公园建设工程施工合同协议书范本模板
公园绿化工程施工协议书(3篇)
第1篇甲方：（公园名称或建设单位名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承建的公园绿化工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体公园名称]绿化工程施工2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体绿化面积、树木数量、景观设施等]4. 工程内容：包括但不限于苗木种植、地形塑造、景观设施安装、道路铺装、水电安装等。
5. 工程预算：[具体金额]6. 工期：[具体起止日期]二、工程款项1. 乙方根据甲方提供的工程预算和实际完成情况，向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后的[具体天数]内予以支付。
2. 工程完工验收合格后，乙方提交竣工结算申请，甲方应在收到申请后的[具体天数]内进行审核并支付尾款。
3. 任何一方违约导致工程延期或款项未按时支付，应承担相应的违约责任。
三、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关质量标准、设计文件及合同约定进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
3. 工程出现质量问题，乙方应立即进行整改，直至达到合格标准。
四、施工安全1. 乙方应建立健全施工现场安全管理制度，确保施工安全。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全教育，提高施工人员的安全意识。
3. 甲方应对施工现场进行定期检查，确保施工安全。
五、合同变更1. 因不可抗力等原因导致工程延期或合同内容变更，双方应协商解决。
2. 任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。
六、违约责任1. 任何一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 甲方违约导致工程延期，应向乙方支付违约金；乙方违约导致工程质量不合格，应承担返工、修复等费用。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
公园建设工程施工合同协议书
公园建设工程施工合同协议书甲方：乙方：签订日期：年月日发包单位（甲方）：承包人（乙方）：根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条：工程概况1.1 工程名称：XXX公园建设工程1.2 工程地点：XXX市XXX区1.3 工程内容：包括但不限于公园绿化、景观照明、公园设施安装、道路铺设、排水系统等。
1.4 工程总价：人民币XXX万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。
1.5 工期：自开工之日起至XXXX年XX月XX日竣工交付使用。
第2条：合同使用标准和法律2.1 合同使用标准：GB50209、GB50327等。
2.2 适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例。
第3条：甲方工作3.1 甲方应按照合同约定，向乙方提供施工场地，确保乙方顺利施工。
3.2 甲方应负责办理工程所需的各种审批手续，包括但不限于规划许可、施工许可等。
3.3 甲方应指定专人负责协调、管理施工现场，确保施工顺利进行。
3.4 甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。
第4条：乙方工作4.1 乙方应按照合同约定，完成工程设计、施工、设备采购等工作。
4.2 乙方应按照合同约定的质量标准，组织施工，确保工程质量。
4.3 乙方应按照合同约定的工期，完成工程施工。
4.4 乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程施工安全。
第5条：工程质量保修5.1 乙方应承担工程质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
5.2 保修期内，如出现工程质量问题，甲方有权要求乙方及时修复，乙方应承担修复费用。
第6条：合同价款及支付6.1 工程总价款为人民币XXX万元，其中包括工程款、材料款、人工费等。
6.2 甲方应按照合同约定的付款节点，向乙方支付工程进度款。
6.3 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余工程价款。
第7条：违约责任7.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
建设工程施工协议书格式范本(三篇)
建设工程施工协议书格式范本甲方（发包方）：代表人：乙方（责任方）：责任人：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将_____工程_____项目委托乙方采施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。
一、工程概况1、工程内容：2、承包方式：3、承包范围：4、合同总价：5、付款方式：二、双方责任1、甲方责任：（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
（4）工程完工时，及时安排人员组织验收。
（5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。
2、乙方责任：（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
（3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
（4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。
（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
公园建设工程施工合同协议书
公园建设工程施工合同协议书一、工程概况1. 工程名称：（请填写具体的公园名称）2. 工程地点：（请填写公园的具体地址）3. 工程内容：（请详细描述公园建设的具体内容，如绿化、道路、景观等）4. 工程规模：（请填写公园建设的面积、长度等具体数据）5. 工程质量标准：（请明确公园建设的质量要求，如绿化率、道路平整度等）二、工程期限1. 开工日期：（请填写具体的开工日期）2. 竣工日期：（请填写具体的竣工日期）3. 工程进度安排：（请详细描述公园建设的施工进度计划）三、工程造价及支付方式1. 工程造价：（请填写公园建设的总造价）2. 预付款：（请填写甲方需支付给乙方的预付款金额及支付时间）3. 进度款：（请填写甲方根据工程进度需支付给乙方的款项及支付时间）4. 竣工款：（请填写甲方在工程竣工验收合格后需支付给乙方的款项及支付时间）5. 质保金：（请填写甲方需扣除乙方的质保金金额及退还时间）四、工程变更与索赔1. 工程变更：（请明确甲乙双方在公园建设过程中如何协商处理工程变更事宜）2. 索赔：（请明确甲乙双方在公园建设过程中如何处理索赔事宜）五、工程质量与验收1. 质量标准：（请明确公园建设的工程质量标准）2. 验收程序：（请详细描述公园建设的验收程序及验收标准）3. 质量保证：（请明确乙方对公园建设工程的质量保证措施）六、安全生产与环保1. 安全生产责任：（请明确甲乙双方在公园建设过程中的安全生产责任）2. 环保要求：（请明确公园建设过程中的环保要求及乙方需采取的环保措施）七、违约责任1. 违约定义：（请明确甲乙双方在公园建设过程中的违约行为定义）2. 违约责任：（请明确甲乙双方在公园建设过程中的违约责任及承担方式）八、争议解决1. 协商解决：（请明确甲乙双方在公园建设过程中发生争议时的协商解决方式）2. 仲裁或诉讼：（请明确甲乙双方在公园建设过程中无法协商解决争议时可选择的仲裁或诉讼方式）九、附则1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
公园绿化施工协议书（精选3篇）
公园绿化施工协议书（精选3篇）公园绿化施工篇1甲方:乙方：依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概要1、工程名称：2、工程地点：第二条合同范围：第三条合同工期计划开工日期：______年____月____日(实际开工日期以甲方批准的开工令为准)。
计划竣工日期：______年____月____日(总工期____日历天) 具体详见乙方报甲方审核确认的施工组织计划内容节点工期。
第四条承包方式：第五条合同价格1、综合单价：(大写)：______元(人民币)￥：______元。
2、合同单价中包括但不限于：完成施工项目所需的人工费、材料费、机械费;施工所需各种材料运输及配合人工费用;人员和机械的进出场费、安全文明施工费、税金、临时设施费、施工测量、检验试验费、验收及竣工验收、综合管理费、合理利润、工程险等所有可能发生的一切费用;因气候季节以及工序协调、让道通车等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程场地空间、储运条件、废弃物弃置、施工的风险等费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
3、合同暂定总价(大写)：______元 (人民币)￥：______元。
4、支付方式：第六条质量保证1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植。
2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。
3、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮。
4、栽植后及时封堰浇透水。
5、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长。
6、苗木要及时防治病虫害。
7、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物。
8、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木____个月，养护标准达到______，其间发生的费用由乙方负担。
公园建设工程施工合同协议书范本
公园建设工程施工合同协议书范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为公园建设工程的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就公园建设工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________公园建设工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币__________元整（大写：__________元整），其中包含：（1）工程款：人民币__________元整；（2）材料款：人民币__________元整；（3）人工费：人民币__________元整；（4）施工设备费：人民币__________元整；（5）其他费用：人民币__________元整。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例支付乙方合同款项。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________日，自甲方与乙方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应严格按照约定的工期完成工程施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延期。
四、施工质量4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
4.2 乙方应保证工程所用材料、设备及施工设备的质量，不得使用不合格产品。
4.3 乙方应严格按照合同约定的施工工艺和程序进行施工，确保工程安全、环保。
五、合同价款及支付5.1 甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例支付乙方合同款项。
5.2 付款节点及比例如下：（1）工程进度达到__________时，支付合同总额的__________%；（2）工程进度达到__________时，支付合同总额的__________%；（3）工程验收合格后，支付合同总额的__________%。
公园建设施工合同范本
公园建设施工合同范本甲方（建设单位）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（施工单位）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[公园名称]2. 工程地点：[公园具体地址]3. 工程内容：[具体工程内容，如园林景观建设、道路铺设、设施安装等]4. 工程规模：[工程总面积或其他相关规模描述]二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：[具体说明工程款的支付时间和方式]三、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付合同款项；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按合同要求完成工程施工；（2）确保施工过程中的安全，承担因施工造成的安全事故责任；（3）遵守施工现场的管理规定，保护环境。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元。
2. 如因违约给对方造成损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日。
公园修建合同5篇
公园修建合同5篇篇1公园修建合同甲方（甲方名称）：__________法定代表人（负责人）：__________联系地址：__________合同编号：__________乙方（乙方名称）：__________法定代表人（负责人）：__________联系地址：__________鉴于甲方拥有__________地块的所有权，希望在该地块上修建一座公园，现甲、乙双方经友好协商一致，就本次公园修建项目签订如下合同，共同遵守并履行：第一条项目概况1.1 项目名称：__________1.2 项目位置：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目内容：__________第二条工程内容与完成标准2.1 本次项目的主要内容包括但不限于：（1）园林景观设计与施工；（2）游乐设施建设；（3）花草栽种；（4）道路铺设与绿化；（5）配套设施建设等。
2.2 完成标准：所有工程必须符合国家相关法规标准及甲方的要求。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为__________，甲、乙双方同意按照以下方式支付：（1）工程签订合同后，甲方先支付总价款的30%作为预付款；（2）工程过半时，甲方再支付总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的40%。
第四条工程进度与验收4.1 工程周期为__________，乙方应根据计划按时完成项目建设。
4.2 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行现场验收，如验收合格，方可进行最终支付。
4.3 工程验收后若出现质量问题，乙方应负责进行整改，直至问题完全解决。
第五条保证条款5.1 乙方保证所提供的技术与服务符合国家相关法规标准，并承诺在合同履行期间保证工程质量。
5.2 甲方保证提供必要的协助与支持，确保工程进度顺利进行。
第六条违约责任6.1 若任何一方未按本合同的约定履行义务而导致项目不能按时交付或造成损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。
公园建设工程施工合同协议书范本
公园建设工程施工合同协议书范本甲方：（委托方）
地址：
电话：
邮编：
乙方：（承包方）
地址：
电话：
邮编：
经甲乙双方友好协商，就公园建设工程的施工事宜达成如下合同协议：
第一条合同工程
1.1 项目名称：公园建设工程
1.2 工程地址：
1.3 工程规模：
1.4 工程内容：
第二条工期要求
2.1 工程开始日期：
2.2 工程竣工日期：
2.3 工期延误责任：
第三条技术要求
3.1 施工标准：
3.2 施工质量：
第四条合同价款与支付方式4.1 合同价款总额：
4.2 支付方式及时间节点：4.3 迟延支付责任：
第五条变更和索赔
5.1 工程变更：
5.2 变更价格和期限：
5.3 索赔权利和责任：
第六条违约责任
6.1 甲方违约责任：
6.2 乙方违约责任：
第七条保证金
7.1 乙方需提供保证金：
7.2 保证金退还：
第八条保险责任
8.1 工程保险：
第九条争议解决
9.1 争议解决方式：
第十条合同解除
10.1 合同解除情形：
10.2 解除程序：
第十一条其他约定
11.1 合同附件：
11.2 执法机关：
11.3 合同成立和生效：
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：乙方签字：
日期：日期：。
最新公园建设工程施工合同协议书范本
最新公园建设工程施工合同协议书范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：甲方为公园建设工程的业主，拥有该工程的合法权益；乙方为具备相应资质和经验的施工单位，愿意承担该工程的施工任务。
双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承担该工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：（填写公园建设工程名称）1.2 工程地点：（填写工程所在地）1.3 工程规模：（填写工程规模）1.4 工程内容：（填写工程具体内容）1.5 工程总价：（填写工程总价）二、合同工期2.1 工期自（填写工程开工日期）起至（填写工程竣工日期）止。
2.2 乙方应当按照约定的工期完成施工。
三、工程质量3.1 乙方应当按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。
3.2 工程质量的评定标准：（填写评定标准）3.3 工程质量保修期限：（填写保修期限）四、合同价款及支付4.1 合同价款为（填写合同价款）。
4.2 甲方分期支付乙方工程进度款，具体支付方式及进度如下：（填写支付方式及进度）4.3 工程验收合格后，甲方应当按照约定支付剩余的合同价款。
五、施工要求5.1 乙方应当按照约定的施工范围、施工内容、施工标准进行施工，确保工程进度和质量。
5.2 乙方应当遵守施工现场的安全生产规章制度，确保施工安全。
5.3 乙方应当做好施工现场的环保工作，遵守相关环保法规。
六、工程验收及保修6.1 工程验收合格的标准：（填写验收合格标准）6.2 甲方应当在工程验收合格后（填写时间）内向乙方支付剩余的合同价款。
6.3 乙方应当对工程质量承担保修责任，保修期限为（填写保修期限）。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：（填写计算方式）7.2 乙方工程质量不符合约定的，乙方应当按照甲方要求进行整改或返工，并承担相应费用。
公园施工合同范本(优选1)-版
公园施工合同范本(优选1)公园施工合同范本（优选1）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行公园施工项目的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工程质量2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范和施工方案进行施工。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规定，并按照甲方的要求进行质量检查和验收。
2.3 乙方应提供施工过程中的所有施工记录、检测报告和验收报告，并保证其真实性和完整性。
三、工程费用3.1 工程总费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。
3.2 甲方应按照合同约定的付款方式进行支付，乙方应在收到款项后开具相应的发票。
3.3 甲方有权对乙方的施工进度和工程质量进行监督和检查，如发现乙方存在违约行为，甲方有权要求乙方进行整改，并有权扣除相应的工程款项。
四、工期延误4.1 乙方应按照合同约定的工期进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
4.2 如因不可抗力等原因导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并相应调整工期。
五、合同解除5.1 在合同履行过程中，如乙方存在严重违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
5.2 在合同履行过程中，如甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成的工程款项。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 在合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
公园建设工程施工合同协议书
甲方（建设单位）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就[公园名称]建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[公园名称]建设工程2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：公园绿化、景观设施、道路、广场、照明、排水、给水等工程4. 工程规模：[具体规模]5. 工程承包方式：包工包料二、合同工期1. 计划开工日期：[具体日期]2. 计划竣工日期：[具体日期]3. 工期总日历天数：[天数]三、质量要求1. 工程质量必须符合国家现行相关标准和规范要求。
2. 乙方应严格按照设计图纸、施工方案和有关技术文件进行施工，确保工程质量。
四、合同造价1. 合同造价：人民币[金额]元整（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）负责办理工程项目所需的各项手续，包括但不限于规划许可证、施工许可证等。
（2）负责提供施工现场，确保乙方正常施工。
（3）负责按照合同约定支付工程款项。
（4）负责协调处理施工现场与周边单位、居民的关系。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定的时间、质量、安全要求完成工程。
（2）负责施工现场的安全管理，确保施工安全。
（3）负责施工过程中对环境的影响，采取有效措施保护环境。
（4）负责对施工现场的垃圾、废弃物进行清理。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。
2. 乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。
3. 双方因其他违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
公园工地建设工程合同范本
公园工地建设工程合同范本甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况1. 工程名称：公园工地建设工程2. 工程地点：_______________________二、工程范围及内容1. 承包范围：本工程包括公园场地平整、绿化、基础设施建设等，具体工程内容详见工程量清单。
2. 工程量：根据双方确认的工程量清单进行计算。
三、合同工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 合同总工期为____天。
期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
四、工程质量标准1. 工程质量达到国家验收标准；2. 符合甲乙双方约定的质量标准，具体为：____________________五、合同价款1. 本合同工程价款结算采用下列方式：a) 采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
b) 采用实际发生的工程量结算。
并按下列约定执行：i. 工程预算价：（工程结束后按实结算）ii. 工程单价：（含材料、人工、设备等一切费用）2. 合同签订后，乙方向甲方支付合同总价款的10%作为预付款。
六、组成合同的文件1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单9. 工程报价单七、合同的履行1. 乙方向甲方承诺按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。
2. 甲方按照合同约定支付工程价款。
八、违约责任1. 乙方未按照合同约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
2. 甲方未按照合同约定支付工程价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
九、争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
公园修建合同8篇
公园修建合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要修建一座公园，以提升城市绿化水平，改善市民休闲环境，经公开招标，确定由乙方承担本次公园修建工程。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就公园修建事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________公园修建工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括公园设计、施工、绿化、设施安装等。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本协议签订之日起XX日内开工。
2. 工程竣工日期：开工后XX日历天完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；（2）工程进度达到XX%时，甲方支付乙方工程总价款的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、行业标准以及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在工程竣工后XX日内，组织甲方进行工程验收。
如工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复。
3. 甲方应当在收到乙方验收申请后XX日内组织验收，并签署验收合格证书。
五、工程保修1. 保修期限：工程竣工验收合格之日起XX年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的损坏。
3. 保修责任：在保修期限内，因乙方施工质量原因导致的损坏，乙方应负责无偿修复。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程的，应按日向甲方支付工程逾期违约金。
3. 因乙方施工质量原因造成工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复，并承担因此造成的工期延误等损失。
公园建设工程施工合同协议书范本 通用版(2024精)
公园建设工程施工合同协议书范本通用版1. 合同的缔约双方2. 合同的背景和目的甲方拟对[公园名称]进行建设工程，甲乙双方根据平等、自愿的原则，为明确权益关系，达成本合同。
3. 合同的内容及约定3.1 工程范围3.2 工程造价和支付方式3.3 工期和质量保证•工程工期：甲乙双方约定工程工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
•质量保证：乙方在工程竣工之后，负责解决因工程质量存在问题而引起的后续事宜。
在工程竣工验收合格后的 [保修期限]内，对工程质量问题进行免费维修。
3.4 违约责任•甲方违约责任：如甲方支付款项不按照合同约定进行支付或未按时支付，乙方有权要求甲方补偿违约金，违约金的金额是应支付款项的 [百分比]%。
•乙方违约责任：如乙方未按照合同要求完成工程或工程质量不符合相关标准，甲方有权要求乙方赔偿违约金，违约金的金额是工程总造价的 [百分比]%。
3.5 合同解除与争议解决•合同解除：当甲方或乙方履行合同义务存在重大违反或重大失职时，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
•争议解决：甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交至争议解决委员会进行调解或提交有管辖权的人民法院解决。
4. 合同的效力及其他事项4.1 合同生效本合同自双方盖章之日起生效。
4.2 合同变更经甲乙双方协商一致，可以对合同进行变更或补充。
变更或补充合同应以书面形式作出，并由双方合同代表签字确认。
4.3 合同解释本合同如有任何争议，应以法律为准则进行解释。
4.4 合同备案与其他事项本合同自签订之日起 [天数]天内，应按照相关规定办理合同备案手续，并按照相关规定提交相应的材料。
甲方签章：乙方签章：日期：日期：。
公园施工协议书
公园施工协议书甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟对位于____________________（具体地址）的公园进行施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就公园施工事项达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：按照国家及地方相关施工质量标准执行。
第二条工程承包范围2.1 乙方负责工程的施工，包括但不限于土建工程、绿化工程、景观工程等。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币____________________元（大写：____________________元整）。
3.2 支付方式：甲方在本协议签订后____天内支付工程总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%时支付____%；工程竣工验收合格后支付剩余款项。
第四条施工期限4.1 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
4.2 因不可抗力或甲方原因导致工程延期的，经双方协商一致，可以相应顺延施工期限。
第五条工程质量与验收5.1 乙方应保证工程质量符合国家及地方相关标准，并接受甲方的监督和检查。
5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和相关验收资料，甲方应在收到资料后____天内组织验收。
第六条工程变更6.1 如需对工程内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 因变更导致的工程价款调整，双方应根据实际情况协商确定。
第七条违约责任7.1 甲方未按约定支付工程价款的，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
修建公园合同
合同编号：XXXXXXX甲方：XXX公园管理委员会地址：XXX市XXX区XXX路XXX号法定代表人：XXX乙方：XXX建筑工程公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号法定代表人：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在公园修建工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，订立本合同。
一、工程概况工程名称：XXX公园修建工程工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号工程范围：包括但不限于公园内的道路、绿化、景观、设施等修建工作工程期限：自合同签订之日起XX个月内完成二、合同金额及付款方式合同总金额：人民币XX万元付款方式：1. 乙方完成工程设计并得到甲方认可后，甲方支付合同金额的XX%作为设计费。
2. 乙方完成全部工程后，甲方在验收合格后XX天内支付剩余合同金额。
三、双方权利与义务甲方权利与义务：1. 提供必要的施工条件和环境，包括但不限于场地使用权、水电气通讯等。
2. 及时支付工程款项，确保工程进度不受干扰。
3. 保证提供的材料和设备质量符合国家相关标准。
乙方权利与义务：1. 根据合同规定的质量要求、进度要求完成修建工作。
2. 负责施工现场的安全管理，保障工地安全。
3. 负责与相关部门的协调工作，确保工程施工顺利进行。
4. 维护甲方名誉和利益，保守商业秘密。
四、违约责任及解决争议1. 如一方违反本合同约定，另一方有权要求其承担违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿对方因此造成的直接损失和预期利益。
2. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 保修期：本工程自验收合格之日起XX个月为保修期。
如在保修期内出现质量问题，乙方应及时修复，保证公园的正常使用。
2. 保密条款：双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方的商业秘密和技术秘密予以保密，不得泄露或向任何第三方披露。
公园建设工程施工合同协议书范本 通用版
公园建设工程施工合同协议书范本通用版1. 合同背景为便于双方明确工程建设的各项事宜，确保公园建设工程施工的顺利进行，特制定本合同。
2. 合同签订方甲方（建设单位）•名称：•地质：•法定代表人：•联系方式：乙方（承包单位）•名称：•地质：•法定代表人：•联系方式：3. 工程内容•建筑物的建设与装修•绿化景观的规划与设计•道路、桥梁和园路的建设与改造•环境卫生设施的安装•其他与工程建设相关的项目4. 工程期限工程开始日期：__年__月__日工程完工日期：__年__月__日5. 工程款支付方式及时间安排1.合同签定后，乙方需在3个工作日内向甲方提供工程款支付比例的计划安排。
2.工程款支付方式及比例如下：•第一期：工程总款的20%，履行合同后10个工作日内支付；•第二期：工程总款的30%，工程完工的50%验收合格后支付；•第三期：工程总款的40%，工程完工100%验收合格后支付；•第四期：工程总款的10%，保修期满后支付。
3.工程款支付方式为银行转账，由甲方提供相应的支付账户。
6. 工程质量和验收标准1.工程应符合国家相关法律、法规和标准的要求。
2.乙方应确保工程质量，并承担工程质量保修期。
3.工程验收标准由甲方与乙方共同制定，并书面确认。
7. 违约责任1.若任何一方未能按照合同约定的时间和质量完成合同项下的工作，应承担相应的违约责任。
2.如因一方原因导致工程无法继续进行，工程建设，无法如期竣工，应承担相应的赔偿责任。
3.具体的违约责任和赔偿金额应根据实际情况和相关法律法规进行协商确定。
8. 管理和保密1.乙方应按照甲方的要求进行工程管理，并及时向甲方汇报工程进展情况。
2.乙方应对工程资料和甲方提供的商业秘密进行保密，不得泄露给任何第三方。
3.违反保密义务的一方，应承担相应的法律责任。
9. 解决争议1.本合同的解释、履行和争议解决适用法律。
2.如因履行本合同发生争议，双方应本着友好协商的原则进行解决；若协商不成，任何一方均有权将争议提交至法院进行解决。
公园施工合同协议书
公园施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！公园施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要对公园进行施工建设，乙方具有相关施工资质和经验，甲乙双方经友好协商，就公园施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________公园施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于绿化、铺装、设施安装、照明等。
二、施工期限2.1 本工程约定的施工期限为____个月，自开工之日起算。
2.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。
三、工程质量3.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改直至达到验收标准。
四、工程造价4.1 工程总造价为人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题支付给乙方。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付赔偿金。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________公园建设工程施工合同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
建设单位：________________________________（简称甲方）
施工单位：________________________________（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工，本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式：
1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。
2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方，工程不得分包转包。
园林绿化包栽包活。
3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。
4、工期：自甲方通知进场之日起________天完工。
如遇下列情况，工期顺延。
（1）、施工图未及时交给乙方，乙方按图纸交接时间计算工期。
（2）、工程量增加。
（3）、非承建方原因，施工期间一周内累计停水、电达8小时以上，工期顺延。
（4）、甲方资金到位，未按合同约定拨付工程进度款。
二、工程造价及结算：
1、工程量均按实计算，工程按新园林定额结算。
2、工程取费按二级园林施工企业执行，乙方适当让利，综合费、利润按70%计取。
3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。
4、工程造价暂定为人民币________元。
三、结算及付款方式：
1、全额垫资付款方式：甲乙双方签订合同后，乙方垫资工程建设，自完工日起甲方三年内付清工程款，工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%，第二年同月支付总工程款的30%，第三
年同月支付总工程款的30%（按有关规定留足工程质保金）；从第二年起按年计息，未支付的工程款（不包括质保金）需按银行同期贷款利息的1.5倍支付乙方利息，直到付清乙方为止。
2、甲方资金到位付款方式：
①、需按工程进度拨付乙方进度款，乙方每月1-5号上报上月完成的工程产值，甲方10日内审核并拨付乙方完成土建和仿古建筑等工程量的80%，园林绿化工程量的60%的工程进度款。
②、工程竣工经甲方组织相关部门验收合格后，双方于30日内办理完成结算及工程备案工作，工程结算经审计部门审定后，甲方扣除土建和仿古建筑等工程总价的3%的质保金，扣除园林绿化包栽包活保证金30%，将剩余工程款支付给乙方。
3、本工程土建和仿古建筑等部分质保金为工程总造价的3%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于7日内付清全部尾款，质保金不计利息。
4、园林绿化包栽包活保证金为绿化工程总造价的30%，待栽种的树木花草成活一年后返还给乙方。
四、甲方职责及义务：
1、组织承建方、设计单位、监理方及有关职能部门进行图纸会审，技术交底。
在施工期间，甲方及时将设计变更以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。
2、确定水准点及座标控制点，以书面形式交与承建方，并现场效验。
对隐蔽工程24小时之内进行签证。
3、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料，指定临设位置及负责现场三通一平工作，甲方委托乙方进行上述工作，有关费用按实计算，并根据有关定额进行结算。
4、承担施工现场周围施工需要而征用的林木、果树的有关费用；征得甲方代表认可，乙方所发生的费用，按实计算列入工程造价。
5、协调处理周边邻里关系，如当地农民强行阻工，且责任不在乙方，根据情况，甲方按在工地实际人数，每人每天按________元计算误工费给乙方。
6、本工程在办理开工手续发生的费用，由乙方垫付的经甲方认可后，按有关规定将费用列入工程结算。
7、接到乙方工程竣工验收申请后，甲方应于七日内组织有关部门进行交工验收工作，验收合格
后，办理验收手续。
五、乙方职责及义务：
1、乙方应按工程施工技术规程，编制施工组织计划，科学组织施工，认真保质、保量、按时完成工程。
2、乙方应遵守执行甲方及监理方制定的工程施工管理制度和要求，确保施工安全，发生安全事故由乙方负责。
3、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。
如因施工设计影响施工，乙方需及时向甲方报告。
乙方如不能按期完成工程施工，将按延迟工期每天壹万元罚款，总罚款金额不超过________万元。
4、承担园林绿化工程完工后的12个月保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。
保养期内补种苗木的保养顺延3个月。
5、积极协助甲方处理周边邻里关系，做到文明施工，搞好施工现场的环境卫生。
乙方管理好自己的施工人员，做到遵纪守法，出现违法乱纪事件，一切责任由乙方承担。
6、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。
7、乙方如将工程分包转包，则视为违约，甲方有权终止合同，并扣留乙方的履约保证金。
六、合同签订前，乙方向甲方交纳合同押金________万元，该押金待乙方进场施工时，由甲方返还给乙方贰佰万元作为施工方的启动资金。
剩余的________万元作为履约保证金，在工程完成50%后，即返回乙方________万元，剩余________万元在工程完工后全部返回乙方。
七、该工程如被评为省级及以上优良工程，由甲方按国家有关规定进行给予乙方奖励。
八、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商和解或者要求主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向郴州市人民法院起诉。
九、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，本合同自行失效。