湖北省建筑工程施工合同范本
湖北省建设工程施工合同最新6篇
湖北省建设工程施工合同最新6篇湖北省建设工程施工合同篇一发包人(全称)：__________________承包人(全称)：__________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________________________________________工程地点：______________________________________________________工程内容：______________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：__________________资金来源：__________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________________________三、合同工期开工日期：____________________________________竣工日期：____________________________________合同工期总日历天数__________________天。
四、质量标准工程质量标准：______________________________________________________五、合同价款金额(大写)：__________________元(人民币)￥：__________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程报价单或预算书9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本为合同的组成部分。
湖北省建设工程施工合同范本(有内容作参考的哦)
湖北省建设工程施工合同范本(有内容作参考的哦)湖北省建设工程施工合同范本第一章总则第一条合同的目的和基本原则1. 根据中华人民共和国的法律、法规和建造业相关政策，本合同旨在规范建设工程施工合同的订立与履行。
2. 本合同的原则是平等自愿、公平合理、互利互惠、诚实信用。
第二条合同的定义和构成要素1. 建设工程施工合同是指由甲方委托乙方进行建设工程施工的合同关系。
2. 本合同的构成要素包括合同书面形式、合同标的、合同约定的条款和附件。
第二章合同的订立与生效第三条合同的订立1. 合同的订立应采用书面形式，包括通知书、招标文件、投标书、合同书等形式。
2. 合同的订立应明确双方当事人的名称、连系地址、连系电.化等基本信息。
第四条合同的生效和履行1. 合同的生效应自双方当事人签字、盖章并交付彼此后生效。
2. 合同的履行应按照约定的条款和时间节点进行，如有变动应及时商议并书面确认。
第三章合同的履行与变更第五条合同的履行1. 乙方应按照合同的约定，按时、按质、按量完成建设工程施工。
2. 甲方应按照合同的约定，及时支付工程款项并提供必要的配合和支持。
第六条合同的变更与索赔1. 若工程变更涉及工程量、工程质量、工程进度等方面，需双方商议一致，并及时签订变更合同。
2. 若乙方发生施工难点或者其他原因无法按合同约定进行施工，应及时向甲方提交变更申请。
第四章合同的解除与终止第七条合同的解除1. 合同解除的情形包括但不限于不可抗力事件、合同违约等情况，解除应依法进行。
2. 合同解除后，双方应商议处理未履行或者已履行部份的权益争议。
第八条合同的终止1. 合同终止的情形包括但不限于工程竣工验收合格、双方商议一致等情况。
2. 合同终止后，双方应清算工程账目并制定结算方案。
第五章其他第九条争议解决方式1. 双方发生争议时，应首先通过友好商议解决；如商议不成，可以申请仲裁或者诉讼解决。
2. 仲裁程序应符合中华人民共和国仲裁法的规定。
第六章附件本所涉及附件如下：1. 工程图纸和设计文件2. 施工进度计划3. 工程款项支付计划4. 合同的变更申请和变更合同第七章法律名词及注释1. 建设工程：指由人类利用自然资源，利用自然力量，按照一定构造和用途特征规定和要求，通过合理的建造安装、技术的协调组织、符合特定要求和合理的管理来创造出来并向社会提供服务的设施和相关工程。
湖北工程施工合同范本(通用24篇)
湖北工程施工合同范本(通用24篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!湖北工程施工合同范本(通用24篇)湖北工程施工合同范本第一篇甲方：(发包方)______________乙方：(承包方)______________根据《_合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
湖北省建设工程施工合同样本
湖北省建设工程施工合同样本湖北省建设工程施工合同样本1. 引言本文档为湖北省建设工程施工合同样本，旨在明确双方在建设工程施工过程中的权益和义务，确保项目顺利进行。
本合同适用于湖北省范围内的各类建设工程项目。
2. 合同主体2.1 甲方（建设单位）甲方：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]联系地址：[甲方地址]2.2 乙方（承建单位）乙方：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]联系地址：[乙方地址]3. 工程内容3.1 工程名称工程名称：[工程名称]3.2 工程地点工程地点：[工程地点]3.3 工程范围工程范围：[工程范围描述]3.4 工程期限工程期限：[工程开始日期] 至 [工程结束日期]4. 合同条款4.1 合同总价款合同总价款为人民币[总价款金额]（大写：[总价款大写]）。
4.2 工程款支付方式工程款支付方式为：按照工程进度分期支付。
具体支付方式和支付比例如下：第一期支付比例：[支付比例]，金额为人民币[金额]（大写：[金额大写]），在合同签订后 [天数] 天内支付；第二期支付比例：[支付比例]，金额为人民币[金额]（大写：[金额大写]），在工程完成 [百分比] 时支付；其他支付比例和条件：[支付条件描述]4.3 变更和索赔任何关于工程变更或索赔的要求，均应以书面形式提交给对方，并双方同意在收到通知后 [天数] 天内进行答复或协商解决。
4.4 工期延误和违约责任任何一方未按合同约定履行责任，导致工期延误或违约时，应承担相应的违约责任和赔偿责任。
4.5 保修期工程竣工后的保修期为 [保修期限]，乙方应负责保修期内的各类维修和保养工作。
4.6 安全与环保乙方在施工过程中应严格遵守国家和地方的安全与环保相关法律法规，确保工程施工安全和环境保护。
5. 合同生效和终止5.1 合同生效本合同自双方代表签字之日起生效，并取代之前双方的一切相关协议和合同。
5.2 合同终止如双方一致同意终止本合同，应经双方正式签署解除协议或其他书面形式，方可终止合同。
湖北省建设工程施工合同范本
3.3剩余的50%合同价款，甲方应在本合同约定的工程完工并经验收合格后的14个工作日内支付。
四、工期
4.1双方确认，本工程的工期为____个月。
4.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准
5.1乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。
5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。
六、违约责任
6.1乙方未按照合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。
6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本合同总价款的____%。
湖北省பைடு நூலகம்设工程施工合同范本
甲方（以下简称“甲方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
鉴于甲方为完成某项建设工程项目，需要乙方提供相应的施工服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方建设工程项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：
2.1乙方应按甲方的要求，完成本合同约定的施工内容。
2.2乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和标准进行施工。
2.3乙方应保证施工过程中的人员安全和工程质量，确保工程按期交付。
三、合同价格及支付
3.1双方确认，本合同的施工费用为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
七、争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
湖北省建设工程施工合同范本
湖北省建设工程施工合同范本一、合同背景本合同是建立在湖北省建设工程施工法律法规的基础上，由施工单位和业主之间达成的协议。
本合同确立了双方之间的权利和义务，以确保施工过程的顺利进行，保证工程质量的标准和完工时间的准确。
二、合同主要内容1. 合同签署日期本合同的签署日期为（填写具体的合同签署日期）。
2. 合同双方本合同由以下双方参与：施工单位：（填写施工单位名称、地址、法定代表人）业主单位：（填写业主单位名称、地址、法定代表人）3. 工程名称和地点本施工合同涉及的工程名称和地点为：（填写工程名称和具体施工地点）4. 工程范围本施工合同的工程范围包括但不限于：（填写具体的工程范围，例如土建、钢结构、装饰等）5. 工期本施工合同的工期为：（填写具体的工期）6. 价格和支付方式本施工合同的总价为：（填写合同总价）支付方式：（填写具体的支付方式，例如按进度支付、分期支付等）7. 资质和执照施工单位需提供相应的资质证书和执照，包括但不限于： - 建筑业工程施工总承包资质证书 - 质量管理体系认证证书 - 安全生产许可证8. 质量保证施工单位需要按照相关法规和技术标准，保证工程的质量符合合同约定和工程设计要求。
若发生质量问题，施工单位将承担相应的责任和追究。
9. 安全保障施工单位需要制定合理的施工计划并落实安全管理措施，确保工程施工过程中的安全。
同时，施工单位需向业主提供施工期间的保险。
10. 变更和延期如有工程变更或工期延期需要，双方应及时协商并签订变更或延期协议。
11. 竣工验收工程竣工后，双方应进行竣工验收，确保工程达到预期的质量和要求。
若发现存在质量问题，施工单位需按照约定进行修复和处理。
12. 合同解除和争议解决双方在本合同履行过程中发生争议时，应及时协商解决。
若协商不成，可通过仲裁或法律途径解决。
三、附则1.本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
2.本合同适用于湖北省范围内的建设工程施工合同。
湖北省建设工程施工合同范本.doc
湖北省建设工程施工合同范本合同编号：HBGC-2022-001甲方（委托方）：湖北省某建筑工程有限公司地质：湖北省武汉市汉阳区路号乙方（承包方）：湖北省某建筑安装工程有限公司地质：湖北省武汉市武昌区路号根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担湖北省某建筑工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：湖北省某建筑工程1.2工程地点：湖北省武汉市1.3工程范围：建筑工程施工，包括土建、安装、装饰等（具体以施工图纸为准）1.4工程质量：符合国家相关工程质量标准及甲方要求1.5工程造价：人民币万元（大写：圆整）1.6工程期限：自合同签订之日起至X年月日止二、甲方权利和义务2.1提供施工图纸及技术资料，并确保其准确、完整、合法2.2提供施工现场，确保施工场地平整、通水、通电、通路2.3按合同约定支付工程款项2.4对乙方施工过程进行监督、检查，并提出合理建议2.5配合乙方办理相关施工手续，协调施工现场周边关系三、乙方权利和义务3.1严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工3.2保障施工现场的安全、环保、文明施工3.3按合同约定完成工程进度，确保工程质量3.4配合甲方进行工程验收，并提交相关资料3.5对施工过程中出现的质量问题负责修复，直至达到甲方要求四、工程变更4.1如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并签订书面变更协议4.2变更导致的工程量增加或减少，按实际工程量计算，调整合同价款五、工程款项支付5.1工程进度达到一定比例时，乙方提交工程进度报告及支付申请，甲方审核后支付相应款项5.2工程竣工并验收合格后，甲方支付至合同价款的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后支付六、违约责任6.1如甲方未按合同约定支付工程款项，按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金6.2如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2023湖北建设工程施工合同正规范本(通用版)
湖北建设工程施工合同1. 引言本文档为湖北省建设工程施工合同的范本，包括合同的基本概念、签署、履行和违约等内容。
本合同适用于在湖北省范围内进行的各类建设工程的施工合同。
2. 合同双方本合同由双方签署：甲方：[甲方名称]，注册地质：[甲方注册地质] 乙方：[乙方名称]，注册地质：[乙方注册地质]3. 合同内容3.1 工程描述本合同基于工程的施工：工程名称：[工程名称] 工程地点：[工程地点] 工程范围：[工程范围]3.2 工期和进度本合同规定的工期为：[工期]，工程进度计划如下： [进度计划1] [进度计划2] [进度计划3] …3.3 施工责任和义务3.3.1 甲方责任和义务•甲方应提供工程设计图纸和相关资料，并按时支付工程款项。
•甲方应确保工程的顺利进行，如有施工变更，应提前与乙方协商并签署变更协议。
3.3.2 乙方责任和义务•乙方应按照工程设计要求和安全规范进行施工，确保工程质量。
•乙方应按照工期要求完成工程，并保证进度符合合同约定。
3.4 价款与付款方式3.4.1 价款总额本合同约定的总价款为：[总价款]，其中包括费用：材料费：[材料费用] 人工费：[人工费用] 管理费：[管理费用] …3.4.2 付款方式•甲方应在工程开工前支付[预付款比例]的预付款。
•乙方应在工程完成后进行验收，甲方确认合格后支付[进度款比例]的进度款。
•工程竣工后，甲方应进行最终验收，并支付剩余款项。
3.5 变更和索赔3.5.1 变更凡对工程的设计、规模、质量、进度等事项要求变更的，应经双方协商确定，并签署变更协议。
3.5.2 索赔对于因甲方原因导致的工期延误和费用增加的，乙方有权向甲方提出索赔要求。
3.6 违约和解决纠纷3.6.1 违约责任•任何一方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。
•违约方应承担违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
3.6.2 纠纷解决•双方应尽量通过友好协商解决合同纠纷。
•若协商无果，可以向当地仲裁机构提起仲裁或根据双方约定提交法院解决。
湖北施工合同范本
湖北施工合同范本湖北省建设工程施工合同（示范文本）甲方（建设单位）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（施工单位）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，包括但不限于工程范围、工作量等]4. 工程规模：[工程规模，如建筑面积、工程总价等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元）2. 支付方式：[具体支付方式和时间节点]四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供工程所需的相关资料和文件。
按照合同约定支付工程价款。
派员监督工程进度和质量，协调施工中的有关问题。
2. 乙方责任与义务编制施工组织设计，确保施工安全。
按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
负责施工现场的管理，保持施工现场的整洁和安全。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2024年版湖北建筑工程施工协议标准格式版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版湖北建筑工程施工协议标准格式版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容2.5 工程投资估算第三条合同价格3.1 合同总价3.2 合同价格的调整3.3 付款方式及进度3.4 价格争议的解决第四条工程质量4.1 工程质量标准4.2 质量验收程序4.3 质量问题的处理第五条工程进度5.1 施工工期5.2 进度计划及调整5.3 工期延误的赔偿第六条施工安全6.1 安全生产责任6.2 安全防护措施6.3 安全事故的处理第七条材料和设备7.1 材料和设备供应7.2 材料和设备质量7.3 材料和设备的使用第八条技术指导与协调8.1 技术指导8.2 协调与沟通8.3 技术变更的处理第九条知识产权9.1 知识产权的保护9.2 技术成果的归属第十条保密条款10.1 保密信息的定义10.2 保密义务及期限10.3 保密违约的责任第十一条违约责任11.1 甲方违约责任11.2 乙方违约责任11.3 丙方违约责任第十二条争议解决12.1 争议解决方式12.2 仲裁地点及机构12.3 仲裁结果的执行第十三条合同的解除和终止13.1 合同解除的条件13.2 合同终止的条件13.3 解除和终止后的处理第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用及争议解决14.3 合同的生效、修改和解除14.4 附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义第二条工程概况2.1 工程名称工程名称：商业综合体建筑工程施工项目。
2.2 工程地点工程地点：湖北省武汉市区路号。
2.3 工程规模工程规模：包括但不限于地上层、地下层，总建筑面积为平方米。
湖北省建筑工程施工合同
湖北省建筑工程施工合同甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]鉴于甲方拟在湖北省[具体地点]建设[工程名称]，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就本工程的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程规模：[具体规模描述]1.4 工程内容：[具体施工内容]1.5 工程质量标准：[具体质量标准]第二条工程工期2.1 开工日期：[具体日期]2.2 竣工日期：[具体日期]2.3 工期要求：[具体工期要求]第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款：[具体金额]3.2 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、竣工款等] 3.3 付款时间：[具体付款时间节点]第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：- 按合同约定支付工程款- 提供施工所需的场地和条件- 协调解决施工过程中的问题4.2 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成施工任务- 保证工程质量符合标准- 遵守施工现场的安全规定第五条工程变更5.1 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 因变更导致的工程价款调整，按照实际发生的费用进行结算。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在收到通知后[具体天数]内组织验收。
第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付工程款，应按未付款项的[具体比例]支付违约金。
7.2 如乙方未按期完成工程，应按合同总价款的[具体比例]支付违约金。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）： [签字]乙方代表（签字）： [签字]签订日期： [具体日期]请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体工程的实际情况和双方的具体协商来制定。
湖北建筑工程施工合同范本
湖北省建筑工程施工合同范本如下：合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行__________工程（以下简称“工程”）的施工事宜，经充分协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
第二条施工期限2.1 工程预计开工日期：__________年__________月__________日。
2.2 工程预计竣工日期：__________年__________月__________日。
2.3 施工方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天__________元。
第三条施工质量3.1 施工方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工。
3.2 施工方应保证工程质量，确保工程达到设计要求和质量标准。
3.3 工程竣工后，施工方应按照甲方要求进行工程验收。
如工程验收不合格，施工方应负责整改，并承担整改期间的全部费用。
第四条施工费用及支付方式4.1 施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 甲方支付施工费用的比例为：__________%。
4.3 施工期间，甲方按工程进度支付施工方工程款。
具体支付方式为：__________。
4.4 工程验收合格后，甲方支付剩余的施工费用。
第五条保险及安全5.1 施工方应按国家有关规定办理工程保险，并承担保险费用。
5.2 施工方应严格按照施工安全规范进行施工，确保施工过程中的人员安全和工程安全。
湖北省建设工程施工合同样本
湖北省建设工程施工合同样本一、引言建设工程施工合同是建筑工程项目管理的重要组成部分，是规范工程建设各方行为、明确各方权利义务、保障工程质量、安全、进度和投资效益的重要法律文件。
为了进一步规范湖北省建设工程施工合同的管理，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规，结合湖北省实际情况，制定本合同样本。
二、合同主体三、工程概况1.工程名称：湖北省X项目2.工程地点：湖北省X市（县、区）3.工程规模：总建筑面积X平方米，其中地上建筑面积X平方米，地下建筑面积X平方米。
4.工程内容：建筑工程施工，包括土建、安装、装饰、绿化等。
5.工程质量：符合国家现行施工验收规范和质量评定标准，达到合格等级。
6.工程造价：人民币X万元。
7.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计X天。
四、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币X万元（大写：X万元整）。
2.支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的20%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请支付工程进度款。
甲方在收到乙方申请后15个工作日内支付相应款项。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算报告。
甲方在收到报告后30个工作日内完成结算审核，并将剩余款项支付给乙方。
五、施工管理1.乙方应按照国家有关法律法规和建筑工程施工规范，组织施工，确保工程质量和安全。
2.乙方应建立健全质量保证体系，严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合合同约定。
3.乙方应按照合同约定的工期组织施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应违约责任。
4.甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，乙方应予以配合。
六、竣工验收1.工程竣工验收应按照国家现行建筑工程施工验收规范进行。
2.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的工程技术资料和竣工图纸。
3.工程竣工验收合格后，甲乙双方应签订工程结算协议，办理工程结算手续。
湖北建筑施工合同范本
湖北建筑施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程规模：____________________6. 工程质量：____________________7. 工程造价：____________________二、合同工期1. 开工日期：_______年_______月_______日2. 竣工日期：_______年_______月_______日3. 合同工期总日历天数：_______天三、合同价款1. 合同总价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元2. 支付方式：____________________3. 预付款：____________________4. 进度款：____________________5. 竣工款：____________________6. 质保金：____________________四、工程质量1. 工程质量标准：____________________2. 工程质量保证措施：____________________3. 工程质量验收：____________________五、安全生产1. 安全生产责任：____________________2. 安全生产措施：____________________3. 安全生产事故处理：____________________六、合同变更与解除1. 合同变更：____________________2. 合同解除：____________________七、违约责任1. 甲方违约责任：____________________2. 乙方违约责任：____________________八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖北省建筑工程施工合同范本
合同是保证双方利益的方式，以下是的湖北省建筑工程施工合同范本，欢送阅读。
合同编号：
发包方(甲方)：铁通中心
承包方(乙方)：
根据《合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称： ;
2.工程地点： ;
3.工程范围和内容：。
第二条甲方权利和义务
1、工程建设工程的技术交底，向乙方明确施工任务;
2、提供必要的施工条件;
3、负责主材的供给，详见发包人供给材料、设备一览表;
4、指派甲方代表对建设工程工程进行全面协调和监督检查;
5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时验收;
6、按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条乙方权利和义务
1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业根本情况等相关资料;
2、应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;
3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;
4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何局部分包;
5、精心施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;
6、合理施工，编制施工方案、施工总进度方案、材料供给方案，并在施工前送甲方备案;
7、严格按设计文件及《gb/t50312-2000》、《本地信线路工程验收标准yd5051-97》等标准要求施工;
8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承当由此发生的费用及延误工期的责任;
9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽
和继续施工。
否那么，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承当返工费用及延误工期的责任;
10、线路工程的施工，乙方同时承当机及数据终端的任务。
在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该工程范围内的机及数据终端的工作。
费用由甲乙双方商议决定。
11、施工过程中必须严格遵守平安操作规程，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，切实做好平安生产工作。
乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承当，并不得因此影响工程进度。
第四条工程期限
本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。
第五条竣工验收
1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。
同时乙方应在一周内按铁通网建[xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。
2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为依据。
3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。
验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。
竣工日期以验收通过的日期为准。
第六条质量保证
1、保修期限：工程竣工验收通过后十二个月;
2、保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承当质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。
第七条工程考核
1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。
情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。
2、除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。
3、不服从甲方指挥，拒绝或延误机及数据终端，乙方向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。
4、未按期按铁通网建[xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。
第八条工程价款的结算与支付
1、本工程采用包工局部包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为。
2、工程竣工后，由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价服[xx]262号文件执行。
3、工程最终结算款确实定：工程最终结算款由以下两局部组成，(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑工程费局部(扣除材料费以外的局部)，乙方同意按浙铁通计建[xx]303号文的规定调整相关费率后下浮 %。
3、乙方向甲方开具建安和材料统一后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金)，待十二个月保修期满后，假设无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。
第九条合同解除
1、双方协商同意可解除本合同。
2、未经甲方同意，乙方将承包工程的任何局部分包给他人的，甲方有权解除本合同。
3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。
4、有以下情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方严重违约致使合同无法履行。
5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
第十条争议解决方式
在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民起诉。
第十一条其他
1、乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;
2、本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力;
3、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
：：
签约地点：
签约日期：年月日
模板,内容仅供参考。