建设工程合同管理考试试题及答案
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A．总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B．总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C．成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D．成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小：总价合同（固定＞可调）＞单价合同（固定＞可变）＞成本加酬金合同。
2．与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的（）。
A．物体B．事件C．智力成果D．行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。
如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。
工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。
3．根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）。
A．承包人遇不可抗力使施工受阻B．中标人拒绝签订施工合同C．承包人在施工中毁约D．承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。
若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。
4．根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。
A．连带责任B．仲裁协议约定C．一般保证D．当事人诉讼请求【参考答案】C【题目解析】根据《民法典》第六百八十六条规定，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。
当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。
2．根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【参考答案】A【题目解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
3．关于施工预付款保函的说法，正确的是（）。
A．预付款保函应由招标人委托第三方开具B．预付款保函应在签订施工合同前出具C．预付款保函金额应与预付款金额相同D．预付款保函应在整个施工期内有效【参考答案】C【题目解析】预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。
建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。
预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件后，担保金额也应当随之减少。
4．根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是（）。
A．设计文件审查要求B．适用规范标准C．设计工作计划D．设计方案说明【参考答案】B【题目解析】“发包人要求”是招标文件中十分重要的内容，应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求，对于勘察人或设计人负责提供有关服务，应在发包人要求中一并明确规定。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案版
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A. 承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B. 开通施工场地与城乡公共道路的通道C. 因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D. 施工现场古树名木的保护工作E. 办理施工许可证2.(多项选择题)(每题 2.00 分)保证担保的范围包括（）。
A. 抵押物的全款B. 主债权及利息C. 违约金D. 损害赔偿金E. 实现债权的费用3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于无权代理说法正确的是（）。
A. 作为被代理人或者代理人的法人终止B. 超越代理权限而为的代理行为C. 限制行为能力人的利益而设立的代理方式D. 监护关系消灭4.(单项选择题)(每题 1.00 分)卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。
是指（）A. FOBB. FCAC. CIFD. CIP5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由( )负责。
A. 供货方B. 运输部门C. 采购方D. 供货方和运输部门共同6.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程合同的特征包括 ( )A. 合同主体的单一性B. 合同履行期限的长期性C. 合同标的的特殊性D. 计划和程序的严格性E. 合同形式的多样性7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（）A. 及时完成施工场地的拆迁工作B. 配备专职质量检查人员C. 负责修建施工所需临时道路D. 对施工场地和周围环境进行查勘E. 发出开工通知8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 订立施工合同时需要明确的内容不包括（）。
A. 施工现场范围B. 施工临时占地C. 发包人提供的材料D. 花费资金的预算9.(单项选择题)(每题 1.00 分)设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
建设工程合同管理(新)2024年5月试题及答案
建设工程合同管理(新)考试及答案一、案例分析(每题参考分值5分)1、某工业生产项目基础土方工程施工中，承包人在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此进度提前1个月。
但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。
由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。
为此承包人准备提出索赔。
1.该项施工索赔能否成立?为什么?在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面?2.在后续施工中，发包人要求承包人根据设计院提出的设计变更图纸施工。
试问依据相关规定，承包人应就该变更做好哪些工作?正确答案：1.该项施工索赔能成立。
施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于不利的物质条件，是发包人的责任范围。
本事件使承包人由于不利地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。
2.首先，应组织相关人员学习和研究设计变更图纸及其他相关资料，明确变更所涉及的范围和内容，并就变更的合理性、可行性进行研讨；如果变更图纸有不要之处，应主动与发包人沟通，建议进一步改进变更方案和修改图纸；接到修改图纸之后(或确认设计变更图纸不需要修改之后),研究制定实施方案和计划并报发包人审批。
然后，在台同约定的时间(根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201的规定为14天)内，向监理人提交变更工程价款和工期顺延的报告。
监理人收到后7天内审查完毕并报送发包人。
发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；如不同意，双方应就有关内容进一步协商，协商一致后，修改合同。
若协商不一致，按工程合同争议的处理方式解决。
2、2015年8月10日，某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同，总长5000m,市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。
建设工程合同管理题库及答案
1 建设工程合同管理-题库目录001建设工程合同管理法律基础................................................2 002合同法律制度..................................................................3 003建设工程招标管理............................................................6 004建设工程委托监理合同......................................................8 005建设工程勘察设计合同管理................................................10 006建设工程施工合同管理......................................................10 007建设工程物资采购合同管理................................................13 008 FIDIC合同条件下的施工管理.............................................13 009建设工程施工索赔............................................................14 010综合练习........................................................................15 011 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）............17 012 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）............21 013 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套）............25 014 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套） (29)2 001建设工程合同管理法律基础一、单项选择题1、能够作为保证人的是(B )。
建筑工程合同管理考试答案
一、单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1. 在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成了15万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（）。
(A) 监理工程师(B) 监理单位(C) 项目经理(D) 建设单位你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：2. 根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时间限额为工程设计变更确定后（）天内。
(A) 7(B) 14(C) 21(D) 28你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：3. 由于合同缺陷导致工期延长或成本增加的损失，正确的处理方式是（）。
(A) 承包商自己承担损失(B) 发包人应给予承包商赔偿(C) 承包人给予赔偿(D) 按一定比例双方共同分担你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：4. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是（）。
(A) 发包人向供应商的(B) 承包人向供应商的(C) 发包人向承包人的(D) 承包人向发包人的你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：5. 在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（）。
(A) 工期(B) 费用(C) 工期和费用(D) 工期、费用和利润你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：A解答参考：6. 已知某施工合同总价为240万元，合同工期12个月，现因发包人原因造成额外增加工程量60万元，则承包人可索赔的工期为（）。
(A) 2月(B) 3月(C) 4月(D) 5月你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：7. 可以进行索赔的费用不包括（）。
(A) 人工费(B) 管理费(C) 预付款(D) 利润你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：C解答参考：8. 下列关于工期索赔的说法中，不正确的是（）。
(A) 因承包商的施工组织不当造成某项工作施工进度拖延，承包商不可索赔工期(B) 因发包商拖延支付工程款而造成某项工作施工进度拖延，属于可原谅的延期(C) 因工程师指令造成的某项工作施工进度拖延，承包商可以索赔工期(D) 因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延，属于不可原谅的延期你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：9. 依据我国《建设工程施工合同文本》，索赔通知书发出多少天内，应向工程师提交索赔报告和相关资料？（）。
全国监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案
建设工程合同管理1 ．委托监理合同法律关系的客体是( )。
A ．监理工程B ．监理服务C ．监理规划D ．监理投标方案答案： B解析： P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2 ．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A．施工合同的发包人B ．施工合同的承包人C ．施工合同发包人和承包人D ．工程项目的代建方和施工合同的发包人解析： P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3 ．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。
A ．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B ．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C ．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D ．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案： D解析： P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项 D 正确。
选项 A 错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
建设工程施工合同管理试题
建设工程施工合同管理试题试题一：选择题1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容？A. 工程概况. 工程质量要求C. 工程造价D. 设计变更流程答案解析：建设工程施工合同通常包含工程概况、工程质量要求、工程造价等关键条款，而设计变更流程通常是在合同执行过程中根据实际情况另行约定的，因此不属于合同的主要内容。
试题二：判断题2. 施工合同中的违约金条款是对双方违约行为的一种经济补偿。
正确错误答案解析：违约金条款确实是对违约行为的一种经济制裁，但它不是补偿性质的，而是惩罚性质的。
其目的是为了保证合同的严肃性和约束力，防止任意一方轻易违约。
试题三：简答题3. 请简述施工合同管理中变更管理的基本流程。
答案解析：变更管理的基本流程包括变更申请、变更评估、变更批准、变更实施和变更结算五个步骤。
由变更提出方提交书面变更申请；项目管理团队对变更的必要性和可行性进行评估；由项目负责人或合同双方共同批准变更；按照批准的变更内容进行实施；根据变更实施的结果进行结算。
试题四：案例分析题4. 某建筑工程在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程无法按原计划进行。
承包商提出了工程变更请求，但遭到业主拒绝。
请问在这种情况下，承包商应如何应对？答案解析：在这种情况下，承包商首先应重新评估地质条件，并与设计单位沟通，看是否可以调整设计方案来适应实际地质条件。
同时，承包商应收集相关证据，如地质勘探报告等，与业主进行沟通，说明变更的必要性。
如果业主仍然拒绝，承包商可以依据合同约定的争议解决机制，寻求第三方调解或仲裁来解决争议。
在此过程中，承包商应确保所有沟通和协商都有书面记录，以备不时之需。
建设工程合同管理考试试题及答案
建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_XX年考试真题_XX年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4 法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。
A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。
合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。
A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D:先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况严重恶化。
4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。
A:和解B:民间调解C:行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为（）。
A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元，B银行1200万元C:A，B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。
A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。
A:内容具体明确B:具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。
《建设工程合同管理》习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
（B ）A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。
（B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ B）A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还.(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B ）A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
（A ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
（ A）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(A ）来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
（ B）A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标(A ）A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B）A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。
(A ）A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人（A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（B )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。
（A )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（A ）A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
(B)A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更.（ A)A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同.（ B）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告（B ）A、是B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了( C)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案一、单项选择题（共50题，每题 1 分。
每题的备选项中。
只有 1 个最符合题意）1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A. 施工单位B. 监理单位C. 材料供应商D. 项目经理2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3. 抵押与质押的区别主要在于（）。
A. 担保财产是否为第三人的财产B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D•债权人是否有优先受偿权4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A. 未中标的投标人不退还B. 中标的投标人在中标的同时退还C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B•仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。
A. 施工合同成立，但不生效B. 施工合同成立，且已生效C. 施工合同不成立，不生效D. 施工合同不成立，但有效7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。
A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。
A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C. 无效，由采购员向乙公司支付货款D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。
A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D. 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款10. 某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（）。
A. 双方享有的同时履行抗辩权B. 后履行方享有的抗辩权C. 先履行方享有的不安抗辩权D. 后履行方享有的不安抗辩权11. 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。
A. 撤销合同，无须通知对方B. 撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方12. 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。
此时应当由（）违约责任。
A. 建设单位直接向材料供应商追究B. 建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C. 建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D .建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究13. 执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按（）执行。
A. 原价格B. 新价格C. 原价与新价的平均价格D. 市场价14. 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4 万元。
由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10 万元，则采购方有权要求供货方支付（）承担违约责任。
A. 4 万元B.8 万元C.10 万元D.14 万元15. 按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。
A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地16. 招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。
现场考察组织工作由（）。
A. 招标人承担，费用由投标人承担B. 投标人承担，费用由招标人承担C. 招标人承担，费用由招标人承担D. 投标人承担，费用由投标人承担17. 公开招标在开标时，应当由（）。
A. 招标监督机构主持，所有投标人均应参加B. 招标监督机构主持，投标人自愿参加C. 招标人主持，所有投标人均应参加D. 招标人主持，投标人自愿参加18. 开标时判定为无效的投标文件，应当（）。
A. 不再进入评标B. 在初评阶段淘汰C. 在详评阶段淘汰D. 在定标阶段淘汰A. 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B. 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可19. 对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）。
C. 不予淘汰，允许投标人重新报价D. 初评阶段予以淘汰20. 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与—个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（）。
A. 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B. 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C. 管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D. 管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多21. 某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20 万元。
某投标人报价1000 万元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）。
A. 1020 万元B.1000 万元C.980 万元D.960 万元22. 在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。
A. 建设工程委托监理合同B. 建设工程委托监理合同标准条件C. 建设工程委托监理合同专用条件D. 双方共同签署的修正文件23. 某监理合同中，出现了“需遵守XX市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。
A. 建设工程委托监理合同B. 中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件24. 在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。
A. 附加工作B. 额外工作C. 正常工作D. 委托人工作25. 监理合同的有效期是指（）。
A. 合同约定的开始日至完成日B. 合同签订日至合同约定的完成日C. 合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D. 合同约定的开始日至工程验收合格日26. 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。
监理工作完成后，该部汽车应（）。
A. 无偿归监理人所有B. 按使用前的原值付款后归监理人C. 归还委托人，监理人无须支付费用D. 归还委托人，监理人支付折旧等费用27. 勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二）两个版本，分别适用于（）的委托任务。
A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察28. 在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是（）。
A. 合同签订日B. 设计人收到定金日C. 开始设计日D. 合同约定的时间29. 设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）。
A. 发包人承担B. 设计人承担C. 双方各自承担D. 设计审批部门承担30. 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。
A. 需承包人书面通知工程师B. 应经建设行政主管部门批准C. 应经工程师批准D. 需承包人书面通知发包人31. 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）。
A. 发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B. 发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C. 承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D. 承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用32. 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。
A. 工程师B. 承包人C. 工程师和承包人D. 发包人33. 依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（）。
A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责34. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（）。
C. 费用由发包人承担，工期不予顺延D. 费用由承包人承担，工期给予顺延35. 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A. 协调处理施工现场周围地下管线保护工作B. 按工程需要提供非夜间施工使用的照明A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C. 办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D. 组织设计交底36. 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
A. 施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B. 中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C. 合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D. 施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书37. 在签订施工合同时，要同时约定保修条款。
防水工程的保修期限应不低于（）。
A. 1年B.2年C.5年D.工程设计年限38. 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）日。
A. 承包人第一次提交竣工验收报告B. 承包人修改后再次提请竣工验收C. 最终验收合格D. 办理竣工验收手续39. 依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备A. 发包人B. 承包人C. 设备供应人D. 发包人和承包人分别40. 材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。
如果交货数量少于订购数量，（）。
运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。
A. 由供货方承担全部责任B. 由运输部门承担全部责任C•属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D. 先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任41. 供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。