基础配套设施建设合同范本

合集下载

基础设施项目合同书

基础设施项目合同书

基础设施项目合同书
1. 合同目的
本合同的目的是确立双方在基础设施项目中的权利和义务,以便于项目的顺利进行和完成。

2. 项目描述
本项目是一项基础设施建设项目,包括但不限于道路、桥梁、管道等相关设施的建设和维护。

3. 合同条款
3.1 费用和支付方式
合同金额为XXXXX,支付方式为XXXXX。

具体的支付进度和方式将在双方协商一致后确定。

3.2 工期和交付
工期为XXXXX,具体的工期安排将在双方协商一致后确定。

项目交付应符合相关法律法规和标准要求。

3.3 质量保证
承包方应确保项目的质量符合相关标准要求,并承担因质量问题引发的修复和赔偿责任。

3.4 变更和解除
任何关于项目范围、工期、费用等的变更和解除应经双方书面同意,并符合相关法律法规的要求。

3.5 保密条款
双方应对合同中涉及的商业机密和敏感信息予以保密,并承担保密责任。

4. 争议解决
任何因合同履行引起的争议应首先通过友好协商解决。

如果协商不能解决,应提交至 XXXXX 仲裁机构进行仲裁。

5. 合同生效和终止
本合同自双方代表签字之日起生效,并持续有效直至项目完工并结清所有费用。

6. 其他条款
本合同中未尽事宜,双方可另行协商并签署补充协议。

以上为《基础设施项目合同书》的主要内容,双方应严格按照合同条款履行各自的义务,确保项目的顺利进行和完成。

农村基础设施建设合同书

农村基础设施建设合同书

农村基础设施建设合同书根据农村基础设施建设合同书的相关要求,我们首先需要确立合同的双方主体,即甲方和乙方。

甲方为建设单位,乙方为施工单位。

合同的目的是为了规范双方之间的合作关系,明确工程的建设内容、安全要求、质量要求、工期要求以及合同金额等相关事宜,保障合同的顺利执行。

一、合同的签订甲乙双方在自愿、平等的基础上,经过充分协商,就农村基础设施建设事宜达成一致意见,特订立本合同。

二、工程内容1. 根据《农村基础设施建设规划》确定的范围和内容,乙方承担对相关工程进行施工设计、施工、监理等工作。

2. 工程包括但不限于道路、桥梁、排水系统、电力系统等基础设施建设项目。

3. 甲方会提供必要的建设用地、相关手续、资金支持等配合乙方进行工程建设。

三、工程质量1. 工程质量应符合国家相关法律法规以及建设标准要求。

施工过程中需按照设计要求、工艺规范进行施工,确保材料的质量和工程的安全性。

2. 乙方须聘请具备相应资质的专业技术人员进行监理,确保工程质量符合标准要求。

四、工程安全1. 施工过程中,乙方需加强对安全生产的管理,建立健全安全管理制度,确保工人和施工现场的安全。

2. 工程设备、材料需符合安全要求,严禁使用劣质材料或不合格设备。

五、工程工期1. 工程的施工周期应符合双方约定的工期要求,如遇不可抗力因素影响工期的,应及时通知甲方并协商解决方案。

2. 若乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应的赔偿责任。

六、合同金额1. 本合同的合同金额为人民币XXX万元整,甲方应在工程竣工并经验收合格后按进度支付款项。

2. 涉及工程变更或工程质量不达标的,乙方需承担相应的违约责任。

七、争议解决1. 甲乙双方如对合同内容、履行过程中发生争议,应友好协商解决。

协商不成的,应提交相关部门进行调解或仲裁。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。

以上为农村基础设施建设合同书的基本内容要求,希望双方能够严格按照合同约定履行各自的责任,共同推动工程项目顺利完成。

基础设施建设协议书

基础设施建设协议书

基础设施建设协议书
根据我们之间的讨论和达成的共识,特此起草《基础设施建设协议书》如下:
一、总则
为了促进双方在基础设施建设方面的合作,保障项目顺利进行,达到预期目标,经双方友好协商,达成以下协议。

二、合作内容
1. 双方将共同参与基础设施建设项目,包括但不限于道路、桥梁、水利设施等。

2. 双方将共同承担项目所需的资金投入,按比例分享风险及利润。

3. 双方将共同制定项目计划、施工方案、监理方案等相关文件,并按计划执行。

三、责任与义务
1. 甲方责任:提供工程所需资金、场地、技术支持等。

2. 乙方责任:负责项目具体实施,包括设计、施工、监理等。

3. 双方应当遵守相关法律法规,确保项目合法合规。

4. 双方应当保证项目质量,避免出现质量问题。

四、资金支付
1. 双方应当按照约定的比例进行资金投入,同时按照实际施工进度进行支付。

2. 资金支付方式可通过银行转账、现金支付等方式进行。

五、保密条款
双方应当对涉及商业机密的信息进行保密,未经对方同意不得向第三方透露。

六、争议解决
双方在履行本协议过程中发生争议,应当协商解决;若协商不成,可根据相关法律进行解决。

七、协议变更
本协议任何条款的修改、补充应经双方协商达成书面协议后生效。

以上就是《基础设施建设协议书》的内容,希望双方共同遵守并开展良好合作。

基础设施建设协议书

基础设施建设协议书

基础设施建设协议书根据双方达成的一致意见,兹就基础设施建设事宜,达成以下协议:一、项目概况本项目为基础设施建设项目,主要涉及道路、桥梁、供水、供电等基础设施建设工程,项目地址位于XXX地区。

二、项目内容1. 道路建设:包括道路硬化、路灯安装等;2. 桥梁建设:根据实际需要建设横跨XX河的桥梁;3. 供水工程:建设供水管网,确保水资源供应;4. 供电工程:建设供电设施,保障电力供应。

三、合作方式双方将以合作的方式共同推动项目的顺利进行,共同承担工程投资与责任。

四、资金投入1. 甲方承担项目总投资的60%,乙方承担项目总投资的40%;2. 财务结算周期为每季度一次,经双方确认后进行结算。

五、工期安排1. 项目工期为X年,具体施工计划由双方商定;2. 完工验收日期为XXXX年XX月XX日。

六、材料及设备1. 材料采购:由双方共同商定,提前进行统一采购;2. 设备租赁:双方根据实际需要协商租赁设备。

七、管理及维护1. 项目管理:设立项目管理小组,分工负责,确保项目顺利进行;2. 维护保养:项目完工后,双方共同维护保养基础设施。

八、违约责任1. 若一方违约,需向对方支付违约金;2. 违约金数额由双方协商确定。

九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至项目完工验收结束;2. 本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):________ 日期:________乙方(签字):________ 日期:________以上内容经双方协商一致,特立协议书证明。

基本建设合同样板(基础设施工程)

基本建设合同样板(基础设施工程)

基本建设合同样板(基础设施工程)引言:基础设施工程是一个国家或地区发展的重要支撑,它涉及到道路、桥梁、水利、电力、通信等各个领域。

为了保证基础设施工程的顺利进行,合同的签订是必不可少的一环。

本文将介绍基本建设合同样板,以帮助各方更好地理解和执行合同。

一、合同概述基本建设合同是指在基础设施工程中,由发包方与承包方签订的一种法律文件,约定了双方在工程实施过程中的权利和义务。

合同的目的是确保工程的顺利进行,保障双方的权益。

二、合同主要条款1. 合同的目的和范围:明确工程的目标和范围,确保双方对工程的理解一致。

2. 工程的时间计划:约定工程的起止时间、工期和里程碑节点,确保工程按时完成。

3. 工程的质量要求:规定工程的质量标准和验收标准,确保工程达到预期质量。

4. 工程的费用和支付方式:明确工程的总价款、付款方式和付款时间,确保工程款项的及时支付。

5. 变更和索赔:约定变更工程和索赔的程序和条件,确保双方在工程变更和索赔时的权益。

6. 合同的履行和违约责任:规定双方的履行义务和违约责任,确保双方按合同约定履行义务。

7. 争议解决方式:约定争议解决的方式和程序,确保争议能够得到公正解决。

三、合同的重要性1. 确保工程的顺利进行:合同明确了双方的权利和义务,规范了工程的实施过程,确保工程能够按计划进行。

2. 保护双方的权益:合同约定了工程的质量要求、费用和支付方式等重要条款,保护了双方的合法权益。

3. 防范风险和纠纷:合同中约定了变更和索赔的程序和条件,规定了争议解决的方式和程序,为双方提供了法律保障。

4. 促进合作和信任:合同的签订是双方合作的开始,通过合同的履行,双方能够建立起互信和合作的关系。

四、合同的执行和管理1. 合同的执行:双方应按合同约定履行各自的义务,确保工程按时、按质量要求完成。

2. 合同的管理:发包方应对工程的实施进行监督和管理,承包方应按合同要求履行各项义务。

3. 合同的变更和索赔:如遇到工程变更或索赔情况,双方应按合同约定的程序和条件进行处理。

基础设施合同协议书范本

基础设施合同协议书范本

基础设施合同协议书范本甲方:(委托方名称)地址:(注册地)法定代表人:(委托方负责人)乙方:(承接方名称)地址:(注册地)法定代表人:(承接方负责人)鉴于甲方是一家具有一定规模和资金实力的企业(或个人),拟对某项基础设施建设(或维护、管理)工作进行委托,经双方友好协商,达成如下协议:一、基础设施项目概况1. 项目名称:(项目名称)2. 项目地点:(项目具体地址)3. 项目内容:(项目主要包括的建设、维护或管理内容)4. 项目进度:(项目预计开始和完成时间)二、委托内容甲方委托乙方承接上述基础设施项目的具体工作,包括但不限于设计、施工、设备购置、检验、维护等。

三、责任和义务1. 甲方责任:提供项目所需资金、资源,确保基础设施项目按时完成并达到要求。

2. 乙方责任:严格按照合同约定完成项目,确保质量、安全,保障工程施工的规范与效率。

四、合同价款根据工程量、工作内容等具体情况,双方商定合同价款为(金额)。

五、质量保证乙方承诺,对于基础设施项目的质量承担全责,并在保修期内保证项目正常运转和维护。

六、违约责任1. 任何一方未履行合同义务或违反本协议规定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2. 因不可抗力等客观原因导致合同无法履行的,应及时通知对方,协商解决措施。

七、保密条款双方必须对在履行合同过程中得知的对方商业秘密、技术信息保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。

八、争议解决因履行本合同发生的任何争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,应提交至签署地有管辖权的人民法院裁决。

九、其他事项1. 本协议自双方代表签字之日起生效,至项目完成并合同验收结束后自动终止。

2. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方签字盖章:乙方签字盖章:日期:年月日以上为基础设施合同协议书范本,双方在签署之前应认真阅读,确保协议内容明确、合法有效。

如有任何变更或补充内容,应及时进行书面修改,并经双方授权代表签字确认。

基站建设合同范本三篇

基站建设合同范本三篇

基站建设合同范本三篇篇一甲方(建设方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承建方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、项目概况1. 项目名称:[基站具体名称]2. 项目地点:[基站建设具体地点]3. 项目内容:包括但不限于基站的土建工程、设备安装调试、配套设施建设等(具体内容以双方确认的设计方案和施工图纸为准)二、项目工期1. 本项目的工期预计为自合同生效之日起______个日历天。

2. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素,导致工期延误,双方应协商解决,并以书面形式确认工期的调整。

三、项目价款及支付方式1. 项目总价款为人民币:______元(大写:______________________)。

此价款为固定总价,包含但不限于工程建设费、设备费、运输费、安装调试费、税费等一切与项目相关的费用。

2. 支付方式:合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款;基站建设完成,经甲方初步验收合格后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的______%;基站通过最终验收,并正常运行______个日历天后,甲方向乙方支付合同总价款的______%。

四、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务有权对乙方的施工过程进行监督和检查,提出合理的意见和建议。

按照合同约定及时支付项目款项。

协助乙方协调与项目建设相关的外部关系,提供必要的施工条件和场地。

组织对基站的验收工作。

2. 乙方权利和义务按照合同约定的时间、质量和标准完成基站建设工作。

遵守国家和地方有关工程建设的法律法规,确保施工安全,承担施工过程中的安全责任。

基础设施合同协议书模板

基础设施合同协议书模板

基础设施合同协议书模板甲方(以下简称“发包方”):乙方(以下简称“承包方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方基础设施建设项目(以下简称“本项目”)的施工及有关事项达成一致,签订本合同协议书。

一、工程概况1.1 工程名称:________基础设施建设项目1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、供电工程、供水工程、通信工程等相关工程。

1.4 工程规模:____________________1.5 工程投资估算:__________________二、合同工期2.1 开工日期:____年__月__日2.2 竣工日期:____年__月__日2.3 工期延误及延长:按照双方约定的违约责任条款执行。

三、质量标准3.1 工程质量标准:本工程质量应符合国家及行业相关规范、标准要求,达到合格等级。

3.2 质量保证期:自工程竣工验收合格之日起算,期限为____年。

四、合同价款4.1 合同金额:人民币(大写):____元整(小写):____元。

4.2 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的__%;(2)工程进度达到__%时,甲方支付乙方合同总价款的__%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的__%;(4)剩余款项在质量保证期内无质量问题发生后一次性支付给乙方。

五、工程款支付5.1 甲方按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付工程款。

5.2 乙方应当按照合同约定的工期、质量标准完成工程。

六、违约责任6.1 甲方逾期支付工程款的,应按照逾期付款金额的__%支付违约金。

6.2 乙方未按照约定的工期、质量标准完成工程的,应当按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。

小区配套施工合同范本

小区配套施工合同范本

小区配套施工合同范本合同编号:_______签订日期:_______甲方(发包人):_______乙方(承包人):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行小区配套施工的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:_______小区配套施工工程1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:包括但不限于小区基础设施、绿化、排水、供电、供水、供暖等配套设施的施工。

二、工程承包范围及承包方式2.1 本合同工程的承包范围:包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程。

2.2 承包方式:包工包料。

三、工期3.1 本工程的工期为_______个月,自开工之日起至竣工验收合格之日止。

四、质量标准4.1 本工程的质量标准严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013要求及国家相关标准。

五、合同价款及付款方式5.1 合同总价款为人民币_______元。

5.2 付款方式:(1)工程开工后,甲方支付合同总价款的30%。

(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%。

(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的20%。

(4)剩余的10%作为质量保修金,保修期结束后支付。

六、材料及设备6.1 乙方负责采购本工程施工所需的材料、设备,并保证材料、设备符合国家相关质量标准。

6.2 材料、设备到达施工现场后,需经甲方代表及监理验收合格后方可使用。

七、施工组织与管理7.1 乙方应按照甲方要求,合理组织施工,确保工程进度、质量、安全。

7.2 乙方应遵守施工现场的管理规定,确保施工场地整洁、安全。

八、违约责任8.1 乙方如未能按照合同约定的工期、质量完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的_______%。

8.2 甲方如未能按照合同约定支付工程款项,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的_______%。

幼儿园扩建及配套设施建设工程合同三篇

幼儿园扩建及配套设施建设工程合同三篇

幼儿园扩建及配套设施建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号:____________甲方(幼儿园):乙方(承包商):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方幼儿园扩建及配套设施建设工程达成一致,签订本合同,并共同遵守以下条款:一、工程概述1.1 工程名称:甲方幼儿园扩建及配套设施建设工程1.2 工程地点:甲方幼儿园现有校园内1.3 工程内容:包括但不限于幼儿园教学楼扩建、配套设施建设、环境整治等。

具体工程内容及要求详见附件一。

二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币____元(大写:_________________________元整),乙方应按照本合同约定的价格、质量、进度等条件完成工程。

2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

具体支付方式及进度详见附件二。

三、工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,保证工程质量。

工程质量标准详见附件三。

3.2 工程验收:工程完成后,乙方应按照约定时间向甲方完整的验收资料,甲方按照约定时间组织验收。

验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准。

四、工程进度4.1 乙方应按照本合同约定的工程进度计划完成工程。

具体工程进度计划详见附件四。

4.2 乙方如因特殊情况不能按照约定的进度完成工程,应提前书面通知甲方,并按照甲方要求采取措施确保工程按时完成。

五、乙方义务5.1 按照合同约定进行施工,保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。

5.2 负责办理本工程所需的各项手续和证件,包括但不限于施工许可证、安全许可证等。

5.3 负责本工程现场的管理和协调,确保工程顺利进行。

六、甲方义务6.1 按照合同约定支付工程价款,配合乙方完成工程。

6.2 乙方施工所需的现场条件,包括但不限于场地、水电、交通等。

6.3 按照约定时间组织工程验收,对验收合格的工程支付合同价款。

配套施工合同范本(通用5篇)

配套施工合同范本(通用5篇)

配套施工合同配套施工合同范本(通用5篇)随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,我们用到合同的地方越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。

那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编精心整理的配套施工合同范本(通用5篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

配套施工合同1住宅建设单位(以下称甲方):_________基础电信业务经营者(以下称乙方):_________通信工程施工单位(以下称丙方):_________根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务,选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。

甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致,订立本合同,共同遵守。

第一条工程项目建设项目名称:_________;建设工程规划许可证号:_________;工程地址:_________;建设规模:_________平方米;本期建筑面积_________平方米。

通信配套工程项目:本期建筑面积_________平方米。

第二条费用约定本住宅通信配套工程总造价为人民币_________元。

第三条付款方式一、合同生效后_________日内,甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________%,计人民币_________元。

二、工程设计完成后七日内,甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________%,计人民币_________元。

三、进场施工前七天,甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的_________%,计人民币_________元。

四、工程竣工验收通过,甲方取得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内,甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________%,计人民币_________元。

五、甲、丙双方约定的其他付款方式:_________。

第四条工期约定一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于_________年_________月_________日开始。

小区配套设施合同范本

小区配套设施合同范本

小区配套设施合同范本甲方(开发商):____________________乙方(业主):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方开发的小区配套设施的相关事宜,达成如下协议:一、合同标的1.1 本合同标的为甲方开发的小区配套设施,包括但不限于绿化、道路、停车场、会所、游泳池、健身房、儿童游乐场等设施。

二、配套设施的建设2.1 甲方应根据相关法律法规及规划设计要求,按照小区配套设施的规划图纸进行建设。

2.2 甲方应确保小区配套设施的建设质量符合国家规定的标准,并取得相应的验收合格手续。

2.3 甲方应在小区配套设施建设过程中,采取必要的安全防护措施,确保施工安全。

三、配套设施的交付3.1 甲方应按照规划设计要求,将小区配套设施建设完成,并取得相应的验收合格手续。

3.2 甲方应在小区配套设施验收合格后,及时将配套设施交付给乙方使用。

3.3 甲方应向乙方提供小区配套设施的使用说明书及维护保养指南。

四、配套设施的使用和维护4.1 乙方应按照小区配套设施的使用说明书及维护保养指南,合理使用和维护配套设施。

4.2 乙方不得擅自改变小区配套设施的用途,不得损坏配套设施。

4.3 乙方应遵守小区的物业管理规定,不得在小区内从事违法活动。

五、配套设施的维修和更新5.1 甲方应根据小区配套设施的实际情况,定期进行维修和更新。

5.2 甲方应在维修和更新小区配套设施时,采取必要的安全防护措施,确保施工安全。

六、违约责任6.1 甲方未按照规划设计要求建设小区配套设施的,应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。

6.2 甲方未按照约定时间交付小区配套设施的,应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。

6.3 乙方未按照小区配套设施的使用说明书及维护保养指南使用和维护配套设施的,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。

基础设施建设合同(模板)

基础设施建设合同(模板)

基础设施建设合同1. 合同背景本合同由甲方(建设方)与乙方(承建方)共同订立,旨在规定双方在基础设施建设项目中的权利、义务和责任。

本合同具有法律效力,双方应本着诚信原则履行合同中的各项条款。

2. 项目说明2.1 项目概述本项目为基础设施建设项目,包括但不限于道路、桥梁、给水、排水、电力等基础设施要素的规划、设计、施工和维护。

2.2 项目目标本项目的目标是按照合同约定的要求,按时按质完成基础设施建设工程,并确保工程的可持续发展和使用。

3. 合同条款3.1 工期合同工期为个月,自合同生效之日起计算。

双方应根据实际情况协商确定合理的工期。

3.2 技术要求在项目建设过程中,乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工。

甲方有权对乙方的工作进行检查和验收,并提出修改意见或要求。

3.3 资金支付甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点,按时向乙方支付相应款项。

乙方应提供合格的工程进度报告和财务报表。

3.4 变更和索赔如在项目实施过程中发生变更,双方应及时协商并签订书面变更合同。

如因变更导致费用增加或减少,双方应对此进行协商并签订补充协议。

3.5 违约责任若任何一方违反合同中的任何条款,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此而遭受的损失。

对于严重违约的情况,受损害方有权解除合同并要求违约方承担相应的赔偿责任。

3.6 保密条款双方应对本合同涉及的商业机密和技术机密进行保密,不得向第三方泄露或披露。

3.7 合同解除本合同终止的情况包括但不限于:工程完成、合同期满、协商一致等。

终止合同时,双方应进行结算并彼此履行相关的结算义务。

4. 知识产权在本项目中涉及到的知识产权问题,双方应根据相关法律法规进行合理的分配和保护。

未经对方书面许可,任何一方不得侵犯对方的知识产权。

5. 争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。

如协商未果,双方同意将争议提交至指定的仲裁机构进行仲裁。

6. 其他条款本合同中未尽事宜由双方协商解决,并可通过书面形式进行补充和修改。

基础配套设施建设合同范本

基础配套设施建设合同范本

基础配套设施建设合同范本合同编号:___________基础配套设施建设合同甲方:(以下简称甲方)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称乙方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拥有相关基础配套设施建设项目的权益,乙方具备相关技术和资源,双方本着平等、自愿的原则,经友好协商,达成以下合同:第一条合同目的1.1 甲方委托乙方负责基础配套设施建设项目的设计、施工、监理等工作。

1.2 乙方接受甲方的委托,按照约定的工程规模、质量要求、工期等条件,完成基础配套设施建设项目。

第二条工程内容2.1 本合同的工程内容包括但不限于:(此处列举具体工程内容,如道路建设、排水系统建设、供电系统建设等)2.2 甲方应提供必要的土地、资金、材料等配套条件,以保障工程顺利进行。

第三条工程进度3.1 乙方应按照双方约定的工期,按时完成工程进度。

3.2 若因甲方原因导致工程进度延误,甲方应承担相应责任。

第四条质量要求4.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求,确保工程质量符合规定。

4.2 工程竣工后,甲方有权对工程质量进行验收,如发现质量问题,乙方应及时进行整改。

第五条付款方式5.1 甲方应按照双方约定的支付方式和时间节点,按期支付工程款项。

5.2 工程款项应以银行转账的方式支付至乙方指定的账户。

第六条违约责任6.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。

6.2 若因不可抗力因素导致无法履行合同,双方应及时通知对方,并协商解决办法。

第七条合同解除7.1 本合同有效期为____年,自合同签订之日起计算。

7.2 若一方违反本合同约定,严重影响工程进展或工程质量的,对方有权解除合同。

第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生争议的,应友好协商解决。

8.2 若协商无法解决,可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第九条其他条款9.1 本合同未尽事宜,可由双方协商补充或修改,并以书面形式确认。

9.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

小区公共配套设施合同范本

小区公共配套设施合同范本

小区公共配套设施合同范本一、合同双方甲方(提供方):____________________乙方(使用方):____________________二、合同标的本合同标的为甲方拥有并管理的小区公共配套设施,包括但不限于:1. 小区绿化带、公园、儿童游乐场等休闲设施;2. 小区健身中心、游泳池、篮球场等体育设施;3. 小区停车场、自行车停放处等交通设施;4. 小区垃圾处理站、污水处理设施等环保设施;5. 小区安全监控中心、保安巡逻服务等安全保障设施。

三、使用范围与条件1. 乙方有权在遵守甲方相关规定的前提下,使用上述公共配套设施;2. 乙方在使用过程中,应爱护公共设施,不得损坏或随意改造;3. 乙方在使用体育设施时,应确保自身安全,甲方不承担因乙方不当使用造成的伤害责任;4. 乙方在使用停车场等交通设施时,应遵守交通规则,确保交通安全;5. 乙方在使用环保设施时,应按照甲方要求进行垃圾分类和投放。

四、费用与支付1. 乙方使用公共配套设施,应按照甲方规定的收费标准支付相应费用;2. 乙方应在每月____日之前,将当月应支付的费用支付至甲方指定账户;3. 甲方有权根据实际情况调整收费标准,调整后的收费标准应提前____个月通知乙方;4. 乙方未按时支付费用的,甲方有权暂停其使用公共配套设施的权利。

五、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。

合同期满后,如双方无异议,可续签。

六、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任;2. 甲方未按约定提供公共配套设施或提供不符合约定标准的,应赔偿乙方因此造成的损失;3. 乙方未按时支付费用或违反甲方管理规定的,甲方有权暂停其使用公共配套设施的权利,并要求乙方支付违约金。

七、争议解决本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份;2. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

小区配套设施合同范本

小区配套设施合同范本

小区配套设施合同范本甲方(小区开发商):公司名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(配套设施提供方):公司名称:法定代表人:地址:联系电话:鉴于甲方开发建设的[小区名称]小区需要完善相关配套设施,乙方具备提供相关配套设施的能力和资质,双方经友好协商达成如下协议:一、配套设施内容1. [具体设施 1 名称及描述]2. [具体设施 2 名称及描述]……二、设施质量标准乙方所提供的配套设施应符合国家相关质量标准及行业标准,确保安全、可靠、耐用。

三、设施交付时间乙方应在____年__月__日前将所有配套设施安装调试完毕并交付甲方使用。

四、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币____元(大写____元整)。

[具体支付阶段 1 及金额][具体支付阶段 2 及金额]……五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 按照合同约定支付合同价款。

2. 提供必要的场地和条件,配合乙方进行设施安装调试。

3. 按照合同约定对乙方提供的配套设施进行验收。

(二)乙方的权利和义务1. 按照合同约定提供合格的配套设施。

2. 按照合同约定的时间完成设施安装调试。

3. 负责设施的售后服务和维修工作。

六、验收标准和方法甲方应在乙方交付设施后____日内组织验收,验收标准按照本合同第二条约定执行。

如验收不合格,乙方应在____日内进行整改,直至验收合格。

七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付合同价款,每逾期一日,应按照未支付金额的__%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照合同约定的时间、质量标准提供配套设施,每逾期一日,应按照合同总价款的__%向甲方支付违约金;若乙方提供的设施经整改后仍不符合要求,甲方有权解除本合同,并要求乙方返还已支付的合同价款。

八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

基础设施合同协议书怎么写

基础设施合同协议书怎么写

基础设施合同协议书怎么写甲方:(委托方名称)乙方:(承办方名称)鉴于甲方拟建设一批基础设施项目,并邀请乙方作为承包商承担施工任务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条项目基本情况甲方拟建设的基础设施项目为(项目名称),项目地点位于(地点),项目包括但不限于道路、桥梁、排水系统等基础设施建设内容。

第二条项目内容1. 乙方接受甲方委托,负责基础设施项目的设计、建设、监理等相关工作。

2. 乙方应按照甲方提供的工程设计方案,主持工程施工,并按照合同要求完成工程建设任务。

3. 乙方应按照国家相关法律法规和标准要求,保证施工过程中的质量和安全,并确保工程按期完工。

第三条工程款支付1. 项目费用总额为(金额),甲方应按照支付进度和工程质量支付工程款。

2. 乙方应按照合同约定的进度完成工程内容,甲方在验收合格后按照约定支付工程款。

第四条材料和设备1. 乙方应按照合同约定的要求采购符合国家标准的优质材料和设备,确保工程建设质量。

2. 如有必要更换设备或材料,乙方应提前向甲方申请,并经甲方同意后方可进行更改。

第五条安全保障1. 乙方应制定完善的安全生产方案,保证工程建设过程中的安全和环保。

2. 如发生意外事故,乙方应承担相应的责任并及时进行处置。

第六条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成工程建设任务,甲方有权要求乙方按照合同约定赔偿损失。

2. 若甲方未按照合同约定支付工程款或提供必要的支持,应承担相应的责任。

第七条其他约定1. 本协议自双方签字盖章起生效,有效期为(时间)。

2. 本协议正本一式两份,分别由甲、乙双方保存,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为基础设施合同协议书内容,如有不清楚之处,可向律师咨询。

基础设施建设服务合同模板

基础设施建设服务合同模板

基础设施建设服务合同模板1. 合同背景甲方是(甲方所在地)的一家具有合法登记和运营许可的公司/机构,现拟在(建设地点)进行基础设施的建设。

乙方是专业的基础设施建设服务供应商,有能力提供所需的建设服务。

2. 服务描述•设计方案的制定•工程施工及监理•材料采购和安装•工程验收和交付•后期维护及维修服务等。

2.2 乙方应按照甲方的要求,提供符合相关法律法规和技术标准的服务,并确保施工过程中保证工程的质量和安全。

3. 项目管理3.1 甲方应指定一名项目经理,作为与乙方沟通和协调事务的主要联系人。

3.2 乙方应派遣专业的项目团队,由项目经理负责管理,并定期向甲方报告项目的进展情况。

4. 付款条件•首期款项:合同签订后,甲方应支付合同总价款的40%作为首期款项。

•进度付款:基于乙方完成的工作量,甲方应按照协议约定的进度及质量验收后,支付相应的进度款项。

•最终付款:工程完工、移交并通过验收后,甲方应支付剩余的合同款项。

4.2 甲方对付款金额的计算有权要求乙方提供详细的工作报告和费用明细。

5. 保密条款双方同意在本合同有效期内和终止后对双方获得的任何商业机密、技术信息等进行保密,严禁向任何第三方泄露或使用该信息。

6. 不可抗力•灾害•战争或冲突•法律法规的制定或修订•政府行为•电力中断或通讯设施等意外事故•因不可抗力原因导致的服务中断或延误。

7. 违约责任•要求违约方立即纠正违约行为,并承担由此产生的损失;•终止本合同,并要求违约方赔偿守约方因违约行为而遭受的所有损失。

8. 争议解决双方就本合同的解释和履行发生争议时,应友好协商解决。

如协商不成,可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁,并接受仲裁结果的最终裁定。

9. 合同变更及终止任何一方在变更或终止本合同前,应事先以书面形式通知对方,并经双方协商一致后作出相应的变更或终止。

10. 适用法律和管辖本合同应受相关法律的管辖,并按照该法律解释。

甲方:______________________ (公司名称、法定代表人、签字、日期)乙方:______________________ (公司名称、法定代表人、签字、日期)。

城市基础设施建设合同

城市基础设施建设合同

城市基础设施建设合同
一、合同背景
本合同由甲方(建设单位)与乙方(承包商)就城市基础设施建设项目进行订立,并约定以下条款。

二、项目描述
1. 项目名称:城市基础设施建设项目
2. 项目地点:(填写具体地点)
3. 项目内容:包括但不限于道路、桥梁、排水系统等基础设施的建设与改善。

三、合同条款
1. 项目规模:根据双方确认的设计方案和技术规范,乙方承诺按时按质完成项目建设任务。

2. 工期:工期为(填写具体工期)。

乙方应严格按照工期要求进行施工,并确保项目按时竣工。

3. 工程款支付:甲方将根据工程进展情况及验收结果,按照约定的支付方式及时支付工程款项。

4. 材料与设备:乙方应按照设计要求选用符合国家标准的材料和设备,并保证其质量合格。

5. 竣工验收:项目竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告,并协助甲方进行竣工验收。

6. 违约责任:如一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿因违约造成的损失。

7. 争议解决:对于因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可提交相关争议仲裁机构进行仲裁。

四、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

五、附则
其他未尽事宜,双方可通过补充协议进行约定。

以上为《城市基础设施建设合同(完整版)》的主要内容,双方应遵守合同约定,共同配合完成项目建设任务。

公共基础设施建设合同

公共基础设施建设合同

公共基础设施建设合同合同编号:2021-xxxxx甲方:(全称、法定代表人、注册地址)乙方:(全称、法定代表人、注册地址)一、合同目的与背景本合同由甲方与乙方签订,旨在明确双方在公共基础设施建设项目中的权利与义务,保障工程的顺利进行。

二、项目描述1. 项目名称:(具体项目名称)2. 工程规模:(描述工程的规模、容量等)3. 工程地点:(详细地址)4. 工期要求:(工程的预计开始和结束时间)5. 技术与质量要求:(列出工程所需的技术标准和质量要求)6. 合同价格:(列明合同总价款及付款方式)三、甲方责任与义务1. 提供相关技术文件和资料,确保乙方了解项目要求。

2. 协助乙方办理相关政府手续,提供必要的支持和配合。

3. 按时支付合同价格,并按合同要求提供付款凭证。

4. 协助乙方解决工程实施中的问题与困难。

四、乙方责任与义务1. 准备和组织项目所需的人力、物力和财力,确保工程的顺利进行。

2. 遵守国家法律法规,执行工程所需的技术标准和质量要求。

3. 按时完成工程,并保质保量交付。

4. 负责工程所需的材料采购、施工安排和管理。

5. 妥善保管工程材料和设备,并确保安全使用。

五、合同价格与支付方式1. 合同总价款为人民币XXX元(大写),包括材料费、人工费、设备费等各项费用。

2. 付款方式:甲方将在工程进展一定阶段支付相应的款项,具体支付方式和时间按照双方协商一致执行。

六、违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务,应当赔偿对方因此造成的损失,并承担其他法律责任。

2. 如因不可抗力或其他无法预见、避免和克服的情况导致合同无法履行,双方可通过友好协商解决或根据法律规定处理。

七、争议解决本合同的履行、解释和争议解决应适用中华人民共和国的法律法规。

如双方就本合同的履行发生争议,应通过友好协商解决。

若协商不成,双方一致同意将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。

八、附则1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

基础配套设施建设合同范本
一、甲方与乙方
甲方:[甲方公司名称]
乙方:[乙方公司名称]
二、合同背景
三、合同内容
3.1 项目概述
本项目为基础配套设施的建设,包括但不限于道路、桥梁、给水排水、电力供应等。

3.2 项目工期
本项目预计工期为[工期],自合同签署日期起计算。

3.3 工程标准
基础配套设施建设应符合国家相关规定和标准,甲方有权要求乙方遵守。

3.4 工程费用
根据项目的具体需求和实际情况,甲乙双方协商确定工程费用为[费用]。

费用支付方式为[支付方式],具体支付时间以合同附件的支付计划为准。

3.5 工程变更和索赔
甲乙双方在项目进行中发生工程变更的情况下,应及时协商并签订变更协议。

如甲方因乙方原因或责任造成损失,甲方有权提出索赔要求。

3.6 保修期
基础配套设施建设完成后,乙方应提供一定的保修期。

保修期为[保修期限],自工程竣工验收合格之日起计算。

3.7 竣工验收
基础配套设施建设完工后,甲方有权要求乙方进行竣工验收。

乙方应确保基础配套设施建设符合相关标准,并提供相关的验收报告和资料。

3.8 违约责任
任何一方未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任。

违约方应支付相应的违约金,并赔偿对方因此遭受的经济损失。

3.9 合同解除与终止
在下列情况下,本合同可以解除或终止:
•合同双方一致同意解除;
•一方严重违约,并在对方发出通知后没有及时改正的;
•因不可抗力等原因合同义务。

四、其他条款
4.1 合同生效与变更
本合同自双方签字之日起生效,并适用于双方在本合同签订之日后进行的所有相关事宜。

如需对合同内容进行变更,应经双方协商一致,并以书面形式变更合同。

4.2 争议解决
本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。

如协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼解决。

4.3 合同备案
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

经双方盖章确认后,需进行合同备案。

4.4 其他条款
本合同未尽事宜,可由双方进一步协商决定。

五、合同附件
•付款计划:详细说明工程费用的支付时间和方式。

•变更协议:如有工程变更,双方需签署的变更协议。

•竣工验收报告:乙方提供的基础配套设施建设的竣工验收报告。

此为甲乙双方就基础配套设施建设达成的合同范本,具体细节以实际签署的合同为准。

双方应遵守合同约定,共同完成基础配套设施的建设。

相关文档
最新文档