电力工程施工框架协议模版8篇

电力工程施工框架协议模版8篇
篇1
本协议由以下双方签订：
甲方（发包方）：XXXX电力公司
地址：XXXX
法定代表人：XXXX
乙方（承包方）：XXXX电力施工公司
地址：XXXX
法定代表人：XXXX
鉴于甲方需要对其电力工程进行施工，乙方具备相应的施工能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：XXXX电力工程施工项目
2. 工程地点：XXXX
3. 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变电设备安装、配电系统建设等。

4. 工程质量要求：符合国家相关电力工程施工质量标准。

二、合同双方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务
（1）提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料；
（2）协助乙方办理施工许可等相关手续；
（3）按照合同约定支付工程款项；
（4）对乙方的施工质量进行监督，并提出合理要求。

2. 乙方的权利和义务
（1）按照合同约定完成工程施工任务；
（2）遵守国家相关法律法规及甲方的管理规定；
（3）确保施工质量符合合同要求；
（4）配合甲方进行竣工验收等相关工作。

三、施工期限
1. 施工期限：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。

如遇特殊情况需延长施工期限，双方应协商一致并签订补充协议。

2. 延期责任：因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

四、工程价款及支付方式
1. 工程价款：本工程的总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

具体单价及工程量详见附件一《工程预算表》。

2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款项：
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；
（2）乙方完成施工任务的XX%后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；
（3）乙方完成全部施工任务后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；
（4）竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。

3. 发票及税务处理：乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，并承担相应的税务责任。

五、违约责任及纠纷解决方式
1. 违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

具体违约责任详见附件二《违约责任及赔偿标准》。

2. 纠纷解决方式：双方在履行本合同过程中如发生纠纷，应首先
通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法
院提起诉讼。

六、其他事项
1. 不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致一方不能履行本合同的，双方均不承担违约责任。

但受影响方应及时通
知对方，并在合理期限内提供相关证明材料。

2. 合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程
竣工验收合格并结清全部工程款项后终止。

但本合同项下的争议解决
条款除外。

3. 补充协议：双方在履行本合同过程中如需签订补充协议，应协
商一致并签订书面协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力工程施工事宜达成如下协
议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________
2. 工程地点：_________
3. 工程内容：_________
4. 工程造价：_________
二、施工期限
1. 开工日期：_________
2. 竣工日期：_________
3. 延期开工、暂停施工和复工
（1）乙方应按协议规定的开工日期开始施工。

因乙方原因延期开工，应支付甲方违约金，违约金按协议总金额的千分之一计算，按天累计。

（2）因甲方原因延期开工，应支付乙方相应的损失费用。

具体费用由双方协商确定。

（3）暂停施工应得到甲方同意，乙方应妥善保护已完工程和已购材料，如因乙方原因暂停施工，应支付甲方违约金，违约金按协议总金额的千分之一计算，按天累计。

如因甲方原因暂停施工，应支付乙方相应的损失费用，具体费用由双方协商确定。

（4）复工时，乙方应提交复工申请，并得到甲方同意。

三、质量与验收
1. 工程质量
（1）乙方应确保工程质量符合《电力工程施工质量验收规范》等相关标准。

（2）甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。

乙方应及时改进并重新验收。

2. 验收
（1）工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。

甲方应在收到申请后十个工作日内组织验收。

（2）验收时，乙方应提供完整的工程资料和验收文件。

甲方应根据验收文件和相关标准对工程进行验收。

（3）验收合格后，双方应签订验收报告。

如验收不合格，乙方应按要求进行整改并重新申请验收。

四、付款与结算
1. 付款
（1）本协议签订后，甲方应向乙方支付工程总造价的百分之二十作为预付款。

预付款在竣工验收后扣除。

（2）工程进度款应根据施工进度和验收情况支付。

具体支付时间和金额由双方协商确定。

（3）工程竣工后，甲方应向乙方支付工程总造价的百分之十作为尾款。

尾款在竣工验收后扣除。

2. 结算
（1）工程竣工后，乙方应向甲方提交结算申请。

甲方应在收到申请后十个工作日内组织结算。

（2）结算时，乙方应提供完整的结算资料和相关文件。

甲方应根据结算文件和相关标准对工程进行结算。

（3）结算完成后，双方应签订结算报告。

如结算过程中存在争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

五、违约责任与赔偿
1. 违约责任
（1）因乙方原因违约，应支付甲方违约金，违约金按协议总金额的千分之一计算，按天累计。

同时，乙方应赔偿甲方因此造成的全部
损失。

（2）因甲方原因违约，应支付乙方相应的损失费用，具体费用由双方协商确定。

2. 赔偿
（1）因乙方原因违约，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

（2）因甲方原因违约，甲方应赔偿乙方相应的损失费用，具体费用由双方协商确定。

赔偿费用应在违约发生后十个工作日内支付完毕。

如逾期未支付完毕，应按每天千分之一的比例支付滞纳金。

六、不可抗力与免责条款
1. 不可抗力
（1）因不可抗力事件导致一方无法履行协议义务的，该方应及时通知对方，并说明无法履行的原因和预计恢复时间。

不可抗力事件包
括但不限于自然灾害、政府政策调整、社会异常事件等。

（2）受不可抗力影响的一方应在合理期限内恢复履行协议义务。

恢复履行后，双方应继续完成未完成的施工任务。

如因不可抗力导致
协议无法继续履行的，双方应友好协商解决。

协商不成的，可通过仲
裁或诉讼解决。

2. 免责条款
（1）以下情况下，乙方不承担违约责任：
a. 因不可抗力导致无法按时开工或无法完成施工任务的；
b. 因甲方原因导致的施工错误或损失；
c. 因第三方原因导致的施工错误或损失；
d. 其他非乙方过错导致的施工错误或损失。

（2）以下情况下，甲方不承担违约责任：a. 因不可抗力导致无法按时付款或无法完成结算的；b. 因乙方原因导致的施工错误或损失；c. 因第三方原因导致的施工错误或损失；d. 其他非甲方过错导致的施工错误或损失。

篇3
甲方（发包方）：[公司名称]
乙方（承包方）：[公司名称]
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力工程施工事宜达成如下框架
协议：
一、工程概况
1. 工程名称：电力工程施工项目
2. 工程地点：[具体地点]
3. 工程内容：电力设施的施工、安装、调试等
4. 工程规模：[具体规模]
二、合同价款及支付方式
1. 合同价款：人民币[具体金额]元整。

2. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。

3. 支付节点：根据工程进度和双方约定进行支付。

三、工期及进度
1. 工期：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。

2. 进度计划：乙方应根据甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审核。

3. 延期处理：如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明原因，甲方根据实际情况进行调整。

四、技术标准及要求
1. 技术标准：按照《中华人民共和国电力行业标准》等相关规定执行。

2. 技术要求：乙方应确保施工质量符合甲方要求，并达到相关标准。

3. 验收标准：按照电力行业的验收规范进行验收。

五、双方权利义务
1. 甲方权利：甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，确保工程质量符合标准要求。

同时，甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和售后服务。

2. 甲方义务：甲方应按时支付工程款项，并提供必要的施工条件和支持。

3. 乙方权利：乙方有权要求甲方按时支付工程款项，并对施工过程中的问题进行解释和说明。

同时，乙方有权要求甲方提供必要的技术支持和售后服务。

4. 乙方义务：乙方应确保施工质量符合甲方要求，并按时完成施工任务。

同时，乙方应提供必要的技术支持和售后服务。

六、违约责任及赔偿
1. 违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2. 赔偿：违约方应赔偿因此给对方造成的实际损失。

七、争议解决及法律适用
1. 争议解决：如双方在施工过程发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

具体仲裁机构或法院由双方协商确定。

2. 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。

如因本合同引起的争议或纠纷，应按照中华人民共和国相关法律法规进行仲裁或诉讼。

八、合同生效及变更
1. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 合同变更：如需对合同进行变更，应经双方协商一致后，签订书面变更协议。

变更协议为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

九、其他约定事项
1. 保密条款：双方应对本合同内容及施工过程中涉及的信息保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

2. 不可抗力条款：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无
法履行，双方应协商解决。

具体解决方案由双方协商确定。

篇4
合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
甲方（委托方）：XXXX电力公司
乙方（受托方）：XXXX电力工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在电力工程施工过程中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下框
架协议：
一、工程概况
1. 工程名称：XXXX电力工程施工项目
2. 工程地点：XXXX
3. 工程内容：包括但不限于电力设备安装、线路敷设、变电所建
设等
4. 施工方式：包工包料
5. 施工工期：自本协议签订之日起至XXXX年XX月XX日
二、双方权利与义务
1. 甲方权利与义务
（1）甲方应确保施工现场具备施工条件，包括但不限于场地平整、设备到位等。

（2）甲方应按照合同约定及时支付乙方施工款项。

（3）甲方应协助乙方处理施工过程中可能出现的外部干扰。

2. 乙方权利与义务
（1）乙方应确保施工质量，按照国家相关标准和合同约定进行施工。

（2）乙方应确保施工安全，建立健全安全管理制度，配备必要的安全设施。

（3）乙方应按照合同约定完成施工任务，确保施工工期。

（4）乙方应提供完善的售后服务，对施工项目承担保修责任。

三、合同价款与支付方式
1. 合同价款：本工程总造价为人民币XXXX元整（￥XXXX）。

2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付施工款项。

（1）本协议签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；
（2）乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；
（3）剩余XX%的合同价款作为质保金，自验收合格之日起计算，满一年后甲方支付给乙方。

四、违约责任
1. 甲方违约责任
（1）甲方未按照合同约定支付施工款项的，自逾期之日起，按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

（2）甲方未能按照合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应的赔偿责任。

2. 乙方违约责任
（1）乙方施工质量不符合合同约定的，乙方应负责返工修复，并承担相应的费用。

（2）乙方未能按照合同约定完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金。

（3）乙方在施工过程中发生重大安全事故，导致人员伤亡或财产损失的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

五、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同中的所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同解释权归甲方和乙方共同所有。

甲方（盖章）：XXXX电力公司
法定代表人（签字）：XXXX
乙方（盖章）：XXXX电力工程有限公司
法定代表人（签字）：XXXX
签订日期：XXXX年XX月XX日
篇5
甲方（委托方）：XXXX电力公司
乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及电力行业相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担电力工程施工事宜，达成如下框架协议，以资共同遵守。

第一条工程概况
1.1 工程名称：XXXX电力工程施工项目
1.2 工程地点：XXXX
1.3 施工内容：包括但不限于电力线路敷设、变电设备安装、配电系统建设等
1.4 工程范围：具体以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准
第二条合同双方的权利和义务
2.1 甲方的权利和义务
2.1.1 甲方应确保施工图纸和工程量清单的准确性和完整性，如因设计变更导致工程量增加，应及时通知乙方并签订补充协议。

2.1.2 甲方应按照合同约定及时支付乙方工程款，如因甲方原因导致付款延误，应承担相应的违约责任。

2.1.3 甲方应协助乙方办理施工相关手续，确保施工顺利进行。

2.2 乙方的权利和义务
2.2.1 乙方应严格按照施工图纸和工程量清单进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。

2.2.2 乙方应按照合同约定完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

2.2.3 乙方应加强施工过程中的安全管理和质量控制，确保施工安全顺利进行。

第三条合同工期
3.1 本工程工期为XX个月，自合同签订之日起计算。

3.2 如遇不可抗力因素或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应
及时通知甲方，并提交相关证明材料，经甲方确认后，可顺延工期。

第四条工程价款及支付方式
4.1 本工程总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），具体以甲方提供的工程量清单为准。

4.2 甲方应按照以下方式支付乙方工程款：
4.2.1 合同签订后，甲方支付乙方预付款，金额为合同总价款的XX%；
4.2.2 乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款；
4.2.3 甲方如逾期支付工程款，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

第五条验收与保修
5.1 乙方完成施工任务后，应提交验收申请报告及相关资料，甲
方应在收到报告后XX个工作日内组织验收。

5.2 验收标准按照国家相关标准和甲方要求执行，如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改。

5.3 本工程保修期为XX年，自验收合格之日起计算。

在保修期内，乙方应对施工质量问题承担保修责任。

第六条违约责任
6.1 甲方如未按照合同约定支付乙方工程款，应承担相应的违约
责任。

6.2 乙方如未按照施工图纸和工程量清单进行施工，或施工质量
不符合国家相关标准和甲方要求，应承担相应的违约责任。

6.3 双方应共同遵守本合同条款，如一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿守约方的相应损失。

第七条争议解决
7.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商
的方式解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人
民法院提起诉讼。

7.2 在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同条款仍应继
续履行。

第八条其他事项
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同条款对双方具有同等法律约束力。

8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

具有同等法律效力。

甲方（盖章）：XXXX电力公司
法定代表人（签字）：XXXX
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（盖章）：XXXX电力工程有限公司
法定代表人（签字）：XXXX
日期：XXXX年XX月XX日
篇6
甲方（委托方）：XXXX电力公司
乙方（受托方）：XXXX电力工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电力工程施工
事宜，达成以下框架协议：
一、工程概况
1. 工程名称：XXXX电力工程施工项目
2. 工程地点：XXXX
3. 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变电站建设、电力设
备安装与调试等
4. 工程施工期限：自本协议签订之日起至XXXX年XX月XX日止
二、双方权利与义务
（一）甲方权利与义务
1. 甲方应向乙方提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利开展
工作。

2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付乙方相应的费用。

3. 甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全进行监督，并提出合
理的意见和建议。

4. 甲方应积极配合乙方的现场协调工作，确保施工过程中的各项事宜得到妥善处理。

（二）乙方权利与义务
1. 乙方应严格按照本协议约定的施工内容和标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 乙方应按照本协议约定的施工期限完成工程任务，如遇特殊情况需及时向甲方说明并协商解决。

3. 乙方应加强施工过程中的安全管理和风险控制，确保施工安全无事故。

4. 乙方应积极配合甲方的监督和检查工作，对提出的问题及时整改并反馈整改结果。

5. 乙方在施工过程中，应妥善保护好甲方提供的设备和材料，如有损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。

三、费用与支付方式
1. 本工程费用包括但不限于施工材料费、设备费、人工费、管理费等，具体费用以双方协商确定的预算为准。

2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付费用，具体支付节点和金额如下：
（1）本协议签订后，甲方支付乙方预付款XX元；
（2）乙方完成工程量XX%时，甲方支付乙方进度款XX元；
（3）乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后，甲方支付乙方尾款XX元。

3. 乙方应向甲方提供合法的税务发票，否则甲方有权拒绝支付费用。

四、违约责任
1. 甲方如未按照本协议约定的时间和方式支付乙方费用，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。

2. 乙方如未按照本协议约定的施工内容和标准进行施工，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

3. 双方在履行本协议过程中，如因各自原因导致合同无法履行或造成对方损失的，应及时协商解决，并承担相应的赔偿责任。

五、争议解决与适用法律
1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本协议的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。

六、其他事项
1. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本
协议具有同等法律效力。

2. 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并支付完
毕所有款项后失效。

甲方（盖章）：XXXX电力公司
法定代表人（签字）：XXXX
乙方（盖章）：XXXX电力工程有限公司
法定代表人（签字）：XXXX
签订日期：XXXX年XX月XX日
篇7
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程施工事项达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________
2. 工程地点：_________
3. 工程内容：_________
4. 工程造价：_________
二、施工范围及要求
1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行电力工程施工。

施工范围包括但不限于：电缆敷设、设备安装、调试及试运行等。

2. 乙方应确保施工质量符合国家和行业标准，以及甲方要求。

施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

三、工期及进度
1. 乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。

如遇特殊情况，乙方应及时向甲方说明原因，并制定相应的解决方案。

2. 甲方有权对施工进度进行监督，乙方应积极配合，并按照甲方要求调整施工计划。

四、质量与验收
1. 乙方应确保施工质量符合国家和行业标准，以及甲方要求。

施工完成后，乙方应向甲方提交验收申请。

2. 甲方应在收到乙方的验收申请后尽快组织验收。

验收过程中，甲方有权对施工质量提出异议，乙方应积极配合进行整改。

3. 工程质量符合要求的，甲方应予以验收通过。

验收不通过的，乙方应按要求进行整改，并承担相应的费用。

五、付款方式及期限
1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。

具体付款方式和期限如下：合同签订后支付预付款，施工完成后支付尾款。

2. 乙方应在收到款项后及时向甲方出具发票和收据等相关凭证。

六、违约责任及赔偿
1. 甲方和乙方应本着友好协商的原则解决施工过程中的问题。

如遇违约情况，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

2. 因乙方原因造成工期延误的，乙方应向甲方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。

因甲方原因造成工期延误的，甲方应向乙方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。

3. 工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的赔偿责任。

具体赔
偿责任应根据工程质量问题的严重程度和修复成本来确定。

4. 如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成的，双方应协商解决。

在协商过程中，双方应本着公平、公正的原则进行协商，确保达成合
理解决方案。

如协商不成的，双方可依法向法院提起诉讼或仲裁机构
申请仲裁解决争议。

七、其他约定事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同未尽事宜，双方可另
行协商补充约定。

补充约定与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

合同副本具有同等法律
效力。

篇8
甲方（发包方）：XXXX电力公司
乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在电力工程施工过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下框架协议：。