通用范文(正式版)港口工程施工合同完整版doc

港口工程施工合同完整版
1. 合同背景与定义
本合同由各方，即建设单位（简称“甲方”）和施工承包商（简称“乙方”）在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，根据相关法律法规，就港口工程施工事项达成协议，并签署本合同。

本合同的目的是明确各方在港口工程施工过程中的权利和义务，以确保工程安全、质量、进度的实现。

2. 合同内容
2.1 港口工程项目基本信息
•项目名称：[填写项目名称]
•建设地点：[填写建设地点]
•工程范围：[填写工程范围]
•工期要求：[填写工期要求]
•工程造价：[填写工程造价]
2.2 甲方权利和义务
甲方应提供支持和协助：
•按时支付工程款项；
•提供合理而准确的设计文件和技术要求；
•提供施工场地，确保施工顺利进行；
•进行必要的设计变更和技术指导；
•监督工程质量和进度的执行情况。

2.3 乙方权利和义务
乙方应承担责任：
•按照甲方指定的技术要求和设计文件进行施工；•按时完成工程，并保证工程质量符合相关标准；•按时支付所需材料和设备费用；
•配合甲方的监督和检验；
•负责工程期间的安全保障和环境保护。

3. 合同报价与支付方式
3.1 合同价格
本合同的工程造价为[填写工程造价]，具体细项如下：
项目数量单价总价
[填写项目名称][填写数量][填写单价][填写总价]
[填写项目名称][填写数量][填写单价][填写总价]
…………
合计[填写总价]
3.2 工程款项支付方式
•甲方按工程进度和验收情况支付工程款项，付款期限为[填写付款期限]。

•工程款项将通过[填写支付方式]支付给乙方。

4. 工期安排
根据工程的特点和要求，甲、乙双方约定工程工期为[填写工期]，具体安排如下：
•[填写具体工期安排]
5. 风险和争议解决
5.1 风险承担责任
甲方和乙方应共同承担因各自原因所致的风险和责任。

5.2 争议解决
在履行本合同过程中发生的争议应首先通过友好协商解决。

如果协商未能解决，争议应提交至有管辖权的人民法院进行解决。

6. 合同变更和终止
6.1 合同变更
在工程施工过程中，若需要对合同进行变更，应经甲、乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。

6.2 合同终止
在情况下，本合同可被终止：
•双方协商一致终止，签署书面解约协议；
•一方未履行合同义务，经另一方书面通知后，仍未履行；
•法院或其他有管辖权的机构判决终止本合同。

7. 其他条款
7.1 保密条款
在合同履行过程中，双方应保密相关技术及商业信息，未经对方书面同意，不得擅自披露给第三方。

7.2 法律适用和争议解决
本合同适用法律。

在履行合同过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决，协商不成时应提交至有管辖权的人民法院解决。

8. 合同生效
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方签字盖章：_________________
乙方签字盖章：_________________
日期：_________________________。