建设工程勘察合同正式模版
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：一、勘察项目甲方委托乙方对（工程名称、位置）进行勘察工作，具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。
二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范，完成勘察项目的各项内容。
2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案，乙方应按时提交给甲方，并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。
2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范，确保勘察过程安全、顺利进行。
三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，并在勘察报告中注明勘察的起止时间。
3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任，未经甲方许可，不得向第三方提供或披露。
4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方，并开具正规发票。
5.2若勘察工作需要额外费用支出，应经甲、乙双方协商一致后支付。
六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作，应承担相应违约责任。
6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决双方若因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。
八、其他事宜8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察工作结束。
8.3本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本，甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容，遵守合同约定，共同完成建设工程勘察工作。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察设计合同通用样式7篇
建设工程勘察设计合同通用样式7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工程概况本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察、设计过程中的权利和义务。
工程名称为[工程名称]，工程地点位于[工程地点]，涉及的业务范围包括勘察、设计等多个方面。
二、工作内容及要求乙方应按照国家和地方现行规范、标准以及本合同约定的内容和要求进行勘察、设计工作。
工作内容包括但不限于：地质勘察、工程测量、初步设计、方案设计等。
同时，乙方需遵循甲方提供的技术参数、要求和设计规划。
在履行合同过程中，乙方应对所提供的服务质量和进度负责。
具体工作内容和要求详见本合同附件一。
三、工作时间及进度安排乙方应根据本合同约定的工作内容和要求，制定合理的工作进度计划，确保按时完成勘察、设计工作。
如有特殊情况需调整进度计划，应及时与甲方沟通并征得甲方同意。
具体工作时间及进度安排详见本合同附件二。
四、合同价格及支付方式本合同的总价为人民币[合同总价大写数字]元整，合同单价按照合同附件三所列明细进行计价。
支付方式采用分期付款的方式，具体支付节点和金额按照本合同附件四执行。
甲方应按时支付款项，确保工程进展顺利。
若因甲方原因导致工程延期或终止，乙方有权按照实际工作量计算费用并要求甲方支付相应款项。
此外，发票的开具和款项支付应遵守国家相关税法规定。
五、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方应对其在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察合同模板经典版6篇
建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对下列工程进行勘察，乙方愿意承担该工程的勘察工作，为明确双方权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议。
一、项目名称：二、项目地点：三、工程内容及范围：四、勘察费用及支付方式：1. 总价：2. 付款方式：五、服务标准：1. 开工时间：2. 完工时间：3. 勘察报告提交时间：4. 勘察报告内容要求：5. 勘察工作过程中，如发现工程问题需要变更，应及时协商解决。
六、保密条款：在勘察工作中，乙方应保密相关资料，未经甲方允许，不得向第三方透露或提供。
七、违约责任：1. 如乙方违反合同内容，导致勘察工作无法正常进行，应承担相应责任。
2. 如甲方违反合同内容，导致乙方无法按时完成工作，甲方应支付相应违约金。
八、纠纷解决：本合同履行过程中如有任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关部门仲裁。
九、其他约定事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作结束。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同模板，具体合同内容需根据实际情况进行修改，以确保合同的准确性和完整性。
建议双方在签订合同前，仔细阅读并确认各项条款，保证双方权益。
祝双方合作顺利，工程顺利完成！篇2建设工程勘察合同甲方（简称甲方）：_______________公司乙方（简称乙方）：_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜，达成如下协议：一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务，包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。
2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准，并应按照国家相关标准和规范执行。
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和工程概况1.1 本合同目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作顺利进行。
1.2 工程名称：[工程名称]。
1.3 工程地点：[工程地点]。
1.4 工程规模：[规模描述]。
二、工作内容和要求2.1 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准等要求，进行工程勘察工作。
2.2 乙方应根据甲方提供的工程资料，进行现场勘察、地质勘探、试验测试等工作，并按约定提交勘察成果。
2.3 乙方应对其提交的勘察成果负责，确保其真实性、准确性和完整性。
如因乙方提交的勘察成果导致工程出现质量问题，乙方应承担相应法律责任。
三、合同金额及支付方式3.1 本工程勘察费用总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
3.2 甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付总金额的[比例]%作为预付款。
3.3 乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方应在[提交后支付时间]内支付剩余款项。
3.4 支付方式：[支付方式描述]。
四、时间安排和进度4.1 乙方应在合同签订后[时间]天内完成现场勘察工作。
4.2 乙方应根据工程进展情况和甲方要求，及时调整工作计划，确保勘察工作与工程建设进度相匹配。
4.3 如因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任。
五、保密条款5.1 双方应对本合同内容、勘察成果等涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
5.2 乙方在勘察过程中获取甲方的信息，除法律法规规定外，不得擅自公开或用于其他用途。
六、违约责任和赔偿6.1 如因甲方原因导致乙方无法开展勘察工作或造成乙方损失，甲方应承担相应违约责任和赔偿责任。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察合同范本3篇
建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________二、勘察范围和要求乙方应按照甲方的要求，对工程项目的地质、环境等进行勘察，提供准确的地质勘察报告和其他相关技术服务。
具体内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、工程测绘等。
三、合同工期乙方应在合同签署后按照约定的时间完成勘察工作，并提交完整的地质勘察报告。
如遇特殊情况需延长工期，应提前与甲方协商并征得甲方同意。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定的金额支付乙方勘察费用。
具体金额及支付方式详见合同附件。
2. 甲方在乙方提交完整的地质勘察报告后，应支付勘察费用的余额。
3. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，甲方有权扣除相应的违约金。
五、技术标准与规范乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术标准和规范进行勘察工作。
如遇特殊情况，双方可协商确定其他技术标准和规范。
六、质量保证与验收1. 乙方应保证勘察工作的质量符合合同约定和相关技术标准、规范的要求。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察工作的质量。
3. 乙方提交的地质勘察报告应经过甲方验收合格后方可视为完成勘察工作。
七、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密和技术资料予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同的内容泄露给任何第三方。
八、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。
建设工程勘察合同范本怎样写5篇
建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方（甲方单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：二、乙方（勘察单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：三、甲、乙双方经友好协商一致，就以下事项达成协议，签订本合同。
四、勘察的内容、范围、任务及费用：（一）勘察项目名称：（二）勘察范围：（三）勘察报告提交时间：（四）勘察费用：1. 勘察费用总额：2. 付款方式：五、甲方提供的资料、资料格式：（一）甲方需提供给乙方的资料清单：（二）资料提供方式：（三）资料提供时间：六、乙方启动勘察工作前，必须向甲方提交以下文件：（一）勘察方案：（二）勘察合同审查意见：七、甲方的权利和义务：（一）提供勘察所需的基础资料和资料清单；（二）支持和协助乙方开展勘察工作；（三）按时支付勘察费用；（四）确认勘察结果；八、乙方的权利和义务：（一）严格按照勘察方案开展工作；（二）按时提交勘察报告；（三）保护勘察资料的完整性和机密性；（四）遵守相关法律法规和技术规范；（五）如有变更，应及时与甲方协商变更合同。
九、违约责任：（一）如果甲方未按照合同要求提供必要资料，将导致勘察工作无法进行，由此产生的损失由甲方承担；（二）如果乙方未按照合同要求完成勘察工作，由此产生的损失由乙方承担。
十、争议解决：本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规，并由双方友好协商解决。
如果协商无果，则提交有关部门裁决。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，在勘察报告提交后终止。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。
在签订合同前，双方需详细阅读合同内容，并确保各项条款的合法性和合理性，以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。
希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。
篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一，其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同范本8篇
建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察区域的现场踏勘。
2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。
3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。
4. 提供施工阶段的必要技术支持。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。
2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行，确保勘察进度与质量。
3. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。
如合同中有特殊要求，双方应明确约定并执行。
五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付预付款，勘察成果提交并验收合格后支付尾款。
具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。
若因甲方原因未按约定支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。
六、成果交付与验收标准（本栏以下空白）此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善）篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
建设工程勘察合同范文常用版5篇
建设工程勘察合同范文常用版5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]其他资质证明文件：[相关资质文件]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]工程勘察资质证书等级：[工程勘察资质等级]及相关证明文件：[相关资质文件]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就本建设工程勘察事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模简述]（如：建筑面积、层数、结构类型等）二、服务范围与内容勘察范围包括项目红线内外周边的环境及地貌。
工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察（初步勘察与详细勘察）、地下水地质勘察等。
详细工作以乙方提交并经甲方确认的《勘察纲要》内容为准。
具体工作内容包括：1. 收集资料，现场踏勘。
2. 工程测量。
3. 进行岩土工程勘察与初步评价等。
建设工程勘察合同协议书编号：[编号] 日期：[签订日期] 地点：[地点] 签订人：甲方代表：[甲方代表姓名]、乙方代表：[乙方代表姓名]。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着诚实守信的原则，甲乙双方在友好协商的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、勘察工作内容和要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行地质勘察、工程测量等勘察工作。
建设工程勘察合同模板6篇
建设工程勘察合同模板6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人（或授权人）：[姓名]联系方式：[联系方式]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人（或授权人）：[姓名]联系方式：[联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：[工程名称]。
（二）工程地点：[工程地点]。
（三）勘察范围：[勘察范围描述]。
包括但不限于地形地貌勘察、地质勘察、地下水勘察等。
二、勘察工作周期与进度安排（一）本合同签订后，乙方应在接到甲方书面通知后XX日内进场开始勘察工作。
（二）乙方应按以下进度安排进行勘察工作：[进度安排表]。
（三）如因甲方原因导致工程延期或停工，乙方有权相应顺延勘察周期。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务费用为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该费用包括但不限于人工费、材料费、设备使用费及其他相关费用。
具体费用明细详见附件。
（二）支付方式：甲方应在乙方完成每个阶段勘察任务并提交相应成果后XX日内支付相应款项。
具体支付节点及金额详见附件。
四、成果交付与验收标准（一）乙方应按照国家和地方有关规定和标准完成勘察工作，并提交完整的勘察成果。
（二）勘察成果包括但不限于地质报告、测量数据、试验报告等。
乙方应对其提交的勘察成果负责，确保其真实性和准确性。
（三）甲方应在收到乙方提交的勘察成果后XX日内组织验收。
验收标准按照国家和地方有关规定及本合同约定执行。
五、知识产权与保密条款（一）本工程勘察过程中产生的知识产权归乙方所有，但乙方需按照本合同约定向甲方交付相关勘察成果。
（二）甲乙双方应对本合同内容及履行过程中所知悉的对方商业秘密及技术要求予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同正式模版
Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of
the parties to the contract
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-032022
建设工程勘察合同正式模版
项目名称：____
项目建设地点：____
合同编号：____
（由承接方编填）
委托方：____
承接方：____
签订日期：____
建设部
国家工商行政管理局制定
委托方____（以下简称甲方）
承接方____（以下简称乙方）
甲方委托乙方进行____勘察任务。
根据《中华人民共和国经济
合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程____勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围
1．1 本工程项目勘察委托文号、日期
1．2 工程建设地点
1．3 技术要求
1．4 预计工程量
第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料
项目名称
文件资料份数
提供日期
年月日
一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件
第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果
勘察成果名称
提交日期
提交份数
年
月
日
3．1 勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。
3．2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法
4．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4．2 本工程勘察费估算为____元，合同生效后____天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30％作为定金，（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4．3 双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任
5．1 甲方
5．1．1 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
5．1．2 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5．1．3 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并
承担其费用。
5．1．4 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5．1．5 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。
当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5．1．6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7 工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5．1．8 维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。
5．1．9 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。
5．1．10 补充协议中甲方应负的其他责任。
5．2 乙方
5．2．1 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5．2．2 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5．2．3 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5．2．4 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5．2．5 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
5．2．6 补充协议中乙方应负的其他责任。
第六条违约责任
6．1 甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6．2 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过1日，
应偿付未支付勘察费的1‰逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1‰。
6．3 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。
第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由____仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第八条其他事宜________。
第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。
本合同正本1式8份，双方各执4份。
委托方单位名称：____ 承接方单位名称：_____
（盖章）（盖章）
法定代表人：____ 法定代表人：_____
单位地址：____ 单位地址：_____
邮政编码：____ 邮政编码：_____
电话：____ 电话：_____
电传：____ 电传：_____
传真：____ 传真：_____
开户银行：____ 开户银行：_____
银行帐号：____ 银行帐号：_____
签订合同代表（签字）：____ 签订合同代表（签字）：_____ 日期：____年____月____日日期：_____年_____月_____日建设行政主管部门工商行政管理部门
审查意见____ 鉴证意见_____
（盖章）（盖章）
审查号：____ 鉴证号：_____
审查日期：____ 鉴证日期：_____
____年____月____日_____年____月____日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。