自来水项目建设承包合同

自来水项目建设承包合同
1. 合同主体
1.1 甲方：作为自来水项目的发包方，应具备合法发包资格，对项目有相应的决策权和资金安排能力。

1.2 乙方：作为自来水项目的承包方，应具备相应的建设工程施工资质，包括但不限于建筑工程施工总承包资质、市政公用工程施工总承包资质等相关资质。

2. 合同标的
2.1 项目名称：自来水项目建设工程。

2.2 项目地点：未明确指定，但应位于符合当地规划及相关规定的区域内。

2.3 项目范围：包括但不限于自来水厂的建设（厂房建设、设备安装调试等）、供水管网的铺设（管道的采购、敷设、连接等）以及相关配套设施的建设（如泵站、阀门井等）。

2.4 项目要求
2.41 工程质量标准：乙方应按照国家现行的有关自来水项目建设的工程质量验收规范进行施工，确保工程质量合格，达到设计使用寿命要求。

2.42 工程进度要求：乙方应在合同约定的工期内完成项目建设。

总工期自合同签订之日起计算，具体工期为[X]个工作日/月/年。

其中，各个关键工程节点（如基础工程完工、主体结构封顶、设备安装完成等）应按双方协商确定的时间表执行。

2.43 材料与设备要求：乙方负责采购的材料和设备应符合国家质量标准和项目设计要求。

对于主要材料（如水管、管件、水泵等）应提供质量合格证明文件，并接受甲方或其委托的第三方检测机构的抽检。

3. 权利义务
3.1 甲方权利义务
3.11 权利
3.111 有权对乙方的施工过程进行监督检查，包括但不限于工程质量、工程进度、安全管理等方面。

3.112 有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行施工，对于不符合要求的部分有权要求乙方整改或返工。

3.113 在乙方严重违反合同约定或不具备继续履行合同能力的情况下，有权解除合同并追究乙方的违约责任。

3.12 义务
3.121 按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。

3.122 在施工前，向乙方提供必要的项目资料，如项目规划设计文件、地质勘察报告等（如有）。

3.123 协调施工现场周边关系，为乙方提供必要的施工条件，如施工场地的三通一平（通水、通电、通路和场地平整）。

3.2 乙方权利义务
3.21 权利
3.211 在按照合同约定履行义务的前提下，有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

3.212 在遇到不可抗力或甲方原因导致工程延误或增加成本时，有权要求甲方给予合理的工期顺延和费用补偿。

3.22 义务
3.221 按照合同约定的工程范围、质量标准、进度要求进行施工，确保工程按时、按质、按量完成。

3.222 遵守国家有关安全生产、环境保护等法律法规，做好施工现场的安全管理和环境保护工作，承担因自身原因造成的安全事故和环境污染的全部责任。

3.223 在工程竣工验收合格前，负责对已完工程的保护工作。

3.224 按照规定向甲方提交工程竣工资料，包括但不限于工程竣工图、施工日志、材料设备检验报告等。

4. 违约责任
4.1 甲方违约责任
4.11 如果甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。

逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金。

4.12 若因甲方原因导致工程变更或延误工期，甲方应承担由此给乙方造成的额外费用（如人工窝工费、材料设备闲置费等）和合理的利润损失。

4.2 乙方违约责任
4.21 若乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程建设，乙方应负责免费返工直至工程质量合格，并按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。

如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

4.22 如果乙方未能按照合同约定的工期完成项目建设，每逾期一天，应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。

逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。

4.23 若乙方在施工过程中违反安全生产或环境保护规定，乙方应承担相应的行政处罚责任，并按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。

如因乙方的违法行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5. 争议解决方式
5.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

5.2 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行合同的其他部分。