1建设工程施工合同(示范文本GF）甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：鉴于甲方拥有（项目名称）项目的建设权，乙方具有从事建设施工的资质和能力，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就乙方根据甲方的需求，承担（项目名称）项目的施工工作，达成如下协议：第一条项目名称、位置和规模1.1 甲方项目名称：（项目名称）1.2 项目位置：（项目地址）1.3 项目规模：（项目规模）第二条施工内容2.1 乙方根据本合同的约定，承担（项目名称）项目的施工工作，负责项目的进度、质量、安全等工作。

2.2 乙方应保证施工工作的质量符合相关法律法规的规定，工程造价符合预算金额。

在工程施工期间，应严格按照国家有关施工规范和标准进行操作，确保施工过程中不因质量问题而影响工程的验收和结算。

2.3 乙方应根据甲方的要求，合理安排施工进度，并及时向甲方报告工程进展情况。

第三条工程工期3.1 乙方应按照本合同约定的工程工期，完成施工工作，并在规定的时间内移交给甲方。

3.2 若乙方因不可抗力等特殊原因造成施工进度延误，应立即通知甲方并经双方协商确定后续处理方案。

第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合有关国家标准和规范的要求，并接受甲方的监督检验。

4.2 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的责任；4.3 工程竣工验收合格后，甲乙双方应共同签署竣工验收书，并依法办理竣工验收手续。

第五条材料供应和管理5.1 乙方应按照甲方要求选材、采购，选用合格的材料，并对材料的管理、验收、使用等进行严格控制。

5.2 乙方应保证施工现场材料供应充足，避免因材料短缺而影响施工工程的顺利进行。

第六条施工安全6.1 乙方应切实贯彻国家有关施工安全的法律法规，严格按照安全操作规程进行施工，并设立专门的安全管理机构，确保施工现场的安全。

6.2 如发生施工安全事故，乙方应及时通知甲方，并采取紧急措施进行处理，同时配合相关部门进行事故调查处理，并承担相应的法律责任。

建设工程施工合同范本通用版(4篇)

建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。

施工合同范本20183篇

施工合同范本20183篇篇一施工合同范本 2018甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。

[具体支付节点和金额][支付方式和时间]四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程竣工后，甲方将组织验收。

如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。

五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：提供施工所需的场地、水源、电源等条件。

按照合同约定支付工程价款。

协助乙方协调与其他相关方的关系。

2. 乙方责任与义务：编制施工组织设计，确保施工安全。

按照合同约定的时间和质量要求完成工程。

负责施工现场的管理，保持施工现场的整洁和安全。

六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。

2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。

七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。

五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式：______________________________________。

3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。

九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。