合同常题
建设工程施工合同十大常见问题
（）建设工程施工合同十大常见问题(一)发包人未及时拨付进度款时：(1)承包人应按书面催告发包人，发包人在催告函的合理期限内未付清的，承包人可以顺延工期，并可要求赔偿停工损失。
(2)但承包人虽提出口头异议但仍继续施工的，发生纠纷后承包人要求发包人承担此违约责任时，因承包人举证不充分故而不予支持。
(二)中途停工：谁引起停工由谁承担。
(三)隐蔽工程：隐蔽工程经双方验收后，承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失，发包人应承担相应过错责任;若属设计单位、监理单位有过错的，应按过错大小各自承担相应责任。
(四)三无工程被责令停工的，承包人仍按发包人要求继续施工，其损失主要部分由发包人承担，次要部分由承包人承担。
(五)固定造价合同。
遇到建材涨价风险时处理。
涨价属正常市场风险的，涨价部分由承包人自理。
涨价超过正常市场风险的，承包人可要求增加工程价款。
但是实务中很难认定，涨价风险是否属正常市场风险，因而—旦鉴定固定造价合同后不太可能让承包人追加工程价款。
(六)逾期交付，承包人应承担违约责任。
发包人可按合同约定要求承包人支付约定违约金。
倘若发包人损失超过违约金的，发包人可要求对方赔偿。
但作为违约金具有补偿性质，其罚惩性不强。
故发包人要求赔偿金额不得超过双方缔约时可预见限额。
(七)提前使用问题。
工程未经验收，发包人提前使用，擅自使用所致质量等问题由发包人承担责任。
若承包人原因造成的，由承包人负责。
但需明确的，即使是发包人擅自使用，也不免除承包人在合理期间对工程结构、基础工程的质量责任。
(八)竣工验收合格后，承包人应将工程及资料交付发包人。
实际工作中，常发生承包人因为发包人未付清工程款而拒交工程的情况。
发包人无法行使占有、处分权利的损失，由承包人承担。
但值得一提的是在发包人未付清工程款之前，承包人拒交工程的，对承包人还是（）有好处的。
按照最高院关于建设工程价款优先受偿的批复，同一工程有优先权，抵押权的，优先权优于抵押权。
合同管理考题
合同管理考题
合同管理是企业运营中至关重要的一环，涉及到各种合同类型
和法律条款。
以下是一些合同管理考题范本，可供参考：
1. 什么是合同管理？它在企业中的作用是什么？
2. 合同管理的主要原则有哪些？请列举并解释其中的一些原则。
3. 在合同管理中，常见的合同类型有哪些？它们各自的特点和
适用范围是什么？
4. 在起草合同时，有哪些法律条款是必须包含的？请列举并解
释其中的一些条款。
5. 当合同出现纠纷时，如何进行合同管理并解决纠纷？请提供
一些解决纠纷的建议和方法。
6. 合同管理中的风险管理是什么？如何进行合同管理中的风险
评估和控制？
7. 在合同管理中，如何确保合同的合法性和有效性？请提供一些确保合同合法性和有效性的建议和方法。
以上考题仅供参考，实际情况可能会根据具体的合同类型和企业需求而有所不同。
如果您需要定制化的合同范本或有其他合同管理方面的问题，欢迎随时与我联系，我会竭诚为您提供帮助。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
合同法练习题
合同法练习题
合同法范本示例。
合同标题，劳动合同。
雇主，[雇主名称]
雇员，[雇员名称]
1. 聘用期限。
本劳动合同自[起始日期]起生效，至[终止日期]止。
双方同意在合同期限届满
前三十天内协商续约或解除合同。
2. 工作内容。
雇员应按照雇主的安排，认真履行工作职责，包括但不限于，[具体工作内容]。
3. 工作时间。
雇员每周工作时间为[工作小时数]小时，工作时间安排为[具体工作时间安排]。
如有超时工作，应按照国家相关法律法规支付加班费。
4. 薪酬及福利。
雇员的基本工资为[基本工资金额]，工资支付日期为每月的[支付日期]日。
另外，雇员还享有[其他福利，如社保、年假等]。
5. 保密条款。
雇员应对公司的商业秘密和机密信息负有保密义务，不得擅自泄露或非法使用
相关信息。
6. 解雇条款。
在合同期限内，任何一方如需解除合同，应提前书面通知对方[解除通知期限]个月，并依法履行解雇程序。
7. 其他条款。
其他双方约定事项，[其他约定事项，如违约责任、争议解决等]。
本劳动合同自双方签字盖章之日起生效。
雇主（盖章），____________________。
雇员（签字），____________________。
日期，____________________。
以上为劳动合同范本示例，仅供参考。
具体合同内容应根据实际情况进行调整和修改，确保合同的合法性和有效性。
2024年劳动法考试历年真题常考点试题1带答案
2024年劳动法考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.金某在应聘格林公司房屋销售员时填写的学历为大学本科，符合该公司招聘要求的学历条件。
劳动合同履行期间，金某曾数次办理《某市居住证》，在申领表上填写的学历为大专，格林公司作为申报单位加盖了单位印章。
现在格林公司以金某未如实告知真实学历为由，要求劳动争议仲裁委员会认定该劳动合同无效。
对本案相关问题的判定正确的有（）。
A.金某与格林公司的劳动合同有效，因为格林公司对金某学历不真实的情况是知情的B.金某与格林公司的劳动合同有效，因为学历不是必须真实告知事项C.金某与格林公司的劳动合同无效，因为金某有隐瞒真实学历的造假行为D.无论是否有效，格林公司都不能要求金某返还任职期间的劳动报酬2.劳动法律事实3.简述我国法定节假日中全体公民放假的节日种类及时间。
4.我国《就业促进法》确立的就业促进方针的内容包括（）。
A.劳动者自主择业B.市场调节就业C.政府就业促进D.社会就业服务5.下列关于工会的表述，正确的是（）。
A.基层工会可以成为集体劳动合同的签约人B.我国工会在全国范围内具有统一的组织体系C.企业工会组织因所在企业终止而撤销的，工会会员的会籍可以继续保留D.劳务派遣人员有权利参加所在用工单位的工会A.用人单位未足额缴纳社会保险费的，社会保险费征收机构可以从用人单位存款账户：接划拨社会保险费B.用人单位账户余额少于应缴纳的社会保险费用的，社会保险费征收机构可以要求该人单位提供担保，签订延期缴费协议C.用人单位既未足额缴纳又未提供担保的，社会保险费征收机构可以申请法院强制执其财产用于抵缴社会保险费D.会计师事务所对劳动保险基金的收支、管理和投资运营情况进行年度审计和专项审讨7.赵某入职某公司担任预算部经理，合同期限两年，试用期3个月。
试用期内，公司以赵某制作的《土方量审核意见稿》的预算工程量存在严重误差，不符合录用条件为由与其解除劳动合同。
租赁服务中常见问题解答考核试卷
B.确认租赁期限
C.办理归还手续
D.结算租金
12.以下哪个选项不是租赁服务中常见的纠纷类型？()
A.租赁物品损坏赔偿
B.租赁期限争议
C.租金支付争议
D.租赁双方家庭矛盾
13.在租赁服务中，以下哪个选项不属于租赁合同的解除条件？()
A.租赁双方协商一致
B.租赁物品损坏
C.租赁期限届满
D.租赁双方无法履行合同
B.出租方保障租赁物品的正常使用
C.租赁方妥善保管租赁物品
D.出租方负责租赁物品的维修和保养
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1.在租赁服务中，租赁合同通常包括以下哪些内容？()
A.租赁物品的名称和数量
B.租赁期限和租金
C.租赁双方的权利与义务
A.租赁物品在正常使用过程中的损坏
B.租赁物品在运输过程中的损失
C.租赁物品在自然灾害中的损失
D.租赁物品在人为破坏中的损失
5.在租赁服务中，以下哪种方式不属于租金支付方式？()
A.现金支付
B.银行转账
C.信用支付
D.租赁物品抵押
6.以下哪个选项不是租赁服务合同的签订流程？()
A.确定租赁物品
B.确定租赁期限
5.租赁合同中，租赁期限的起止日期通常被称为_______。（）
6.在租赁服务中，租赁保险是一种用来分散_______风险的方式。（）
7.租赁方在使用租赁物品时，应当遵循_______的原则，避免造成不必要的损坏。（）
8.租赁合同解除后，租赁方应按照约定的_______归还租赁物品。（）
9.租赁服务中，出租方有义务确保租赁物品符合_______标准，保障租赁方的安全使用。（）
装饰工程合同管理试题
装饰工程合同管理试题
一、选择题
1. 装饰工程合同通常包含哪些基本要素？
A. 工程范围、质量要求、工期、价格
. 双方责任、违约条款、保险事项
C. 变更与调整、竣工验收、保修服务
D. 所有以上内容
正确答案： D
二、填空题
2. 在装饰工程合同中，若需对__________(1)进行修改或调整，必须经过__________(2)的书面同意。
答案示例：工程细节；双方协商
三、判断题
3. 任何情况下，甲方都有权单方面更改合同中的工程内容。
（错）
四、简答题
4. 描述在合同中约定保修期的重要性，并举例说明如何规定保修期。
五、案例分析题
5. 某装饰公司与客户签订了一份装修合同，但在施工过程中，由于材料成本上涨导致原定预算不足。
请问应如何处理此类情况？请结合合同管理原则给出处理建议。
六、论述题
6. 论述在装饰工程合同中，如何处理因设计变更导致的工期延误和成本增加问题。
七、实务操作题
7. 根据所学知识，制定一份简单的装饰工程合同模板，并列出主要条款。
工程合同管理考试c
工程合同管理考试c
一、选择题（每题2分，共40分）
1. 工程合同的类型不包括以下哪一项？
A. 固定价格合同
. 成本加酬金合同
C. 时间与材料合同
D. 服务合同
2. 在工程合同中，下列哪项不是常见的风险分配原则？
A. 可预见性原则
. 控制性原则
C. 公平性原则
D. 最大利益原则
3. 合同争议解决的方式不包括：
A. 协商解决
. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
二、判断题（每题2分，共20分）
1. 工程合同一经签署，任何一方均无权更改合同内容。
（错）
2. 合同中的违约责任条款是对双方行为的约束和激励。
（对）
3. 如果合同中有不明确的条款，应当按照有利于承包商的原则解释。
（错）
三、简答题（每题10分，共40分）
1. 请简述工程合同管理中的变更管理流程。
2. 如何理解工程合同中的风险管理？
3. 描述工程合同结算的基本步骤。
4. 解释为什么合同争议的解决需要及时进行。
四、案例分析题（每题20分，共60分）
1. 假设在一个建筑工程项目中，甲方要求变更设计图纸，作为乙方的项目经理，你应该如何应对？请列出具体的处理步骤。
2. 某工程项目在施工过程中遇到了不可抗力因素导致工期延误，作为监理方，你将如何协助处理这一问题？
3. 项目完工后，甲方对部分工程质量提出异议，作为乙方的合同管理人员，你将采取哪些措施来解决争议？。
2024年保险法考试历年真题常考点试题带答案
2024年保险法考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.下列行为能够产生保险合同成立效果的是（）。
A.投保人填写投保申请书B.保险人作出保险承诺C.保险人发出的电话要约D.发生保险事故2.关于保险合同的告知义务表述正确的是（）。
A.告知义务的主体包括保险人和被保险人B.告知义务属于先合同义务C.告知义务贯穿保险合同始终D.告知义务履行只能采取书面形式3.在海上货物运输保险合同中，属于平安险的保险责任范围的是（）。
A.被保险货物在运输途中由于偷窃造成的损失B.共同海损的牺牲、分摊和救助费用C.被保险货物在运输途中因自然灾害造成的部分损失D.被保险货物受潮受热导致的损失4.以被保险人死亡为给付保险金条件的合同，自合同成立之日起2年内，完全民事行为能力的被保险人自杀的，保险公司合法的选择是（）。
A.不承担给付保险金的责任，也不退还保险单的现金价值B.不承担给付保险金的责任，但应依合同约定退还保险单的现金价值C.承担给付保险金的责任，但不退还保险单的现金价值D.承担给付保险金的责任，且应依合同约定退还保险单的现金价值5.人身保险合同不同于财产保险合同的特征有（）。
A.保险标的人格化B.人寿保险保险费的非诉性C.以生命表或伤残表作为技术基础D.保险人无代位求偿权E.人身保险的保险事故涉及人的生死和健康6.人身保险合同效力中止之日起经过一定时间双方未就复效达成协议的，保险人有权解除合同，这“一定时间”是指（）。
A.60天B.180天C.1年D.2年7.甲公司向当地保险公司投保了企业财产火灾保险，某日甲公司发生火灾损失1万多元。
经公安消防部门认定起火原因是甲公司工作人员使用电炉所致。
当地公安局曾多次通告：“公司的库房一律不准使用电炉”。
下列说法正确的是（）。
A.因火灾属于保险范围内的危险，故保险公司负有赔偿的责任B.因火灾是其工作人员的过失行为所致，故保险公司负赔偿责任C.因被保险人未履行维护财产安全的义务，故保险公司可以拒绝赔偿D.因保险事故系被保险人重大过失所致，保险公司可降低给付的保险金额8.该案中保险公司是否有权拒绝理赔?为什么?9.未对保险合同的格式性弊端进行校正的是（）。
建筑工程合同管理题库
建筑工程合同管理题库在建筑工程领域，合同管理是非常重要的一环。
合同管理的有效与否直接关系到工程质量、工程进度和各方的利益。
本文将从建筑工程合同的定义、关键要素、合同管理流程以及合同管理的重要性等方面展开论述，旨在提高建筑工程从业人员对合同管理的认识和理解。
一、建筑工程合同的定义建筑工程合同是指业主（或委托人）与承包商之间就建筑工程项目的设计、施工、监理等方面的权利与义务达成的一种书面约定。
合同内容通常包括工程的范围、造价、工期、质量、付款方式、合同解除等条款。
二、建筑工程合同的关键要素1. 合同主体：合同主体包括业主（或委托人）和承包商。
业主是工程建设的委托方，承包商是被委托方，二者之间通过签订合同明确各自的权利和义务。
2. 合同内容：合同内容包括工程的范围、明确的设计要求、施工标准、工期、质量要求、付款方式等细节条款。
3. 合同价款：合同价款是指承包商完成工程所应得到的报酬，一般由工程造价和工程质量决定。
4. 合同期限：合同期限是指工程建设从开始到完成所需的时间，常用的衡量指标是工程进度和交付日期。
三、建筑工程合同管理流程1. 合同签订：业主（或委托人）和承包商在明确工程需求后，通过双方协商达成一致，并签订正式的建筑工程合同。
2. 合同履行监督：业主（或委托人）需建立专门的监督机构，对工程进展、工程质量、付款等情况进行监督，并与承包商进行及时的沟通和协商。
3. 合同变更管理：由于工程建设过程中可能会出现变更需求，需要及时修改合同条款，明确额外工作内容、费用和时间等。
4. 合同支付管理：按照合同约定的支付方式和比例，及时支付承包商相应的工程款项。
5. 合同验收与结算：工程完工后，进行合同验收和结算工作，验收合格后支付尾款，并办理工程竣工手续。
四、建筑工程合同管理的重要性1. 保障合同双方权益：建筑工程合同的签订能明确各方的权益，确保业主按质按时得到工程成果，承包商获得相应的报酬。
2. 提高工程质量：合同管理的有效执行可以推动工程质量的提升，确保工程符合设计要求和相关标准，减少工程纠纷的发生。
工程合同有关试题
工程合同有关试题1. 问：工程合同的主要类型有哪些？请列举至少三种。
答：工程合同的主要类型包括但不限于：施工总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、设备租赁合同、材料供应合同等。
2. 问：在工程合同中，通常哪些内容被视为关键条款？答：工程合同中的关键条款通常包括：合同双方的责任与义务、工程的范围与标准、工期要求、合同价格与支付方式、变更与索赔处理、违约责任、争议解决机制等。
3. 问：如果工程项目发生变更，合同双方应如何协商处理？答：一旦工程项目发生变更，合同双方应及时召开会议，明确变更的内容和影响。
然后根据合同约定的变更程序和条件，协商确定变更后的工程量、工期和费用。
变更协议应作为原合同的补充，由双方签字确认后生效。
4. 问：如何处理工程合同中的违约行为？答：工程合同中的违约行为应根据合同中约定的违约责任条款进行处理。
通常情况下，违约方需承担违约金或赔偿损失。
如果违约行为严重影响工程的正常进行，非违约方有权要求解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
5. 问：合同争议的解决途径有哪些？答：合同争议的解决途径主要有：协商解决、调解、仲裁或诉讼。
合同双方应首先尝试通过友好协商解决问题；如果协商不成，可以选择调解或者提交仲裁机构进行仲裁；最后的手段是通过法院诉讼解决争议。
6. 问：在签署工程合同时，应注意哪些法律风险？答：在签署工程合同时，应注意的法律风险包括：合同条款是否明确、是否存在不平等条款、合同的履行能力、第三方权利的影响、法律法规的变化等。
建议在签订合同前，由专业法律顾问进行审查，以降低潜在的法律风险。
7. 问：如何确保工程合同的有效执行？答：确保工程合同有效执行的措施包括：明确合同管理团队的职责、定期召开工程协调会议、及时处理合同变更和索赔、加强现场管理和质量控制、确保资金的合理流动等。
通过这些措施，可以有效地监督和管理合同的执行情况。
工程合同考试题
工程合同考试题一、选择题（每题2分，共10分）1. 工程合同通常由哪几方签署？A. 发包人与承包人. 设计单位与监理单位C. 施工单位与材料供应商D. 所有参与方2. 在工程合同中，变更指令通常由谁发出？A. 项目经理. 业主代表C. 设计单位D. 监理工程师3. 若工程延期，通常是由哪一方承担责任？A. 发包人. 承包人C. 设计单位D. 监理单位4. 以下哪项不是工程合同中的常见条款？A. 工期条款. 质量条款C. 保密条款D. 投资回报条款5. 工程合同争议解决的首选方式是什么？A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商二、填空题（每题2分，共10分）1. 工程合同中的__________条款规定了工程的完工时间。
2. 如果承包人未能按照合同约定完成工程，可能会被要求支付__________。
3. 在工程合同中，__________是指合同双方对工程质量的共同期望。
4. 工程合同的__________条款规定了合同价格及支付方式。
5. 工程合同争议的解决可以通过__________或法院诉讼来进行。
三、判断题（每题2分，共10分）1. 工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）2. 工程合同中的违约金是用来保证工程质量的一种手段。
（错）3. 工程合同中的保修期是对工程缺陷修复的时间限制。
（对）4. 发包人有权随时终止合同，不需承担任何责任。
（错）5. 工程合同中的索赔是指一方因另一方的行为而遭受损失时提出的赔偿要求。
（对）四、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述工程合同中变更管理的基本流程。
2. 描述在工程合同中，如何处理违约情况。
3. 解释什么是工程合同中的风险管理，并举例说明其重要性。
五、案例分析题（20分）假设你是某工程项目的监理工程师，发现承包人在施工过程中使用了不符合合同规定的材料。
请你根据工程合同的相关条款，分析此情况应如何处理，并给出处理建议。
合同管理题目
合同管理题目
合同管理范本。
合同编号， [编号]
甲方， [甲方名称]
乙方， [乙方名称]
签订日期， [日期]
1. 合同目的。
本合同旨在规范甲乙双方之间的合作关系，明确双方的权利和义务，保障合同的履行。
2. 合同内容。
甲方和乙方同意以书面形式签订本合同，内容包括但不限于合作项目、合作期限、费用支付方式、违约责任等。
3. 合同期限。
本合同自签订之日起生效，至 [合同结束日期] 止。
如需续签
或变更，应提前 [提前通知期限] 提出书面申请并经双方协商一致。
4. 合同变更。
任何对本合同的修改或补充，须经双方书面协议并签字确认后
生效。
5. 合同解除。
双方一致同意解除本合同，应提前 [提前通知期限] 提出书面
申请，并经双方协商一致后解除。
6. 合同争议解决。
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不
成的，应提交至 [仲裁机构或法院名称] 仲裁解决。
甲方（盖章）， _______________ 日期， _______________。
乙方（盖章）， _______________ 日期， _______________。
以上为合同管理范本，如有任何疑问或需要进一步修改，请随时与我联系。
合同类培训题答题模板
合同类培训题答题模板合同类培训题答题模板：1. 简述合同的定义和作用。
合同是指当事人自愿达成的、具有法律效力的协议。
合同的作用是约束当事人的权利和义务，保障双方的合法权益，有效维护交易秩序和市场信用。
2. 根据《合同法》，合同的要素包括哪些？根据《合同法》，合同的要素包括合同当事人、合同对象、合同内容、合同形式等。
3. 解释合同的自愿原则。
合同的自愿原则是指当事人在平等自愿的基础上订立合同，任何一方不得强制另一方订立合同或者变更合同的内容。
4. 解释合同的平等原则。
合同的平等原则是指当事人在订立合同时应该在法律、经济地位上保持平等，不存在强制、欺诈、胁迫、恶意串通等不平等的情形。
5. 解释合同的诚实信用原则。
合同的诚实信用原则是指当事人在订立和履行合同时应该遵守诚实、信用的原则，不得采取欺诈行为，应当诚实地履行各自的责任和义务。
6. 解释合同必须具备合法的对象和内容。
合同的对象和内容应当符合法律规定和社会公共利益，不得违反法律禁止性规定，不得违反道德风俗和社会公共秩序。
7. 解释合同的约束力和保护力。
合同的约束力是指当事人必须按照合同约定履行各自的权利和义务。
合同的保护力是指当一方违约时，另一方可以要求违约方履行合同或者承担违约责任。
8. 解释合同的变更和解除。
合同的变更指合同生效后，当事人经过协商一致，对合同的内容进行修改。
合同的解除是指合同生效后，当事人经过协商一致或依法解除合同的行为。
9. 解释合同的违约责任。
合同的违约责任是指当事人在合同履行中违反合同约定的权利和义务，应当承担相应的法律责任，包括违约责任和赔偿责任等。
10. 解释合同履行的方式和时效性。
合同的履行方式包括一次性履行和分期履行等。
合同的时效性是指当事人应当按合同约定的时间履行合同，否则可能会导致违约或者解除合同的后果。
以上是合同类培训题的常用答题模板，根据具体问题可以进行适当调整和补充。
工程合同管理题库
工程合同管理题库一、合同法基础知识1. 什么是合同法？合同法是指规范和约束合同行为的法律规则的总称。
它包括了合同的订立、履行、变更、解除等各个环节的法律规定。
2. 合同的基本要素有哪些？合同的基本要素包括以下几个方面： - 合同当事人：合同中必须明确双方当事人的身份和主体资格； - 合同内容：明确合同的具体约定事项，如货物或服务的描述、数量、价格等； - 合同形式：一些特定类型的合同需要采用特定的形式，如书面、口头等； - 合同目的和约束力：明确合同的目的和法律约束力。
3. 合同的有效性条件有哪些？为了使合同有效，必须满足以下条件： - 自愿性：合同双方的意愿必须是自愿的，不能受到欺诈、胁迫等非法手段的影响； - 完全性：合同必须具备完整的约定，明确规定双方权利和义务； - 合法性：合同的内容和目的必须合法，不能违反相关法律法规的规定； - 可行性：合同的内容和目的必须是可行的，不能达到不可能完成的目标。
二、工程合同管理流程1. 工程合同管理的流程包括哪些环节？工程合同管理的流程一般包括以下几个环节： - 合同订立：指承包工程的双方达成一致，签署正式的工程合同； - 合同履行：即按照合同约定，进行工程的施工和相关工作； - 合同变更：在工程进行过程中，由于各种原因需要对合同进行修改；- 合同索赔：当工程方无法按照合同约定的时间和质量完成工程时，承包方可以提出索赔； - 合同结算：工程完工后，进行最终结算，确定承包款项的支付金额。
2. 工程合同管理的重要性是什么？工程合同管理的重要性体现在以下几个方面： - 规范工程合同行为：合同作为约束双方行为的法律文件，能够规范和明确双方的权利和义务，保护双方的合法权益； - 防范合同纠纷：合同管理的完善可以有效防范工程合同纠纷的发生，减少纠纷对双方利益的损害； - 保证工程质量和进度：合同管理的严格执行能够促进工程按时按质完成； - 维护项目利益最大化：工程合同管理能够保障合同双方的利益最大化，达到共赢的目标。
购销法律问题解答
购销法律问题解答购销合同是商业活动中常见的一种合同形式，涉及到双方买卖双方的权益和义务。
在购销合同中，常会出现一些法律问题，本文将就一些常见的购销法律问题进行解答。
1. 产品质量问题根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，消费者在购买产品时享有产品的安全、质量、包装等权益。
如果购买的产品存在质量问题，消费者有权要求退货、换货或修理，并要求赔偿相应的损失。
而卖方在销售产品前，应该保证产品符合质量要求，并提供必要的产品说明、安全警示等信息。
2. 价格争议在购销合同中，一方可能会对合同中规定的价格产生争议。
根据《中华人民共和国合同法》，当合同中未对价格做出明确约定时，双方应根据市场价格或者按照通常惯例确定价格。
若价格争议无法解决，双方可以协商解决，也可以提请仲裁或诉讼解决。
3. 违约问题购销合同中，一方可能存在违约行为，例如未按时交货、未按约定质量标准供货等。
根据《中华人民共和国合同法》，当一方未履行合同义务时，另一方有权要求其履行，并可以要求违约方承担相应的违约责任。
违约责任通常包括违约金、赔偿损失等。
4. 执行问题在购销合同履行过程中，可能会遇到合同未能按期履行或无法履行的情况。
根据《中华人民共和国合同法》，当一方不能按时履行合同时，应及时通知对方并说明原因。
如果无法履行合同，双方可以协商解除合同，并可以就遗失的利益进行损失赔偿协商；另外，当一方拒绝支付价款时，对方可以申请仲裁或提起诉讼。
5. 知识产权争议某些购销合同涉及到知识产权，例如销售受到专利保护的产品时，可能会引发知识产权的争议。
根据《中华人民共和国专利法》，如果销售产品侵犯了他人的专利权，被侵权人有权要求停止侵权行为、赔偿损失等。
买家在购买含有知识产权的产品之前，有义务调查该产品是否存在侵权行为，如果发现存在侵权行为，有义务拒绝购买。
总结：购销法律问题涉及到购买者和销售者之间的权益和义务，其中包括产品质量问题、价格争议、违约问题、执行问题以及知识产权争议等。
合同法简单题模板
民法典简单题模板
问：什么是合同？合同成立的条件有哪些？
答：合同是指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
根据我国《民法典》的规定，合同成立的条件包括：合同当事人的意思表示一致；合同目的不违反法律、行政法规的禁止和社会公共利益；合同标的可能和合法；以及合同形式符合法律规定或者当事人约定。
问：《民法典》规定了哪些合同无效的情形？
答：根据《民法典》第五十二条规定，以下几种情形的合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同；以合法形式掩盖非法目的的合同；损害社会公共利益的合同；违反法律、行政法规强制性规定的合同。
问：合同履行过程中出现违约行为应如何处理？
答：当合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，构成违约。
根据《民法典》的规定，守约方可以要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
如果违约行为严重到足以影响合同目的的实现，守约方还有权解除合同。
问：什么情况下可以解除合同？
答：根据《民法典》的规定，当事人可以在以下情况下解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；一方违约行为致使不能实现合同目的；以及其他法律规定的情形。
问：合同争议应如何解决？
答：合同争议首先应通过协商解决，如果协商不成，可以选择提交仲裁机构仲裁或者向人民法院提起诉讼。
仲裁裁决具有法律效力，一方不履行的，另一方可以申请人民法院强制执行。
向人民法院提起诉讼的，应当依照法定程序进行。
租赁中的常见问题及解决方案
租赁中的常见问题及解决方案在租赁过程中，常会遇到一些问题，这些问题可能会给双方带来困扰和不便。
本文将介绍租赁中常见的问题，并提供一些解决方案，以帮助双方更好地解决租赁中的疑问和困扰。
问题一：租金支付方式不方便解决方案：为方便双方，可以协商使用自动转账或在线支付方式进行租金支付。
通过自动转账或在线支付，租户可以避免忘记支付租金或支付延迟的情况，同时也方便了房东进行租金收取和管理。
问题二：维修和保养责任不清晰解决方案：在租赁合同中明确约定维修和保养责任的分工。
一般情况下，房东负责大修和结构性的维修，而租户负责日常的小修小补。
同时，对于租户自身原因造成的损坏，租户应承担责任，在租赁合同中也应有明确规定。
问题三：租赁期限的延期和提前解约解决方案：当租户需要延长租赁期或提前解约时，双方应及时沟通，协商达成一致。
尽量避免因此产生纠纷和不必要的损失。
在租赁合同中可以约定相关的延期和解约条款，以便于双方有明确的约束和处理方式。
问题四：租房期间设备损坏解决方案：在租赁合同中明确约定关于设备损坏的责任和处理方式。
对于设备损坏，可以约定租户通知房东并在一定时间内进行修复或更换设备的责任。
同时，也可以约定设备损坏的责任归属以及维修费用的承担方式。
问题五：租房期间涉及个人隐私问题解决方案：房东和租户都应尊重对方的个人隐私。
在租赁合同中可以约定保护双方个人隐私的相关条款。
例如，租户未经房东同意不得擅自搬动或更改房屋内的摄像设备，以保护租户的隐私权益。
问题六：租房期间遇到押金争议解决方案：在租赁合同中明确约定押金的数额、用途和退还条件。
租户应保持房屋及设备的完好，并在租赁结束时达到退房条件，以获得全额押金退还。
同时，房东也应在合理时间内退还押金，避免不必要的争议。
总结：在租赁过程中，双方应保持良好的沟通和合作，积极解决问题，以实现租赁的顺利进行。
双方可以在租赁合同中明确约定相关的权责和解决方式，以便于在发生问题时有明确的法律依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题1.我国合同法调整的关系有(D )。
A.婚姻关系B.收养关系C.监护关系D.财产关系2.下列合同中，应当采取书面形式的是：(A )A.技术转让合同B.买卖合同C.租赁合同D.保管合同3.我国《合同法》规定属于实践合同的有(C )。
A.买卖合同B.委托合同C.保管合同D.借贷合同4.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：( C)。
A.格式条款B.诚信原则C.非格式条款D.法律规定5.下列合同中，属于要物合同的是：( D)。
A.租赁合同B.买卖合同C.加工合同D.借用合同6.下列合同中，属于单务合同的是：( A)。
A.赠与合同B.买卖合同C.租赁合同D.承揽合同7.合同的订立必须要经过(C )两个法定阶段。
A.起草和抄写B.意思和表示C.要约和承诺D.协商和谈判8.合同成立的根本标志即在于当事人的意思表示一致，它是指(B )。
A.合同当事人完全相同的缔约目的B.合同的当事人必须就合同的主要条款业已作出了一致的意思表示C.虽未合意但已有协议D.当事人对合同的次要条款或者非必要条款业已达成协议9.我国《合同法》规定：合同成立的地点是(B )。
A.合同签订地B.合同承诺生效地C.当事人户籍所在地D.当事人主营业地10.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为(C )。
A.承诺生效的地点B.经常居住地C.收件人的主营业地D.合同签订地11.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，该合同：(A )A.有效成立B.可变更可解除C.无效D.可撤销12.代位权行使的费用由(A )。
A.债务人承担B.代位权人承担C.全体债权人承担D.债务人和债权人共同承担13.撤销权行使的除斥期间情况之一，是在债权人知道或者应当知道撤销事由时，撤销权的行使期间为( B)。
A.6个月B.一年C.两年D.三年14.合同的转让就是合同的(A )。
A.主体的变更B.客体的变更C.内容的变更D.全部基本条款的变更15.我国对合同权利转让采取的标准是(C )。
A.自由主义B.当事人同意主义C.通知主义D.法定主义16.当事人( C)是合同正常变更的唯一条件。
A.具有行为能力B.具有意思能力C.协商一致D.不违法17.所谓合同的情势变更是指，在合同成立以后，作为该合同基础的事由，(D )发生了并非当初所能预料的变化，此时，如果依然坚持原来合同的法律效力，必然产生不公平的结果。
A.意思表示不真实B.主体不合格C.违法D.由于不可归责于当事人的原因18.合同的变更(B)。
A.原则上仅向过去发生效力B.不存在朔及力的问题C.已经履行的债务因合同的变更而失去了法律根据D.未变更的权利义务不再继续有效19.违约责任是一种(A )法律责任。
A.合同B.侵权C.欺诈D.不正当竞争20.违约行为是当事人(B )。
A.违反法律规定的行为B.违反合同约定的行为C.应当对合同不能成立负有责任的行为D.给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为21.违约责任的确定是指当事人(B )。
A.表示要承担对方的损失B.表示要承担由于违约给对方造成的损失、并且采取积极措施补救合同损失和应对方的要求继续履行合同C.已经承担了对方当事人的损失D.是仲裁机构或者人民法院解决合同纠纷的裁判结果22.承担违约责任的方式有(C )。
A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失23.当事人如果认为约定的违约金过高或者过低的，可以( B)A.单方面调整违约金的数额B.单方面向仲裁机构或者人民法院请求调整违约金数额C.双方向仲裁机构或者人民法院请求调整违约金数额D.有第三方进行调解违约金的数额24.合同无效后，合同中解决争议的条款(C )。
A.也随之无效B.视具体情况而定C.有效D.依当事人约定25.具有撤销权的当事人自知道或应知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为(B )。
A.诉讼时效B.除斥期间C.履行期间D.以上都不是26.无处分权的人处分他人财产的合同属于(B)。
A.为自始无效合同B.为效力未定合同C.为可变更可撤销合同D.以上都不是27.合同履行费用的负担不明确的，由( A)负担。
A.履行义务的一方B.接受履行的一方C.合同双方当事人D.协商确定28.我国《合同法》规定租赁合同的租赁期限不得超过(D )。
A.1年B.5年C.10年D.20年29.承揽人擅自将承揽的主要工作任务交由第三人完成，定作人的权利有(A )。
A.可以解除合同B.在第三人存在不能完成合同任务的前提下，可以解除合同C.不能解除合同，只能不接受第三人完成的工作成果，并要求承揽人自己完成工作任务D.在承揽人不能按约定完成合同的前提下，可以解除合同30.建筑工程合同的形式(C )。
A.可以是书面的B.可以是口头的C.必须是书面的D.必须是经过公证的31.货运合同的货物(C )。
A.不能是易燃易爆的危险品B.在运输过程中毁损、灭失的，货物的所有人自己承担损失C.在运输过程中因自然属性或者合理的损耗减少的，承运人不负责赔偿D.在运输过程中，因为不可抗力灭失，承运人没有收取运输费的，不得再要求托运人交纳;承运人已经收取运输费的，托运人不能要求返还32.委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于(A)。
A.研究开发人所有B.委托开发人所有C.研究开发人与委托开发人共同所有D.国家所有二、多项选择题：1.下列合同中，属于诺成合同的是：(AC )A.买卖合同B.借用合同C.赠与合同D.租赁合同2.要约可以撤回的条件是，撤回要约的通知应当在( AB)。
A.要约到达受要约人之前到达B.与要约同时到达受要约人处C.要约已到达受要约人处D.承诺已发出时3.下列合同中，可撤销的情形是(AB )。
A.因重大误解订立的B.在订立合同时显失公平的C.受欺诈的损害国家利益的行为D.恶意串通损害第三人利益的4.依照我国有关法律及行政法规的规定，须经审批机构审批方为生效的合同有(AD )。
A.中外合资经营企业合同和中外合作经营企业合同B.涉外贸易买卖合同C.技术引进合同D.对外合作开采海洋石油资源合同5.下列情况，属无效合同的有( ABD)。
A.欺诈B.胁迫 B. 无行为能力人实施的C. 当事人以合法形式掩盖非法目的6.下列行为中为可撤销的有(ABCD )。
A.恶意无偿行为B.善意无偿行为C.恶意有偿行为D.善意有偿行为7.具备以下哪些条件，合同就肯定不能成立(AC )。
A.内容违法B.合同内容不完全C.意思表示不一致D.条款有疏漏E.当事人主体资格不合格8.合同的履行原则为(ABCD )。
A.全面履行原则B.实际履行原则C.协助履行原则D.经济合理原则9.合同终止的原因中必然导致合同终止的情况有(ABCDE )。
A.清偿B.提存C.抵销D.免除E.混同10.我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有(BDE )。
A.支付定金B.赔偿损失C.中止履行合同D.继续履行合同E.采取补救措施11.买卖合同的特征有(ABCDE )。
A.它是转移标的物所有权的合同B.它是标的物所有权与价款对价转移的合同C.它是双务有偿合同D.它是诺成合同E.在一般情况下它是不要式合同12.借款合同抵押担保中不得抵押的财产有( )。
A.土地所有权B.国有土地使用权C.宅基地土地使用权D.某大学校舍E.夫妻离婚涉及有争议的财产13.在权利质押中可以质押的权利有( )。
A.汇票B.存款单C.著作权中的财产权D.依法可以转让的股票E.依法可以转让的商标专用权14.货运合同收货人的权利和义务有( )。
A.可以是托运人B.在知道货物运输到达后，应当及时提货C.逾期提货的，应当先由托运人向承运人支付保管等费用，托运人与收货人为一人时，收货人才承担支付保管费的责任D.在提货时应当按照约定的期限检验货物15.融资租赁合同的法律特征有( )。
A.是转移财产使用权的合同B.属于双务合同C.为有偿合同D.为诺成合同E.为要式合同16.租赁合同的法律特征有( )。
A.是转让财产的合同B.其标的物是特定的不可消耗物C.是双务、有偿合同D.是诺成合同E.具有非永续性17.仓储合同的法律特征有( )。
A.保管人须为有仓储设备并专事仓储保管业务的民事主体B.其保管的对象是动产C.其保管的对象是不动产D.为诺成、双务合同E.为有偿、不要式合同三、填空题：1.民事行为根据是否以意思表示为要素，分为__法律行为_行为和_事实行为_行为。
2.广义的合同法是指调整_平等主体之间的人身关系和财产_关系的法律规范的总称。
3.合同法基本原则具有______________性和_________性。
4.当事人订立合同有___口头_________、书面__________和其他形式。
5.根据法律是否规定一定名称和相应的规范，合同可分为_有名______合同和无名_____合同两种。
6.根据合同成立是否需要实际交付实物分为____诺成性_______合同与__实践性_______合同。
7.依合同是否以交付为标准，可将合同分为__诺成性_______合同和___实践性______合同。
8.要约是_____希望与他人订立合同____________的意思表示。
9.要约邀请又称__邀约引诱_________。
10.要约在___到达受要约人_________时生效。
11.撤回要约的通知应当在要约____到达受要约人之前______或__同时__________到达受要约人时方产生撤回效力。
12.我国《合同法》第22条规定，承诺应当以_通知_________的方式作出。
13.在承诺生效的时间上我国立法采取的是_____发出主义_______。
14.一般来说，承诺生效的地点就是合同___成立_________的的地点。
15.合同义务又可分为________义务与__________义务。
16.随附义务可分为__________义务和__________义务。
17.合同的保全包括______________和__________。
18.意思表示瑕疵依瑕疵是否基于表意人自身的原因，分为______________和_____________两种类型。
19.协作履行包括的内容有：及时通知的义务、___________的义务和_______的义务。
20.撤销权的行使期间为______年，从_______________之日起计算。
21.合同权利义务的概括移转，主要有两种情形：__________与___________。
22.合同的移转包括_____________、__________。