2016年《案例分析》真题参考答案(第三题)
2016年一级注册消防工程师案例分析真题解析及答案
2016一级消防工程师资格考试《案例分析》真题解析及答案第五题消防技术维修机构受托到某地区银行办公综合楼进行消防设施专项检查。
该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电。
该电源切换控制器安装在一层低压配电室。
考虑到系统供电的可能性，在供电回路上设置剩余电源电气火灾探测器，实现电流故障保护和过电保护，火灾报警控制显示12只感烟探测器被屏蔽（洗衣房2只，其他楼层10只），1只防火阀故障。
对火灾自动报警系统进行测试，过程如下：切断检测器与备用电源之间的连接，控制器无异常提示；恢复控制器与备用电源之间的连接，切断火灾报警控制主电源，控制器自动切换到备用电源工作，显示主电故障；测试8只感烟探测器，6只正常报警，2只不报警。
实验过程中控制器出现重启现象，继续试验报警功能，控制器关机，无法重新启动；回复控制器主电源，控制器启动并正常工作；使探测器底座上的总线接线端子短路，控制器上显示该探测器所在的回路总线故障；触发满足防排烟系统启动条件的报警信号，消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号，控制器显示了3个排烟阀和5个送奋发的开启反馈信号，相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。
银行数据中心机房设置IG541气体灭火装置，以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。
断开气体灭火控制器与各防护区气体没货驱动装置的连接线，进行联动控制功能试验，过程如下：按下A防火区门外设置的气体灭火手动启动按钮，A防护区内声光报警器启动，然后按下气体灭火手动停止按钮，测量气体灭火控制器启动输出端电压，一直为0v。
按下B防护区内的1只火灾手动报警按钮，测量气体灭火控制器启动输出端电压，25s 后电压为24v。
测试C防护区，按下气体灭火控制器上的启动按钮，再按下相对应的停止按钮，测量气体灭火控制器启动输出端电压，25s后电压为24v。
据了解，消防维保单位进行系统测试过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道，维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。
2016年二级注册计量师考试《计量专业实务与案例分析》真题及标准答案
2016年二级注册计量师考试《计量专业实务与案例分析》真题(总分：100.00，做题时间：150分钟)一、单项选择题：每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。
1.下列措施中，可以减少随机误差对测量结果影响的是（）。
（分数：1.00）A.测得值乘修正因子作为测量结果的最佳估计值B.增加测量次数，用算数平均值作为测量结果的最佳估计值√C.测得值加修正值作为测量结果的最佳估计值D.保持测量条件不变，用一个已知量值的标准器替代被测件再作测量使指示仪器指示不变或相等，这时被测量等于已知的标准量2.用量块标准装置校准一个标称值为 5mm 的标准量块时，标准装置 5 次的读数分别为（单位：mm）：4.998，4.997，4.999，4.996，4.995，则该标准量块的修正值和示值误差分别为（）。
（分数：1.00）A.-0.003mm，0.003mm √B.0.003mm，0.003mmC.0.003mm，-0.003mmD.-0.003mm，-0.003mm3.用压力标准装置测量一台数字压力计的 50kPa 测量点，重复测量 10 次，得到测量数据如下（单位：kPa）:49.897,49.913,49.909,49.905,49.900,49.912,49.903,49.909,49.905, 49.910，则测量重复性为（）。
（分数：1.00）A.0.002kPaB.0.003kPaC.0.005kPa √D.0.007kPa4.小王对某被测零件的厚度进行了 5 次测量，测量数据分别为（单位：mm）：10.4,10.3,10.6, 10.9,10.7,则用极差法估计的实验标准偏差为（）。
（注：极差系数 C3＝1.69，C4＝2.06，C5＝2.33）（分数：1.00）A.0.12mmB.0.26mm √C.0.29mmD.0.36mm5.计量标准建标时，计量人员在相同条件下对常规被测件独立重复测量 10 次，计算出实验标准偏差为 0.006A，实际测量时，在相同测量条件下对同类被测件进行 2 次测量，以 2 次独立测量的算术平均值作为测量结果的最佳估计值，则由重复性引入的标准不确定度为（）。
2016年下半年系统集成项目管理工程师真题下午案例分析试题与答案
把所有 ABCEFHIJ 的估算值相加得到 PV. PV=21000, EV=19000 ,AC=25000 CPI= EV/AC=19000/25000=0.76 SPI=EV/PV=19000/20000=0.95 【问题 4】 (1)非典型偏差：EAC=AC+ETC=25000+( 30000‐19000)=36000 (2)典型偏差：EAC=AC+ETC=AC+( BAC‐EV) /CPl=39473.6
息系统集成二级（及其以上）资质。集成商 C 公司想参加投标，但只具有信息系统集成三级资质，C 公司联合了有 信息系统集成二级资质的集成商 D 公司共同参加投标。在投标截止时间前一周。A 企业发现招标文件中有一处错误， 他们对招标文件进行了修改并在网上进行了公告，还电话通知了每一个已知的投标人。 代理机构 B 接收了多份标书，与 A 企业共同对标书中涉及的技术方案、报价、资质证明材料等文件进行了评审，最 终选择了一家报价最低的集成商 E 公司。 接下来，A 企业与集成商 E 公司签订了合同。在项目需求阶段，双方对于需求的理解产生了不一致。为消除需求的 歧义，双方召开了多次会议进行沟通。同时，在项目实施过程中，由于集成商 E 公司没有此类软件开发的经验，部 分开发模块需要外购，因此导致项目的进度延后。 【问题 1】（3 分） 老李直接决定将项目外包的做法是否合适？为什么？ 【问题 2】（3 分） 判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）； （1）编制采购计划计划前应首先做出自制/外购决定。 （ ） （2）A 企业不应该直接委托 B 机构作为招标代理机构。（ ） （3）结束采购过程就是把合同和相关文件归档以备将来使用. （ ） 【问题 3】（8 分） （1）该项目的合同应采用哪一种合同对于甲方比较有利？为什么？ （2）C 公司和 D 公司的联合体是否符合投标要求？为什么？ 【问题 4】（6 分） 请说明在该项目的采购过程中可能存在哪些问题？ 试题三（17 分） 阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸对应栏内。 【说明】 鉴于配置管理在信息系统集成和 IT 运维项目中的重要作用，某企业计划在企业层面统一建立配置库，以规范公司的 配置管理，并责成公司的商务经理杨工兼任公司的配置经理，全面组织和协调公司的配置管理事项。杨工接到任务 后，按照公司目前系统集成和运维的架构，将配置库分为系统集成项目配置库和运维项目配置库，不过这种配置库 管理只是从名称方面进行了区分，实际上只有一个配置库。由于公司大部分运维项目来自于公司的系统集成部，所 以底层数据是共享的，没有分割开来，运维人员和系统集成人员经常针对同一个配置项进行修改。 在配置库运行 4 个月之后，公司组织了一次对配置库的审计，发现配置库存在大量的问题，杨工面对这样的局面， 对自己在配置管理中的角色也感到非常迷茫。他收集了目前公司配置库管理方面存在的问题，这些问题比较突出地 体系在以下几个方面： （1）有的项目组将配置项细化到了软件产品的模块，而有的项目组以项目简单为由，根本没有进行配置管理，并 且各项目组内部对配置管理的需求也不统一，随时间变化波动较大。 （2）很多开发人员和运维人员不知道在不同的库里应该放置什么内容，而且各种配置项的配置格式也不同意，导 致配置库难以达到预期的效果。 （3）配置库增删比较混乱，很多配置项还找不到最后的版本，而且很多配置内容也放置混乱，各种哭的分隔管理 起不到预期的效果。 【问题 1】（6 分） 请结合以上案例，简要说明配置管理的目标和主要活动。 【问题 2】（8 分） 请说明杨工在配置管理中存在的问题。 【问题 3】（3 分） 根据你的理解，请指出配置审计的功能是什么？ 试题四（18 分） 阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。 【说明】 A 公司属于创业型公司，随着公司业务规模的扩大，公司领导决定成立专门的质量管理部门，全面负责公司所有项 目的质量，并降低产品的缺陷率。公司还聘任了具有多年质量管理经验的张工担任公司质量管理部门的经理。 张经理上任后，从每个项目组中抽调了一名 QA，QA 隶属于公司质量部，工作地点在各个项目所在地点，与项目组
2016年消防工程师考试《案例分析》真题及答案
2016年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案2016年消防安全案例分析真题及答案：案例一某寒冷地区公共建筑，地下三层，地上37层，建筑高度169m，总建筑而积121000㎡，按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式，分高、低区两个分区。
消防水泵房和消防水池位于地下一层，设置低区消火栓泵2台（1用1备）和高区消火栓转输泵2台（1用1备），中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层，设置高区消火栓加压泵2台（1用1备），高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。
房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。
低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水，高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵，高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水，室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证，室内消火栓系统的设计流量为40L/s，白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。
维保单位对该建筑室内消火栓进行检查，情况如下：(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。
(2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀，低区消火栓泵没有启动。
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况，深入细查发现阀门处于关闭状态，稳压泵控制柜电源未接通，当场排除故障。
(4)检查屋顶消防水箱，发现水箱内的表面有结冰；水箱进水管管径为DN25，出水管管径为DN75；询问消防控制室消防水箱水位情况，控制室值班人员回答无法查看。
(5)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口动压，测量值为0 21MPa；消防水枪充实水柱测量值为12m；询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况，控制室值班人员回答不清楚。
根据以上材料，回答下列问题（共18分，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。
造价工程师《案例分析》考试真题及答案解析
2018 年造价工程师考试《案例分析》真题及答案解析试题一（20 分）某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料，项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720 万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用、其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。
根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用、生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他辅助设备购置及安装费用无变化。
拟建项目的其他相关费用为500 万元(含预备费)。
2.项目建设期1 年，运营期10 年，建设投资(不含可抵扣进项税)全部开成固定资产。
固资产使用年限为10 年，残值率为5%，折线法折旧。
3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200 万元。
4.项目运营期达产年份不含税销售收入为1200 万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税的10%计取。
项目达产年份的经营成本为760 万元（含进项税60 万元）。
5.运营期第1 年达到产能的80%，销售收入，经营成本(含进项税)均按达产年份的80%计。
第2 年及以后年份为达产年份。
6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为2200 万元(包含可抵扣进项税200 万元)，建设投资在建设期均衡投入。
（1）列式计算运营期第1 年、第2 年的应纳增值税颖（2）列式计算运营期第1 年、第2 年的调整所得税（3）进行项目投资现金流量表(第1~4 年)的编制，并填入答题卡表1.1 项目投资现金流量表中。
（4）假定计算期第4 年（运营期第3 年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。
（计算结果保留两位小数）【参考答案】1.拟建项目设备购置费为720.00(万元)，已建类似项目设备购置费=720/(1-10%)=800.00(万已建类似项目建筑工程费用=800×70%=560.00(万元);已建类似项目设备安装工程费用=800×20%=160.00(万元);已建类似项目其他辅助设备购置及安装费用=800×15%=120.00(万元);拟建项目的建筑工程费及设备安装工程费=(560+160)×(1+20%)=864.00(万元);拟建项目的建设投资=720+864+120+500=2204.00(万元)2.（1）运营期第1 年应纳增值税额=1200×16%×80%-60×80%-200=-94.40(万元)运营期第2 年应纳增值税额=1200×16%-60-94.40=37.60(万元)（2）折旧费=(2200-200)×(1-5%)/10=190.00(万元)运营期第1 年调整所得税=[1200×80%-(760-60)×80%-0-190]×25%=52.50(万元)运营期第2 年调整所得税=[1200-(760-60)-37.60×10%-190×25%=76.56(万元)（3）（4）运营期第3 年应纳增值税=1200×16%-60=132.00(万元)运营期第3 年调整所得税=[1200-(760-60)-(1200×16%-60)×10%-190]×25%=74.20(万元) 运营期第3 年息税前利润=1200-(760-60)-13.20-190=296.80(万元)总投资收益率=296.80/(2200+200)=12.37%总投资收益率为12.37%，大于行业平均投资收益率8%，所以项目可行。
行政执法案例分析题3
案例分析题1 李某对开除学籍的处分能否提起行政诉讼?某高校学生李某，在考试中严重违纪被发现，学校因此对他作出了开除学籍的处理决定。
但实际上李某一直没有离校，仍与其他同学一样在学校学习，学校也同样收取李某的学费及其他同学须交的费用，而且每年给李某注册。
但到毕业时，学校以李某已被学校开除为由，拒绝发给李某毕业证书及学士学位证书。
李某不服，向主管教育机关提起复议，主管教育机关审理后维持了学校的决定。
李某因此向人民法院提起行政诉讼。
请问：(1)李某提起行政诉讼，应以谁为被告?为什么?(2)人民法院能否受理李某的行政诉讼请求?为什么?【参考答案】(1)李某起诉应以某高校为被告，诉其拒发证书的具体行政行为。
因为高校是我国法律、法规授权颁发学位证书的特定行政主体，依法享有行政主体的权利和义务，是行政诉讼适格被告。
本案虽经教育主管机关复议，但复议并未改变学校的决定，因此，依据行政诉讼法的有关规定，复议机关维持原具体行政行为的，作出原具体行政行为的机关是被告。
(2)能受理。
依据我国行政诉讼法第11条的规定，行政管理相对人认为行政主体颁发证照的具体行政行为侵犯其合法权益的可以依法提起诉讼。
高校是我国法律、法规授权实施高等学历教育并代表国家颁发毕业证书和学位证书(学历资格证明)的行政主体，其行为性质是具体行政行为。
管理相对人对此种行为不服，可以提起行政诉讼，人民法院依法应予受理。
案例分析题2 区法院有权受理此案吗?某市北区罐头厂被位于南区的市卫生局委托的人组成的负责北区卫生检查的卫生检查队查出8吨不符合卫生标准的苹果罐头。
卫生检查队便以市卫生局的名义对该厂罚款2万元，市卫生局知情后，对该厂作出责令停产2个月的处罚决定，因事实清楚、证据确凿，罐头厂要求听证的要求被驳回。
该厂不服，以卫生检查队和市卫生局为被告向北区人民法院提起行政诉讼。
请问：北区人民法院是否有权受理此案?为什么?【参考答案】北区人民法院对此案无管辖权。
卫生检查队的处罚决定是基于市卫生局的授权，其法律后果应由市卫生局承担。
注册测绘师案例分析真题答案及详细解析
年注册测绘师资格考试测绘案例分析第一题（分）某测绘公司承接了某城市新区内：数字线划图()的修测任务。
有关情况如下：．新区概况新区面积约，对原有的一些主要建筑物、道路与公园绿地进行了保留与整治，同时新建了大量的高层新写字楼、住宅小区及道路交通设施等。
．已有资料情况个月前完成的全市范围内．分辨率彩色数码航摄，满足相应比例尺测图要求；年测制的：地形图数据；覆盖全市范围的高精度卫星定位服务系统()及似大地水准面精化模型等。
．公司拥有的主要测绘仪器与设备经纬仪、测距仪、全站仪、双频接收机、手持接收机、数字摄影测量工作站、地理信息系统、图像处理软件等。
．修测要求内容及精度满足：地形图测图相关规范的要求，现势性达到作业的当时，同时充分利用已有数据资料与仪器设备，合理设计作业方法与流程，尽可能减少作业量。
问题：．简述该项目修测：数据应采用的作业方法与理由。
．简述修测：数据的主要工作步骤。
．说明在内业如何发现：数据中不需要更新的要素。
．指出本项目最适合采用的仪器设备及其用途。
参考答案：．简述该项目修测: 数据应采用的作业方法及理由。
答：根据题意，该项目修测：数据应采用的作业方法可采用全野外测量方法，其理由是：()《城市测量规范》( )第条，测绘可采用全野外测量方法与摄影测量方法，也可以采用同一区域更大比例尺的、现势性好的进行缩绘。
()根据《数字航空摄影规范第一部分》( )第条（见表），: 测圈对应的地面分辨率要求小于，全市范围内虽有分辨率彩色数码航摄，但不满足：比例尺测图要求。
()全野外测量方法精度较高。
．简述修测：数据的主要工作步骤。
答：该项目修测：数据的主要工作步骤如下：()资料准备（控制点成果、数字地形图等）；()图根点控制测量（补测、加密）；()数据采集：金站仪与测量新增地物、属性补测等；()图形编辑、属性编辑、接边等；()检查入库。
．说明在内业如何发现：数据中不需要更新的要素。
答：先将．分辨率彩色数码航摄片进行处理，然后用年测制的：地形图数据进行套合检查，就可以快速发现：数据中不需要更新的要素。
2016年(最全版)二级建造师考试真题及参考答案
2016年二级建造师考试真题与参考答案《建筑工程管理与实务》一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
（权威答案解析在贴子最后面）1．某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。
A．25.5 B．26.7 C．27.0 D．24.32．下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。
A．箍筋 B．配筋率 C．混凝土强度 D．截面形式3．钢筋的塑性指标通常用（）表示。
A．屈服强度 B．抗压强度 C．伸长率 D．抗拉强度4．普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）。
A．保水性越好 B．粘结力越强 C．强度越小 D．流动性越大5．楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）。
A．钢尺量距 B．经纬仪测距 C．水准仪测距 D．全站仪测距6．通常情况下，向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是（）。
A．勘察单位 B．建设单位 C．设计单位 D．监理单位7．当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（）代换。
A．等面积 B．等数量 C．等刚度 D．等强度8．有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在（）。
A．任意部位B．梯段板跨度中部的1/3范围内C．梯段与休息平台板的连接处 D．梯段板跨度端部的1/3范围内9．钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为（）类。
A．一 B．二 C．三 D．四10．设计采用无粘接预应力的混凝土渠，其混凝土最低强度等级不应低于（）。
A．C20 B．C30 C．C40 D．C5011．防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPa。
A．0.1 B．0.2 C．0.3 D．0.412．关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是（）。
A．施工时先灌水湿透B．生产时的底面朝下正砌C．生产时的底面朝上反砌 D．出场龄期14天即可砌筑13．硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是（）。
2016年造价工程师《建设工程造价案例分析》真题及参考答案_
2016年造价工程师《案例分析》真题及答案试题一：（20分）某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据下:1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。
其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。
已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其它费用修正系数为1.08。
根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。
项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。
2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。
固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。
3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。
4.项目正常年份年销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份年经营成本为400万元。
项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量。
运营期第1年的销售收入、经营成本均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
【思路：项目建设投资=建筑工程费+安装工程费+设备投资+工程建设其他费+基本预备费+价差预备费，逐项去题目中找条件即可，类似的题目在2007，2008出现过，也是我们每年必讲的题目（知识点来源：计价教材第1章：建设工程造价构成。
P3-31）】2.若该项目的建设投资为5500万元，建筑投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。
案例分析题参考答案(第三章)
学前心理学第三章（部分答案）问答题：1、引起无意注意的原因有哪些？幼儿园教育教学中怎样利用它们吸引儿童？引起无意注意的原因：1）刺激物的特点2）幼儿的兴趣和需要怎样利用无意注意来吸引幼儿？1）教师选择和制作玩具、教具需要颜色鲜明，对比性强，形象生动，新颖多变的。
符合幼儿兴趣、需要。
2）教师说话抑扬顿挫、说话清楚，符合儿童的生活经验，使其能听懂。
3）恰当布置环境，避免繁杂干扰。
4）教育内容、方法新颖。
符合幼儿的兴趣、需要和生活经验5）避免无关因素的干扰分散幼儿注意力，如教师不穿奇装异服。
6）灵活地交互运用无意注意和有意注意．教师既要充分利用儿童的无意注意，也要培养和激发他们的有意注意，在教学过程中可以运用新颖、多变、强烈的刺激吸引他们，同时，也应该向他们解释进行某种活动的意义和重要性，并提出具体明确的要求，使他们能主动地集中注意，两种方式应灵活交互使用，不断变换儿童的两种注意，使其大脑活动有张有弛，既能完成活动任务，又不至于过度疲劳。
1、某幼儿园来了一位实习教师，她的任务是小班的音乐课和中班的绘画课。
她初步计划一堂音乐课以自己的示范表演为主，每隔15分钟休息一次；绘画课主要让孩子们画太阳，每隔20分钟休息一次。
虽然她做了精心的准备，但效果不理想。
孩子们有的讲话，有的跑出去，不理会她的要求，使这位实习教师非常沮丧。
①试分析导致这种结果的原因。
②你觉得怎样做效果会好些？(1)这位老师在上课中遇到这样的问题，主要原因是没有考虑到幼儿注意稳定性的特点。
具体包括以下几点：A、单调的活动不利于维持幼儿注意的稳定性。
在小班儿童的课上，尽管老师为自己的示范表演做了精心准备，但是儿童却只是观看，脱离了自身的实际活动，所以很难维持其注意的稳定性。
B、活动的难度与注意的稳定性也有密切关系。
让中班儿童画太阳，这种活动的难度远远低于这个年龄段儿童的心理发展水平。
所以也很难维持他们的注意。
C、虽然老师总体的时间安排符合幼儿的年龄特征，但根据实验研究，在良好的教育环境下3岁幼儿只能集中注意3～5分钟，4岁幼儿只能集中注意10分钟左右，所以例子中的老师很难使这些小班、中班幼儿长时间保持注意。
2016年社会工作者《社会工作实务(中级)》考试真题及详解
1.第一题（案例分析题，20分） 社会工作者在社区调研中发现，一些失去独生子女的家庭存在重重困难，家庭成员不愿意面对现实，长期沉浸在悲伤和自责中，有的夫妻关系变得紧张，导致婚姻破裂的危机；有的老人疾病缠身，无人照顾；有的家庭缺乏稳定的收入，经济困难；有的家庭成员害怕无人养老送终，对未来充满担忧。
社区居民虽对失独家庭感到同情，但不知如何与其交往，也很少邀请这些家庭参加社区活动。
问题：社会工作者QQ资料群：31169127 请入群学习！！！ 1．列出本案例中家庭面临的问题。
2．结合案例中的问题，从家庭、社区、社会三个层面，分析社会工作者应采取什么干预措施。
答案：【分析】本题第一小题主要考查失独家庭面临的问题，难度一般。
考生应熟练掌握失独家庭面临的问题，然后结合案例详细分析案例中家庭面临的问题。
第二小题主要考查社会工作者为失独家庭提供服务的措施。
考生作答时，应分别从家庭、社区、社会三个层面为案例中的失独家庭提供干预措施，考生可结合知识点灵活作答。
1．本案例中的家庭面临的问题包括： （1）失独之痛难以排解。
表现为家庭成员不愿意面对现实，长期沉浸在悲伤和自责中。
（2）养老出现困境。
表现为老人疾病缠身，无人照顾；失去独生子女使得家庭成员感觉无依无靠，家庭成员害怕无人养老送终，对未来充满担忧。
（3）婚姻破裂。
表现为夫妻关系变得紧张，甚至出现婚姻破裂的危机。
（4）经济困难。
表现为家庭因缺乏稳定的收入，导致经济困难。
（5）社会缺少对他们的关心和支持。
社区居民由于不知道如何与他们交往，很少邀请这些家庭参加社区活动，使得这些家庭缺乏社会交际以及与外界的交流沟通的机会。
2．针对案例中的问题，从家庭、社区、社会三个层面，社会工作者可以采取的干预措施具体如下： （1）家庭层面 ①通过家庭工作，提供心理辅导，鼓励夫妻相互支持和互助，从而避免夫妻关系变得紧张，甚至婚姻破裂等情况的发生。
②给他们提供心理辅导，缓解失独之痛，让其放下悲伤和自责，重新融入生活。
2016年司法考试民法案例分析题讲解
老钟民法案例题一、方法论（★★）（一）分析工具系作为法律推理（涵摄Subsumtion）的演绎推理方法（★★）1.三段论推理①T→R（具备T的要件时，即适用R之法律效果）②S＝T（特定的案件事实S该当于T的要件）③S→R（特定的案件事实S，适用R之法律效果）2.三段论推理更为具体的描述①T＝M1＋M2＋M3→R②S＝M1＋M2＋M3③S→R3.例子（壹）（1）案情（摘自2006年案例题）：2004年2月，王某未经其妻同意，以自家住房（婚后购买，房产证登记所有人为王某）向乙银行抵押借款30万元，并办理了抵押登记。
2005年12月，因王某借款到期未还，乙银行申请法院对该客车采取财产保全措施，并请求对王某住房行使抵押权。
问题（第2问）：乙银行能否对王某住房行使抵押权？为什么？（2）以“法律效果为导向的逆向思考”。
即将“能否发生S→R这一法律效果”作为思考的出发点，作一个演绎推理。
具体到此例：乙银行能对王某住房行使抵押权，须以“乙银行对王某住房享有抵押权，并且实现抵押权的条件具备”为前提。
乙银行可基于多种原因对王某房屋享有抵押权（如：①房屋抵押权的设立；②房屋抵押权的善意取得；③基于抵押权的从属性，通过受让债权取得房屋抵押；④通过企业合并取得房屋抵押权；⑤通过受遗赠取得房屋抵押权…等等）。
而“实现抵押权的条件”规定在《物权法》第179条，包括两种情形：第一种，债务人不履行到期债务；第二种，发生当事人约定的实现抵押权的情形。
（3）目光穿梭到法律制度，确定推理的“大前提”。
须考虑好几个法律规定！第一个，根据《物权法》第187条的规定，“设立房屋抵押权”的构成要件有三：①抵押合同有效；②抵押人具有相应的处分权；③办理完毕抵押登记。
第二个，根据《物权法》第106条及学理补充（涉及到“法律漏洞填补”！），“善意取得房屋抵押权”的构成要件有四：①不动产登记簿出现权属登记错误；②登记名义人以自己的名义实施无权处分；③受让人系善意（不知无处分权的事实）；④办理完毕抵押登记。
建筑法律法规案例真题(3篇)
第1篇一、案例分析题1. 案例背景某房地产开发公司（以下简称“开发商”）于2010年取得一块土地使用权，计划在该地块上建设一栋住宅小区。
开发商与A建筑公司（以下简称“A公司”）签订了建筑工程施工合同，约定由A公司负责该住宅小区的建设工程。
合同签订后，A 公司又与B分包商（以下简称“B分包商”）签订了分包合同，约定B分包商负责该住宅小区中某栋楼的施工。
在施工过程中，由于B分包商施工质量不达标，导致该栋楼出现严重质量问题。
业主发现后，向开发商和A公司提出了投诉。
经鉴定，该栋楼的质量问题已构成安全隐患，需要拆除重建。
开发商、A公司和B分包商就责任划分问题产生了纠纷。
2. 案例分析（1）法律依据《中华人民共和国建筑法》第四十二条规定：“建筑工程施工质量不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，施工企业应当承担修复或者拆除的责任。
”《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”（2）责任划分根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》的相关规定，本案中责任划分如下：①开发商作为业主，对工程质量负有监督责任。
在施工过程中，开发商应加强对施工质量的监督检查，发现问题及时制止，避免质量问题的发生。
但本案中，开发商未能尽到监督责任，存在一定过错。
②A公司作为施工总承包单位，对工程质量负有直接责任。
A公司应严格按照工程设计要求和施工技术标准组织施工，确保工程质量。
本案中，A公司未能履行其质量责任，存在重大过错。
③B分包商作为分包单位，对工程质量负有直接责任。
B分包商应严格按照工程设计要求和施工技术标准进行施工，确保工程质量。
本案中，B分包商施工质量不达标，存在严重过错。
综上所述，本案中，开发商、A公司和B分包商均存在过错，应对工程质量问题承担相应的责任。
3. 案例总结本案涉及建筑工程施工质量责任问题，明确了业主、施工总承包单位和分包单位在工程质量问题中的责任划分。
2016年上教师资格证科目三高级数学真题答案
2016年上半年中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题（高级中学）参考答案一、单项选择题1．【答案】A 。
解析：方法一：22212112221(1)111lim(1)lim(1)lim 111111n n n n n n e n e n n n ++-→∞→∞→∞+++=+===++++。
方法二：212(1)12(1)1221lim lnln 21lim(1lim 1n n n n n n n n e e n ++++→∞→∞→∞+==+1(1)21212(1)2212221ln 1lim lim 11lim lim ln 1n n n n n n n n n n n n e e e e e +++→∞→∞+→∞→∞++=====2．【答案】C 。
解析：假设调和级数11n n ∞=∑收敛，记其和为n S 即11n S n ∞==∑。
考虑该级数的部分和1112n S n =++ ；2111111212n S n n n n n=++++++++ 则21111111122n n S S n n n n n n n n n n -=+++>+++=++++++ 根据函数极限的保号性，有21lim()2n n n S S →∞-≥（1）但是由假设可得22lim()lim lim 0n n n n n n n S S S S →∞→∞→∞-=-=，这与（1）式矛盾，说明假设错误，因此调和级数11n n ∞=∑发散。
3．【答案】B 。
解析：旋转双曲面的一般公式为2222221x y z a b c+-=（单叶双曲面）；2221x y z +-=-（双叶双曲面）。
4．【答案】D 。
解析：根据黎曼可积定义，即黎曼可积必有界。
5．【答案】D 。
解析：由矩阵A 的特征多项式3122212(1)884(1)4(1)4(1)221λλλλλλλλ----=---=------------E A 32(1)12(1)16(1)(5)λλλλ=----=+-；可得其特征值为－1，－1，5共三个。
2016年造价工程师《案例分析》考试真题
2016年造价工程师《案例分析》考试真题参考答案案例一：(20分）某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据下：1、拟建项目占地面积30亩，建筑面积1100m2。
其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类的项目相同。
已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2。
建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人才机以外的其他费用修正系数为1.08。
根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。
项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目有建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。
2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。
固定资产是有你先为10年，残值率为5%，直线法折旧。
3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。
4.项目正常年份销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份经营成本为400万元。
项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入，经营成本均为正常年份的85%。
企业所得税率为25%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月利息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。
分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，（不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配）（计算结果保留两位小数）案例二：(20分）某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总承包合同，合同约定每延长（或缩短）1天工期，处罚（或奖励）金额3万元。
2016年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》真题及详解
2016年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》真题及详解试题一（20分）某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师安排的部分监理职责分工如下：①总监理工程师代表组织审查（专项）施工方案；②专业监理工程师处理工程索赔；③专业监理工程师编制监理实施细则；④监理员检查进场工程材料、构配件和设备的质量；⑤监理员复核工程计量有关数据。
事件2：项目监理机构分析工程建设有可能出现的风险因素，分别从风险回避、损失控制、风险转移和风险自留四种风险对策方面，向建设单位提出了应对措施建议，见表1。
表1 风险因素及应对措施表事件3：工程开工后，监理单位变更了不称职的专业监理工程师，并口头告知建设单位。
监理单位因工作需要调离原总监理工程师并任命新的总监理工程师后，书面通知建设单位。
事件4：工程竣工验收前，施工单位提交的工程质量保修书中确定的保修期限如下：①地基基础工程为5年；②屋面防水工程为2年；③供热系统为2个采暖期；④装修工程为2年。
【问题】1．针对事件1，逐项指出总监理工程师安排的监理职责分工是否妥当。
2．逐项指出表1中的风险应对措施分别属于哪一种风险对策。
3．事件3中，监理单位的做法有何不妥？写出正确的做法。
4．针对事件4，逐条指出施工单位确定的保修期限是否妥当，不妥之处说明理由。
【参考答案】1．针对事件1，逐项指出总监理工程师安排的监理职责分工是否妥当。
〖答〗对总监理工程师安排的监理职责分工是否妥当的具体分析如下：（1）总监理工程师代表组织审查（专项）施工方案，不妥。
理由：总监理工程师不得将“组织审查施工组织设计、（专项）施工方案”委托给总监理工程师代表。
（2）专业监理工程师处理工程索赔，不妥。
理由：总监理工程师负责调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。
（3）专业监理工程师编制监理实施细则，妥当。
（4）监理员检查进场工程材料、构配件和设备的质量，不妥。
理由：专业监理工程师检查进场工程材料、构配件和设备的质量。
2016年下半年下午 信息系统项目管理师 试题及答案与解析-软考考试真题-案例分析
2016年下半年下午信息系统项目管理师考试试题案例分析-答案与解析【试题一】阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】已知某信息工程由A、B、C、D、E、F、G、H八个活动构成。
项目的活动历时、活动所需人数、费用及活动逻辑关系如下表所示：【问题1】（4分）请给出该项目的关键路径和工期。
【参考答案】关键路径ACEH工期=3+8+10+5=26天【问题2】（12分）第14天晚的监控数据显示活动E、G均完成了一半，F尚未开始，项目实际成本支出为12000元。
（1）请计算此时项目的计划值（PV）和挣值（EV）。
（2）请判断此时项目的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），以及成本和进度执行情况。
【参考答案】（1）PV=A+B+C+D+E+G=900+400+12800+1200+3*2*200+5*3*300=21000EV=A+B+C+D+0.5E+0.5G=900+400+12800+1200+2000+3600=20900（2）SV=EV-PV=20900-21000= -100<0 所以进度落后CV=EV-AC=20900-12000=8900>0 所以成本节约【问题3】（3分）若后续不作调整，项目工期是否有影响？为什么？【参考答案】不影响。
前面导致偏差的活动G，不在关键路径上。
而关键路上的活动E的进度有提前，导致关键路径发生变化，变成ACFH，但是总工期没有变化，仍为26天。
【问题4】（6分）（1）请给出总预算（BAC）、完工尚需估算（ETC）和完工估算（EAC）的值。
（2）请预测是否会超出总预算（BAC）?完工偏差（VAC）是多少？【参考答案】（1）BAC=A+B+C+D+E+F+G+H=31900ETC=BAC-EV=11000EAC=ETC+AC=11000+12000=23000（2）不会超出总预算（BAC）完工偏差VAC=BAC-EAC=8900【试题二】阅读下列说明，回答问题1至问题5，将解答填入答题纸的对应栏内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年《案例分析》真题参考答案（第三题）
第三题
消防技术服务机构受东北某造纸企业委托，对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。
该仓库地上2层，耐火等级二级，建筑高度。
建筑面积7800㎡，纸类成品为堆垛式仓储，堆垛最高为。
仓库除配置干式自动灭火系统外，还设置了室内消火栓系统和火灾自动报警系统等消防设施，厂区内环状消防供水管网（管径DN250mm）保证室内、外消防用水，消防水泵设计扬程为。
屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m，水箱的有效水位高度为3m。
厂区共有2个相互连通的地下消防水池，总容积为1120m³。
干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀，放置在距离仓库约980m的值班室内（有采暖），喷头型号为ZSTX15-68（℃）。
检测人员核查相关系统试压及调试记录后，有如下发现：
（1）干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验代替，且末对管网进行冲洗。
（2）干式报警阀调试记录中，没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。
随后进行现场测试，情况为：在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置，干式报警阀加速排气阀随后开启，后干式报警阀水力警铃开始报警，后又停止（警铃及配件质量、连接管路均正常），末端试水装置出水量不足。
人工启动消防泵加压，首层的水流指示器动作
后始终不复位。
查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等，均未发现问题。
根据以上材料，回答下列问题（共21分）：
1. 指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题，并说明如何改正。
①存在问题：喷头型号为ZSTX15-68（℃）不符合要求；改正措施：应采用干式下垂型或直立型喷头，动作温度选用57℃。
②存在问题：干式报警阀组放置位置不符合要求；改正措施：应就近安装在仓库附近。
③存在问题：干式报警阀组数量不符合要求；改正措施：应增加一个干式报警阀组。
2.分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。
存在的主要问题：
①屋顶消防水箱的高度不能满足静水压力的最低要求。
②厂区设置两个互相连通的地下消防水池，总容积为1120m³存在问题。
3.检测该仓库内消火栓系统是否符合设计要求时，应出几支水枪按照国家标准有关自动喷永灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定，该仓库属于什么级别自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少
①该仓库同时使用的消防水枪为4支，应全数检查
②仓库的危险级别为仓库危险Ⅱ级
③2h
4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么
存在的主要问题:
①干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验不能采用气压试验替代
②未对管网进行冲洗
③干式报警阀调试记录中，没有记录开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间不得大于1min没有记录
5.开启末端试水装置测试出哪些问题原因是什么
①存在问题：干式报警阀报警太迟；原因：报警阀组管路过长。
②存在问题：末端试水装置出水量不足；原因：管网压力不足或堵塞
6. 指出导致水流指示器始终不复位的原因。
①桨片被管腔内杂物卡阻
②调整螺母与触头未调试到位
③电路接线脱落。