保证金退款证明
建设工程保证金退还函范本申请保证金退还和金额返还
建设工程保证金退还函范本申请保证金退还和金额返还建设工程保证金退还函尊敬的【建设工程主管部门名称】：您好！本函是根据我方与贵部门签订的【建设工程合同名称】（以下简称“合同”）中关于保证金的约定，我方现申请退还已缴纳的保证金。
我方以【开发商/承包商】的身份参与了贵部门的【建设工程项目名称】项目，并按照合同的要求，在【合同签订日期】日期向贵部门缴纳了保证金，金额为【保证金金额】人民币。
现在，该工程项目已经顺利完工，并经贵部门验收合格。
根据合同的规定，我方现申请退还该保证金金额。
详细的退还信息如下：1. 保证金金额：人民币【保证金金额】；2. 保证金支付日期：【保证金支付日期】；3. 项目名称：【建设工程项目名称】；4. 合同编号：【合同编号】；为了尽快完成保证金的退还手续，请贵部门提供以下材料以便加快办理退还事宜：1. 退还申请表：我方已填写完毕并附在本函末尾；2. 银行账户信息：请提供我方退还保证金所需的银行账户信息，包括账户名、开户行、账号等；3. 相关证明文件：我方已准备好退还所需的相关证明文件，如合同保证金条款、工程完工验收证明等，请在办理过程中提出额外要求，以免因材料不全导致退还流程延迟；4. 其他：若还有其他需要我方补充的材料，请及时告知。
我方将严格按照贵部门对保证金退还的相关规定办理退款手续，并提供所需的材料和证明。
同时，我方希望贵部门在收到本函后的【办理时限】内将保证金退还至我方指定的银行账户。
若因贵部门原因导致退还手续延误，请及时告知并提出落实退还的时间。
感谢贵部门在过去的【建设工程项目时长】期间对我方的支持与合作，如有任何其他需要协商解决的问题，请随时与我方联络。
期待着继续与贵部门携手合作，共创美好未来！谢谢！【您的公司名称】【日期】附件：退还申请表-----------------------------------------------退还申请表申请单位名称：【您的公司名称】项目名称：【建设工程项目名称】合同编号：【合同编号】退款金额：人民币【保证金金额】退款理由：【请在此简要说明退款理由，如工程项目已经完工并通过贵部门验收】银行账户信息：账户名称：【您的银行账户名称】开户行：【您的银行开户行名称】账号：【您的银行账号】附件：相关证明文件（请根据要求提供所需证明材料的复印件）。
退还公司保证金申请书范本
退还保证金申请书尊敬的XX公司：您好！我公司在贵公司承揽的XX项目（项目编号：XXXXXX）中，按合同约定向贵公司交纳了保证金，保证金金额为人民币XX万元整。
根据合同条款规定，我公司在项目完成后，有权向贵公司申请退还保证金。
现将相关事宜说明如下，敬请予以核实并办理退款手续：一、项目完成情况根据合同约定，我公司在规定的时间内完成了项目的建设、安装、调试及验收工作，并取得了项目验收合格证书。
项目实际完成时间为XX年XX月XX日。
二、保证金退还原因1. 合同约定的项目保修期已满，项目运行状况良好，未出现任何质量问题，保修期已满，故不存在任何违约行为。
2. 我公司在项目实施过程中，严格按照合同约定履行各项义务，确保项目质量、进度和安全，符合合同规定的退还保证金条件。
3. 鉴于项目已顺利完成并验收合格，根据合同条款规定，保证金应当予以退还。
三、保证金退还方式及账户信息1. 退还保证金金额：人民币XX万元整。
2. 退还保证金账户信息：户名：XX公司开户银行：XX银行XX分行账号：XXXXXXXXXXXXX3. 请贵公司在收到申请书后，对项目完成情况进行核实，并在核实无误后办理退款手续。
四、其他事项1. 请贵公司核实项目完成情况，如有任何疑问，请及时与我公司联系，以便尽快解决问题。
2. 保证金退还过程中产生的相关费用由我公司承担，不再向贵公司另行收取。
3. 如有需要，我公司可提供相关证明材料，以证实项目已完成且符合退还保证金条件。
感谢贵公司对我公司的支持与信任，期待贵公司尽快办理退款手续。
如有任何疑问，请随时与我公司联系。
敬请予以关注并尽快办理，谢谢。
退保证金证明函范文
退保证金证明函范文
尊敬的XX保险公司：
我是贵公司的客户XXX，本人已经决定退还我的保证金。
我特此写信给贵公司提出申请，并请求退还我保证金并开具退保证明函。
我于XX年XX月XX日在贵公司购买了一份保险产品，并在购买时交纳了XXX元作为保证金。
然而，由于个人资金紧张以及其他一些不可抗力的因素，我不得不决定终止该保险合同并退还保证金。
我理解保证金的作用并且严格遵守保险合同中的相关条款，所以我相信我有权获得退还保证金的资格。
我希望我的退保申请能够得到贵公司的重视和尽快处理。
在此，我请求贵公司尽快审核并办理我的退保申请，并于15个工作日内将退还保证金的款项退还到我指定的银行账户。
此外，我还希望贵公司能够提供一份正式的退保证明函。
该退保证明函是我作为保险投保人的重要凭证，并将用于日后的相关事务处理。
我希望贵公司能够在退款后7个工作日内将这份退保证明函寄送到我指定的通讯地址。
再次感谢贵公司一直以来的服务与支持。
我对此次退保申请保持了充分的理解，并愿意按照贵公司的相关规定和流程办理。
希望贵公司能够尽快审核并退还我的保证金，并及时开具退保证明函。
最后，我真诚希望贵公司在今后的业务发展中取得更好的成绩，并愿意成为贵公司的忠实客户。
此致
XX保险公司敬礼。
合同履约保证金退款申请书（★）
合同履约保证金退款申请书（★）第一篇：合同履约保证金退款申请书合同履约保证金退款申请书陕西化建工程有限公司第一分公司：我公司承建的延长王家川采油厂佛古塬集输站地面土建工程现已全部完工，经相关部门验收合格，并投入生产运行。
特向贵单位提出申请退还履约保证金户名：账号：开户行：元。
望批准。
公司名称：年月日（盖章）第二篇：合同履约保证金退款申请书合同履约保证金退款申请书陕西化建工程有限公司第一分公司：我公司承建的延长王家川采油厂佛古塬集输站地面土建工程现已全部完工，经相关部门验收合格，并投入生产运行。
特向贵单位提出申请退还履约保证金户名：账号：开户行：元。
望批准。
公司名称：年月日（盖章）第三篇：履约保证金退款证明履约保证金退款证明盐亭县公共资源交易服务中心：我单位委托你中心采购的盐采[20 ] 号采购项目的合同已履行完毕，供应商所提供的货物（工程、服务），经(使用单位名称)使用，质量验收合格。
同意将该供应商交纳的履约保证金￥元（大写人民币：拾万仟佰拾元）予以退还。
收款单位：开户行号：账号：联系电话：采购单位：（盖章）采购单位验收负责人签字：供应商：（盖章）供应商法人代表或授权代表签字：年月日注：此表由供应商退履约保证金时提供。
第四篇：保证金退款申请书申请书申请人：上海思客亚法定代表人：地址：联系人：申请事项：请求贵院退回（2014）金民二（商）初字第113号案件的诉讼保全保证金元。
事实与理由：申请人与运输合同纠纷一案，案号：（2014）金民二（商）初字第113号，已经于2014年月日判决生效，申请人已经向贵院申请强制执行，现请求贵院退回该案诉讼保全保证金。
此致上海市金山区人民法院年月日第五篇：履约保证金合同履约保证金协议甲方：中铁x局集团福厦铁路项目经理部一工区乙方：甲乙双方就山外水库特大桥已达成劳务分包意向并谈妥了具体事项，双方约定待乙方支付履约保证金后，双方签订劳务分包合同。
关于履约保证金双方协商后签订如下协议：1、履约保证金金额：人民币40万元，大写：肆拾万元整。
关于退还保证金的函
关于退还保证金的函
尊敬的客户：
您好！我们非常感谢您选择我们公司的服务，并对您的信任表示衷心的感谢。
为了保障双方的权益和顺利解决相关事宜，我们特写此函，就退还保证金的事宜与您沟通。
根据我们之前的协议，您在办理业务时需要缴纳一笔保证金。
现根据您的要求，我们愿意按照协议的约定，将该保证金予以退还。
请您核对您提供的银行账户信息是否准确无误，以便我们能够顺利将保证金退还到您的账户。
如有变更，请您及时告知我们，以免给您带来不必要的麻烦。
为了保障您的权益，我们需要进行一些必要的核实工作。
请您配合我们提供以下信息：
1. 退还保证金的原因：请简要说明您申请退还保证金的原因，以便我们更好地了解情况。
2. 相关证明材料：请您提供相关的证明材料，例如合同、协议、收据等，以便我们核实您的退款请求。
3. 联系方式：请提供您的详细联系方式，包括姓名、电话号码、电子邮箱等，以便我们与您进行及时的沟通。
一旦我们核实完毕，并确认您的退款请求符合协议的约定及相关政策规定，我们将尽快办理您的退款事宜。
通常情况下，退款将在收到您提供的相关信息后的3个工作日内完成。
我们希望您能够理解，由于退款涉及到一系列的操作流程，可能会存在一定的延迟情况。
但我们将尽最大努力确保您的权益得到保障，并尽快为您解决退款事宜。
感谢您对我们工作的支持与配合！如果您对退款流程有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
我们的客服人员将竭诚为您提供服务。
再次感谢您对我们公司的信任与支持，祝您生活愉快、工作顺利！
此致
敬礼
公司名称。
工程施工退保证金证明
工程施工退保证金证明
尊敬的xx公司：
我们在xx年xx月与贵公司签订了xx项目的施工合同，根据合同要求，我公司已按合同约定向贵公司缴纳了xx金额的保证金。
经过双方的共同努力和合作，项目正常完工，并且通过了验收。
在此，我公司代表全体员工，谨向贵公司表示诚挚的感谢！
根据合同约定，我公司在项目完工后，有权返还由我公司缴纳的保证金。
鉴于我公司履行了合同中的各项义务，并未发生逾期交付、质量不合格、安全事故等违约情况，现依据合同条款，我公司正式向贵公司提出退还保证金的申请。
特此，我公司郑重声明：
1. 我公司已按照合同要求完成了xx项目的施工，并经过了相关部门的验收，验收合格；
2. 我公司没有发生任何逾期交付、质量问题、安全事故等违约行为；
3. 我公司将按照合同规定的程序，把退回的保证金支付到贵公司指定的账户。
本函有效期自xx日起至xx日止，如有需要，请及时联系我公司。
再次感谢贵公司在这次合作中的支持和配合，相信在今后的合作中，我们还会有更多的共同进步和发展。
祝愿贵公司生意兴隆，财源滚滚！
特此证明，
xx公司
xx年xx月xx日。
退投标保证金证明书
退投标保证金证明书
一、证明目的
本文旨在出具一份退还投标保证金的证明书，确认投标人已按照招标文件的规定，提供了投标保证金，并且该保证金已经退还给投标人。
二、证明内容
根据招标文件要求，投标人在投标截止日期前提供了投标保证金，金额为XXXXX元（大写：人民币XXXXX元整）。
经招标人核实，投标人所提供的投标保证金符合招标文件的规定，并且在投标截止日期后的XXXXX个工作日内已经退还给投标人。
三、退还方式
投标保证金的退还采取电汇的方式进行，款项已经按照投标人提供的银行账户信息，于XXXXX年XX月XX日成功汇入投标人指定的银行账户。
四、退还确认
投标人已确认收到退还的投标保证金，并且允许再也不对此事提出任何异议或者索赔。
五、免责声明
本证明书仅用于证明投标人已经按照招标文件的规定提供了投标保证金，并且该保证金已经退还给投标人。
招标人对投标人在投标保证金退还后的使用和管理不承担任何责任。
六、其他事项
1. 本证明书一式两份，招标人和投标人各持一份，具有同等效力。
2. 如有任何争议，双方应通过友好商议解决；商议不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本证明书自签字之日起生效。
七、证明人签字
招标人代表（签字）：__________________
日期：__________________
投标人代表（签字）：__________________
日期：__________________。
保证金退款申请书范文
保证金退款申请书范文
保证金退款申请书。
尊敬的XX公司：
我是XXX，于XX年XX月XX日在贵公司办理了XX业务，按照贵公司规定，我缴纳了XX元的保证金。
现因XX原因，我需要申请退还该保证金。
具体情况如下：
1. 退款原因，由于个人生活发生了一些变化，我需要用到这笔保证金来应对一些紧急情况，因此希望能够尽快退还。
2. 申请理由，经过认真考虑，我认为我符合贵公司规定的退款条件，没有违反任何规定，也没有产生任何违约行为。
同时，我也是贵公司的忠实客户，一直以来都是按时缴纳费用并遵守规定的。
3. 退款金额，我希望能够全额退还该保证金，共计XX元。
我已经准备好了相关的退款手续，并且愿意配合贵公司的工作人员进行相关操作。
4. 退款方式，我希望能够通过XX方式进行退款，因为这样方
便快捷，也可以避免不必要的麻烦和误会。
5. 退款时间，我希望能够在XX日之前完成退款手续，因为我
需要这笔钱来解决一些紧急的问题。
最后，我希望贵公司能够尽快处理我的退款申请，因为这对我
来说非常重要。
同时，我也愿意配合贵公司的工作人员进行相关操作，以确保退款手续能够顺利进行。
希望贵公司能够理解我的情况，并尽快给予答复。
谢谢贵公司的配合和理解！
此致。
敬礼。
XXX。
XX年XX月XX日。
以上是一份保证金退款申请书的范文，希望对您有所帮助。
如果有任何问题，欢迎随时与我联系。
商品保证金退还申请书模板
尊敬的[商家/公司名称]：您好！我是[购买者姓名]，于[购买日期]在贵平台购买了[商品名称]，订单编号为[订单编号]。
在此，我向贵公司申请退还商品保证金。
以下是详细的情况说明：一、购买背景当时，我购买该商品时，贵公司要求我缴纳一定的保证金，以确保购买行为的真实性。
我理解并接受这一规定，按照要求缴纳了保证金。
然而，由于[具体原因]，我决定取消购买该商品的意向。
二、退款原因1. [退款原因一）：由于个人原因，我对购买的商品产生了误解，认为它并不符合我的实际需求。
在深入了解商品后，我发现它并不适合我，因此我决定取消购买。
2. [退款原因二）：在购买商品的过程中，我发现了更加适合我的替代品，且该替代品在性能、价格等方面具有明显优势。
因此，我决定选择替代品，取消原购买计划。
3. [退款原因三）：在购买商品前，我对市场进行了调研，发现类似商品在其他平台上的价格更为优惠。
考虑到性价比，我决定取消在贵平台的购买计划。
三、退款承诺1. 我保证所提供的信息真实有效，并无虚假陈述。
2. 我承诺在退款过程中，积极配合贵公司的相关工作，如提供必要的证明材料等。
3. 我同意贵公司在我提交退款申请后，对本次退款事宜进行核实，以确保公平、公正。
四、退款金额及方式1. 我申请退还的商品保证金金额为：[保证金金额]。
2. 退款方式为：[退款方式，如银行转账、支付宝转账等]。
3. 退款账号信息如下：户名：[购买者姓名]开户银行：[开户银行名称]账号：[银行账号]联系电话：[购买者电话]请贵公司在收到此申请书后，尽快办理退款事宜。
如有任何问题，请随时与我联系，我会积极配合贵公司的相关工作。
在此，我再次感谢贵公司对我购买行为的关注和支持。
此致敬礼！[购买者姓名][购买日期]。
保证金退还申请书
保证金退还申请书
尊敬的相关部门：
我是XXX公司的负责人，本公司于去年XX月XX日缴纳了一笔保证金，金额为XXX元。
现因某种原因，需将该笔保证金退还，请予以处理。
根据合同规定，保证金应在XXX月XX日退还给申请人。
在此我特向贵部门递交保证金退还申请书，请求贵部门尽快处理，以便能及时安排财务。
以下是具体事项：
1. 申请人名称：XXX公司
2. 保证金金额：XXX元
3. 保证金缴纳日期：XX年XX月XX日
4. 退还原因：XXX（可以根据实际情况填写）
5. 银行账户信息：XXX（填写正确的银行账户信息，确保退款准确无误）
请贵部门核实相关情况，并按合同约定及时将保证金退回到我公司指定的银行账户中。
同时，我公司也会配合提供任何必要的文件或信息以便您的审核。
由于资金紧张，我公司对保证金的退还非常重视，希望贵部门能够尽快处理。
谢谢您的合作与支持！
如有需要，我公司可随时接受电话联系，联系电话：XXX-XXXXXXX。
祝工作顺利，期待您的回复。
XXX公司负责人：XXX
日期：年月日。
保证金退还证明范文
保证金退还证明范文
尊敬的XX公司：
我是XX公司的客户，我于XX年XX月XX日在贵公司开立了一个保证金账户。
我写信是为了提出要求将我的保证金退还给我，并提供相应的证明。
首先，我想要说明的是，按照我们之间的协议和贵公司的规定，我有权要求退还我的保证金。
我们之间的合同规定，如果我在一定的时间内没有触发合同中涵盖的事件，我有权要求退还我的保证金。
而事实上，我已经按照协议规定的时间段内遵守了合同条款，没有触发任何应进行扣款的事件。
因此，根据协议我有权要求退还我的保证金。
其次，我要提供的证明是关于我没有触发合同中的扣款事件的事实。
我已经检查了我与贵公司之间的交易记录，并确认我没有违反合同中的任何规定。
此外，我要提供银行对账单以证明我已经按照协议做了相应的支付，并没有发生违约或其他不当行为。
因此，根据上述提供的证明和文件，我希望贵公司能够尽快审核并退还我的保证金。
我坚信，贵公司将会秉持诚信和公平的原则，妥善处理我的保证金退还申请。
希望能尽快得到您的回复并处理我的申请。
谢谢贵公司的合作。
此致
XX公司客户。
履约保证金退款申请书5篇
履约保证金退款申请书5篇第1篇示例：尊敬的XXX公司财务部门：我是XXX公司的合同履约方，在与贵公司的合作中，我已经根据合同要求缴纳了一定金额的履约保证金。
现在，根据合同的规定，我希望申请退还这部分履约保证金。
我要感谢贵公司在合作过程中给予我们的支持和信任。
我们非常重视与贵公司的合作关系，也一直努力履行合同约定的各项责任。
在合作过程中，我们严格按照合同要求履行各项条款，确保合作顺利进行。
根据我们的合同约定，履约保证金应当在合同终止或解除时返还给我方。
经过双方协商，我们已经达成了合同终止的协议。
在此情况下，我方合法要求退还履约保证金。
为了避免退款过程中发生纠纷或延误，我们提前准备了以下材料，供贵公司查阅：1. 履约保证金缴纳凭证2. 合同终止协议书3. 我方开户行账户信息希望贵公司能够在收到本申请书后尽快处理，并将退还的履约保证金转入我方提供的账户。
我们会积极配合贵公司验收并确认款项到账。
再次感谢贵公司为此次合作付出的努力和支持，相信通过我们的共同努力，一定能够圆满解决退还履约保证金的事宜。
谢谢！此致，敬礼XXX公司代表签字日期：XXX年XX月XX日第2篇示例：尊敬的某某公司：本人xxx于xx年月日向贵公司缴纳了履约保证金，现根据与贵公司签订的合同，特向贵公司申请履约保证金的退款。
根据合同约定，我在xxx年月日缴纳了xx元的履约保证金，现在根据合同的相关条款，我满足了合同中规定的所有义务，没有任何不履行合同的情况发生。
根据约定，在合同终止之时，我有权获得全额履约保证金的退还。
为了能够顺利取回保证金，我已经按照贵公司要求办理了相关手续，并在xx年月日提交了相关资料。
现贵公司已经核实并确认了我满足退款条件，并且无需扣除任何额外费用。
基于上述情况，我诚恳向贵公司申请退还履约保证金。
希望贵公司能够尽快将保证金退款到我指定的账户上，以便我能够及时收到款项。
衷心感谢贵公司在与我合作过程中的支持与配合，希望我们能够继续保持良好的合作关系。
电商保证金退款申请书模板
尊敬的电商平台客服团队：
您好！我是贵平台的一名商家，账号为【商家账号】，自【入驻时间】起，我一直在此平台经营业务。
在此，我想要申请退还我在入驻时缴纳的保证金。
具体情况如下：
一、入驻保证金缴纳情况
当我申请入驻贵平台时，根据平台规定，我缴纳了人民币【保证金金额】作为入驻保证金。
在当时，我选择了【店铺类型】进行入驻，随着业务的不断发展，我发现专营店更加符合我的经营需求，因此在【转换时间】我将店铺类型转换为了专营店。
二、保证金退还申请理由
1. 遵守平台规定：在入驻贵平台期间，我严格遵守平台的各项规定，诚信经营，
并未出现违规行为。
2. 店铺良好经营：自入驻以来，我的店铺始终保持良好的经营状态，业绩稳定增长。
在此期间，我并未涉及到任何需要扣除保证金的情况。
3. 专营店需求：如前所述，我已将店铺类型转换为专营店，专营店相较于其他店
铺类型，更适合我的经营策略和产品定位。
基于以上理由，我郑重提出退还保证金的申请。
希望贵平台能够审核通过，我将十分感激。
三、退款申请材料
为了便于贵平台审核，我已准备以下材料：
1. 入驻合同复印件
2. 店铺经营良好证明（如销售数据截图等）
3. 店铺类型转换证明
4. 其他可能需要的材料
在此，我承诺，一旦贵平台同意退还保证金，我将积极配合贵平台的退款流程，确保流程的顺利进行。
最后，感谢贵平台在过去的经营过程中给予的支持与帮助，希望未来我们能够继续携手共进，共创美好商机。
此致
敬礼！
【商家名称】【联系方式】【申请时间】。
退费证明的格式及范文(22篇)
退费证明的格式及范文(22篇)xx有限公司：本人是与贵公司签订xx超级市场层内号铺位的商铺租赁合同的郭强，由于该合同已与xx年xx月xx日到期，合同终止。
根据合同本人已将租赁期间所有费用交纳完，现特申请将合同初期缴纳的合同保证金xx元整（人民币：xx元整）退回！特此申请！谢谢！银行账号信息：户名：xx开户行：xxxxx账号：xxxxxxxxxxx申请人：xx时间：xx年x月x日退费证明的格式及范文第2篇XX市XX区银行支行：本公司在XXX期间申报缴纳社会保险费时，由于XXX原因多申报缴纳社保费XXX元，现申请退回本公司多缴纳社保费XXX元到我公司账户，账户详细信息如下。
请贵菊给予办理为盼。
户名：XXX开户行：XXX账号：XXX申请人：xxx20xx年xx月xx日退费申请书怎么写3篇（扩展3）——退费的申请书退费的申请书退费证明的格式及范文第3篇贵院受理原告诉被告民间借贷纠纷一案，案号为号。
判决由被告承担诉讼费元。
现该判决已生效，根据法律规定，特申请贵院退回原告垫付的诉讼费用。
特此申请，请予批准！附：申请人收款账号：1、开户名：2、开户行：3、账号：汇入上述账号的款项视为我方收款。
申请人:xx申请时间：xx退费申请书怎么写3篇（扩展4）——人员调动申请书怎么写3篇退费证明的格式及范文第4篇某某人民**：_________________原告王某诉被告汪某保证合同纠纷/民间借贷纠纷一案，本案由贵院受理，并于_____年__________月__________日****，在**过程中，经贵院判决，贵院于_____年__________月__________日作出(201_____)衢常商初字第130号民事判决书已发生效力，本案诉讼费1234元由被告汪某负担，现申请人申请退回原告王某垫付的诉讼费1234元，望予以批准。
谢谢!申请人：______________________年__________月__________日附：*银行__________支行：_________________621645893586472 户名：_________________王某注：加粗布分根据个人判决书写或调解书写，是调解书的改成调解书。
保证金打错退款申请书范本
保证金打错退款申请书尊敬的XX公司财务部：您好！我单位在贵公司进行的投标过程中，因操作失误，将投标保证金误打入了错误的账号。
为此，我单位特向贵公司提出退款申请，敬请予以核实并协助办理相关退款手续。
一、退款原因在参与贵公司组织的投标活动过程中，我单位按照要求缴纳了投标保证金。
但由于我单位财务人员在操作过程中疏忽大意，将保证金误打入了错误的账号。
为确保投标活动的公平、公正和诚信，现需将误打入的保证金退回至我单位原账户。
二、退款金额本次误打入的投标保证金金额为人民币XX万元整（大写：人民币壹拾万元整），退款金额共计人民币XX万元整（大写：人民币壹拾万元整）。
三、退款账户信息请将退款金额退至我单位原缴纳保证金的银行账户，账户信息如下：户名：XX公司账号：XXXXXXXXXXXX开户银行：XX银行XX分行XX支行四、退款流程及时间1. 请贵公司核实我单位提交的退款申请及相关证明材料，确认无误后，协助办理退款手续。
2. 贵公司将在核实无误后，尽快将退款金额退至我单位原账户。
3. 我单位将及时关注退款进度，如有问题，将主动与贵公司沟通解决。
五、证明材料为确保退款申请的顺利进行，我单位特提供以下证明材料：1. 投标保证金缴纳凭证的原件及复印件。
2. 误打入保证金的银行流水单原件及复印件。
3. 退款申请人的有效身份证件的原件及复印件。
4. 其他贵公司要求提供的证明材料。
六、声明1. 我单位承诺所提交的退款申请及提供的证明材料真实有效，如有虚假，愿意承担相应法律责任。
2. 本次退款申请仅针对本次误打入的投标保证金，与其他事项无关。
3. 退款申请成功后，我单位将不再就此事向贵公司提出任何形式的赔偿或补偿要求。
敬请贵公司予以核实并协助办理相关退款手续。
在此，我单位对贵公司的工作表示衷心的感谢！此致敬礼！XX公司申请人：（签字）联系电话：XXXXXXXXXXX申请日期：XXXX年XX月XX日。
退还保证金申请书
退还保证金申请书
尊敬的[收件人名称]：
您好！
我[申请人姓名]，于[申请人与收件人之间的合同名称或编号]合同中向贵方缴纳了一笔保证金，金额为人民币[保证金金额]。
根据合同条款约定，在[具体条件或期限]满足后，我方有权申请退还保证金。
现因[退还保证金的原因]，我方已符合合同约定的退还保证金条件。
为此，我方正式向贵方提出退还保证金申请。
为确保双方权益，特此明确以下事项：
1. 退还保证金金额为人民币[保证金金额]。
2. 退还保证金的方式为[退款的银行账户信息或支付宝、微信等支付方式]。
3. 退还保证金的时间为[具体退还日期]，请贵方予以配合。
4. 如贵方需扣除部分或全部保证金作为违约金或其他费用，请提供相关依据和计算方式。
5. 如有其他事项需要说明或协商，请及时与我方联系。
感谢贵方对我方的支持与理解，期待贵方尽快审核并通过本次退还保证金申请。
如有任何问题，请随时与我方联系。
此致
敬礼！
申请人：[申请人姓名]
单位名称：[申请人单位名称]
联系方式：[申请人联系电话]
日期：[申请日期]。
退投标保证金证明书
退投标保证金证明书一、退款原因根据我公司与贵公司签订的投标文件要求，我公司已经按照要求缴纳了投标保证金。
然而，由于以下原因，我公司决定撤销参预该投标项目，故请求退还投标保证金：1. 项目变更：投标项目发生了重大变更，导致我公司无法继续参预该项目；2. 资金调整：我公司资金状况发生了变化，无法继续承担投标保证金的缴纳；3. 撤标决策：经过充分的评估和决策，我公司认为撤标是最合理的选择。
二、退款申请我公司特此申请退还缴纳的投标保证金，具体信息如下：1. 投标项目信息：- 项目名称：XXX项目- 投标截止日期：XXXX年XX月XX日- 投标保证金金额：XXXX元- 投标保证金缴纳日期：XXXX年XX月XX日- 投标保证金缴纳方式：电汇/支票2. 退款账户信息：- 开户名：XXX公司- 银行名称：XXX银行- 银行账号：XXXXXXXXXXXXX- 开户行地址：XXXXXX市XXXXX区XXXXX街道XXXX号三、退款处理流程1. 退款申请审核：我公司将提交退款申请，并提供相关的证明文件，包括但不限于投标保证金缴纳凭证、投标文件等。
贵公司应在收到申请后的X个工作日内对申请进行审核。
2. 退款审批：贵公司审批通过后，应及时通知我公司，并提供退款的具体时间和方式。
3. 退款操作：贵公司按照约定的时间和方式将投标保证金退还至我公司指定的账户。
4. 退款确认：我公司收到退款后，将及时确认退款金额是否正确，并向贵公司发送退款确认函。
四、其他事项1. 退款时间：请贵公司尽快处理退款事宜，以便我公司及时调整财务情况。
2. 退款费用：退款过程中产生的手续费、汇率损失等费用由我公司承担。
3. 法律效力：本退款申请书具有法律效力，双方应按照约定的流程进行退款操作。
以上是我公司的退投标保证金申请，请贵公司尽快处理并退还相应的金额。
如有任何问题或者需要进一步的信息，请随时与我公司联系。
我们期待您的积极回复，并感谢您的合作。
谢谢！此文本为标准格式的退投标保证金证明书，根据实际情况进行修改和调整。
退投标保证金证明书
退投标保证金证明书引言概述：退投标保证金证明书是指投标人在投标过程中，若因某些原因需要退还已缴纳的投标保证金时，由招标人或者招标代理机构出具的一种证明文件。
本文将详细介绍退投标保证金证明书的内容和格式。
正文内容：一、退还原因1.1 项目取销或者终止1.2 投标人主动撤回投标1.3 投标人未能符合招标文件要求二、退还金额2.1 投标保证金全额退还2.2 投标保证金部份退还2.3 投标保证金不予退还三、退还方式3.1 银行转账3.2 支票支付3.3 现金支付四、退还手续4.1 提供退还申请书4.2 提供相关证明文件4.3 完成退还手续五、注意事项5.1 退还申请期限5.2 退还申请流程5.3 退还申请审批一、退还原因1.1 项目取销或者终止：若招标项目因各种原因被取销或者终止，投标人有权要求退还已缴纳的投标保证金。
1.2 投标人主动撤回投标：若投标人在投标截止时间之前主动撤回投标，招标人或者招标代理机构应根据相关规定退还投标保证金。
1.3 投标人未能符合招标文件要求：若投标人未能符合招标文件的要求，导致其投标无效，招标人或者招标代理机构应将其投标保证金退还。
二、退还金额2.1 投标保证金全额退还：若投标人符合退还条件，投标保证金将全额退还给投标人。
2.2 投标保证金部份退还：若投标人符合部份退还条件，招标人或者招标代理机构将根据相关规定退还部份投标保证金。
2.3 投标保证金不予退还：若投标人违反招标文件的规定，导致其投标无效，招标人或者招标代理机构有权不予退还投标保证金。
三、退还方式3.1 银行转账：退还的投标保证金可以通过银行转账方式直接转入投标人指定的银行账户。
3.2 支票支付：退还的投标保证金可以通过开具支票的方式支付给投标人。
3.3 现金支付：退还的投标保证金可以以现金形式直接支付给投标人。
四、退还手续4.1 提供退还申请书：投标人需要填写退还申请书，并提供相关证明文件，如身份证明、投标文件等。
押金退款申请书范文8篇
押金退款申请书范文8篇第1篇示例：尊敬的XX公司：我是贵公司的一名客户，我在XX日期缴纳了XX元的押金作为XX 业务/产品的保证金。
现因某种原因，我需要申请退还该押金。
我想就我的退还押金申请给予明确的说明。
我缴纳押金的原因是为了XX业务/产品的使用或租赁，经过一段时间的使用和体验，我对此业务/产品及服务并无任何异议。
在使用期间，我严格遵守公司的相关规定，不会对所借用的业务/产品造成任何损坏和破坏。
在此保证下，我希望贵公司可以尽快将我的押金退还给我。
我想就押金的退还程序提出一些建议。
根据相关的合同和规定，我认为押金的退还程序应该是透明、便捷的。
希望公司能够在我提出退还申请后，及时的进行审核，确保资金的安全和准确无误的退还。
同时也希望公司能够在退还程序中及时与我取得联系，告知我退还的具体进度和方式。
我坚信贵公司会妥善处理我的退还押金申请，并按照规定的程序对我进行退还。
我再次向公司声明，我对所使用的业务/产品没有任何异议，只是因为某种原因需要申请退还押金。
希望公司能够尊重客户的申请，并能够尽快处理好我的申请，谢谢！希望公司能够认真对待我的申请，尽快协助我将押金退还到我的账户上。
相信贵公司会给予我一个满意的答复，让双方都能够得到满意的结果。
再次感谢您能够抽出宝贵的时间来走进我的申请信，真诚期待贵公司能够给予我的申请一个积极正面的回复。
期待着您的答复！此致敬礼！题名：押金退款申请书申请人签名：____________________日期：____________________第2篇示例：尊敬的物业公司：我是贵公司租户，我的房屋租赁合同已经到期，根据合同约定，我向您申请退还我的押金。
根据合同规定，我已经按时屋子收拾干净，并进行了房屋检查。
经过检查，由于房屋没有损坏，卫生情况良好，没有违约行为，我请求您退还我的押金。
我租住的房屋在合同期限内没有发生任何损坏情况。
我在租住期间非常爱护房屋设施，并定期进行维护和清洁。
施工保证金退还范本
施工保证金退还范本甲方：________（以下简称“甲方”）乙方：________（以下简称“乙方”）鉴于甲方与乙方就________项目的施工工作达成协议，双方同意按照以下条款处理有关施工保证金的退还事宜：一、退还金额1. 乙方已经按照合同约定向甲方支付施工保证金人民币____________元整（￥__________）。
2. 经核查，甲方确认乙方已经按照合同要求完成工程，并取得相关验收合格证明。
3. 根据施工合同及相关法律法规，甲方应当退还给乙方的金额为人民币____________元整（￥__________）。
二、退还方式与时间1. 甲方应在本协议签订之日起________个工作日内将退还款项转入乙方指定的以下账户：银行：____________开户名：____________账号：____________2. 若甲方未能按照约定时间将款项退还至乙方指定账户，甲方须按照首次未退款项的________%向乙方支付滞纳金作为赔偿，并将退还款项尽快补交。
三、保证金退还的条件1. 乙方已经履行了施工合同中的各项义务，包括但不限于按时交付施工材料、组织施工人员、按照合同规定完成施工工作等。
2. 乙方提供的工程验收合格证明、竣工图纸、材料进场记录等相关文件真实有效。
3. 合同约定的保修期已经履行完毕，且甲方未发现任何施工质量问题或纠纷。
四、免责条款1. 若因乙方违约或提供虚假资料导致施工质量出现问题或纠纷，甲方有权扣除相应金额作为违约金或赔偿金，并有权不予退还保证金。
2. 若乙方提供的银行账户信息错误或不完整，导致退款延迟或失败，责任由乙方承担，甲方不承担相应责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并构成双方之间关于施工保证金退还的全面协议。
2. 本协议的任何修改或补充应以书面形式由双方共同签订。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________ 日期：________乙方（盖章）：________ 日期：________。