建设工程勘察合同(基坑监测标准文本)
基坑监测合同范本完整
基坑监测合同范本完整甲方（委托方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：身份证号码/营业执照号码：乙方（受托方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：身份证号码/营业执照号码：一、监测内容1. 基坑周边环境监测：包括周边道路、建筑物、地下管线等的沉降、位移等。
2. 基坑本体监测：包括基坑支护结构的内力、变形、地下水位等。
3. 其他监测内容：根据甲方要求和工程实际情况确定。
二、监测要求1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范及甲方的要求进行监测，确保监测数据的准确性和可靠性。
2. 乙方应配备足够的监测设备和人员，保证监测工作的顺利进行。
3. 乙方应在监测过程中及时发现异常情况，并及时通知甲方。
三、监测周期1. 监测周期应根据工程实际情况和甲方要求确定，一般为[监测周期]。
2. 在监测过程中，如遇特殊情况（如暴雨、地震等），乙方应根据实际情况增加监测频率。
四、监测费用及支付方式1. 本合同的监测费用为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方应在监测工作开始后的[具体时间]内支付监测费用的[预付款比例]作为预付款；监测工作完成后的[具体时间]内支付剩余监测费用。
3. 乙方应在收到款项后及时提供发票。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供监测所需的相关资料和现场条件。
（2）按时支付监测费用。
（3）配合乙方进行监测工作。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行监测，确保监测数据的准确性和可靠性。
（2）按时提交监测报告。
（3）对监测过程中涉及的甲方商业秘密和技术秘密进行保密。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 若因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
基坑监测合同
基坑监测合同一、合同背景本合同由甲方（以下简称“监测方”）与乙方（以下简称“施工方”）共同订立，针对基坑工程的监测服务进行约定和规定。
二、合同目的本合同旨在确保基坑工程的安全施工，监测方将提供专业的基坑监测服务，以确保施工方在基坑施工过程中的安全和顺利进行。
三、监测范围监测方将对基坑工程的以下参数进行监测：1.地表沉降：监测并记录基坑周围地表的沉降情况。
2.地下水位：监测并记录基坑周围地下水位的变化情况。
3.深部位移：监测并记录基坑周围各监测点的深部位移情况。
4.周边建筑物变形：监测并记录基坑周边建筑物的变形情况。
5.施工过程监测：监测并记录基坑施工过程中的各项参数。
四、监测方法监测方将采用以下方法进行基坑工程的监测：1.地表沉降监测：采用水准测量仪和测量标杆，定期测量基坑周围地表沉降值。
2.地下水位监测：利用水位计和水压传感器，实时监测基坑周围地下水位的变化。
3.深部位移监测：采用应变仪和测孔仪等设备，定期监测各监测点的深部位移情况。
4.周边建筑物变形监测：利用全站仪和测角仪等设备，监测基坑周边建筑物的变形情况。
5.施工过程监测：通过安装传感器和监测仪器，监测基坑施工过程中的各项参数。
五、监测报告监测方将根据监测数据，编制监测报告，包括但不限于以下内容：1.监测数据汇总：将监测数据进行整理和汇总，并进行图表展示。
2.数据分析和评估：对监测数据进行分析和评估，评估基坑工程的安全性和稳定性。
3.风险提示和建议：根据监测结果，提出风险提示和施工方案改进建议。
4.监测记录和档案：详细记录监测过程和结果，并建立监测档案。
六、费用和付款方式1.监测费用：监测方向施工方收取监测费用，具体金额根据合同约定确定。
2.付款方式：施工方应按合同约定的付款周期和方式，按时支付监测费用。
七、合同期限本合同的有效期为基坑工程施工期限的整个监测阶段，具体起止时间根据实际施工情况确定。
八、违约责任1.若监测方未按合同约定提供监测服务，则应承担违约责任，并退还已收取的监测费用。
基坑变形监测合同6篇
基坑变形监测合同6篇篇1基坑变形监测合同一、甲方：公司名称：XXX建筑工程有限公司法定代表人：XXX地址：XXX联系方式：XXX二、乙方：公司名称：XXX监测技术有限公司法定代表人：XXX地址：XXX联系方式：XXX鉴于甲方为建设项目承包商，乙方为基坑变形监测技术服务商，为确保建筑工程施工安全，甲、乙双方本着诚实守信的原则，就基坑变形监测相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守：一、项目内容：1.1 乙方将为甲方的建筑工程项目提供基坑变形监测技术服务，包括但不限于监测点设置、数据采集、分析报告及风险评估等工作。
1.2 甲方需向乙方提供建筑工程项目的相关资料，包括设计图纸、施工进度计划等，以便乙方进行监测方案的制定。
1.3 双方可根据具体情况协商调整监测方案和监测周期，确保基坑变形监测工作的顺利进行。
二、费用支付：2.1 甲方应按约定支付监测费用，具体数额双方另行商定。
2.2 若因监测数据异常或报警情况导致必须采取应急措施，相关费用由甲方承担。
若乙方监测技术出现问题导致误报，乙方应承担因此产生的额外费用。
2.3 费用支付方式及周期双方另行商定，一般按月支付。
三、保密条款：3.1 双方应对在合作过程中所获取的机密信息严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
3.2 合作期间及合作终止后，相关资料应妥善保管，不得随意销毁或外泄，负责相关违约责任。
四、违约责任：4.1 任何一方未履行或违反合同约定的，应当承担违约责任。
4.2 若因不可抗力等不可控因素使得合同无法履行，双方应协商解决方案，并相互体谅，不得恶意拖延。
五、其他事项：5.1 本合同项下的争议如无法通过友好协商解决，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁解决。
5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工结算之日止。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：以上为甲、乙双方签订的基坑变形监测合同，双方同意共同遵守并履行。
基坑监测合同范本
基坑监测合同范本甲方（委托方）：_______乙方（监测方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行基坑监测事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 基坑周长：_______1.4 基坑深度：_______1.5 工程结构类型：_______二、监测内容2.1 基坑周边地表沉降监测2.2 基坑周边建筑物倾斜监测2.3 基坑周边地下管线沉降监测2.4 基坑水位监测2.5 基坑支护结构变形监测2.6 其他监测项目：_______三、监测方法及频率3.1 监测方法：_______3.2 监测频率：_______四、监测费用及支付方式4.1 监测费用：_______4.2 支付方式：_______五、监测报告及数据提交5.1 乙方应在监测周期结束后_______个工作日内向甲方提交监测报告。
5.2 监测报告应包括监测数据、监测分析、监测结论等内容。
5.3 乙方应确保监测数据的真实、准确、完整。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。
6.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。
七、违约责任7.1 甲方未按约定支付监测费用的，乙方有权暂停监测工作，直至甲方支付完毕。
7.2 乙方未按约定提交监测报告或监测数据失真的，甲方有权要求乙方重新监测，并承担相应费用。
八、争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______ 乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日。
基坑监测合同
基坑监测合同基坑监测合同甲方（委托方）：地址：联系人：电话：传真：乙方（受委托方）：地址：联系人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，达成以下基坑监测合同（下称“本合同”），共同遵守并履行。
一、合同目的1.1甲方是从事建设工程的单位，拟在（建设地点）进行基坑开挖工程编制计划、监测和报告等工作。
1.2乙方是具有相应资质和能力的监测单位，愿意为甲方提供基坑监测服务。
1.3甲方委托乙方进行基坑监测，乙方应按照甲方的要求提供监测报告，并配合甲方进行相应的调整和改进。
二、基坑监测工作范围2.1基坑监测包括但不限于基坑土方工程、基坑支护工程、基坑排水工程、基坑灌浆工程等各个方面的监测。
2.2乙方应根据甲方提供的相关资料和图纸，制定详细的监测方案，包括监测的具体内容、监测方法、监测频次等，并经过甲方确认后开始实施。
2.3基坑监测过程中，乙方应进行现场巡视、测量、记录、分析等工作，并及时向甲方提供监测报告。
三、基坑监测报告3.1乙方应按照甲方的要求，在合同约定的时间内，向甲方提供监测报告。
3.2监测报告应包含以下内容：（1）监测工作的整体进展情况；（2）基坑开挖前后地表沉降、变形情况；（3）基坑支护结构的变形情况；（4）基坑排水工程的水位变化情况；（5）基坑灌浆工程的灌浆效果；（6）其他与基坑监测相关的重要信息。
四、合同价款与支付方式4.1甲方向乙方支付的监测费用为人民币（大写）（小写）。
4.2支付方式：甲方按监测报告的提供情况及时结算，并向乙方支付监测费用。
五、合同变更和解除5.1本合同经签订后，如需变更，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议，变更协议作为本合同的组成部分。
5.2如因不可抗力等原因无法履行本合同的，甲乙双方应及时相互通知，并协商解决办法，协商不成的，可解除本合同，解除合同时应支付相应的费用和损失。
六、违约责任6.1如乙方未按照本合同的约定提供基坑监测服务或未按时提供监测报告的，应向甲方承担相应的违约责任，包括但不限于经济赔偿、延迟履行、损失赔偿等。
基坑工程监测合同正规范本(通用版)
基坑工程监测合同1. 合同背景本合同是由甲方（监测人员、监测单位或监测公司）与乙方（施工单位或业主）之间签订的基坑工程监测合同。
为确保基坑工程的施工安全和质量，监测工作将依照本合同的约定进行。
2. 合同目的本合同的目的是规定双方在基坑工程监测过程中的权利和义务，明确双方的责任范围和工作要求，确保基坑工程的监测工作得以顺利进行。
3. 合同内容3.1 监测范围本合同约定的监测范围包括但不限于基坑工程的地质、地下水位变化、土壤变形、支撑体系变形等方面。
具体的监测内容将在监测方案中详细列明。
3.2 监测方案监测方案应根据基坑工程的具体情况综合考虑，编制出监测方案。
监测方案应包括监测点的选取、监测设备的布置、监测频率的安排等内容，并经双方确认后执行。
3.3 监测设备甲方将根据监测需求提供相应的监测设备，设备的选型和配置应符合国家相关监测标准和规定。
乙方应妥善保管和使用监测设备，并在使用过程中注意设备的保养和维修。
3.4 监测报告甲方应按照监测方案和监测频率，及时向乙方提供监测报告。
监测报告应包括监测数据的分析和评估，以及相应的建议和措施。
乙方应对监测报告进行认真分析，配合甲方采取必要的措施。
4. 合同执行4.1 合同的签订和变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
如对合同内容有任何修改和变更需求，应由双方协商一致后，通过书面形式进行变更。
变更后的合同应由双方重新签字盖章。
4.2 合同的履行和保密双方应按照合同的约定履行各自的责任和义务，并妥善保管和使用涉及到的合同资料和监测数据。
未经对方的书面同意，不得将合同资料和监测数据提供给第三方。
4.3 合同的解除在情况下，本合同可被解除：•一方违反合同约定，经对方书面警告后仍不改正；•因不可抗力或其他不可预见的原因，导致合同无法履行。
4.4 合同的终止本合同自监测工作完成并经双方确认后终止。
终止后，双方应交接相关的监测资料和设备，并进行结算工作。
5. 合同争议解决双方如就本合同的解释和履行发生争议，应通过友好协商解决。
基坑监测合同模板
基坑监测合同模板基坑监测合同。
一、甲方，（委托方）。
地址：联系人：联系电话：乙方，（监测方）。
地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行基坑工程施工，为了保障基坑工程的安全和稳定，甲、乙双方经友好协商，就基坑监测事宜达成如下协议：二、监测内容和标准。
1. 基坑监测内容包括但不限于基坑周边建筑物、地下管线、地下水位、地下水压力等因素的监测。
2. 监测标准遵循国家相关规定和标准，以及甲方的具体要求。
三、监测方法和周期。
1. 监测方法包括但不限于现场实地观测、监测仪器监测等。
2. 监测周期根据工程实际情况确定，乙方将提出监测方案，并经甲方确认后执行。
四、监测报告和应对措施。
1. 乙方将根据监测结果及时编制监测报告，报告内容包括监测数据、分析结果、风险评估及建议应对措施等。
2. 如发现基坑工程存在安全隐患，乙方将及时向甲方报告，并提出相应的应对措施建议。
五、费用支付。
1. 甲方应按照监测合同约定的费用标准及时支付监测费用。
2. 如监测过程中需要额外费用支出，乙方应提前向甲方说明情况，并经甲方确认后支付。
六、保密条款。
1. 双方在合作过程中可能涉及到甲方的商业秘密和机密信息，乙方应严格保密，并不得泄露给任何第三方。
2. 乙方应对监测数据和报告进行妥善保管，不得擅自使用或泄露给任何第三方。
七、违约责任。
1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。
八、其他条款。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至监测工作结束之日止。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字，__________ 签字，__________。
日期，__________ 日期，__________。
深基坑监测合同模板
深基坑监测合同模板甲方：（监测服务公司名称）乙方：（施工单位名称）为了加强深基坑施工过程中的监测工作，保障施工安全，确保工程质量，甲乙双方自愿达成如下协议：一、监测内容1. 甲方将针对乙方所施工的深基坑进行周边建筑物、地下管线、地质构造等相关监测工作，具体内容包括但不限于地下水位监测、沉降监测、扭转角监测等。
2. 乙方配合甲方进行监测点的布设及相关数据的采集工作。
3. 深基坑施工期间，甲方会不定期进行监测数据的分析及报告反馈给乙方。
二、监测设备与费用1. 甲方将提供监测设备及人员，并负责设备的运输、安装、维护和拆卸等工作。
2. 监测费用由乙方支付，具体费用标准另行协商确定。
三、监测报告1. 每月甲方将对监测数据进行汇总分析，并向乙方提供监测报告。
2. 若发现异常情况，甲方将及时通知乙方并协助采取相应的措施。
四、保密条款1. 双方在本合同签订后应遵守保密协议，未经对方书面同意，不得向第三方透露相关监测数据及信息。
2. 若因一方违反保密协议导致损失，应由违约方承担相应的法律责任。
五、合同期限1. 本监测合同自双方签字盖章之日起生效，合同期为深基坑施工期限。
2. 若施工期延长，双方可协商延长合同期限。
六、违约责任1. 若一方未履行合同规定的义务或者未按要求完成监测工作，应承担相应的违约责任。
2. 违约方需在收到另一方书面通知后15天内进行整改，若未整改则应支付相应的违约金。
七、争议解决1. 双方如因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向中华人民共和国有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（监测服务公司名称）：乙方（施工单位名称）：日期：以上为深基坑监测合同，双方签字盖章后即生效。
基坑监测协议合同正规范本(通用版)
基坑监测协议合同1. 背景介绍本合同是基于甲方与乙方之间关于基坑监测工作的合作协议。
为确保基坑工程的安全稳定进行，甲方委托乙方进行基坑监测，并在此协议中明确双方的权益和责任。
2. 合同内容2.1 监测范围根据甲方提供的基坑工程设计图纸和要求，乙方将对基坑工程进行如下监测：地下水位监测地面沉降监测周边建筑物的变形及震动监测基坑土体的应力和应变监测2.2 监测手段乙方将采用先进的监测设备和技术来完成基坑监测任务，包括但不限于：水位计倾斜仪振动监测仪应力/应变传感器2.3 监测周期乙方将根据甲方的要求，制定合适的监测周期和频率，并及时向甲方报告监测结果。
2.4 数据处理与分析乙方将收集基坑监测数据，并进行相关的数据处理和分析，提供准确的监测结果和报告，包括但不限于：监测数据的整理和存档监测数据的统计和分析监测结果的报告2.5 报告与沟通乙方将定期向甲方提交基坑监测报告，包括监测数据、分析结果和建议。
双方将保持良好的沟通合作，及时解决可能出现的问题和风险。
3. 权益与责任3.1 甲方权益与责任甲方有权获取基坑监测的结果和报告，并对监测结果进行评价与决策。
甲方应提供基坑工程设计图纸和要求，并配合乙方进行监测工作的安排和实施。
3.2 乙方权益与责任乙方有权获取基坑施工相关的信息和数据，并保证对此类信息和数据的保密。
乙方应按照甲方的要求，完成基坑监测工作，并及时向甲方提交监测结果和报告。
3.3 共同责任双方应共同遵守国家相关法律法规和规范要求，保障基坑工程的安全稳定。
双方应确保监测数据的准确性和真实性，并对基坑监测工作的结果承担相应的法律责任。
4. 合同期限与解除4.1 合同期限本合同的有效期为（起始日期至终止日期），甲方与乙方应在合同期限内履行各自的权益和责任。
4.2 合同解除双方同意，在情况下，可以解除本合同：双方协商一致解除出现不可抗力因素导致无法履行合同单方违约且无法达成解决方案5. 知识产权本合同中的所有信息和数据均属于双方的知识产权，未经双方书面同意，任何一方不得将其全部或部分泄露、复制或用于其他商业用途。
基坑勘测合同范本
基坑勘测合同范本甲方（委托方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（受托方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________鉴于甲方拟进行基坑工程施工，需要对基坑周边环境进行勘测，乙方具备相关资质和经验，同意接受甲方的委托，承担基坑勘测任务。
甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、勘测范围和内容1. 勘测范围：根据甲方提供的基坑设计图纸和相关资料，确定基坑的勘测范围。
2. 勘测内容：包括但不限于基坑周边地形地貌、地质条件、地下管线、建（构）筑物等情况的调查和测绘。
二、勘测标准和依据1. 勘测标准：执行国家和地方相关标准和规范，确保勘测结果的准确性和可靠性。
2. 勘测依据：甲方提供的基坑设计图纸、相关资料以及乙方制定的勘测方案。
三、勘测时间和进度1. 勘测时间：乙方应按照甲方要求的时间节点完成勘测任务。
具体勘测时间由双方根据实际情况商定。
2. 进度安排：乙方应制定详细的勘测进度计划，并按照计划推进勘测工作。
如遇特殊情况需要调整进度，应及时与甲方沟通协商。
四、勘测费用及支付方式1. 勘测费用：根据国家有关规定和市场行情，双方商定本次基坑勘测的费用为人民币________元（大写：____________________元整）。
此费用为固定总价，不因任何原因而调整。
2. 支付方式：甲方应在本合同签订后的______个工作日内，向乙方支付勘测费用的______%作为预付款；乙方完成全部勘测工作并提交勘测报告后的______个工作日内，甲方应向乙方支付剩余的勘测费用。
3. 发票开具：乙方应在收到甲方支付的款项后，及时向甲方开具合法有效的发票。
基坑工程监测合同(范本)
基坑工程监测合同(范本)基坑工程监测合同(范本)1. 引言本合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，由甲方（监测单位）与乙方（建设单位）签订的基坑工程监测合同。
双方本着互利共赢、诚实信用的原则，达成如下协议：2. 合同目的本合同的目的是确保基坑工程的安全施工和监测，保证工程质量，防范工程风险，维护双方的合法权益。
3. 甲方的权利和义务3.1 提供监测设备和技术支持甲方应按照合同约定，提供监测设备和技术支持，保证监测设备的完好无损，并及时更新维护设备。
3.2 履行监测职责甲方应按照监测计划，对基坑工程进行全程监测，监测内容包括但不限于地下水位监测、沉降监测、土体变形监测等。
3.3 提供监测报告甲方应根据监测结果，及时提供监测报告给乙方，监测报告应包括监测数据、分析结果、评估意见等。
4. 乙方的权利和义务4.1 提供工程信息乙方应提供基坑工程的相关信息，包括设计图纸、施工计划、地质勘察报告等，以便甲方进行监测。
4.2 配合监测工作乙方应积极配合甲方的监测工作，为甲方提供必要的支持和协助，包括但不限于提供工程场地、设备安装位置等。
4.3 接受监测结果乙方应认真接受甲方提供的监测结果，并及时采取必要的措施，以确保基坑工程的安全施工。
5. 合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至基坑工程完工验收之日止。
6. 违约责任6.1 若甲方未按合同约定提供监测设备和技术支持，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按合同约定提供工程信息或配合监测工作，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，并保留追究乙方法律责任的权利。
7. 争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，则提交合同约定的仲裁机构进行仲裁。
7.2 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
8. 附件本所涉及附件如下：附件1：监测设备清单附件2：监测计划附件3：监测报告样本9. 法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 合同法：中华人民共和国合同法2. 监测设备：用于对基坑工程进行监测的仪器设备，包括但不限于测量仪器、数据记录仪等。
勘察专业测量服务合同(基坑监测)
基坑监测服务合同合同编号：号发包人（甲方）：观测人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为了明确责任，协作配合，确保建设工程质量和沉降观测质量，对基坑进行跟踪观测记录，并维护双方正当权益，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程名称：第二条工程地点：禹城市污水处理厂南侧，紧邻洛北干渠第三条工作内容：支护桩桩顶水平位移、支护桩桩后土体沉降、土钉墙坡顶水平及沉降监测、周边建筑物建筑物沉降观测、桩体深层位移、锚索内外地下水、技术工作、出具成果性报告文件等内容；一、准基点、观测点设置和数量按照设计图纸要求进行设置，具体详见附图二、基坑监测1、基坑监测应严格按照《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009有关规定进行，并有监测单位根据规范要求出具详细监测方案，并在降水及土方开挖前开始检测，取得相应的初始值，在基坑回填完之前不得停止监测，及时反馈监测结果，做好动态设计、信息化施工。
2、监测方式以巡视结合仪器检测。
（1）巡视检查内容有：支护结构有无破坏迹象；墙后土体有无裂缝、沉陷及现象；周边道路（地面）有无裂缝、沉陷；锚索锚头松动，锚具夹片滑动，腰粱及支座变形，连接破损；基坑侧壁和截水帷幕渗水、漏水等；开挖后土质情况与岩土勘察报告有无差异；基坑分层分段开挖与设计是否一致；基坑周边地表水管理情况及基坑周边有无堆载及超载现象；邻近建筑的变形及开裂情况；坑内水位变化等内容。
（2）现场仪器监测范围应包括支护桩桩顶水平位移、支护桩桩后土体沉降、土钉墙坡顶水平及沉降监测、周边建筑物建筑物沉降观测、桩体深层位移、锚索内力监测、基坑内外地下水位等内容。
监测点的布置详见“基坑监测点平面布置图”。
2、监测频度：（1）根据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009有关要求，基坑开挖前进行2次观测；基坑开挖深度≤5m时，1次/2d；开挖深度5～10m时，1次/1d；开挖深度＞10m，2次/1d；底板浇注后≤7天内，2次/1d，7-14天内1次/1d,14-28天内1次/2d，大于28天后1次/3d。
建设工程基坑监测合同范本
建设工程基坑监测合同范本甲方（委托方）：_____________________地址：_____________________法定代表人（或授权代表）：_____________________联系电话：_____________________乙方（受托方）：_____________________地址：_____________________法定代表人（或授权代表）：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲方因建设工程需要，委托乙方进行基坑监测服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条服务内容乙方应根据甲方的要求，对甲方指定的建设工程基坑进行监测，监测内容包括但不限于基坑周边土体的位移、沉降、裂缝发展等，并提供相应的监测报告。
第二条服务期限乙方应自本合同签订之日起至基坑施工完毕之日止，为甲方提供监测服务。
第三条监测标准乙方应按照国家及地方有关建设工程监测的技术规范和标准，进行基坑监测服务。
第四条监测报告乙方应定期向甲方提交监测报告，报告应包含监测数据、分析结果及建议措施等内容。
第五条服务费用甲方应按照本合同约定向乙方支付监测服务费用，具体金额及支付方式如下：1. 监测服务费用总计为人民币__________元（大写：__________）。
2. 甲方应于本合同签订后______个工作日内支付首期费用人民币__________元（大写：__________）。
3. 余款在乙方提交最终监测报告并经甲方确认后______个工作日内支付。
第六条双方权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照约定提供监测服务，并有权对乙方的工作进行监督。
2. 乙方有权按照约定收取服务费用，并应按照约定提供监测服务。
3. 甲方应为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于监测所需的场地、电源等。
4. 乙方应保证监测数据的真实性、准确性，并对监测结果负责。
基坑勘测合同范本
基坑勘测合同范本《基坑勘测合同》甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、项目名称及地点1. 项目名称：[具体工程名称]基坑勘测2. 项目地点：[具体地点]二、勘测范围及内容1. 勘测范围：按照甲方提供的设计图纸及相关要求确定。
2. 勘测内容：包括但不限于地质勘察、水文地质勘察、岩土工程勘察、工程测量等，为基坑设计和施工提供详细、准确的地质资料和技术参数。
三、勘测期限乙方应在合同签订后______个工作日内完成现场勘测工作，并在现场勘测工作完成后______个工作日内提交正式的勘测报告。
四、质量标准乙方应按照国家和地方现行的有关规范、标准及甲方的要求进行勘测工作，确保勘测成果的质量符合要求。
五、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币（大写）______元整（小写：￥______元）。
此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；（2）乙方提交正式的勘测报告并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（3）剩余合同总价款的______%作为质量保证金，在基坑工程竣工验收合格后______个工作日内支付。
六、双方责任1. 甲方责任（1）向乙方提供与勘测工作相关的设计图纸、技术要求等资料，并对其真实性、准确性负责。
（2）协助乙方协调与施工现场相关各方的关系，为乙方的勘测工作提供必要的便利条件。
（3）按照合同约定及时支付勘测费用。
基 坑 监 测 合 同 书
基坑监测合同书工程名称：委托单位（甲方）：检测单位（乙方）：时间：（一）监测合同协议书委托单位(简称甲方)：监测单位(简称乙方)：根据《中华人民共和国民法典》及有关的规定，甲方为了加强对本项目基坑监测及建筑物沉降观测，随时掌握基坑及周围建筑物的变化情况，特委托乙方承担项目基坑监测及建筑物沉降观测项目，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据1.《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条监测依据1.甲方提交的基础资料；2.乙方采用的主要技术标准是：。
第三条工程监测基本要求1.按照有关规范作好基坑安全监控及建筑物沉降观测工作。
服务期为从项目动工起至沉降稳定止。
监测项目包括：；监测次数满足设计图纸、工程现场及现行规范要求。
2.乙方应严格实施监测方案,及时分析、处理监测数据,并建立将每次监测结果和评价当天向甲方及监理等相关单位传递的制度、渠道和方法。
当监测数据达到监测报警值时必须立即通报甲方现场代表及监理单位现场代表等相关人员,若情况比较严重,应立即向甲方现场代表电话汇报,同时向监测单位的项目负责人汇报,并要求施工单位立即停止基坑施工,以便控制事态发展并利于甲方、施工方采取相应的应急处理措施。
安全监测要求：1）支护施工中的边坡水平、沉降位移监测；2）对周边建筑物、地表、道路及市政设施的监测；3）对护坡桩侧向位移监测；4）对锚索应力进行监测；5）对周边建筑物、地表裂缝监测；监测通过动态信息管理，对监测数据及时处理并及时反馈以指导施工，避免发生工程事故。
除以上内容外甲方需要乙方提供的所有资料等。
第四条甲方的权利和义务1.甲方应向乙方提交建筑物的总平面图，地下结构平面图以及乙方需要提供的其他有关图纸资料和该工程的岩土工程勘察报告。
2.甲方向乙方提交基坑周边道路、地下管线、临近建筑物(基础形式、埋深、与基坑边线的距离、结构形式等)的周边环境资料，并为乙方现场勘验提供方便。
基坑监测合同模板
基坑监测合同模板甲方（监测单位）：__________（以下简称甲方）乙方（委托单位）：__________（以下简称乙方）鉴于乙方拟对_______________（以下简称工程项目）进行基坑施工，并为了保障工程施工的安全性和稳定性，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条服务内容1.1 甲方将派员到工程现场对基坑施工全过程进行监测，并出具相应监测报告。
1.2 监测内容包括但不限于土壁位移、支撑结构变形、地下水位、地下水压力等。
第二条服务标准2.1 甲方派出的监测人员必须具备相关资质和经验，且能够准确、及时地完成监测工作。
2.2 监测报告必须符合相关标准和要求，内容详实、清晰，真实反映工程现状。
第三条服务费用3.1 乙方应按照监测服务的具体内容和规模向甲方支付相应的监测费用。
3.2 监测费用支付方式为______________（银行转账/现金支付等）。
第四条保密条款4.1 甲乙双方应保守工程监测的商业秘密，不得向第三方透露相关信息。
4.2 甲方有义务保护乙方的商业利益，不得利用监测结果谋取私利。
第五条紧急处理5.1 若出现工程安全事故或监测数据异常，甲乙双方应立即通知对方，并共同商讨应对措施。
5.2 甲方将配合乙方做好突发事件的处理工作，并尽力保证工程安全。
第六条合同期限6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
6.2 如有必要延长监测服务的期限，乙方需提前通知甲方，并双方再次签订补充协议。
第七条其他条款7.1 本合同如有争议，应友好协商解决。
协商不成的，依法向有管辖权的法院提起诉讼。
7.2 未尽事宜，双方可另行商定，并签订补充协议。
甲方（监测单位）：_____________ 乙方（委托单位）：_____________签字：_________ 签字：_________日期：_________ 日期：_________以上为基坑监测合同范本，具体合同内容应根据实际情况进行调整和补充。
基坑监测合同模板
基坑监测合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：基坑监测合同模板一、工程概况甲方（以下简称“委托方”）在（工程地点）进行基坑工程施工，为确保工程安全、顺利进行，现委托乙方（以下简称“监测方”）对基坑工程进行全程监测。
二、监测内容1. 基坑周边环境监测；2. 基坑支护结构监测；3. 基坑周边建筑物、道路、管线等设施的沉降监测；4. 其他与基坑工程安全相关的监测内容。
三、监测周期自合同签订之日起至基坑工程完工验收合格之日止。
四、监测费用1. 监测费用为人民币（大写）：叁万元整（小写）：30,000元；2. 甲方应在合同签订后5个工作日内支付50%的监测费用，剩余50%的监测费用在监测报告提交后5个工作日内支付；3. 监测过程中如需增加监测项目或延长监测周期，双方另行协商确定监测费用。
五、双方权利与义务1. 甲方：（1）提供监测所需的工程资料、图纸等；（2）为乙方监测工作提供必要的现场条件；（3）按时支付监测费用；（4）对监测成果进行审核，并提出合理意见。
2. 乙方：（1）按照监测规范和合同约定开展监测工作；（2）及时向甲方提交监测报告；（3）对监测过程中发现的问题及时通知甲方，并提出处理建议；（4）保守甲方的商业秘密。
六、违约责任1. 甲方未按时支付监测费用的，乙方有权暂停监测工作，并要求甲方支付逾期付款的违约金；2. 乙方未按照约定完成监测工作或监测成果不符合质量要求的，甲方有权要求乙方退还已支付的监测费用，并承担相应的违约责任。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
基坑工程监测合同(模板)
基坑工程监测合同1. 合同背景本合同订立之目的在于确保基坑工程的监测工作能够顺利进行，保障工程质量和安全。
双方共同遵守本合同的约定，在合作期间保持良好的沟通合作，共同确认监测工作的范围、职责和义务，确保监测工作的准确性和有效性。
2. 合同条款2.1 监测工作范围本合同所涉及的监测工作范围包括但不限于基坑土方开挖、基础施工、支护结构施工等相关工作的监测。
具体监测内容和监测方法将在后续的工作计划中进行详细说明。
2.2 监测义务和责任2.2.1 监测方责任监测方应按照国家有关标准和规范，依法合规进行监测工作，并确保监测数据的准确性和可靠性。
监测方应配备专业的监测人员和设备，并提供相应的监测报告和分析，以便甲方能够及时了解工程进展情况。
2.2.2 监测方义务监测方应当按照合同约定的时间和要求，及时进行监测工作，记录和汇总监测数据，并及时向甲方提供监测报告。
监测方应积极配合甲方的检查和验收工作，对于工程质量和安全问题，提出及时的建议和处理方案。
2.3 费用和支付方式2.3.1 费用监测费用由甲方支付，具体费用标准双方将在后续的费用协商中确定。
2.3.2 支付方式甲方应按照合同约定及时支付监测费用，支付方式可以是一次性支付或分期支付，具体支付方式将在合同签订后另行协商确定。
2.4 保密条款双方同意对于在合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料予以保密，并不向任何第三方透露或提供。
除非取得对方书面同意或法律法规另有规定外，任何一方不得擅自披露或使用涉及到的保密信息。
2.5 违约责任如果一方违反本合同的约定，经另一方书面通知后不予改正或纠正的，违约方应承担相应的违约责任。
违约责任可能包括但不限于违约金、损害赔偿等。
3. 合同变更和解除3.1 合同变更本合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。
任何一方要求变更合同的，应提出变更请求，并在变更确认后执行。
3.2 合同解除本合同的解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
房地产建设项目基坑工程监测合同模版
房地产建设项目基坑工程监测合同模版1. 合同双方甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】2. 合同背景为明确甲乙双方的权利义务，保证工程质量安全，同时规范基坑工程监测的流程与要求，特制定本合同。
3. 项目名称及工程地址项目名称：【项目名称】工程地址：【工程地址】4. 监测工作内容4.1 监测范围及监测时间1.监测范围：本合同约定的全部工程范围；2.监测时间：自工程动工之日起至竣工验收合格，验收合格后安排保修期全过程。
注：如果工程因不可抗力等原因而停工、复工，参照工程实际情况，经甲乙双方协商，另行确认监测时间。
4.2 监测内容及标准1.本工程基坑支护结构的变形情况、地下水位的变化情况、地下水水质、环境噪声、气氛污染、施工振动等与基坑工程监测有关的内容均应监测；2.监测的具体内容和监测标准应符合现行国家规定和工程施工监理单位的监理要求。
3.甲方有权要求乙方对监测内容和标准进行修改并签订协议。
如因修改监测内容和标准产生的费用，由甲方与乙方协商确定。
5. 监测方法和设备5.1 监测方法基坑工程监测方法包括但不限于以下常用方法：1.光电测距：采用高精度激光器或标准波长二氧化碳激光器进行检测，一般建议采用激光直接测量，实时采集变化数据，并保留仿真模型进行高精度复核。
2.等载荷限制法：在测点上施加规定载荷，监测测点位移，分析各种变形量的变化情况。
3.计算机声光法：利用计算机声光技术进行检测和分析，适用于埋设较多和开挖深度较大的工程。
4.电极法：适用于浅表沉降的监测。
5.2 监测设备1.光电测距设备；2.多功能监测系统；3.数据采集器；4.计算机或现场手持设备；5.监测数据备份设备。
6. 监测完成时间节点和报告1.乙方应及时向甲方提交监测计划和监测数据，监测数据要真实、准确地反映实际情况；2.监测报告应及时提交，甲乙双方约定至少每两周提交一次监测报告；3.报告内容应包括：监测时间，监测数据，监测结论，可供参考的建议和措施。
基坑监测合同模板
精心整理基坑施工监测委托合同项目名称：委托方:规定，达成12基坑外侧相邻建筑物沉降点埋设、现场监测及成果整理等。
3、具体内容和监测频率根据协议附件《基坑施工监测方案》。
二、???合同价款及付款、结算方式1、本合同价实行总价包干，总价为人民币（大写：）。
本合同价款已经综合考虑乙方派驻现场所有人员的住宿费、水电费、交通费、通讯费、税金、利润、开办费、技术措施费、机械设备进出场费、风险费、政策性文件规定费用等一切因实施本工程监测服务产生的全部费用。
加入监测过程中遇到特殊情况，需要增加观测次数，不再额外增加观测费用。
2、付款方式：合同签订乙方进场之日起10天内，甲方支付合同价的20%，土方开挖完毕后10天内，再支付合同价的50%，全部工作完成并提交报告后10天内，一次性付清余款。
三、???双方职责123定。
451234、协同甲方、监理单位及总包单位制定监测日程安排。
5、根据所定的监测计划进行现场监测，发现位移、沉降等变化接近或超过警戒值时或其它异常现象及时通知甲方或代建单位。
6、每次监测完毕及时整理现场监测资料，并于二十四小时间内提供监测结果并送交甲方。
7、监测工作全部结束后，向甲方提供监测完工报告六套。
8、工程监测现场部分完成三日内清理完现场的设备、建筑垃圾和其他堆积物，拆除相关的临时设施，交工前清理现场达到工完场清的要求。
9、因乙方提供的数据、资料不准确或不及时，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方由此引起的损失。
10、凡乙方未能完成协议文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方损失。
123果及数据处理的结果、结论移交甲方，1式4份，并附电子文档1份。
4、乙方对报告、成果文件的准确性负责，由于乙方的疏漏、错误造成工程质量事故的，乙方除负责补救措施外，还须赔偿由此造成的损失。
五、其他：1、如有未尽事宜，双方另行协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、如本合同发生争议，委托方、承接方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，委托方、承接方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同
［岩土工程监测]
工程名称:省、市帆船帆板运动训练基地基坑支护工程监测工程地点:市南区燕儿岛路1＃奥帆中心内
合同编号:
（由承包人编制）
勘察证书等级:工程勘察乙级
发包人：青岛地矿岩土工程有限公司
承包人：潍坊市宏兴地质工程勘察有限公司
签订日期:20１０年6月１7日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：青岛地矿岩土工程有限公司
承包人:潍坊市宏兴地质工程勘察有限公司
发包人委托承包人承担省、市帆船帆板运动训练基地基坑支护工程监测项目的岩土工程监测任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条:工程概况
1．1工程名称:省、市帆船帆板运动训练基地基坑支护工程监测
１．2工程地点：市南区燕儿岛路１＃奥帆中心内
1.3工程规模、特征：拟拟建工程场区位于市南区燕儿岛路1#奥帆中心内，百丽广场南侧,根据建设单位提供的资料，拟建基坑周长约260m,基坑开挖深度约6.0０m。
１．４岩土工程任务（内容)与技术要求:按照审核通过的基坑设计方案要求的监测项目对基坑工程实施监测，并按照合同约定提交监测报告。
1.5承接方式：委托
1.６预计的岩土工程工程量:基坑水平/沉降位移监测约30次。
第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
本岩土工程自２01０年 6月30日开工至２010年8月３0日完工。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同
第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式
5.１本岩土工程监测收费按总价包干方式计取。
5.2本岩土工程监测费总额为４.０万元（大写肆万元整)。
5.３本合同生效后,发包人按如下约定分次向承包人支付工程费。
说明:
1.发包人按上表分两次拨付工程费用：
2.提交各阶段监测报告后依发包人当月付款流程办理。
第六条:变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前叁天向承包人发出书面变更通知，否则,承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于叁天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起叁天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的,变更文件自送达之日起第肆天自行生效,由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
第七条：发包人、承包人责任
7．1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限１5天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过１5天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2开工前,发包人应办理工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电。
７．1.３发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求（措施),并承担费用。
7.1.４发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意，发包人不得复制泄漏或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况,发包人应负法律责任。
7.２承包人责任
７.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付质量合格的勘查成果资料、报告、文件,并对其负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金。
７.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔,并对由此给发包人造成的全部损失予以赔偿。
７.２.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施)，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.５本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条:违约责任
7．2.6所有施工人员的伤亡事故均由承包人承担,与甲方无关。
8．１由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
８.２发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间1０天后,向发包人发出书面催款的通知。
８.3由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天承担合同总价千分之五计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定的部分,发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件,有承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损
失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条：材料设备供应
9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。
若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负;原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
第十条:报告、成果、文件检查验收
1０.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后叁天内检查验收完毕,并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。
每次监测成果数据可以传真形式提交发包人,并须经发包人书面确认。
10.3工程完工，承包人向发包人提交报告、成果文件，发包人应在叁天内进行确认，如有不符合规定要求及存在技术问题，承包人应采取有效补救措施。
第十一条：本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条：其他约定事项：
第十三条:争议解决办法
本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，协商或调解不成时，发包人、承包人向项目所在地人民法院起诉。
第十四条:合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章之日生效。
本合同一式肆份,发包人贰份、承包人贰份
发包人名称：承包人名称：
（盖章) (盖章)
法定代表人：(签字）法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
签订日期: 年月日。