水利监理工程师考试：2022建设项目合同管理真题模拟及答案(4)

水利监理工程师考试：2022建设项目合同管
理真题模拟及答案(4)
共486道题
1、（）的行为，只有经被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。

（多选题）
A. 没有代理权
B. 法定代理人
C. 超越代理权
D. 法定代表人
E. 代理权终止后
试题答案：A,C,E
2、下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销？（）（多选题）
A. 因重大误解订立的
B. 在订立合同时显失公平的
C. 因误解订立的
D. 一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
E. 一方以乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的
试题答案：A,B,D,E
3、《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求（）施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

（多选题）
A. 发包人更换
B. 承包人增加
C. 监理人增加或更换
D. 承包人更换
E. 发包人增加
试题答案：B,D
4、我国法律规定，代理包括（）。

（多选题）
A. 委托代理
B. 个人代理
C. 指定代理
D. 集体代理
E. 法定代理
试题答案：A,C,E
5、当事人在保证合同中约定（）对债务承担连带责任的，为连带责任保证。

（单选题）
A. 保证人与债权人
B. 保证人与债务人
C. 债权人与债务人
D. 第三人与担保人
试题答案：B
6、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若因承包人违约解除合同，则发包人为保证工程延续施工，有权要求承包人将其为实施本合同而签订的任何（）和利益转让给承包人。

（多选题）
A. 材料提供的协议
B. 设备提供的协议
C. 施工设备
D. 专业人员
E. 服务的协议
试题答案：A,B,E
7、监理人有权随时检查承包人人员的工作能力和上岗资格证明中载明的（）。

（单选题）
A. 数量
B. 等级
C. 素质
D. 能力
试题答案：B
8、当事人双方都违反合同的，应当各自承担（）。

（单选题）
A. 全部违约的责任
B. 相应的违约责任
C. 缔约过失责任
D. 行政责任
试题答案：B
9、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，（）免除责任，但法律另有规定的除外。

（单选题）
A. 应当全部
B. 部分或者全部
C. 应当部分
D. 不应当
试题答案：B
10、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成的在其管辖区内（）的人身伤害和财产损失。

（多选题）
A. 发包人
B. 承包人
C. 工程
D. 第三者人员
E. 施工设备
试题答案：A,B,D
11、采用计日工的任何一项变更工作，应列入（）中支付，承包人应在该项变更实施过程中，每天提交相应的报表和有关凭证报送监理人审批。

（单选题）
A. 保证金
B. 违约金
C. 备用金
D. 担保金
试题答案：C
12、法人当事人发生分立，分立后的当事人之间对原合同的债务承担（）的责任。

（单选题）
A. 相应
B. 分别
C. 约定
D. 连带
试题答案：D
13、在施工合同中，（）的关系不是合同的法律关系。

（多选题）
A. 发包人和指定分包人
B. 发包人和监理人
C. 发包人和分包人
D. 承包人和分包人
E. 发包人和承包人
试题答案：A,C
14、监理人在签发（）证书前，无需事前征得发包人同意。

（多选题）
A. 月进度付款
B. 完工付款
C. 工程移交
D. 开工通知
E. 保修责任终止
试题答案：A,B
15、合同当事人一方单方面可以提出解除合同的法律规定情形是（）。

（多选题）
A. 不可抗力发生致使不能实现合同目的
B. 对方明确表示不履行合同主要债务
C. 对方违约
D. 标的价款约定不明确
E. 对方以自己的行为表明不履行合同主要债务
试题答案：A,B,E
16、总承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。

第三人就其完成的工作成果与总承包人向（）。

（单选题）
A. 承包人承担连带责任
B. 发包人承担连带责任
C. 分包人承担连带责任
D. 监理人承担连带责任
试题答案：B
17、（）的民事权利能力一律平等。

（单选题）
A. 自然人
B. 法人
C. 分支机构
D. 其他组织
试题答案：A
18、当事人采用（）形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。

（单选题）
A. 公证书
B. 确认书
C. 合同书
D. 鉴证书
试题答案：C
19、对质量不符合合同要求的进场材料，承包人应立即停止使用，并应与监理人共同研究措施，一般应明确（）。

（多选题）
A. 将不合格材料立即运离现场
B. 降级使用，用于满足质量要求的部位
C. 堆放现场待作处理
D. 及时供应符合质量要求的材料
E. 将不合格材料收归发包人所有
试题答案：A,B,D
20、按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人对承包人违约行为的处置方式包括（）。

（多选题）
A. 发出警告
B. 暂停签发付款凭证
C. 下达停工整顿指示
D. 从预付款中扣款
E. 从月进度付款中扣违约金
试题答案：A,B,C,E
21、债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向（）主张。

（单选题）
A. 让与人
B. 受让人
C. 第三人
D. 公证人
试题答案：B
22、依法成立的合同，对（）具有法律约束力。

（单选题）
A. 承包人
B. 当事人
C. 公证人
D. 监理人
试题答案：B
23、索赔的过程实际上就是运用合同法律知识维护自身（）的过程。

（单选题）
A. 合法权益
B. 形象
C. 利益
D. 名声
试题答案：A
24、依据《担保法》规定，下列哪些财产可以抵押？（）（多选题）
A. 抵押人所有的房屋和其他地上定着物
B. 抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产
C. 抵押人依法有权处分的国有的土地使用权
D. 抵押人无权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产
E. 依法可以抵押的其他财产
试题答案：A,B,C,E
25、索赔必须建立在（）的基础上，不论是经济损失或权利损害，受损害方才能向对方索赔。

（单选题）
A. 对方当事人违约
B. 索赔意向书
C. 缔约过失
D. 损害后果已客观存在
试题答案：D
26、当事人在订立合同过程中有违背（）原则的行为，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

（单选题）
A. 全面履行
B. 诚实信用
C. 协助履行
D. 适当履行
试题答案：B
27、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应保证（）在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。

（多选题）
A. 投标保证金
B. 履约保函
C. 履约担保书
D. 预付款保函
E. 投标保函
试题答案：B,C
28、按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人对承包人违约行为的处置方式包括（）。

（多选题）
A. 发出警告
B. 暂停签发付款凭证
C. 下达停工整顿指示
D. 从预付款中扣款
E. 从月进度付款中扣违约金
试题答案：A,B,C,E
29、（）指一些技术条件的不确定性可能带来的风险。

（单选题）
A. 商务风险
B. 技术风险
C. 自然风险
D. 经济风险
试题答案：B
30、合同法律关系的（）可以是自然人、法人、其他组织。

（单选题）
A. 载体
B. 客体
C. 主体
D. 整体
试题答案：C
31、（）是希望和他人订立合同的意思表示。

（单选题）
A. 要约引诱
B. 要约邀请
C. 承诺
D. 要约
试题答案：B
32、（）后，当事人不得因姓名、名称的变更而不履行合同义务。

（单选题）
A. 要约生效
B. 合同生效
C. 合同终止
D. 合同解除
试题答案：B
33、债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求（）的行为。

（单选题）
A. 人民法院撤销债务人
B. 人民法院撤销债权人
C. 仲裁机构撤销债务人
D. 仲裁机构撤销债权人
试题答案：A
34、（）是指建设工程的承包人将其承包人的建设工程倒手转让给他人，使他人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。

（单选题）
A. 承包
B. 发包
C. 转包
D. 分包
试题答案：C
35、因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以（）的债权。

（单选题）
A. 自己的名义代位行使债权人
B. 自己的名义代位行使债务人
C. 自己的名义代位行使第三人
D. 第三人的名义代位行使债务人
试题答案：B
36、要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。

寄送的（）商业广告等为要约邀请。

（多选题）
A. 价目表
B. 投标报价书
C. 招标公告
D. 合同条款
E. 拍卖公告
试题答案：A,C,E
37、代理人的合法代理行为所产生的法律后果归属（）。

（单选题）
A. 代理人
B. 法人
C. 被代理人
D. 第三方
试题答案：C
38、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程（）合同。

（单选题）
A. 勘察、设计、施工
B. 监理、设计、施工
C. 勘察、设计、监理
D. 设计、材料采购
试题答案：A
39、发包人有权在（）的情况下，随时可以对作业进度、质量进行检查。

（单选题）
A. 影响监理业务
B. 建设活动暂停
C. 影响施工作业
D. 不防碍承包人正常作业
试题答案：D
40、合同变更的条件有（）。

（多选题）
A. 依据法律的规定
B. 当事人之间已存在有效的合同关系
C. 当事人须就合同内容变更达成合意
D. 须有合同权利义务关系之变更
E. 合同的变更是合同全部内容的变更
试题答案：A,B,C,D
41、书面形式是指（）等可以有形地表现所载内容的形式。

（多选题）
A. 合同书
B. 批准
C. 信件
D. 登记
E. 数据电文
试题答案：A,C,E
42、发包人可以与总承包人订立（），也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

（单选题）
A. 工程监理合同
B. 建设工程合同
C. 设备采购合同
D. 加工承揽合同
试题答案：B
43、《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，完工日期指合同规定的（）完工和通过完工验收后在移交证书写明的完工日。

（多选题）
A. 全部工程
B. 单位工程
C. 部分工程
D. 临时工程
E. 水保工程
试题答案：A,B,C
44、当事人订立合同，应当具有相应的（）能力。

（多选题）
A. 清偿债务
B. 民事权利
C. 赔偿损失
D. 民事行为
E. 损害赔偿能力
试题答案：B,D
45、可能引起建设工程合同变更的事由包括（）。

（多选题）
A. 当事人协商一致变更合同
B. 不可抗力情况发生
C. 重大误解、显示公平
D. 相关法律法规变化
E. 正常阴雨天
试题答案：A,B,C,D
46、合同当事人一方单方面可以提出解除合同的法律规定情形是（）。

（多选题）
A. 不可抗力发生致使不能实现合同目的
B. 对方明确表示不履行合同主要债务
C. 对方违约
D. 标的价款约定不明确
E. 对方以自己的行为表明不履行合同主要债务
试题答案：A,B,E
47、所有的合同的订立都必须经过（）。

（多选题）
A. 要约引诱
B. 要约
C. 承诺
D. 批准
E. 公证
试题答案：B,C
48、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成的在其管辖区内（）的人身伤害和财产损失。

（多选题）
A. 发包人
B. 承包人
C. 工程
D. 第三者人员
E. 施工设备
试题答案：A,B,D
49、属于可撤销合同的情况包括（）。

（多选题）
A. 一方以欺诈的手段订立合同，违背了对方当事人的真实意志
B. 合同标的的实现损害社会公众利益
C. 当事人双方恶意串通损害第三人利益
D. 一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方的合法权益
E. 因重大误解订立的合同
试题答案：A,D,E
50、后履行抗辩权的发生，须具备的条件包括（）。

（多选题）
A. 须是同一双务合同
B. 合同须约定由一方当事人先为履行
C. 先履行一方当事人应当先履行的债务是可以抵消的
D. 应当先履行的当事人不履行合同或者不适当履行合同
E. 须为先履行一方当事人应当先履行的债务是可以履行的
试题答案：A,B,D,E
51、受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（）。

（单选题）
A. 要约
B. 承诺
C. 新要约
D. 要约邀请
试题答案：C
52、显失公平合同的构成要件包括（）。

（多选题）
A. 一方当事人的意思表示不是出于真正自愿
B. 不对等的条件，有可能造成双方损失
C. 对一方当事人造成重大不利后果
D. 双方当事人的意思表示一致
E. 不对等的条件为法律所不允许
试题答案：A,C,E
53、仲裁机构作出裁决后，一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，（）应当裁定中止执行。

（单选题）
A. 行政机关
B. 仲裁机构
C. 人民法院
D. 公证机关
试题答案：C
54、当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行（）等附随义务。

（多选题）
A. 债权
B. 通知
C. 协助
D. 保密
E. 债务
试题答案：B,C,D
55、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，因（）等价格波动影响合同价格时，按需调整的价格差额公式计算差额。

（多选题）
A. 人工
B. 材料
C. 设备
D. 临时设施
E. 监理设备
试题答案：A,B,C
56、《担保法》所称保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定（）的行为。

（多选题）
A. 履行债务
B. 履行债权
C. 承担责任
D. 承担缔约过失责任
E. 不承担责任
试题答案：A,C
57、有下列哪些情形之一的，撤销权消灭？（）（多选题）
A. 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权
B. 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起二年内没有行使撤销权
C. 具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D. 具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E. 具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起数年内没有行使撤销权
试题答案：A,C,D
58、在施工合同中，（）等工作应由发包人完成。

（多选题）
A. 土地征用和拆迁
B. 临时用地、占道申报批准手续
C. 提供工程地质报告
D. 保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
E. 提供相应的工作进度计划及进度统计报表
试题答案：A,B,C
59、行为人超越代理权以被代理人名义订立合同，（）有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

（单选题）
A. 相对人
B. 行为人
C. 被代理人
D. 保证人
试题答案：C
60、组成施工合同的文件包括（）等。

（多选题）
A. 招标公告
B. 协议书
C. 中标通知书
D. 图纸
E. 工程量清单
试题答案：B,C,D,E
61、显失公平合同的构成要件包括（）。

（多选题）
A. 一方当事人的意思表示不是出于真正自愿
B. 不对等的条件，有可能造成双方损失
C. 对一方当事人造成重大不利后果
D. 双方当事人的意思表示一致
E. 不对等的条件为法律所不允许
试题答案：A,C,E
62、监理人在审核月进度付款申请时，予以支付的工程量应包括（）。

（多选题）
A. 须是合同BOQ中的项目
B. 须是监理人批准的新增项目
C. 须是经监理人检验质量合格的项目
D. 不得超过合同BOQ中的估计工程量
E. 按照合同规定的计量方法确定的承包人完成的工程量
试题答案：A,B,C,E
63、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，在履行合同过程中，如果改变工程建筑物的（）或尺寸，由监理人按变更处理。

（多选题）
A. 形式
B. 模版
C. 基线
D. 标高
E. 位置
试题答案：A,C,D,E
64、依法必须进行招标的建设工程，应当遵循（）原则。

（多选题）
A. 公开
B. 公证
C. 公平
D. 自愿
E. 公正
试题答案：A,C,E
65、合同生效应当具备的条件不包括（）。

（单选题）
A. 主体资格合法
B. 意思表示真实
C. 不违反法律或者社会公共利益
D. 必须采用书面形式
试题答案：D
66、施工合同的（）是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保。

（单选题）
A. 履约担保
B. 投标保函
C. 预付款担保
D. 违约金
试题答案：A
67、根据《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，判断下列哪些说法是正确的？（）（多选题）
A. 开工通知：指发包人委托监理人通知承包人开工的函件
B. 合同价格：指协议书中写明的合同总金额
C. 天：指日历天
D. 月：是指从某月的1日至最后的一天
E. 合同工程量清单中的工程量就是支付的工程量
试题答案：A,B,C
68、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订（）以确立合同成立。

（单选题）
A. 责任书
B. 意向书
C. 保证书
D. 确认书
试题答案：D
69、（）的有效期应略长于投标文件有效期，以保证有足够时间为中标人提交履约担保和签署合同所用。

（单选题）
A. 履约保函
B. 保修责任担保
C. 投标担保
D. 预付款担保
试题答案：C
70、撤销权的行使范围（）为限。

债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。

（单选题）
A. 以债务人的债权
B. 以债权人的债权
C. 以债权人的债务
D. 以第三人的权益
试题答案：B
71、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人递交了（）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。

（单选题）
A. 最终付款申请
B. 完工付款申请
C. 工程移交申请
D. 索赔通知
试题答案：A
72、（）应以承包人和发包人的共同名义投保。

（多选题）
A. 第三者责任险
B. 人员工伤事故险
C. 施工设备险
D. 开工至完工期间的工程险
E. 承包人和发包人的财产险
试题答案：A,D
73、无效的合同（）法律约束力。

合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

（单选题）
A. 自始至终没有
B. 自发现时没有
C. 自人民法院确认无效时没有
D. 自仲裁机构确认无效时没有
试题答案：C
74、有下列哪些情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存？（）（多选题）
A. 债权人无正当理由拒绝受领
B. 债权人下落不明
C. 债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人
D. 法律规定的可以提存标的物其他情形
E. 债务人变更住所的
试题答案：A,B,C,D
75、财产抵押后，该财产的价值大于所担保债权的余额部分，（）。

（单选题）
A. 可以再次抵押，不得超出其余额部分
B. 不能再次抵押，但有约定的除外
C. 可以再次抵押，可以超出其余额部分
D. 不能再次抵押
试题答案：A
76、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。

（单选题）
A. 预算
B. 结算
C. 估算
D. 概算
试题答案：B
77、有下列哪些情形之一的，合同的权利义务终止？（）（多选题）
A. 债务已经按照约定履行
B. 合同解除
C. 债务人依法将标的物提存
D. 债务人免除债权
E. 债权债务同归于一人
试题答案：A,B,C,E
78、合同终止的情形有（）。

（多选题）
A. 债务已经按照合同约定履行
B. 当事人违约
C. 合同解除
D. 债务互相抵消
E. 债务人依法将标的提存
试题答案：A,C,D,E
79、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人和承包人应在签订协议书后的（）内，按合同规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。

（单选题）
A. 84天
B. 56天
C. 42天
D. 28天
试题答案：A
80、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，（）。

（多选题）
A. 由承包人负责检查试验
B. 发包人负责检查试验
C. 检查检验费用由发包人负责
D. 费用由承包人负责
E. 检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购责任
试题答案：A,C,E
81、《担保法》所称保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定（）的行为。

（多选题）
A. 履行债务
B. 履行债权
C. 承担责任
D. 承担缔约过失责任
E. 不承担责任
试题答案：A,C
82、《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）发布后，《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（GF-200-0208）（）。

（单选题）
A. 等效使用
B. 参考使用
C. 废止
D. 选择使用
试题答案：C
83、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，（）。

（单选题）
A. 应当赔偿损失
B. 不应当赔偿损失
C. 应当部分赔偿损失
D. 不必赔偿损失
试题答案：A
84、合同的公证一般按（）程序进行。

（多选题）
A. 合同当事人提出公证申请
B. 报司法机关备案
C. 公证员进行审查
D. 当事人复议
E. 核发公证书
试题答案：A,C,E
85、《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，属于下列哪种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任，由此造成的工期延误，应按合同的规定办理？（）（多选题）
A. 由于发包人违约引起的暂停施工
B. 由于不可抗力的自然因素引起的暂停施工
C. 由于发包人原因引起的暂停施工
D. 由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工
E. 由于不可抗力的社会因素引起的暂停施工
试题答案：A,B,C,E
86、监理人在签发施工月支付证书时，一般应计及哪些费用？（）（多选题）
A. 材料预付款
B. 索赔赔偿费
C. 误期赔偿费
D. 设计费
E. 工程变更费
试题答案：A,B,C,E
87、债权人下落不明，难以履行债务的，（）可以将标的物提存。

（单选题）
A. 债务人
B. 债权人
C. 第三人
D. 继承人
试题答案：A
88、下列有关索赔的说法，正确的是（）。

（多选题）
A. 索赔的提出应以损失与损害客观存在为基础
B. 索赔应以合同或适用的法律、法规、规章为依据
C. 索赔必然有对方当事人违约的事实存在
D. 索赔是合同当事人正常的权利
E. 监理人对合同索赔有最终决定权
试题答案：A,B,D
89、合同依法成立具有法律约束力，审查合同的有效性，应从（）等方面考虑。

（多选题）
A. 当事人的主体资格
B. 形式程序合法
C. 合同内容合法
D. 合同经过公证
E. 合同登记备案
试题答案：A,B,C
90、发生（）等情况后，监理人应批准承包人合理延长合同工期。

（多选题）
A. 发包人未按合同约定期限提供图纸造成暂停施工
B. 因承包人的责任引起的暂停施工
C. 因发包人负责采购的设备延误导致的暂停施工
D. 需要拆除图纸中未标明的地下构筑物导致工期延长
E. 因正常的阴雨天造成的停工
试题答案：A,C,D
91、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理人提交（）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。

（单选题）
A. 月付款
B. 保留金付款
C. 完工付款
D. 最终付款
试题答案：D
92、合同公证与鉴证的区别主要体现在（）不同。

（多选题）
A. 性质
B. 规模范围
C. 效力
D. 权利义务
E. 效力范围
试题答案：A,C,E
93、仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（），认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人。

（单选题）
A. 五日内
B. 三日内
C. 七日内
D. 四日内
试题答案：A
94、监理人的检查检验影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（）。

（单选题）
A. 追加合同价款由承包人承担，工期给予顺延
B. 追加合同价款和工期损失全部由承包人承担
C. 追加合同价款和工期损失全部由发包人承担
D. 工期不予顺延，但追加合同价款由发包人给予补偿
试题答案：C
95、限制民事行为能力人订立的合同，经（）代理人追认后，该合同有效。

（单选题）
A. 相对
B. 当事
C. 法定
试题答案：C
96、仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（），认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。

（单选题）
A. 三日内
B. 五日内
C. 七日内
D. 二日内
试题答案：B
97、（）就是承包人向发包人要求补偿不应该由承包人自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。

（单选题）
A. 变更索赔
B. 工期索赔
C. 经济索赔
D. 申请索赔
试题答案：C
98、（）应以承包人和发包人的共同名义投保。

（多选题）
A. 第三者责任险
B. 人员工伤事故险
C. 施工设备险
D. 开工至完工期间的工程险
E. 承包人的财产险
试题答案：A,D
99、承包人在收到监理人发出的变更指示后，应在合同规定的时限内，向监理人提交一份（），并抄送发包人。

（单选题）
A. 投标报价书
B. 索赔申请报告
C. 变更意向书
D. 变更报价书
试题答案：D
100、在工程建设的招标和签订合同中，涉及的代理主要是（）。

（单选题）
A. 委托代理
B. 法定代理
C. 指定代理
D. 分别代理
试题答案：A
101、由于承包人的原因出现工程质量事故，承包人无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由（）承担。

（单选题）
A. 发包人
B. 承包人。