建筑工程造价考试真题
2023年一级造价工程师考试《建设工程造价管理》真题及答案
2023年一级造价工程师考试《建设工程造价管理》真题及答案1.【单选题】下列建设工程投资构成中，属于静态投资的是（）。
A.铺底流动资金B.基本预备费C.建设期利息D.涨价预备费正确答案：B2.【单选题】建设工程全要素造价管理的核心是按优先性原则，协调和平衡()之间的对应统一关系。
A.工期、质量、安全、环保与成本B.人工费、材料费与施工机具使用费C.直接工程费、措施费与间接费D.施工技术、施工组织与施工成本正确答案：A3.【单选题】根据《造价工程师职业资格制度规定》，下列工作内容中，属于一级造价工程师执业范围的是()。
A.审批工程投资估算B.实施工程竣工审计C.编制工程设计概算D.仲裁工程造价纠纷正确答案：C4.【单选题】《建设工程造价咨询合同》(示范文本)由()组成。
A.中标通知书、通用条件和专用条件B.中标通知书、协议书和通用条件C.协议书、专用条件和履约保函格式D.协议书、通用条件和专用条件正确答案：D5.【单选题】在美国安全市场化的工程造价管理模式下，工程造价并非无章可循，美国建筑标准协会（CSI）发布的适用于大多数建筑工程的统一造价标准是（）。
A.工程分项细目划分标准及编码体系B.工程分项细目划分标准及计算规则C.工程计算规则及编码体系D.工程计算规则及工程定额正确答案：A6.【单选题】对于工程设计文件中选用的通用设备，设计单位可以规定或指定该设备的事项是()。
A.价格B.生产厂C.供应商D.型号正确答案：D7.【单选题】建设单位申请领取建筑工程施工许可证时，对工程建设资金条件的要求是()。
A.开工当年施工所需资金已到位B.有满足施工需要的资金安排C.建设单位已向施工单位支付工程预付款D.到位资金不低于施工承包合同价款的30%正确答案：B8.【单选题】招标人采用两阶段招标方式对某技术复杂的项目进行招标时，投标人在招标第一阶段需要提交的文件是()。
A.不带报价的技术建议B.带报价的实施方案C.投标保证金证明材料D.不带投标保证金的投标报价正确答案：A9.【单选题】根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案(1)
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（1）单选题(共60题)1.【单项选择题】下列计入总价措施项目的是（）。
A、垂直运输费B、施工降排水C、地上地下临时保护D、大型机械进出场正确答案：C2.【单项选择题】某施工合同工程造价3亿，分两年均衡施工，已知主要材料、设备价值占合同总价比例分别为54%，6%。
主要材料、设备储备天数平均为60天，年度施工天数按360天考虑，按公式计算法计算该工程的年度预付款应为（）万元。
A、1350B、1500C、2700D、3000正确答案：A3.【单项选择题】关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是（）。
A、竣工结算款支付申请金额应包括质量保证金在内的所有未支付款项B、合同价款总额中应扣除经双方确认的误期赔偿费C、承包人有权获得的延迟支付利息，应自催告发包人支付之日起计算D、发包人未按规定支付竣工结算款的，承包人不得直接向人民法院申请拍卖工程正确答案：B4.【单项选择题】根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）。
A、固定资产投资+流动资金B、固定资产投资+铺底流动资金C、固定资产投资D、建设投资正确答案：C5.【单项选择题】某市政工程施工合同中约定：①基准日为2020年2月20日；②竣工日期为2020年7月30日；③工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝土及施工机具使用费采用价格指数法调查，各项权重系数及价格指数见下表，工程开工后，由于发包人原因导致原计划7月施工的工程延误至8月实施，2020年8月承包人当月完成清单子目价款3000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为100万元，则本工程2020年8月的价格调整金额为（）万元。
A、60.18B、62.24C、67.46D、88.94正确答案：D6.【单项选择题】下列施工图预算编制工作中，属于实物量法、但不属于工料单价法的工作步骤是（）。
A、列项并计算工程量B、套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C、套用定额单价，计算直接费并汇总D、计算其他各项费用7.【单项选择题】某地区测算新建医院的造价综合指数，已测得新建医院的住院楼、医技楼、门诊楼、实验楼、其他建筑的造价指数及总投资额如下表所示。
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案(8)
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（8）单选题(共60题)1.【单项选择题】因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。
A、工程所需清理、修复费用B、运至施工场地待安装设备的损失C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失D、停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用正确答案：C2.【单项选择题】关于世界银行贷款项目国际竞争性招标工程的评标，下列步骤及顺序正确的是（）。
A、资格预审、审标、评标B、审标、资格预审、评标C、审标、资格定审、评标D、审标、评标、资格定审正确答案：D3.【单项选择题】关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。
A、承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B、发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C、已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D、已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格正确答案：A4.【单项选择题】施工图预算的二级预算编制形式由（）组成。
A、总预算和单位工程预算B、单位工程综合预算和单位工程预算C、总预算和单位工程综合预算D、建筑工程预算和设备安装工程预算正确答案：A5.【单项选择题】在项目决策阶段，环境治理方案比选中的技术水平对比，主要是比较（）。
A、选用设备的先进性、可靠性B、治理效果对比C、管理及监测方式对比D、环境效益对比正确答案：A6.【单项选择题】按照成本估价法计算国产非标准设备原价时，下列费用项目中，包含在利润计算基数中的是（）。
A、增值税销项税额B、包装费C、外购配套件费D、设备设计费正确答案：B7.【单项选择题】下列费用项目中，属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）。
A、人工费B、燃料费C、检测软件费D、校验费正确答案：D8.【单项选择题】当初步设计深度不够，但能提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程概算应选用的方法是（）。
A、预算单价法B、扩大单价法C、设备价值百分比法D、综合吨位指标法正确答案：D9.【单项选择题】根据现行工程量清单计价规范，关于最高投标限价的管理规定，下列说法正确的是（）。
2024年一级造价师之建设工程计价真题精选附答案
2024年一级造价师之建设工程计价真题精选附答案单选题（共40题）1、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。
其中，招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的()计算。
A.1％B.1.5％C.2％D.2.5％【答案】 A2、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。
A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况【答案】 D3、下列关于建设期利息的说法，正确的是（）。
A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费【答案】 C4、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。
A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 C5、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（）。
A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额【答案】 D6、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。
A.中间验收是指单位工程验收B.单位工程验收由业主组织C.工程整体验收也称交工验收D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收【答案】 A7、建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。
A. 平面形状B. 柱网布置C. 建筑结构D. 建筑系数【答案】 C8、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案(6)
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（6）单选题(共60题)1.【单项选择题】根据《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2015)，关于投资估算文件的编制，下列说法正确的是（）。
A、按照概算法分类，建设投资由建筑安装工程费、设备及工器具购置费和预备费组成B、按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的其他费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用C、总投资估算表中工程费用的内容应分解到主要单位工程D、建设期利息估算表中，期初借款余额等于上年期末借款余额正确答案：D2.【单项选择题】下列关于招标工程量清单中的事项，投标人在工程投标报价时应重点关注的是（）。
A、暂列金额的合理性B、材料暂估价与市场价的差异C、计日工暂估数量的合理性D、总承包服务费的服务内容正确答案：D3.【单项选择题】某工程项目招标工程量清单工程量为800m³，施工中变更为1000m³，该项目最高投标限价综合单价为500元/m³，投标报价为600元/m³。
合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时允许调整综合单价。
按照工程量清单计价规范的相关规定，调整后的综合单价应为（）元/m³。
A、500B、575C、600D、625正确答案：B4.【单项选择题】因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。
A、未完成工程的利润补偿B、供应商已交付材料的价款C、按“项”计价的措施费总额D、承包人撤离现场的合理费用正确答案：D5.【单项选择题】关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。
A、按工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B、按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C、在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的6 0%，其余部分与进度款同期支付D、在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%正确答案：C6.【单项选择题】关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是（）。
2023年一级造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案
2023年一级造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案1.【单项选择题】某建筑工程项目建设投资为12000万元，工程建设其他费为2000万元，预备费为500万元，建设期利息为900万元，流动资金为300万元。
该项目的固定资产投资额为（）万元。
A.12900B.13400C.15400D.15700正确答案：A2.【单项选择题】根据国际建设项目计量标准（ICMS），下列费用中，应计入项目相关建设成本的是（）。
A.场外设施费B.附属工程费C.拆除和场地平整费D.场地购置费正确答案：A3.【单项选择题】下列选项中，属于进口设备运杂费的是（）。
A.国际运费B.国际运输保险费C.过境费D.采购及仓库保管费正确答案：D4.【单项选择题】某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工费等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%，增值税率为13%。
不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为（）万元。
A.44.27B.44.91C.45.31D.45.95正确答案：C5.【单项选择题】关于措施项目工程量的计算单位，下列说法正确的是（）。
A.脚手架费按建筑面积或垂直投影面积以“㎡”为单位计算B.超高施工增加费按建筑物超高高度以“m”为单位计算C.垂直运输费按运输距离以“m”为单位计算D.降水费用按降水深度以“m”为单位计算正确答案：A6.【单项选择题】关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是（）。
A.允许采用简易计税方法时，选择何种方法主要取决于可抵扣的进项税额B.计税方法一经选择，48个月内不得变更C.同一时期承包人的不同项目只能选择相同的计税方法D.不允许发包人在招标合同条款中要求选择特定的计税方法正确答案：A7.【单项选择题】下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管理费的是（）。
A.现场保卫设施费B.现场试验费C.工人现场福利费D.保函手续费正确答案：D8.【单项选择题】下列关于项目建设管理费的说法中，正确的是（）。
一级造价工程师考试《建设工程造价管理》历年真题及答案(5)
一级造价工程师考试《建设工程造价管理》历年真题及答案（5）单选题(共60题)1.【单选题】下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。
A、涨价预备费B、基本预备费C、建设贷款利息D、资金占用成本正确答案：B2.【单选题】采用价值工程方法进行既有产品设计改进时，经分析得出的产品功能现实成本和功能重要性系数如下表所示，则功能区F1-F4的功能评价值（目标成本）分别是（）元。
A、400，240，170，70B、400，240，180，70C、510，240，180，70D、510，300，180，130正确答案：A3.【单选题】工程造价企业在工程造价成果文件中加盖的工程造价企业执业印章，除了工程企业名称外还应包含的内容是（）。
A、资质等级颁证机关B、专业类别证书编号C、专业类别颁证机关D、资质等级证书编号正确答案：D4.【单选题】关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（）A、矩阵制组织中，项目成员受双重领导B、职能制组织中指令唯一且职责清晰C、直线制组织中可实现专业化管理D、强矩阵制组织中，项目成员仅对职能经理负责正确答案：A5.【单选题】关于投资方案内部收益率的说法，正确的是（）。
A、内部收益率就是项目初期投资的收益率B、任何项目的内部收益率都存在C、内部收益率能够反映项目投资过程的收益程度D、内部收益率能够用于互斥方案的比选正确答案：C6.【单选题】与传统融资方式不同，项目融资主要以（）来安排融资。
A、项目的资产、预期收益、预期现金流B、项目投资人的资信和拥有的资产C、项目发起人的资信和项目预期收益D、第三人为项目投资人提供的抵押担保正确答案：A7.【单选题】属于PPP项目定性评价基本指标的是（）A、生命周期整合程度B、全寿命周期成本测算准确性C、运营收入增长潜力D、预期使用寿命长短正确答案：A8.【单选题】如果每年年初存入银行100万元，年利率3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为（）万元。
2023年一级造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案解析【完整版】
2023年一级造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．下列措施费中，宜采用分部分项工程项目清单编制的是（）。
A．大型机械进出场及安拆费B．安全文明施工费C．二次搬运费D．已完工程和设备保护费【答案】A【解析】措施项目中可以计算工程量的项目包括：脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。
【考点来源】第二章第二节措施项目清单P512．下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类型的是（）。
A．法律法规变化B．追加额外工作C．物价波动D．误期赔偿【答案】B【解析】工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件，其中追加额外工作属于工程变更。
【考点来源】第五章第一节工程变更P2473．下列工程总承包的类型中，总包方能承担项目可行性研究工作的是（）。
A．EPC总承包B．交钥匙总承包C．设计施工总承包D．设计采购总承包【答案】B【解析】交钥匙总承包的范围包括：①项目前期的投资机会研究、项目发展策划、建设方案及可行性研究和经济评价；②工程勘察、总体规划方案和工程设计；③工程采购和施工；④项目动用准备和生产运营组织；⑤项目维护及物业管理的策划与实施等。
【考点来源】第四章第四节工程总承包的分类与特点P2304．在满足住宅功能和质量前提下，下列设计思路中，可降低单位和面积造价的是（）。
A．缩小住宅宽度B．降低结构面积系数C．增加楼层数D．扩大流通空间面积【答案】B【解析】衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比），系数越小设计方案越经济。
因为，结构面积小，有效面积就增加。
结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。
建筑工程造价历年考试真题(精选)csw
建筑工程造价历年考试真题（精选）一、单项选择题1．在具备施工条件的前提下，发包人不按约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后（D）天内向发包人发出要求预付的通知。
A、30B、20C、15D、102．工程竣工结算报告金额为1200万元的工程，发包人应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（B）天内进行核对（审查）并提出审查意见。
A、20B、30C、45D、603．关于建设项目经济评价，以下说法有误的是（D）。
A、财务评价用于判别项目的财务可行性B、国民经济评价用于评价项目的经济合理性C、财务评价是国民经济评价的基础D、财务评价是决定建设项目是否可行的主要依据4．在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量应以（B）为准。
A、定额工程量B、实体工程量C、实体工程量+损耗工程量D、定额工程量+损耗工程量5．在最高限额成本加固定最大酬金合同中，承包方只得到全部成本的补偿，说明其实际成本（C）。
A、低于规定的最低成本B、在规定的最低成本和报价成本之间C、在规定的报价成本和最高限额成本之间D、超过最高限额成本6．包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例按合同金额（C）%确定。
A、40>x>10B、45>x>15C、30>x>10D、35>x>157．根据资产负债表计算反映项目各年偿付流动负债能力的指标是（C）。
A、资产负债表B、速动比率C、流动比率D、资金利润率8．研究试验费不包括（C）。
A、自行勘察试验所需的人工费、材料费B、自行勘察试验所需的试验设备及仪器使用费C、按规定付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费D、委托其他部门勘察试验所需的人工费、材料费、试验设备及仪器使用费9．由政府设立的有关机构编制的工程定额、指标等计价依据的属性是（B）。
A、指令性B、指导性C、参考性D、经验性10．把建设工程项目风险划分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险的分类方法是按照风险（A）来分类的。
2024年一级造价工程师考试《建设工程造价案例分析(土木建筑工程)》真题及解析
2024年一级造价工程师考试《建设工程造价案例分析（土木建筑工程）》真题及解析1.【案例分析】背景资料某企业拟投资建设一工业项目，生产一种市场需求稳定的工业产品，融资前分析的该项目相关基础数据如下:1.（江南博哥）项目建设投资2200万元（含可抵扣进项税140万元），项目建设期1年，运营期8年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率10%，按直线法折旧。
2.项目投产当年需投入运营期流动资金200万元，在项目的运营期末全部收回。
3.项目正常年份设计产能为5000件/年，年经营成本为1200万元（其中含可抵扣进项税80万元），单位可变成本为2150元（其中含可抵扣进项税150元）。
4.根据市场调查和预测，不含税销售价格在3500~4000元/件之间。
若定价为3500元/件，则市场竞争力较强设计产能足额利用，运营期第1年即可达到设计产能；若定价为4000元/件，以销定产，每年为设计产能的80%。
5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算，企业所得税税率为25%，行业普遍可接受的总投资收益率为15%。
【问题】1.若企业产品不含税销售单价定为3500元/件，分别列式计算项目运营期第1年、第2年的应纳增值税额和运营期第1年、第8年的调整所得税，并完成拟建项目投资现金流量表1-1的编制。
2.列式计算市场价格为3500元/件和4000元/件时，正常年份息税前利润（EBIT）各为多少，哪种单价的总投资收益率较低？较低的总投资收益率是多少？是否能达到行业普遍可接受的总投资收益率？3.计算不利定价下（总投资收益率较低）的产量盈亏平衡点。
若投资人要求项目正常年份产量盈亏平衡点需小于设计产能的60%，判断该项目的可行性。
（计算产量盈亏平衡点时不考虑增值税附加的影响）我的回答：来源：2024年一级造价工程师考试《建设工程造价案例分析（土木建筑工程）》真题及解析（不完整版）试题难度：本题共被作答1次正确率0%参考解析：第一问：运营期第1年应纳增值税：3500×5000×13%÷10000-80-140=7.5万元运营期第2年应纳增值税：3500×5000×13%÷10000-80=147.5万元固定资产年折旧费：（2200-140）×（1-10%）÷8=231.75万元运营期第1年调整所得税：[3500×5000÷10000-（1200-80+231.75）-7.5×12%]×25%=99.34万元运营期第8年调整所得税：[3500×5000÷10000-（1200-80+231.75）-147.5×12%]×25%=95.14万元第二问：产品定价为3500元/件时：正常年份（运营期第2-8年）息税前利润：3500×0.5-(1200-80+231.75)-147.5×12%=380.55万元产品定价为4000元/件时：经营成本中的固定成本：1200-80-(2150-150)×5000÷10000=120万元不含税总成本费用：120+(2150-150) ×0.5×80%+231.75=1151.75万元经营成本中固定成本进项税：80-150×5000÷1000=5万元正常年份（运营期第2-8年）：应纳增值税：4000×0.5×80%×13%-(5+150×5000÷10000×80%)=143万元息税前利润：4000×0.5×80%-1151.75-143×12%=431.09万元因项目总投资相等，故产品定价为3500元/件时项目总投资收益率较低。
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案(2)
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（2）单选题(共60题)1.【单项选择题】某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。
合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。
按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。
A、7200B、6120C、3000D、4800正确答案：D2.【单项选择题】国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（）。
A、间接费B、分包费C、盈余D、上级单位管理费正确答案：B3.【单项选择题】依据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。
A、固定单价B、可调单价C、固定总价D、可调总价正确答案：C4.【单项选择题】按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。
A、固定资产费用B、固定资产其他费用C、无形资产费用D、其他资产费用正确答案：D5.【单项选择题】关于设备原价的说法，正确的是（）。
A、进口设备的原价是指其到岸价B、国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C、设备原价通常包含备品备件费在内D、设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高正确答案：C6.【单项选择题】按照成本估价法计算国产非标准设备原价时，下列费用项目中，包含在利润计算基数中的是（）。
A、增值税销项税额B、包装费C、外购配套件费D、设备设计费正确答案：B7.【单项选择题】某市政工程招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲的报价分别为8000万元、7000万元，乙的报价分别为8500万元、6800万元。
已知投标人甲已经中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素的情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段的评标价分别为（）。
A、6720万元；6528万元B、6720万元；6800万元C、8834万元；6028万元D、7280万元；7072万元正确答案：B8.【单项选择题】关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案(10)
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（10）单选题(共60题)1.【单项选择题】国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（）。
A、间接费B、分包费C、盈余D、上级单位管理费正确答案：B2.【单项选择题】根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）。
A、固定资产投资+流动资金B、固定资产投资+铺底流动资金C、固定资产投资D、建设投资正确答案：C3.【单项选择题】关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是（）。
A、按现行价格计价的变更费用应计入调价基数B、缺少价格指数时可用对应可调因子的信息价格替代C、定值和变值权重一经约定就不得调整D、基本价格指数是指最高投标限价编制时的指数正确答案：B4.【单项选择题】承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。
A、合同工程接收证书B、质量保证金返还证书C、缺陷责任期终止证书D、最终支付证书正确答案：5.【单项选择题】投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（）。
A、总价措施项目B、专业工程暂估价C、计日工D、规费正确答案：C6.【单项选择题】某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工费等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%，增值税率为13%。
不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为（）万元。
A、44.27B、44.91C、45.31D、45.95正确答案：7.【单项选择题】某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元。
A、1500.00B、1454.55C、1424.66D、1090.91正确答案：A8.【单项选择题】国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。
2023年注册造价师考试真题大汇总土建
一、单项选择（各专业必答试题）土建1. 工程量清单由哪几部分构成？（A ）A. 由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分构成；B. 由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单构成。
2. 工程量清单计价计款旳构成是什么？（ C）A. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。
C. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3.综合单价旳定义是什么？（.）A. 综合单价是指完毕工程量清单中旳一种规定计量单位项目所需旳人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B. 综合单价是指完毕工程量清单中旳一种规定计量单位项目所需旳人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润, 并考虑风险原因。
4. 总承包服务费包括那些内容？（ A）A. 总承包服务费旳内容, 除招标文献另有规定外, 一般状况下包括协调工程进度, 各专业交叉作业配合协调等发生旳费用, 以及配合招标材料采购所需旳费用。
B. 总承包服务费旳内容包括, 协调工程进度, 各专业交叉作业旳配合, 分包单位使用主体施工旳脚手架、垂直运送设备、以及修补凿洞旳费用。
5. 甲方供料与否计价, 怎样计价？（ A）A. 甲方供应旳材料应计入投标报价中, 并在综合单价中体现。
B. 甲方供应旳材料不计入综合单价中。
6. 零星工作项目费应在预留金中开销吗？（A ）A . 《计价规范》旳3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项, 零星工作项目费不应在预留金中开销。
B . 零星工作项目可以在预留金中开销。
7.工程量清单中漏项或有错怎样处理？（A ）A . 协议有约定旳, 按协议约定；协议没有约定旳, 按《计价规范》4.0.9条执行。
B.. 由招标人承担漏项和量错旳风险。
C. 不得调整。
8.由于项目特性描述不够精确或错误而引起综合单价有了变化, 应怎样调整？（.）A . 由于工程量清单计价一般采用旳是单价协议, 因此不得调整。
造价工程师建设工程计价真题与答案
2023年造价工程师建设工程计价真题与答案一、单项选择题1．国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个重要组成部分的人工、材料和设备等位置价格增长部分是( )。
A．直接建设成本 B．建设成本上升费C．不可预见准备金 D．未明确项目准备金2．某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。
假设不在发生其它费用，则该设备的销项增值税为( )。
A．4.08 B．4.09 C．4.11 D．4.123.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是( )。
A．未达成固定资产标准的设备购置费 B．达成固定资产标准的设备购置费C．引进设备时备品备件的测绘费 D．引进设备的专利使用费4．施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的( )。
A．环境保护 B．文明施工 C．安全施工 D．临时设施5．某施工公司承建某市区一住宅楼工程，工程不舍税造价为2023万元，本地地方教育附加率为2%,则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为( )万元。
A．65.60 B．67.00 C．68.20 D．60.606．在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是( )。
A．临时设施费 B．总部管理费 C．利润 D．税金7．下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究实验费的是( )。
A．新产品试制费 B．水文地质勘察费C．特殊设备安全监督检查费 D．委托专业机构验证设计参数而发生的验证费8.下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是( )。
A．专利及专有技术在项目全寿命期的使用费 B．在生产期支付的商标权费C．国內设计资料费 D．国外设计资料费9.在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运送增长的费用属于( )。
A．设备及工器具购置费 B．基本预备费C．工程建设其他费 D．建筑安装工程费10.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单1-5CCBAD 6-10DACAC 11-15DDAAA 16-20CDBBB 21-25DDDCA 26-30DDBBB31-35DACBB 36-40CDBBD双1ABCE 2 ACD 3ABCE 4BCE 5ABDE 6ABCD 7AB 8BE 9ABCE 10 BCDE 11ABC12ACD 13 ABCE 14AC 15BCD 16ABE 17 AE 18ABC 19ACDE 20ACE一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意。
不选或选错不得分）1. 建设单位对原有建设项目重新进行总体设计，扩大建设规模后，当新增固定资产价值超过原有固定资产价值（ C ）以上时，才算新建项目。
A. 1倍B. 2倍C. 3倍D. 4倍2. 土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的，例如（ C ）。
A.砌筑工程B.钢筋工程C.地面工程D.混凝土工程3. 工程建设程序中，不属于建设准备阶段的工作是( B )。
A.办理用地B.初步设计C.组织施工招标D.委托建设监理4. 任何一项工程都有特定的用途、功能、规模、地理位置也各不相同，因此，对每一项工程的结构、造型、空间分割和内外装饰都有具体的要求，这体现了工程造价( A )特点。
A.个别性B.大额性C.层次性D.动态性5. 我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指( D )。
A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统C.行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统6. 在关于我国工程造价咨询企业管理规定中，下面正确的说法是（ D ）。
A.工程造价咨询企业可不受业务范围限制承接工程造价咨询业务B.工程造价咨询企业的资质等级具有永久性质C.新开办的工程造价咨询企业可直接申请甲级工程造价咨询资质D.工程造价咨询企业是接受委托对建设项目投资、工程造价确定与控制提供专业咨询服务的企业7. 建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。
申请延期的次数和每次延期的时限分别为（ A ）。
A. 2次，每次不超过3个月B. 3次，每次不超过2个月C. 2次，每次不超过2个月D. 3次，每次不超过3个月8. 施工企业按规定为建筑材料、构配件质量检验试验所进行的试样制作、封样所发生的费用应列入（ C ）。
A.现场经费B.研究试验费C.企业检验试验费D.按质论价费9. 已完产品保护发生的费用，应列入（A ）。
A.措施项目费B.其他项目费C.分部分项工程费D.企业管理费10. 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列不属于国有资金投资的工程建设项目是（ C ）。
A.各级财政预算资金的项目B.使用对外借款或者企业担保所筹资金的项目C.使用国家政策性贷款的项目D.国家授权投资主体融资的项目11. 建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（ D ）天后，工程自动进入缺陷责任期。
A. 14天B. 30天C. 60天D. 90天12. 主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（ D ）。
A.委托代理B.直接代理C.法定代理D.指定代理13. 建设工程设备购置费＝（ A ）。
A.设备原价＋设备运杂费B.设备原价＋设备采购费C.设备原价＋设备保管费D.设备原价＋设备保管费＋设备运杂费14. 下列（ A）属于工程建设其他费。
A.土地使用费B.预备费C.投资方向调节税D.建设期贷款利息15. 我省规定，对于空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高超过2.1m部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到（ A ）以上时可以计算层数。
A．50% B．20% C.70% D.30%16.（ C ）是工程建设定额中的基础性定额。
A.预算定额B.概算定额C.施工定额D.概算指标17. 工程造价从业人员可以有下列行为（ D ）。
A.同时在两个或者两个以上单位从业B.在非实际从业单位注册C.以个人名义承接建设工程造价业务D.依法独立执行工程造价业务18. 某瓦工班组15人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，8天完成108m3的砌筑工程量，则砌筑砖基础的劳动定额是（B ）。
A. 0.9工日/m3B. 0.9m3/工日C. 1.17m3/工日D. 1.17工日/m319. 注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以（ B ）的罚款。
A. 5000元以上30000元以下B. 500元以上3000元以下C. 1000元以上3000元以下D. 300元以上1000元以下20. 预算定额的水平较施工定额的水平（B ）。
A.高 B .低 C .相同 D .不确定21. 在计算预算定额人工工日消耗量时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（ D ）。
A. 24.64 工日B. 25.36工日C. 28工日D. 31.36工日22. 概算定额与预算定额的主要差别在于（ D ）。
A.表达的主要内容B.表达的主要形式C.基本使用方法D.综合扩大程度23. 工程量清单项目编码的第四级为（ D ）。
A.具体清单项目编码B.章顺序码C.节顺序码D.名称顺序码24. 根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释》，转让价格达不到交易时交易地的指导价或者市场交易价百分之（ C ）的，一般可以视为明显不合理的低价。
A．50 B. 60 C. 70 D. 8025. （ A ）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。
A.措施项目B.零星工作项目C.分部分项工程项目D.其他项目26. 我省现行包工包料建筑工程一类工预算工资单价标准为（ D ）元/工日。
A. 47B. 50C. 53D. 5627. 合同成立与合同生效是有效合同的有机结合的两个方面，合同成立是合同生效的（ D ）；合同生效是合同成立的（）。
A. 必然结果；前提条件B. 前提条件；前提条件C. 必然结果；必然结果D. 前提条件；必然结果28. 某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（ B ）。
A.1023万元B.1125万元C.1180万元D.1239万元29. 工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面，( B )为控制建设项目投资的最高限额。
A．投资估算 B．设计概算 C．施工图预算 D．承发包合同价30. 《江苏省建设工程造价管理办法》已于2010年8月16日经省人民政府第51次常务会议讨论通过，自（ B ）起施行。
A．2011年1月1日 B．2010年11月1日C．2010年12月1日 D．2010年10月1日31. 在“其他项目清单”中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（ D ）。
A．暂估价B．预备费C．基本预备费D．暂列金额32. 对建筑结构和工艺较简单，工程量较小，分部分项较少的施工图预算宜采用（ A ）。
A. 全面审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.标准预算审查法33. 合同中只有类似变更工程的价格，则非承包人原因的变更部分的价款调整应该（ C ）。
A. 按审价部门提出的价格调整B. 按发包人指定的价格调整C. 可参照类似变更工程的价格调整D. 由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整34. 我省规定当工程量清单项目工程量的变化幅度超过（ B ），且其影响分部分项工程费超过（）时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。
A. 10%；1%B. 10%；0.1%C. 15%；1%D. 15%；0.1%35. 《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件：附件一是《承包人承揽工程项目一览表》、附件二是《发包人供应材料设备一览表》、附件三是（ B ）。
A.《工程合同价款支付约定书》B.《工程质量保修书》C.《工程进度控制条款》D.《工程合同价款约定书》36. 在应用定额编制施工图预算时，如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相同，但定额说明允许在规定的范围内调整使用的，应当采取的处理办法是（ C ）。
A.直接套用预算定额子目及其单价B.套用近似预算定额子目及其单价C.换算套用预算定额子目及其单价D.套用补充预算定额子目及其单价37. 关于承包商提出的工期延误的索赔，下列正确的说法是（ D ）。
A.属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿B.属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期C.由于因战争、罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期D.由于特殊恶劣的天气原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿38. 法律地位由高到低的顺序是（B ）。
A.宪法→法律→行政法规→行政规章→地方性法规B.宪法→法律→行政法规→地方性法规→行政规章C.宪法→法律→地方性法规→行政法规→行政规章D.法律→宪法→行政法规→地方性法规→行政规章39. 招标人向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请函，请他们参加投标竞争。
邀请对象的数目以5—7家为宜，但不应少于（B ）。
A.2家B.3家C.4家D.5家40. 江苏省规定,危险作业意外伤害保险作为商业保险列入（D ）中。
A.规费B.其他项目费用C.措施项目费用D.管理费二. 多项选择题（共20题，每题2分，共40分。
每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
不选答案或选了错误答案，本题不得分；若正确答案少选，每个选项得0.5分）1. 下列关于工程建设项目表述正确的是( ABCE )。
A.单项工程是指具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的独立工程B.单位工程是指不能独立发挥生产能力，但具有独立设计的施工图纸和组织施工的工程C.建设项目是指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体D.钢筋工程属于土建工程的分部工程E.管道工程属于安装工程的分部工程2. 周转性材料是指在施工过程中不是一次消耗完，而是多次使用、逐渐消耗、不断补充的材料。