2016年工程施工合同模板
建设工程施工合同GF-2016-完整版本
(GF---2016---0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1．工程名称：2．工程地点：3．工程立项批准文号：4．资金来源：5．工程内容：6．工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
三、质量标准工程质量符合佥整标准。
四、签约合同价与合同价格形式签约合同价暂定为：人民币(大写)：小写：( )；最终价格以审计决算为准。
五、项目经理承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书；(2)投标函及其附录；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，．上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
‘七、承诺1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、承包人承诺所施工的项目按总造价％对发包人进行优惠。
4．发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
2016建设工程施工合同通用条款
2016建设工程施工合同通用条款2016建设工程施工合同通用条款1. 合同双方本合同由以下双方共同签订：甲方：___________________（以下简称“甲方”）乙方：___________________（以下简称“乙方”）2. 项目概述根据本合同，乙方将承担甲方委托的建设工程的施工任务。
具体工程的名称、地址、规模、工期等详细信息将在合同附件中注明。
3. 工程造价及支付方式1. 本工程的造价为人民币_____________，甲方将根据工程进度按照以下支付方式支付给乙方：（请在以下列表中填写具体支付方式）预付款：_____________进度款：_____________完工验收通过后按照_____比例支付尾款。
2. 上述款项支付给乙方后，甲方将对款项进行冻结，以保证工程的顺利进行。
4. 工程进度管理1. 乙方应制定合理的工程计划，并在合同签订后的_____天内提交给甲方审核和确认。
2. 乙方应按照合同约定的工期和进度要求，合理组织施工，如需要变更工期，乙方应提前_____天书面通知甲方，并经甲方同意后方可进行调整。
3. 乙方应及时向甲方提交工程进度报告，详细记录工程进展情况、遇到的问题以及解决办法等内容。
5. 施工质量控制1. 乙方应遵守国家相关法律法规和标准，确保工程质量符合相关标准和要求。
2. 乙方应组织受过培训合格的工程技术人员，并按照合同约定配备和使用符合要求的施工设备和材料。
3. 乙方应对工程进行全过程监控和质量检测，并及时解决发现的质量问题。
6. 工程变更和索赔1. 如遇到施工中的设计变更，乙方应书面通知甲方，并经甲方同意后方可进行变更。
2. 乙方如因甲方原因无法按照合同约定进行施工，应书面通知甲方，并要求适当补偿。
3. 甲方如需要乙方加班或加快工程进度，应与乙方协商，并支付相应的费用。
7. 完工验收和保修期1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方对工程进行验收，并签发《竣工验收合格证书》。
建设工程施工合同
建设工程施工合同发包人（全称）：（以下简称“甲方”）承包人（全称）：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，经乙方反复考察、核实认定此项目的真实性后，双方均无任何欺哄、欺骗、欺诈等行为。
现就本项目建设工施工协商一致，双方自愿达成如下协议，特订立本合同。
一、工程概况工程名称：遵义市湄潭县湄江河牛角塘水电站工程。
工程地点：贵州省遵义市湄潭县牛角塘。
工程内容：引水明渠、隧河。
工程立项批准号：。
资金来源：自筹。
二、工程承包范围承包范围：总承包遵义市湄潭县湄江河牛角塘水电站工程。
（见工程概况里的工程内容）三、承包方式承包方式：承包人包工包料四、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数：天日。
五、质量标准工程质量标准：合格（详见国家水利标准）六、工程取费标准及总造价：1、取费标准：贵州省2016年水利水电以及相关配套文件定额，二级二类下浮15%取费计价。
实行大包干（包工、包料）。
税收由甲方统一完上，实上实扣。
2、本工程合同总造价金额（大写）贰亿捌仟肆佰万元整（人民币）￥284000000元（暂定，最终以实际工程量为准）。
七、甲乙双方以议标方式，组成合同，组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。
项目负责人：1.1.2.3承包人：项目经理：技术负责人：1.1.2.4监理人：总监：1.1.3日期：1.1.3.1缺陷责任期（工程质量保修期）：年1.2合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：1.3联络1.3.1来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达2发包人义务2.1发出开工通知：取得开工许可证后由监理人以书面形式明确。
2.2提供施工场地施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前3天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在“技术标准和要求”中约定。
发包人最迟应在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施有无文物等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
装修合同(家装)2016版
装饰装修工程施工合同（2014年版）发包方（甲方）：承包方（乙方）：________________________ 合同编号：家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款发包方（以下简称甲方）：住所地址：联系电话：_________________移动电话：委托代理人（姓名）____________联系电话：_________________承包方（以下简称乙方）：_________________________签约代理人：_______________联系电话：____________________依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点1.2工程建筑套内面积户型：1.3工程内容及做法（见《预算单或报价单》及图纸）_____ _ __1.4工程承包方式，双方商定采取下列第1种承包方式：（1）乙方包工、包基础施工材料、包部份（或全部）主材（详见《预算单或报价单》备注材料）；（2）乙方包工、包基础施工材料，甲方提供主材；（3）乙方包工、甲方包全部材料。
1.5工程期限：年月日至年月日(工作日)开工日期为甲方首期款（基本装修工程造价的50%）到乙方帐号后第三天即20 年月日（或另行约定为20 年月日）；如物业部门开工手续完备时间晚于前述时间或其他原因延误开工，则相应顺延。
1.6合同价款：（大写人民币）：。
( 详见：家庭居室装饰装修工程预算单或报价单)第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：2.1甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份；2.2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。
第三条甲方工作3.1开工前3 天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；3.2提供施工期间的水源、电源，并承担其费用；负责协调施工队与邻里之间的关系；3.3不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；3.4施工中间甲方仍需该居室，负责施工现场的保护及工作；3.5负责办理物业部门的开工手续；并承担物业部门各项费用（任何名目）；3.6因甲方委托他人进行其他施工项目，在交叉施工过程中给乙方施工项目造成损失的，由甲方承担赔偿责任。
工程施工合同2016
工程施工合同2016甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，依据有关法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方承建以下工程，达成如下合同：第一条工程名称、地点和范围1、工程名称：（工程名称）2、工程地点：（工程地点）3、工程范围：主要包括（工程范围），具体工程范围及内容详见附件《工程说明书》。
第二条工程工期1、本工程的工期为（工期），自合同生效之日起计算。
2、若因不可抗力等不可预见的原因导致工期延长，应由双方友好协商解决，并经双方书面确认后对工程工期进行调整。
第三条工程质量1、乙方在承建本工程过程中应按照国家有关法律法规和相关标准要求，严格保证工程质量，确保工程的安全、可靠、耐久。
2、工程质量的监督和验收应由双方共同进行，验收合格后，方可进行交付使用。
3、如因乙方施工质量问题导致工程质量不符合约定标准的，乙方应承担相应的责任并按照双方协商的方式进行修复和整改。
第四条工程价款及支付方式1、本工程的总价款为人民币（大写金额）（￥小写金额）元整，其中包括人工费、材料费、设备费、机械使用费等各项费用。
2、甲方应在本合同签订后交付给乙方合同总价款的（百分比%）作为工程开工款。
工程竣工经验收合格后，甲方应再支付工程总价款的（百分比%）作为工程完工款。
工程竣工验收合格、结算清除后，甲方支付工程金额的（百分比%）作为最终结算款。
3、支付方式：甲方可按上述款项比例分期支付，也可一次性支付。
第五条设计变更及索赔1、如因工程设计需要或其他原因，需要变更工程设计内容的，应由双方共同协商一致并签署书面变更协议，明确变更的内容、工程范围、工程时间和工程价款等。
2、如因设计变更或不可抗力等原因导致工程延误或增加成本的，应由乙方提出索赔要求，并提供详细的索赔材料。
3、甲方收到乙方的索赔要求后应及时审查并处理，并在确认索赔合理后支付相应的费用。
第六条违约责任1、任何一方未履行合同规定的义务，构成违约的，应当承担违约责任，并按照国家相关法律法规进行处理。
2016施工合同范本
2016施工合同范本一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程的施工范围和主要工作内容]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[具体天数]三、工程质量标准1. 本工程应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 施工过程中，乙方应严格按照设计图纸、施工方案和技术交底进行施工，如发现质量问题应及时整改。
3. 工程竣工后，甲方应组织验收，如验收不合格，乙方应负责整改直至达到合格标准。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的[具体比例]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[具体比例]；工程竣工并验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的[具体比例]；剩余工程总造价的[具体比例]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题一次性付清。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按合同约定支付工程款项；协助乙方协调与工程相关的外部关系；组织工程验收。
2. 乙方责任与义务：按照合同约定的工期和质量标准完成工程施工；负责施工过程中的安全管理，如发生安全事故应承担相应责任；遵守施工现场的管理规定，文明施工；工程竣工后，及时清理施工现场，做到工完场清。
六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更，应提前通知乙方，并提供变更设计图纸或书面说明。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的，双方应协商确定调整后的工程造价。
3. 乙方不得擅自对工程进行变更，如未经甲方同意擅自变更，所产生的费用由乙方自行承担。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[具体期限]内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
地坪施工合同范本
地坪施工合同范文1委托方(以下简称甲方)：联系地址：联系电话：施工方(以下简称乙方)：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律法规，结合本工程具体情况，本着自愿平等的原则，经双方协商一致签订本合同，具体条款如下：第一条：工程概况1：工程名称：2：工程地址：3：承揽方式：4：工程内容及承包范围：5：工程总量：预计工程量约为最终结算按实际工作量。
第二条：工程期限1：本工程总工期为2：本工程开工日期日;竣工日期年月日。
第三条：技术质量要求1：工程质量要求标准：按国家现行有关施工及验收规范，达到优良标准。
乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术质量交底资料精心组织施工作业，达到甲方建设设计监理及质监等部门联合验收评定合格标准。
出现质量问题必须服从甲方整改意见限期整改修补打磨。
2：建设单位验收合格(耐磨面层不脱层、不起砂、表面光感一致)第四条：合同价款及付款方式：1：单价人民币(大写)：¥ ：元)2：根据预计工程量，合同总价为人民币(大写) (¥ ：元)。
最后结算以实际工作量乘以合同单价计算。
3：付款方式与期限⑴本合同工程完工一次性付100000元作进度款。
⑵剩余工程尾款于2016年9月1日前全部结清。
⑶甲方以现金支票或银行电汇的方式向乙方支付工程款，工程款请汇入以下账户：开户行：中国农业银行景鸿支行户名：陈书琴622848 0419 4370 77375第五条：双方责任1：甲方⑴ 提供现场，协调乙方与工程现场总包单位的协作关系，以保障进度的顺利实施;⑵ 按合同规定按时付款结算。
⑶ 提供安全的作业环境，设备机械用具(设备机具如有丢失需照价赔偿)及水电接入点。
⑷ 提供临时住宿。
2：乙方⑴ 负责提交进度计划和有关资料，严格按照操作规程和施工方案进行施工，保质按期完成施工。
⑵ 遵守现场安全文明施工的管理规定，如因乙方的责任造成的费用和罚款，由乙方承担。
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同
BF-—2016-—0203北京市家庭居室装饰装修工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：合同编号:北京市工商行政管理局二〇一六年六月北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款发包方（以下简称甲方）：委托代理人（姓名)：民族：住所：身份证号:联系电话：电子邮箱：承包方(以下简称乙方）：住所：代表人：联系电话：施工负责人：联系电话：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程）有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1。
1工程施工地点：1。
2工程装饰装修面积：1.3工程户型：1.4工程内容及做法，见《工程报价单》（附件三）和施工图纸。
1。
5工程承包，采取下列第种方式：（1）乙方包工、包全部材料（附件二)。
（2）乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料（附件一、二)。
（3）乙方只包工。
1。
6工程期限50 日（以实际工作日计算）。
开工日期：年月日；竣工日期:年月日。
1。
7 工程款和报价单（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）金额大写：(2)《工程报价单》（附件三）应当参考建设行政主管部门发布的上一年度建设工程计价依据，由双方本着优质优价原则约定。
第二条工程监理若本工程实行工程监理制,甲方应当与经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、职称、联系方式及监理工程师的职责等内容以书面形式告知乙方。
第三条施工图纸3。
1施工图纸采取下列第种方式提供：(1）甲方自行设计的，应当提供施工图纸一式三份，甲方执一份，乙方执二份。
（2）甲方委托乙方设计的，乙方应当提供施工图纸一式三份，甲方执一份，乙方执二份。
3。
2开工三日前，甲方应当协助提供施工地点的原结构、水路、电路施工图。
3.3双方应当对施工图纸予以签收确认。
《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》
《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》【编者按】为贯彻落实国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2016〕22号),完善工程总承包模式，推进房屋建筑和市政基础设施工程项目的设计、采购、施工等阶段实施工作的开展，住建部会同国家发展改革委、财政部在广泛调研和充分征求各方意见基础上，制定了《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》。
为更好地贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2016〕21号）文件精神，在此基础上修订发布了《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》。
本合同由双方签订生效，作为各方确认并履行相关权利义务的协议。
在工程总承包模式下，发包人与承包人根据合同约定分别承担工程设计、采购、施工等阶段的工作。
承包人主要任务是将工程规划设计和建设内容融合起来、通过对项目总体规模的合理安排进一步提高项目执行质量及效益。
发包人与分包人按照自愿原则签定合同。
《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》明确了发包人和分包人在建设工期内对于实现和完成各自工作目标的责任与义务，对实现和超过合同约定履行期限或者不能如期施工等造成的工期延误承担违约责任。
一、对于设计施工总承包合同，应当在施工开始前完成总体规划和总体初步设计，在总体规划完成后1个月内编制工程可行性研究报告并向发包人提交。
若工程投资总额大于设计总投入，承包人应当及时编制工程投资概算并在6个月内编制可研报告，并在18个月内提交至发包人。
在可行性研究报告编制完成后2个月内将工程方案提交发包人，并经发包人审核通过后，提交给承包人。
对于设计施工总承包合同，承包人应当进行建筑环境、交通、水、电、暖和消防等专项研究工作。
具体应按照有关规定编制初步设计、施工图设计文件和总平面布置图。
承包人应当依据总平面布置图进行建筑方案的策划及深化设计。
若项目工期超出3年期限，承包人应向发包人提出延期申请后30日内按工程总承包合同约定重新提供综合分析报告并提出延期要求。
建设工程施工合同广州公共资源交易中心
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程施工合同广州公共资源交易中心甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________合同编号：发包人：广州市白云山荷依岭游览区管理处承包人：_______________________签订日期：年—月—日建设工程施工合同第一部分协议书发包人（全称）：广州市白云山荷依岭游览区管理处承包人（全称）：_______________________依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况工程名称：临工宿舍屋顶维修改造工程施工总承包工程地点：广州市白云大道南1028号云溪生态公园内工程内容：按招标人提供的图纸、清单等完成本项目的所有内容。
（具体内容以交易文件、工程量清单和施工图纸等资料为准）。
工程规模：原有屋顶拆除和屋顶新建等内容，总投资2 2.2万元。
（具体内容详见图纸）。
结构形式：/ ______________________工程立项、规划批准文件号：资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围：按发包人提供的图纸及工程量综合单价包干、项目措施费包干，工程量按实结算，即（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工）。
招标文件和本合同另有约定的项目除外。
、合同工期工程合同工期总日历夭数: 45日历夭。
拟从2016 年月日开始施工，至2016 年月日完工。
（具体以开工报告为准）四、质量标准工程质量标准：严格按施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收达到国家合格标准。
五、合同价款合同总价（大写）: _______________________________（小写）：¥元其中安全文明施工费为元，余泥渣土运输与排放费为元Zm3o项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
2016年施工合同范本
2016年施工合同范本鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具备相应资质的施工企业，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担施工任务事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程性质：____________________1.5 工程内容：____________________1.6 工程总投资：____________________1.7 工程质量标准：____________________二、合同工期2.1 工程总工期：自本合同签订之日起至____________________。
（1）施工准备阶段：____________________（2）主体施工阶段：____________________（3）装饰装修阶段：____________________（4）工程验收阶段：____________________三、合同价格3.1 本工程合同价格为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
（1）人工费；（2）材料费；（3）机械使用费；（4）临时设施费；（5）管理费；（6）利润；（7）其他约定费用。
四、付款方式（1）预付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度完成相应工程量后，甲方向乙方支付已完工程量的70%进度款；（3）结算款：工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为结算款。
4.2 乙方在收到甲方付款后，应向甲方开具相应的正规发票。
五、工程质量与验收5.1 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。
5.2 乙方应在工程各阶段完成后，及时向甲方提交验收申请。
2016建设工程合同模板
2016建设工程合同模板甲方：【甲方单位名称/个人姓名】乙方：【乙方单位名称/个人姓名】为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就双方之间的建设工程项目签订本合同。
合同内容如下：一、项目名称及位置1. 项目名称：【项目名称】2. 项目位置：【项目地理位置】二、工程规模1. 建筑面积：【建筑面积】平方米2. 总投资额：【总投资额】元3. 工程期限：【工程期限】天三、工程内容1. 项目内容：【工程项目内容描述】2. 设计标准：按照国家相关规定执行3. 勘察、设计：由乙方负责，并按时提供给甲方四、工程价格及支付方式1. 工程总价：【工程总价】元2. 付款方式：根据工程进度分期支付，首期支付比例为【比例】%，每期支付金额为【金额】元五、工程进度和验收1. 工程计划：乙方应根据合同要求按时完成工程，并提前【工期】天通知甲方验收2. 验收标准：按照国家相关标准执行，甲方有权对工程进行验收3. 验收合格后，甲方应按照合同约定支付尾款并办理竣工手续六、工程质量保证1. 乙方保证工程按照双方签订的合同要求进行设计和施工2. 工程质量问题由乙方承担责任，并负责维修七、工程保险1. 工程施工过程中发生的意外损坏由乙方负责处理，乙方应购买相应的保险进行保障八、违约责任1. 任何一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任2. 造成损失的一方有权要求违约方进行经济赔偿九、争议解决方式1. 双方因合同履行发生争议，应协商解决2. 协商不成的，提交【仲裁/法院】解决十、其他事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份2. 本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为本次建设工程合同内容，甲、乙双方均已仔细阅读并确认无误，特此签署。
补充协议书：工程施工合同
补充协议书：工程施工合同工程承包协议书甲方：乙方：合同签订地:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点:二、工程范围及内容:工程量：承包形式:三、工期:1、开工日期：2、竣工日期：3、合同总工期为工作日。
期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延.四、质量标准采用下列：1、工程质量达到省优至鲁班奖；2、工程质量评定等级为优良;3、符合国家质量验收标准；4、双方约定的标准、具体为：五、合同价款本合同工程价款结算采用下列种方式：1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算.若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。
2、按实际发生的工程量结算。
并按下列约定执行：(1）工程预算价：（工程结束后按实结算)工程单价: （含外运等其他一切费用）（2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认.(3）所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。
（4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。
（5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%,须另订合同。
(6）取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。
（7）工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。
2016版施工合同范本
2016版施工合同范本
2016 版施工合同范本是在建筑行业中广泛使用的重要文件，它对于规范施工合同的签订和履行起到了重要的作用。
1. 合同协议书：这是合同的核心部分，明确了工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式等基本信息。
2. 通用合同条款：涵盖了合同履行过程中的一般性规定，如词语定义与解释、合同文件的组成及优先顺序、双方的一般权利和义务、工程进度控制、工程质量与检验、变更、价格调整、合同价款支付、竣工验收、缺陷责任与保修等内容。
3. 专用合同条款：是对通用合同条款的补充和细化，根据具体工程项目的特点和需求，对通用条款中的某些内容进行修改和完善，以适应特定工程的实际情况。
4. 附件：包括工程质量保修书、履约担保、预付款担保等相关文件。
2016 版施工合同范本的制定，旨在平衡合同双方的权利和义务，确保工程建设的顺利进行。
在签订施工合同时，双方应仔细阅读和理解合同范本的各项条款，根据实际情况进行协商和修改，以达成一致意见。
同时，在合同履行过程中，双方应严格按照合同约定执行，如遇到问题或争议，应通过友好协商或按照合同约定的争议解决方式进行处理。
钢便桥施工合同
合同版本：2016年8月16日版甲方合同编号：乙方合同编号：钢便桥施工合同甲方：乙方：浙江兴土桥梁临时钢结构工程有限公司合同签订地点：合同签订日期：二Ｏ年月日钢便桥施工合同甲方:乙方：根据工程施工需要,甲方委托乙方承担本工程斜坡钢便桥的材料组织、搭设、正常维修、拆除工作。
甲乙双方本着自愿互利、保质保量、按期完工的原则，经双方共同协商,根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同协议条款》的相关规定及条款订立本合同，以供甲乙双方共同遵守。
第一条乙方资质及注册情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：特种工程（结构补强分项）专业承包不分等级；桥梁工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包贰级；营业执照注册号：有效期： 2006年12月21日至2026年12月20日第二条工程内容合同所涉及的工程名称：合同施工地点：工程范围：乙方应提供的工作内容：一)结构物设计、材料组织、运输、安装、正常维修及拆除。
二）施工用各类吊机、打桩锤及为施工所用的其他机械设备进出场.三)结构物与路基的连接段、混凝土桥台（及桥台下部的基础钢管桩）的材料及施工均由甲方负责，相关费用不包含在本合同的价款之中,施工过程中乙方有义务到场进行指导。
第三条工程量及技术标准一）暂定工程量为：斜坡栈桥设计平面尺寸为75m＊4。
5m、上部平台设计平面尺寸为15m*6m，合计为427.5㎡，具体工程数量根据实际施工数量确定；计；四）上述设计标准甲方已明确，如因甲方不正当使用(包括但不限于甲方施工设备型号及施工荷载大于设计荷载、行车速度过快等）而造成的事故由甲方承担。
第四条结构物合同使用期限本合同结构物使用期为 18 个月内。
起算时间为乙方施工完成上报甲方验收之日起算；截止时间为乙方拆除完成之日止.合同使用期限到期后甲方如果需要延期继续使用的，甲方须提前30天以“续租意向书”（附表五）书面形式通知乙方,乙方同意的双方签订继续使用补充合同.甲方如果需要拆除结构物，须提前15天以“退场通知书"(附表四)书面形式通知乙方,乙方在接到甲方书面通知后,必需在15个工作日内组织人员设备进场拆除,不能影响甲方其它工程的施工.甲方未履行书面拆除通知义务的，工程费用（包括继续使用费）计算至乙方实际全部拆除完毕之日.第五条承建费用一）合同期单价：钢便桥施工单价为￥2000.00元/㎡,暂定总费用为￥855000。
电力工程施工合同
电力工程施工合同广西警察学院五合校区图书馆总配电电气系统和空调电气工程施工采购甲方：广西警察学院乙方：第一部分合同协议书甲方（全称）：广西警察学院乙方（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就五合校区图书馆总配电电气系统和空调电气工程施工采购施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：五合校区图书馆总配电电气系统和空调电气工程施工采购2.工程地点：南宁市青秀区五合大道7号。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：6.工程承包范围：广西警察学院五合校区图书馆总配电电气系统和空调电气工程施工采购工程施工图纸中包含的设备及材料采购，设备及电气安装、调试 ,土建施工等施工图纸及招标控制价工程量清单所包括的内容。
二、合同工期合同工期总日历天数：天。
不含南宁供电局停电接火时间，开工时间以监理或业主发出的开工令为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.合同价为：人民币（大写）本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。
综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、本工程约定的材料价格风险、工程量清单偏差和政策性调整以外的其他风险。
风险费用的计算方法：单价采用固定综合单价，风险费用已综合考虑在单价中。
2. 风险范围以外合同价格的调整方法：（1）因分部分项工程量清单漏项、设计变更等相关签证引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外），材料价格按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应信息价的平均值进行计算，《南宁市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按施工期间《南宁市建设工程造价信息》相应信息价的平均值计算，两者都没有的按承包人、发包人审计部门审定的市场价计算，并乘以下浮系数（合同价/工程招标控制价）；无定额可套的，承包人、发包人审计部门根据市场价格协商确定综合价格，并乘以下浮系数（合同价/工程招标控制价）计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年工程施工合同模板一览
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：
地点： .
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
年月日。