配电工程施工合同

合集下载

电力施工合作协议书（通用5篇）

电力施工合作协议书

电力施工合作协议书（通用5篇）

在不断进步的时代，各种协议书频频出现，签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。协议书到底怎么写才合适呢？以下是小编为大家收集的电力施工合作协议书（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

电力施工合作协议书1

甲方（工程发包方）：

乙方（工程承包方）：

甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：

一、甲方的安全责任：

l、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。

2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”（即:组织措施、技术措施、安全措施），并审查和监督实施。

4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。

5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。

6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。

7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。

二、乙方的安全责任：

1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员进入施工现场工作。

配电工程施工合同范本

甲方（业主）： [甲方名称]

乙方（承包商）： [乙方名称]

一、工程概况

1. 工程名称：[工程名称]

2. 工程地点：[工程地点]

3. 工程内容：包括但不限于配电线路的铺设、配电设备的安装与调试等。

4. 工程期限：自[开始日期]至[结束日期]。

二、工程质量要求

1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的标准。

2. 乙方应使用合格的材料和设备，严禁使用假冒伪劣产品。

3. 乙方应对施工过程中出现的任何质量问题负责，并及时进行整改。

三、工程进度

1. 乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工进度，确保按时完成工程。

2. 如因不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应及时协商解决。

四、工程造价及支付方式

1. 工程造价：根据双方协商确定的金额为[金额]。

2. 支付方式：甲方应按合同约定的支付方式向乙方支付工程款。

五、违约责任

1. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此而造成的

损失。

2. 若甲方未按合同约定的时间支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此而造成的损失。

六、争议解决

双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖

权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

标准版电力施工合同范本(通用3篇)

标准版电力施工合同范本（通用3篇）

1.标准版电力施工合同范本第1篇

甲方：__________________(以下简称甲方)

乙方：__________________(以下简称乙方)

因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

一、劳务协作性质：

短期临时用工。

二、劳务协作用途：

仅限于__________________电力工程施工。

三、工作地点：

________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。

四、工作内容：

土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期：

1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：

a、因甲方原因导致工程工期顺延的;

b、因不可抗力导致工程工期延误的;

六、现场代表

1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：

_____________________________________________。

七、甲方的权利和义务

1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

变配电工程承包合同范本3篇（2）

变配电工程承包合同范本3篇(2)

变配电工程承包合同范本二

合同编号：

合同双方：

发包方：

承包方：

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：工程(部分) 施工承包合同

甲方经文批准，建设工程，已于年月日经

过招投标，由乙方中标承包。按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，

结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条工程概况

1、工程名称：。

2、工程地点：。

3、工程项目批准单位：。

4、承包范围和内容：。

5、其他需要约定的工程概况内容。

第二条工程期限

1、本工程开工日期------年-------月-------日，竣工日期-----年----月-----日。

2、如遇下列情况，经甲方现场代表和监理单位现场代表签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

(1)甲方在合同规定开工日期前未能提供施工场地，道路、水、电源未能接通而影响施工。

(2)甲方负责供应的设备、材料在交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代、换而影响进度的。

(3)因设计变更而延误工期的。

(4)一周内非乙方原因停水、停电累计8小时以上而影响进度。人

力不可抗拒的因素而延误工期。

第三条工程总价

1、本工程承包总价为人民币-----------元。大写

2、工程的承包方式为按甲方审定的本工程预算总额承包，包工包料(其中：不含 )。

3、预算、结算编制依据：

4、遇下列情况，承包总价可作相应调整：

(1)本工程承包总价为暂估价，经双方确认暂估价有变化;

(2)在合同工期内政策性调整所发生的费用变化;

(3)经双方审查确认的设计变更或工程量变更;

(4)经甲方批准在施工中增加了工程项目;

供配电工程施工合同审核要点

供配电工程施工合同审核要点包括以下几点：

1.合同主体是否合法：供配电工程施工合同的主体应当具备相应的资质和资格，如施工企业应当具备电力工程施工总承包资质、承装(修、试)电力设施许可证等。

2.合同内容是否符合法律法规：供配电工程施工合同应当符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，合同条款应当明确、完整、合法。

3.合同条款是否明确：供配电工程施工合同应当明确工程范围、施工要求、质量标准、工期、付款方式、验收标准、保修期等内容，并应当约定相应的违约责任和解决争议的方式。

4.合同履行是否可行：供配电工程施工合同应当考虑到实际情况，确保合同履行的可行性。例如，合同应当明确施工安全要求、施工质量标准、工程验收标准等内容，以确保施工质量和安全。

5.合同风险是否可控：供配电工程施工合同审核应当关注合同风险，对于可能出现的风险应当有相应的应对措施和责任承担方式，以避免因风险问题而引起的纠纷。

6.合同条款是否公平合理：供配电工程施工合同审核应当关注合同条款是否公平合理，避免出现一方受益而另一方受损的情况。

7.审核人员应当熟悉相关法律法规和标准规范，了解供配电工程施工的实际情况和专业知识，以便对合同条款进行准确理解和判断。

总之，在审核供配电工程施工合同时，应当全面考虑各种因素，确保合同的合法性、合理性、可行性和安全性，以保障合同各方的合法权益。

配电工程合同范本

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!

Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!

电工施工合同

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如年终总结、活动总结、事迹材料、合同范本、应急预案、规章制度、读书笔记、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!

Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as year-end summaries, activity summaries, deeds materials, contract templates, emergency plans, rules and regulations, reading notes, teaching materials, essay encyclopedias, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!

电力工程施工承包合同(集合5篇)

电力工程施工承包合同（集合5篇）

电力工程施工承包合同第1篇

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保

期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

配电室施工合同3篇

全文共3篇示例，供读者参考

篇1

配电室施工合同

一、甲方：（委托方）___________________________________

住址：________________________________________

联系人：_______________________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

乙方：（承包方）___________________________________

住址：________________________________________

联系人：_______________________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

经双方友好协商，为保障双方合法权益，特签订如下合同：

二、项目名称：__________________________________

三、工程地点：__________________________________

四、工程内容：

1. 工程概述：本项目主要包括配电室的新建/改造/维护等工程。

2. 工程要求：工程应符合国家相关标准和规定，确保施工质量和安全。

3. 工程范围：具体工程范围详见工程图纸和技术要求。

电力工程施工承包合同(4篇)

电力工程施工承包合同

甲方：_____

乙方：_____工程有限公司

一、工程名称：_____项目

二、工程地点：_____

三、工程内容：_____线路施工及配电箱安装

四、工程造价：_____伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元）

五、双方责任

1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。

1/2页

七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

八、付款方式：_____在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期（一年）满后一个月内付清。

九、争议的处理：_____

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_____ （1）提交仲裁委员会仲裁;

电路施工合同6篇

篇1

电路施工合同

一、合同双方

甲方：（委托方）

名称：

地址：

联系人：

电话：

乙方：（承包方）

名称：

地址：

联系人：

电话：

二、合同内容

1. 项目名称：本合同为电路施工项目，项目名称为

______________。

2. 工程地址：工程地址为____________________，具体位置详见附图。

3. 工程内容：甲方委托乙方负责完成电路施工项目，包括但不限于电线敷设、插座安装、开关开路、灯具安装等。

4. 工程质量：乙方保证施工过程中遵守相关的施工标准和规范，保证施工质量符合国家标准，达到甲方要求。

5. 工程周期：本工程起止日期为_______________，工期为

______________，如有延期需提前向甲方报备并得到书面确认。

6. 工程费用：本工程总造价为_____________，乙方应按照合同约定的进度进行工程款支付，工程款支付细则详见附件。

7. 材料采购：乙方负责采购施工所需的材料，应保证材料符合国家标准，如有不符合要求的材料应及时更换。

8. 变更条款：在工程进行中如有需要对合同内容进行变更，需双方协商一致并签订书面变更协议。

9. 安全保障：乙方在施工过程中应保证施工现场的安全，遵守相关的安全生产法律法规，对施工人员进行安全教育和培训。

10. 竣工验收：乙方在完工后应主动邀请甲方进行竣工验收，甲方对工程质量不符合要求的可要求乙方进行整改直至达到要求。

11. 纠纷解决：双方在履行合同过程中如出现纠纷应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。

12. 法律适用：本合同适用中华人民共和国的相关法律法规。

配电箱工程施工合同

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

鉴于业主为进行配电箱工程施工，需要乙方提供相应的施工服务，双方经充分

协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容

1.1 本工程包括但不限于配电箱的安装、接线、调试等工作。

1.2 工程的具体内容、工程量及其它要求详见附件一《工程量清单》。

第二条工程质量

2.1 乙方应按照国家标准、行业规范及相关技术要求进行施工，确保工程质量。

2.2 工程验收标准详见附件二《工程验收标准》。

第三条工程进度

3.1 乙方向业主承诺，本工程应在合同签订后X个月内完成。

3.2 具体工程进度安排详见附件三《工程进度计划》。

第四条工程费用

4.1 本工程的施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。

4.2 费用支付方式及进度详见附件四《费用支付计划》。

第五条违约责任

5.1 乙方如未能按照本合同约定的时间、质量完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总金额的5%。

5.2 由于乙方原因导致工程质量不符合约定标准的，乙方应负责无偿修复，并

承担由此产生的一切费用。

第六条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有

管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

供电工程施工合同通用8篇

供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的

权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国

家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：

一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿

化等。

二、承包方式：包工包料

三、工程造价：以最终结算为准

四、合同工期：

五、质量标准

工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整

的施工技术资料。

六、材料控制：

工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路

沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和

厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000

元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔

偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。

七、进度控制：

工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，

非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%

计算。

八、工程质量、安全控制

工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。

变配电安装工程施工合同范本-双篇

变配电安装工程施工合同范本合同编号：_______

甲方（委托方）：_______

乙方（承包方）：_______

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担变配电安装工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同：

一、工程概况

1.1 工程名称：_______

1.2 工程地点：_______

1.3 工程范围：包括但不限于变配电室、高低压配电柜、变压器、电缆敷设、保护装置、自动化装置等设备的安装、调试及验收。

1.4 工程质量：按照国家相关标准和规定执行，确保工程质量和安全。

二、合同工期

2.1 工程开工日期：_______

2.2 工程竣工日期：_______

2.3 工程总工期：_______天（合同工期可根据实际情况协商调整）

三、合同价款

3.1 工程总造价：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

3.2 付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的_______%作为预付款。

（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价的

_______%。

（3）工程竣工且验收合格后，甲方支付乙方合同总价的

_______%。

（4）剩余合同总价的_______%作为质量保证金，待工程正常运行_______个月后，无质量问题，甲方支付给乙方。

四、双方权利和义务

4.1 甲方权利和义务：

（1）提供施工图纸、技术资料及施工场地。

（2）负责办理施工所需的各类手续及验收工作。

（3）对乙方施工过程进行监督、检查，并协助乙方解决施工中出现的问题。

电力施工合同（4篇）

电力施工合同1

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：ddd

1.2工程地点：金dd

1.3工程内容：小区全部配电工程

1、小区所有箱变的安装调试

2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。

二、承包方式及合同价款

2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。

2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。金额（大写）：贰佰肆拾万元整元

该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。

2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。

1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

配电柜施工合同范本

甲方：（委托方全称）

地址：

联系人：

电话：

乙方：（施工方全称）

地址：

联系人：

电话：

鉴于甲方委托乙方承担配电柜施工工作，经双方协商一致，达成如下合同：

一、项目内容：

1.乙方承担甲方配电柜施工工作，包括但不限于配电柜的设计、制造、安装、调试等环节。

2.乙方需按照甲方的要求和相关法规、标准进行施工，确保施工质量和安全。

二、工期：

1.本合同签订后，乙方应当按照双方约定的工期完成配电柜施工工作。

2.若因为不可抗力或乙方原因导致工期延误，乙方需提前通知甲方并重新协商工期。

三、质量保证：

1.乙方保证配电柜施工项目符合相关法规和标准，确保施工质量。

2.配电柜施工项目交付后，乙方将提供一年的质量保修期，保修期内出现质量问题，乙方

需无偿解决。

四、支付方式：

1.甲方需在签订合同后支付工程款项的50%，剩余款项在项目完工后确认合格后支付。

2.如遇特殊情况需要调整支付方式，需经双方协商一致并签订补充协议。

五、违约责任：

1.乙方如未按照约定的工期完成工程，并无正当理由，需承担延误责任。

2.甲方如未按照约定支付款项，导致工程延误，需承担相应的赔偿责任。

六、解决争议：

双方在履行合同过程中如发生争议，应当友好协商解决；若协商不成，可向当地仲裁机构申请仲裁。

七、其他事项：

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签字：签字：

日期：日期：