建设工程勘察合同模板

合集下载

工程勘察合同模板(6篇)

工程勘察合同模板项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期委托方（以下简称甲方）承接方（以下简称乙方）甲方委托乙方进行勘察任务。

根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察委托文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求1.4预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件#提交工程项目的坐标高资料#提交技术委托及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件#提交工程项目的坐标与标高资料#提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日勘察成果名称提交日期提交份数年月日3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。

3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

第四条取费标准及拨付办法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。

国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。

4.2本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。

4.3双方委托银行代付、代收有关费用。

第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

建设工程勘察合同书范本6篇

建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。

甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。

（2）工程地点：_____________。

（3）工程性质：_____________。

2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。

（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。

第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。

2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。

第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。

2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。

第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。

2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。

第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。

2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。

第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。

2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。

第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。

一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。

二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。

三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。

3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。

3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。

3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。

四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。

五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。

建设工程勘察合同模板经典版6篇

建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对下列工程进行勘察，乙方愿意承担该工程的勘察工作，为明确双方权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议。

一、项目名称：二、项目地点：三、工程内容及范围：四、勘察费用及支付方式：1. 总价：2. 付款方式：五、服务标准：1. 开工时间：2. 完工时间：3. 勘察报告提交时间：4. 勘察报告内容要求：5. 勘察工作过程中，如发现工程问题需要变更，应及时协商解决。

六、保密条款：在勘察工作中，乙方应保密相关资料，未经甲方允许，不得向第三方透露或提供。

七、违约责任：1. 如乙方违反合同内容，导致勘察工作无法正常进行，应承担相应责任。

2. 如甲方违反合同内容，导致乙方无法按时完成工作，甲方应支付相应违约金。

八、纠纷解决：本合同履行过程中如有任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关部门仲裁。

九、其他约定事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作结束。

甲方（盖章）: 乙方（盖章）:签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同模板，具体合同内容需根据实际情况进行修改，以确保合同的准确性和完整性。

建议双方在签订合同前，仔细阅读并确认各项条款，保证双方权益。

祝双方合作顺利，工程顺利完成！篇2建设工程勘察合同甲方（简称甲方）：_______________公司乙方（简称乙方）：_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜，达成如下协议：一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务，包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。

2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准，并应按照国家相关标准和规范执行。

建设工程勘察合同范本7篇

建设工程勘察合同范本7篇建设工程勘察合同范本1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。

下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇，希望对你有所帮助。

建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。

二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。

2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。

建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。

二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。

三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。

四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。

五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。

六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。

七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。

八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。

乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。

篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。

建设工程勘察合同范本怎样写5篇

建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方（甲方单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：二、乙方（勘察单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：三、甲、乙双方经友好协商一致，就以下事项达成协议，签订本合同。

四、勘察的内容、范围、任务及费用：（一）勘察项目名称：（二）勘察范围：（三）勘察报告提交时间：（四）勘察费用：1. 勘察费用总额：2. 付款方式：五、甲方提供的资料、资料格式：（一）甲方需提供给乙方的资料清单：（二）资料提供方式：（三）资料提供时间：六、乙方启动勘察工作前，必须向甲方提交以下文件：（一）勘察方案：（二）勘察合同审查意见：七、甲方的权利和义务：（一）提供勘察所需的基础资料和资料清单；（二）支持和协助乙方开展勘察工作；（三）按时支付勘察费用；（四）确认勘察结果；八、乙方的权利和义务：（一）严格按照勘察方案开展工作；（二）按时提交勘察报告；（三）保护勘察资料的完整性和机密性；（四）遵守相关法律法规和技术规范；（五）如有变更，应及时与甲方协商变更合同。

九、违约责任：（一）如果甲方未按照合同要求提供必要资料，将导致勘察工作无法进行，由此产生的损失由甲方承担；（二）如果乙方未按照合同要求完成勘察工作，由此产生的损失由乙方承担。

十、争议解决：本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规，并由双方友好协商解决。

如果协商无果，则提交有关部门裁决。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，在勘察报告提交后终止。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。

在签订合同前，双方需详细阅读合同内容，并确保各项条款的合法性和合理性，以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。

希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。

篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一，其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。

建设工程勘察合同范本6篇

建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。

第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。

1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。

第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。

2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。

第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。

3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。

第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。

4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。

第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。

5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。

第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。

6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。

第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。

7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。

第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。

建设工程勘察合同范本8篇

建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察区域的现场踏勘。

2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。

3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。

4. 提供施工阶段的必要技术支持。

三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。

2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行，确保勘察进度与质量。

3. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。

如合同中有特殊要求，双方应明确约定并执行。

五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。

该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。

2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付预付款，勘察成果提交并验收合格后支付尾款。

具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。

若因甲方原因未按约定支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。

六、成果交付与验收标准（本栏以下空白）此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善）篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。

建设工程勘察设计合同通用版模板5篇

建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。

2. 工程地点：[具体地点]。

3. 工程规模：[具体规模描述]。

二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。

2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。

3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。

三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。

2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。

3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。

4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。

2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。

如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。

如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。

五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。

建设工程勘察合同模板

建设工程勘察合同模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：建设工程勘察合同甲方（委托方）：___________（单位名称）联系地址：___________法定代表人（签字）：___________电话：___________传真：___________邮编：___________乙方（勘察方）：___________（单位名称）联系地址：___________法定代表人（签字）：___________电话：___________传真：___________邮编：___________鉴于甲方拟进行工程项目的勘察工作，为明确双方权利义务，遵循平等互利、自愿协商的原则，甲乙双方经友好协商，就有关事宜达成如下合同：第一条勘察内容甲方委托乙方进行____________（工程项目名称）的勘察工作，具体包括但不限于地质勘探、地基基础勘察、地质灾害评估等相关内容。

第二条勘察费用1. 甲方应按照双方约定的时间及进度，按照乙方提供的勘察服务费用的支付标准及时间支付勘察费用。

2. 勘察费用的支付方式为___________（具体支付方式）。

3. 如因甲方原因导致勘察工作延迟，所产生的额外费用由甲方承担。

第三条勘察期限1. 本合同的勘察期限为___________（具体期限）。

2. 如因不可抗力因素导致勘察期限延长，双方应重新商定勘察期限并签订书面协议。

第四条勘察报告1. 乙方应在勘察工作完成后___________（具体时间）内向甲方提交勘察报告。

2. 勘察报告应真实客观地反映勘察结果，并应符合国家有关标准要求。

第五条勘察报告的保密1. 乙方应对勘察过程中所获取的相关资料和信息严格保密，未经甲方允许不得向第三方提供。

2. 乙方不得将勘察报告用于其他目的，包括但不限于商业宣传、技术演讲等。

第六条违约责任1. 如因乙方原因导致勘察工作未能按期完成，乙方应承担相应的违约责任。

2. 如因甲方原因导致勘察工作无法进行，甲方应承担相应的违约责任。

建设工程勘察合同样本5篇

建设工程勘察合同样本5篇篇1建设工程勘察合同样本甲方（甲方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（乙方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：鉴于，甲方拟对（建设工程名称）项目进行勘察，由乙方按照国家规定的有关工程建设标准、规范和规定，进行勘察。

为了明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称和地点1.1 项目名称：（建设工程名称）1.2 项目地点：（建设工程地点）第二条项目范围2.1 项目范围包括但不限于以下内容：（具体列举）第三条服务内容3.1 乙方应按照相关标准和规范，对项目进行详细勘察，包括但不限于地形地貌勘察、土壤勘察、地质勘察等，保证勘察数据准确可靠。

3.2 乙方应按照相关规定，出具勘察报告，并及时提交给甲方。

第四条服务费用4.1 甲方应按照相关协议规定，按时支付乙方勘察服务的费用。

4.2 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或延误，甲方应承担相应赔偿责任。

第五条知识产权5.1 乙方所出具的勘察报告，相关知识产权归乙方所有，甲方有权合理使用。

5.2 未经乙方许可，甲方不得擅自向第三方披露或使用勘察报告。

第六条保密协议6.1 双方应对本合同及相关信息保密，未经对方许可，不得向第三方透露。

6.2 如果因一方违反保密协议导致对方损失，违约方应承担一切法律责任。

第七条违约责任7.1 本合同任何一方违反相关规定，应当承担相应的违约责任。

7.2 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应友好协商解决，并及时书面通知对方。

第八条争议解决方式8.1 本合同履行过程中如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解；调解不成的，双方可以向有关部门提起诉讼。

第九条其他9.1 本合同未尽事宜，双方可以根据实际情况进行补充协商。

9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同样本，甲乙双方应当严格按照合同内容履行各自的义务，确保勘察工作的顺利进行。

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。

建设工程勘察合同模板6篇

建设工程勘察合同模板6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况及勘察要求（详细描述工程的地理位置、规模、性质等，提出勘察的具体要求，包括勘察深度、精度等。

）二、勘察工作内容及范围（明确勘察工作的具体内容，如地质勘察、岩土工程勘察等，并明确勘察范围。

）三、勘察工作期限及进度安排（确定勘察工作的开始和结束时间，以及各阶段的工作内容和完成时间。

）四、合同价款及支付方式（明确勘察费用总额，包括支付方式、时间、条件等，如分期支付或待验收合格后支付等。

）五、知识产权归属及保密条款（明确在勘察过程中产生的知识产权归属问题，以及双方对商业秘密和客户信息的保密义务。

）六、勘察质量标准及验收方式（明确勘察工作的质量标准，以及验收的方式、方法和程序。

）七、甲方提供资料及配合事项（列明甲方需向乙方提供的资料清单，以及甲方应配合乙方进行的有关事项。

）八、乙方承担风险及违约责任（明确乙方在勘察过程中可能承担的风险和违约责任，如因乙方原因未能按时完成勘察工作等。

）九、合同变更与解除条件（明确合同变更和解除的条件和程序，包括双方协商一致、不可抗力等因素导致的合同变更或解除。

）十、争议解决方式及法律适用（明确在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼，以及适用的法律。

）十一、其他补充条款（根据具体情况，双方可约定其他补充条款，以完善合同内容。

）十二、合同的生效及份数（明确合同的生效条件及合同的正本份数，以及每份的效力。

）甲方（盖章）：[甲方公章]法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公章]法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]签订日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXXXXXX甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________。

建设工程勘察合同书模板5篇

建设工程勘察合同书模板5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。

第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察内容：[勘察内容描述]第二条承包方式及范围1. 乙方按照甲方要求进行建设工程勘察工作，包括但不限于地质勘察、工程测量等。

2. 承包范围：本合同约定的工程勘察工作，不包括工程设计、施工等。

第三条合同履行期限1. 勘察工作开始时间：[开始时间]2. 勘察工作结束时间：[结束时间]3. 合同总工期：[总工期]日历天。

第四条勘察费用及支付方式1. 工程勘察费用总计人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。

2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付定金，金额为勘察费用总额的XX％；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察成果后，甲方应向乙方支付剩余款项。

3. 乙方应在收到款项后XX个工作日内开具合法有效的发票。

第五条双方权利义务一、甲方的权利义务：1. 甲方应向乙方提供工程勘察所需的相关资料。

2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督检查。

3. 甲方应按照合同约定支付勘察费用。

二、乙方的权利义务：1. 乙方应按照合同约定履行勘察义务，确保勘察成果的质量。

2. 乙方应按时提交勘察成果，并对其负责。

3. 乙方应对勘察成果进行保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。

篇2甲方（委托人）：__________ [单位名称或自然人姓名等基本信息]乙方（受托人）：__________ [单位名称或自然人姓名等基本信息]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的及工程概况1.1 本合同的目的在于明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。