建设工程处罚通知书
工程施工处罚单
工程施工处罚单
编号：2021001
被处罚单位：XX建筑公司
违规行为：违反了《建筑工程施工管理条例》第三十七条，未按规定搭设安全网，并在施工现场发生了高处坠落事故，造成两名工人受伤。
处罚决定：
1.罚款：根据《建筑工程施工管理条例》第三十八条，公司应支付罚款人民币50000元。
2.责令整改：公司需立即整改，落实安全管理措施，确保施工现场安全。
3.责任追究：公司施工负责人应当担负责任，公司应对受伤工人进行医疗救助和赔偿。
4.暂停工程：公司施工工程暂停一周，确保整改措施到位再恢复施工。
5.记录警示：公司违规行为将被记录在施工管理系统中，再次发生类似情况将采取更严厉处罚。
处罚人：工程监督部门
日期：2021年1月1日
备注：公司应于收到处罚决定书之日起十日内缴纳罚款，逾期未缴纳将按每日千分之五处以滞纳金。
如对处罚决定有异议，可以在十日内向相关部门提出书面申诉。
工程施工处罚通知书(
工程施工处罚通知书(
尊敬的施工单位：
经过核实和调查，我公司对您在下列工程施工过程中的违规行为进行了严肃的审查。
根据相关法律法规规定，我公司决定对您处以相应的处罚。
违规行为：
1. 违反了施工现场安全管理制度，造成了工伤事故；
2. 未经我公司批准擅自变更施工方案，严重影响了工程品质和进度；
3. 在施工过程中，存在严重的环境污染行为，未做好污水、垃圾处理；
4. 对于施工中的违规行为，未能及时整改并配合相关部门的检查。
根据《建筑法》《建筑工程质量管理条例》《安全生产法》等相关规定，我公司决定对以上违规行为进行处罚。
处罚决定：
1. 对违反安全管理制度，造成工伤事故的违规行为，我公司将责令停工整顿，并对您处以相应的罚款；
2. 对于未经批准变更施工方案的行为，我公司将责令整改，并对您处以一定的罚款；
3. 对于环境污染行为，我公司将责令停工整顿，并对您处以相应的罚款；
4. 对于未能及时整改的违规行为，我公司将终止合同，并对您处以一定的罚款。
请您在收到该通知书后，立即停止违规行为，并按照规定的期限整改，迅速向我公司提供整改情况报告。
若对我公司的处罚决定存有异议，请于收到本通知书之日起7日内向我公司书面提出。
若逾期未提出异议，视为认可我公司的处罚决定。
我公司希望您能重视此次处罚决定，认真整改违规行为，遵守相关法律法规，共同维护施工现场的安全和环境。
特此通知。
经办人：日期：单位盖章：
以上就是一份工程施工处罚通知书范例，希望能够对您有所帮助。
在实际操作中，要根据具体情况和法律法规的要求进行处理。
工程施工处罚通告
工程施工处罚通告根据《建设工程施工管理条例》的相关规定，我单位对贵公司在本次工程施工过程中存在的违规行为做出以下处罚通告：一、项目名称：XX工程项目二、负责单位：XXX建筑工程有限公司三、违规情况：1. 在项目施工过程中，贵公司存在未经审批擅自变更设计方案的行为，严重影响了施工进度和工程质量。
2. 贵公司未严格履行施工安全管理责任，导致发生多起安全事故，严重危及施工人员的生命安全。
3. 贵公司未按照合同约定完成工程进度，延误了工程竣工时间，给业主方造成了严重的损失。
四、处罚措施：1. 要求贵公司立即停止违规行为，并立即整改到位，确保施工安全和工程进度。
2. 对贵公司开出违规罚款，金额为合同总金额的10%，共计XXX万元。
3. 撤销贵公司在本项目的施工资质，暂停其在相关工程中的施工资格。
4. 根据实际情况，视情况对相关责任人员进行处罚，并采取其他必要的措施以维护工程进度和工程质量。
五、督促措施：1. 要求贵公司及时整改到位，并将整改情况报送我单位。
2. 对贵公司的施工现场进行定期检查和督导，确保施工安全和工程质量。
3. 监督贵公司按照合同要求完成工程进度，保证工程按时竣工。
以上处罚通告自下发之日起生效，如有异议，请在收到通知之日起三个工作日内向我单位书面提出，我单位将依法进行复核。
希望贵公司听取处罚通告，严格遵守相关规定，确保工程施工质量和进度。
特此通告。
日期：XXXX年XX月XX日我单位：XXX建设工程监理处联系电话：XXXXXXXXXXX以上是工程施工处罚通告，如有疑问请咨询我单位相关负责人员。
感谢您的配合。
通知书之施工单位罚款通知单
施工单位罚款通知单【篇一：工程罚款通知单】编号：工程名称：宁洱大道桥梁及改河工程受罚单位：改河工程李红桃施工班组罚款原因：因该施工班组组织不当，改河k0+840~k0+883段到10月31日未能完成预期工程量。
（后附照片）造成工程进度缓慢，达不到预期工期要求，影响我项目部整体进度部署，特此向李红桃施工班组处罚人民币金额：(小写) ￥1000元（大写）壹仟圆整签收人：注：此通知单一式三份，一联交受罚单位，一联存根，一联上报。
编号：工程名称：宁洱大道桥梁及改河工程受罚单位：桥梁工程李坤施工班组罚款原因：因该施工班组管理不当，导致本项目部桥梁原材料(钢筋)上切割下的钢筋头无故丢失不知去向。
其数量盘大。
造成本项目部经济严重损失，严重的损害了本项目部的利益，特此向李坤施工组处罚人民币（此罚款项将在工程款中扣除）金额：(小写) ￥10000元（大写）壹万圆整签发单位：普洱至胜建筑工程有限公司日期： 2010年11月 15日签收人：注：此通知单一式三份，一联交受罚单位，一联存根，一联上报。
【篇二：建筑工程施工现场处罚通知单】建筑工程施工现场经济处罚通知单工程名称：龙湾区瑶溪黄石农房改造集聚工程一标温州市建筑工程公司黄石农房改造工程一标项目部---------------------------------------------------------------------------------筑工程施工现场处罚通知单工程名称：龙湾区瑶溪黄石农房改造集聚工程一标温州市建筑工程公司黄石农房改造工程一标项目部建筑工程施工质量、安全整改通知单工程名称：龙湾区瑶溪黄石农房改造集聚工程一标通知单位：温州市建筑工程公司黄石农房改造工程一标项目部【篇三：建设单位罚款单】工程罚款通知单建设单位留存工程罚款通知单被罚单位留存工程罚款通知单建设单位留存工程罚款通知单被罚单位留存。
工程施工处罚通知书
工程施工处罚通知书尊敬的工程施工负责人：根据我国相关法律法规，工程施工必须严格遵守安全生产、质量、环保等方面的规定。
近期，我单位在对贵公司承建的某工程项目进行监督检查时，发现该项目存在严重违规行为，现将有关情况通知如下：一、违规事实1. 安全生产管理不力：贵公司未能严格按照《建设工程安全生产管理条例》的要求，对施工现场进行安全管理，导致施工现场安全事故频发。
自项目开工以来，已发生3起安全事故，造成1人死亡，2人重伤。
2. 工程质量问题：贵公司未能按照《建设工程质量管理条例》的要求，对工程质量进行严格把控，导致该项目存在严重的质量问题。
经检测，该项目的主体结构强度、耐久性等指标均不符合国家标准，存在严重的安全隐患。
3. 环保措施不力：贵公司未能按照《环境保护法》等法律法规的要求，对施工过程中的环境污染进行有效治理，导致施工现场附近居民投诉不断，严重影响周边环境质量。
二、处罚决定根据上述违规事实，我单位依据《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《环境保护法》等相关法律法规，对你公司作出如下处罚：1. 安全生产方面：对你公司进行罚款人民币100万元，并对该项目安全生产负责人处以其工资的30%罚款。
2. 工程质量方面：对你公司进行罚款人民币50万元，并要求你公司对该项目进行全面整改，直至达到国家标准。
3. 环保方面：对你公司进行罚款人民币30万元，并要求你公司采取有效措施，减轻施工过程中的环境污染。
三、整改要求1. 贵公司必须高度重视安全生产管理，立即整改施工现场的安全隐患，确保不再发生类似事故。
2. 贵公司应加强对工程质量的把控，严格按照国家标准进行施工，确保工程质量。
3. 贵公司需加强环保措施，合规施工，减轻对周边环境的影响。
四、其他事项1. 贵公司对处罚决定如有异议，可在接到本通知书之日起5日内向上一级主管机关申请复议。
2. 逾期不申请复议或复议决定维持本通知书的，贵公司应自觉履行本通知书规定的处罚决定。
建筑工程罚款通知单
建筑工程罚款通知单根据《建筑工程罚款管理办法》，在您负责的建筑工程项目中发现了以下问题：一、未按照规定在工程项目现场设置明显的安全警示标志；二、未严格执行施工方案中的安全措施；三、违规使用未经验收的建筑材料。
针对以上问题，根据相关规定，决定对贵单位做出如下罚款通知：一、安全警示标志问题，根据《建筑工程安全生产管理条例》第十二条第三款规定，处以罚款人民币5000元。
二、施工方案安全措施问题，根据《建筑工程质量管理规定》第六条第一款规定，处以罚款人民币8000元。
三、使用未经验收建筑材料问题，根据《建筑工程施工规范》第十八条第二款规定，处以罚款人民币10000元。
请贵单位在收到本通知书之日起15日内将以上款项缴纳至相关账户。
如有异议，请在收到通知书之日起5日内书面向当地建设主管部门提出申诉，逾期不予受理。
特此通知。
建筑工程质量监督管理办公室日期：XXXX年XX月XX日建筑工程罚款通知单致：XXXX建筑有限公司根据《建筑工程罚款管理办法》，我单位对贵公司负责的某工程项目进行了现场检查，发现以下问题：一、未按照规定在工程项目现场设置明显的安全警示标志。
二、未严格执行施工方案中的安全措施。
三、违规使用未经验收的建筑材料。
根据相关规定，我单位决定对贵公司做出如下罚款：一、安全警示标志问题，罚款人民币5000元。
二、施工方案安全措施问题，罚款人民币8000元。
三、使用未经验收建筑材料问题，罚款人民币10000元。
请贵公司在收到本通知书之日起15日内将以上款项缴纳至指定账户，逾期未缴纳的，将依法追究相关责任。
敬请知悉并配合。
建筑工程质量监督管理办公室日期：XXXX年XX月XX日。
建筑工程罚款单--格式
建筑工程罚款单--格式
建筑工程罚款单
罚款单编号
2023-X-X
罚款对象
建筑公司名称：ABC建筑公司
负责人姓名：
违规情况描述
据我局建筑工程监管人员巡查发现，ABC建筑公司在建设项目施工中存在以下违规行为：
1. 未按规定搭设安全防护网；
2. 擅自更改建筑设计方案；
3. 未及时处理施工现场噪音污染问题；
4. 未严格按照施工整改通知书要求整改。
罚款依据
根据《建筑工程管理条例》第条规定：
违反安全施工规定，罚款元；
未经审批擅自更改建筑设计方案，罚款元；
未及时处理施工现场噪音污染问题，罚款元；
未按整改通知书要求整改，罚款元。
罚款金额
违反安全施工规定，罚款元；
未经审批擅自更改建筑设计方案，罚款元；
未及时处理施工现场噪音污染问题，罚款元；
未按整改通知书要求整改，罚款元。
罚款总金额
共计：元
罚款缴纳方式
ABC建筑公司应在接到本罚款单后15日内，将上述罚款总金额缴纳至我局指定的银行账户。
逾期不缴纳将按规定追究法律责任。
ABC建筑公司在整改前，不允许开工新的建筑工程项目。
ABC建筑公司若对处罚决定不服，可以依法申请行政复议或者在接到处罚决定书之日起3个月内向人民法院提起行政诉讼。
该罚款单为建筑工程管理部门对ABC建筑公司在施工过程中违反相关法规、规定的行为进行罚款，并要求其按时缴纳罚款，以确保建筑工程的安全和质量。
ABC建筑公司在接到罚款单后需按照要求进行整改，以消除违规行为带来的安全隐患和环境污染等问题。
工程处罚通知书范文
工程处罚通知书范文
各位相关人员：
为了维护工程建设的正常秩序，保护建设工程的合法权益，现对以下涉及到的工程违规行为做出处罚通知：
一、处罚对象
涉及到的工程为XXX项目，施工单位为XXX建筑有限公司。
二、违规行为
根据调查及相关证据，XXX建筑有限公司负责该工程的质量管理人员在勘察及设计阶段，未注意到防水施工实施方案存在的缺陷。
该缺陷在施工过程中得不到及时的检验和纠正，导致该工程在交付后出现了严重的渗水问题。
该行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十二条，将导致工程质量受到损害，并产生影响。
三、处罚决定
根据上述违规行为，本次决定对XXX建筑有限公司作出一定的行政处罚决定：
1.责令追究相关人员的责任，并要求负责该项目的质量管理人员进行整改；
2.该公司在两个月内须全面整改涉及到的工程质量问题，并按要求重新进行竣工验收；
3.该公司在一年之内，不得向外承揽任何涉及到建筑工程方面的业务。
四、其他事项
1.如对本次决定有异议，请在接受通知书之日起的十五个工作日内书面提出，逾期视为放
弃；
2.贵公司对该项目的质量缺陷应主动定位，积极排查原因，加强自身管理，努力提升质量
水平，防止再次重复此类行为。
特此通知。
XXX省建设工程处
XXX年X月X日
文书编号：XXX-XXX-XXXXXXX。
建筑工程施工监理违约处罚通知书
建筑工程施工监理违约处罚通知书尊敬的XXX工程监理单位：根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，你单位在承担XXX工程施工监理的过程中存在严重违约行为，给工程建设造成了重大损失和风险。
为维护工程质量和公共安全，维护建设市场的正常秩序，根据合同约定及有关规定，我单位决定对你单位进行以下处罚：一、违约事项依据我单位调查核实的相关证据，你单位在XXX工程施工监理中存在以下违约行为：1.延误工期：根据监理合同约定，你单位应按照工期要求进行施工进度的监控与管理，但你单位未能有效监督施工单位，导致工程进度严重延误，违反了合同约定的工期要求。
2.不合格工程质量：你单位应负责对施工单位的工程质量进行监督检验，然而，根据监理报告及相关证据，你单位未能严格按照合同约定对施工单位工程质量进行检查，致使工程存在多处质量问题，严重影响了工程质量。
3.监理不力：你单位未能认真履行监理职责，对施工单位的施工行为进行及时、全面的检查，未能发现和纠正施工单位的违规行为，未能及时采取必要措施，导致工程质量问题逐渐积累。
二、处罚措施为维护工程建设的安全和质量，维护建筑市场的正常秩序，我单位决定对你单位进行以下处罚措施：1.责令整改：你单位需立即对存在的违约行为进行整改，包括但不限于落实施工进度计划、加强对施工单位的工程质量监督及检查力度，确保施工质量。
2.罚款：依照合同约定和相关法规，我单位决定对你单位进行罚款，罚款金额为人民币XXX万元。
你单位需在十个工作日内将罚款金额汇至我单位指定账户。
3.暂停监理资格：鉴于你单位监理工作的严重不当，我单位决定自本通知书发出之日起，暂停你单位在我单位项目中的监理资格，具体恢复资格的时间将根据你单位整改情况和监理能力评估结果来定。
三、违约责任你单位的违约行为已经对工程建设造成严重影响，违约责任由你单位承担。
如造成我单位及委托人的经济损失和声誉损害，我单位将保留进一步追究你单位法律责任的权利。
工地罚款通知单范文范文
篇一:《建筑工程安全罚款单范本》注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位，一联存根，一联上报。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
附现场照片1张注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位，一联存根，一联上报。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
安全生产事故、隐患、违章罚款通知单注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位，一联存根，一联上报。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位，一联存根，一联上报。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
附照片1张。
安全生产事故、隐患、违章罚款通知单{工地罚款通知单范文}.注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位，一联存根，一联上报。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
篇二:《工程施工质量罚款单(范本)》工程施工质量罚款单篇三:《施工现场管理安全处罚通知书范本》浙江德发建设集团有限公司（安全）处（罚）字（2011）第 12---03号工程名称重庆南川中央花园工程工程地点南川西城区建筑规模 226559m2 安全主管签名处罚时间 2011年12月28日被处罚部门南川南极建筑公司处罚金额 200.00 元（大写贰佰元整）。
处罚原因经检查发现2011年12月26日17---1地块工地上午1130--1146时冒险作业；违反高处作业安全管理有关规定，按有关规定予以罚款处理。
浙江德发建设集团有限公司（安全）处（罚）字（2011）第12---03号南川南极建筑公司经检查发现2011年12月26日17---1地块工地上午1130--1146时1#楼木工班木工在1#楼安装柱模作业中未佩戴安全带，无任何安全防护措施，违章冒险作业；对1#楼木工班无视安全生产管理，违反高处作业安全操作规定，按有关规定予以罚款处理。
请南极建筑公司加强木工班的安全生产教育与安全防护用品使用检查，确保元旦节、春节前施工的安全生产。
决定与20 11 年 12月 28日处罚 200.00元(大写贰佰元整)。
通知书之建设单位罚款通知单
建设单位罚款通知单
【篇一：建筑工程罚款通知单模板】
建筑工程罚款通知单模板
处罚班组：
内容：
等原因，决定作出以下处理（□检查□停止工作（）天□罚款□清除现场) 罚款金额(大写)
￥（元)
违章班组签字：
项目负责人（签字）：
年月日年月日处罚通知单施工单位：浙江金茂建设有限公司处罚班组：内容：
等原因，决定作出以下处理（□检查□停止工作（）天□罚款□清除现场) 罚款金额(大写)
￥（元)
违章班组签字：
项目负责人（签字）：
年月日年月日
【篇二：建筑工程罚款通知单】
罚款处理通知单
本罚款单一式三份，发施工单位一份，报业主一份，监理工程师存一份。
本罚款单一式三份，发施工单位一份，报业主一份，监理工程师存一份。
【篇三：工程罚款通知单格式】
工程罚款通知单
负责人：责任人：河北晨阳集团千亩水漆工业园项目部
本罚款单由河北晨阳千亩水漆工业园项目现场负责人员签字即为生效，罚款以现金形式上缴，如不予配合则按双倍罚款由交集团公司财务室在结算时执行扣除。
建筑工程施工违约处罚通知书
建筑工程施工违约处罚通知书尊敬的施工单位：经核实，您在承接XX建筑工程项目过程中存在多项违约行为，严重影响了项目的正常推进和施工质量。
根据相关合同和法律法规的规定，我方作为业主单位，决定对您进行违约处罚，并将其列举如下：1. 未按时开工根据合同约定，您应在XX年XX月XX日之前开工并完成项目动工准备工作。
然而，经查实，您未能按时开工，导致项目在关键阶段出现延误，给项目进度和后续工作带来了严重影响。
2. 严重延误工期根据合同规定，您应在XX年XX月XX日之前完成工程，但经现场测量和验收，发现您的施工进度严重滞后，工期延误达到了XX天，导致项目交付时间推迟，造成了不必要的经济损失和影响。
3. 不按要求使用优质材料根据合同约定，您应按照项目设计要求选用并使用合格的优质材料。
然而，在施工过程中，多次发现您违反合同规定使用次品、假冒伪劣材料，严重影响了工程的质量和安全。
4. 施工不符合标准和规范要求我方委托第三方监理对您的施工进行检查和评估，发现您的施工存在不符合国家和行业标准的情况，特别是在基础工程、结构安全等方面存在重大问题，严重威胁到整个工程的安全和稳定性。
5. 拖欠工人工资根据劳动合同和劳动法规定，您应按时足额发放工人的工资和福利待遇。
但是，经过调查，发现您多次拖欠工人工资，给工人们的正常生活和工作带来了严重困扰，严重违反了劳动法规。
考虑到以上种种违约行为的严重性，我方决定对您进行如下处罚：1. 对您进行罚款根据合同约定，我方决定对您进行罚款，金额为人民币XXX元，您需在接到本通知书之日起XX天内将罚款支付到我方指定的账户。
2. 终止合同鉴于您的多次违约行为，我方决定终止与您的合同关系，并将根据合同约定采取法律手段追究您的法律责任和赔偿责任。
请您承担相应责任在您收到本通知书之日起，您需严格按照上述处罚要求履行，并且在XX天内提供书面证明以证明您已经履行了相应责任。
如果您未能按时履行或提供相关证明，我方将采取进一步行动，包括采取法律手段维护我方的合法权益。
处罚通知书(通用12篇) - 其他范文
处罚通知书（通用12篇）-其他范文篇1：处罚通知书xx单位：工程名称K2+000浆砌片石护拱检查时间20xx年11月14日存在问题K2+000浆砌片石护拱(xx 方向)在砌筑过程中存在以下问题：1、该部位砌筑人员在砌筑过程中砂浆饱满度严重不符合要求，在靠近拱圈的位置几乎没有砂浆，片石成松散状堆放，对工程质量造成重大的隐患。
2、项目部现场人员对其要求整改且不积极配合。
处罚措施：1、罚款涵洞一队施工队1000元整，罚款从计量款里直接扣除。
2、立即进行整改，整改完毕报项目部检验合格后再进行砌筑。
3、在以后的施工过程中，按照规范要求施工，砂浆和片石之间的缝隙最大的位置为1~2cm。
立缝和石块间的空隙应用砂浆填捣密实，石块应完全被密实的砂浆包裹。
同时砂浆应具有一定稠度(用稠度仪测定为3-5cm)，便于与石面胶结。
严禁干砌灌浆。
4、以上问题，望各作业队高度重视，引以为戒，加强工程质量意识，杜绝此类问题发生。
专业工程师：xx日期：xx年xx月xx日篇2：处罚通知书致：先生/女士(部门职位：)签发人：先生/女士签发日期：一、处罚详情：1. 2. 3.二、鉴于上述情况，给予如下处罚：□轻微过失，并在当月考核中减分□一般过失，关在当月考核中减分□严重过失，并在当月考核中减分□特别警告，并在当月考核中减分□严重警告，并在当月考核中减分□其他(请注明)三、签认意见(如不签认，请见证人签字中，另作处理)签名：日期：四、部门领导意见：签名：日期：五、公司领导意见：签名：日期：XX年XX月XX日【处罚通知书通用15篇】篇3：处罚通知书XXX部：你部门已违反会馆消防安全制度。
根据《消防安全奖惩条例》XXX 第XXX条第XXXXXXXXX款之规定，特对你部门处以罚款XXXXXX元请于XXXX年XX月XX日前将罚金交至会馆财务部。
逾期未交，将加重处罚。
联系电话：XXXXXXXXXX保安部通知人：XXXXXXX年XX月XX日【处罚通知书(集合15篇)】篇4：处罚通知书致：先生/女士(部门职位：)签发人：先生/女士签发日期：一、处罚详情：1. 2. 3.二、鉴于上述情况，给予如下处罚：□轻微过失，并在当月考核中减分□一般过失，关在当月考核中减分□严重过失，并在当月考核中减分□特别警告，并在当月考核中减分□严重警告，并在当月考核中减分□其他(请注明)三、签认意见(如不签认，请见证人签字中，另作处理)签名：日期：四、部门领导意见：签名：日期：五、公司领导意见：签名：日期：××公司办公室×××年××月××日篇5：处罚通知书致：全体员工由：恒朗国际企业行政部呈报：刘总事项：受到客户严重的投诉行政部门查实：10月29日寄出去的PO11986船头办和PO1唛架，受到客户严重的`投诉的部门：外发部龙松青、跟单部靳呈能、QA吴可英、QC付进清、纸样房张师傅、裁床何锦成。
工程处罚通知书范文
工程处罚通知书范文背景在建筑工程中，施工方常常会因为违反合同规定或者施工安全要求而被工程管理部门处罚。
工程管理部门需要向违规方发出处罚通知书，以维护施工安全和工程的正常进行。
本文将提供一个工程处罚通知书的范文，以作为工程管理部门发出处罚通知书的参考。
范文工程处罚通知书尊敬的施工方：经查实，您所在的工程施工项目存在以下违规行为：1. 未按照合同要求完成工程建设，并在工期内逾期交工；2. 未按照国家相关法律法规和安全要求进行施工，存在施工安全隐患；3. 违反了工程管理部门的相关规定，妨碍了整个工程的推进。
为维护施工安全和工程质量，依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工安全生产管理条例》及《工程施工管理规定》等相关法律法规规定，我们决定对您所在的工程实施以下处罚：1. 工程竣工验收不合格，需要您在规定期限内进行整改，并提交整改报告；2. 工程管理部门将要求您缴纳违约金，具体金额按照合同规定执行；3. 工程管理部门将要求您停工整改，并不得在整改期间再次开工；4. 工程管理部门将要求您提交书面的整改方案及时处理现场存在的安全隐患。
在整改期限内，您需要积极配合整改工作，如未按时整改或未达到整改要求我们将视其情节轻重予以进一步处罚。
请您认真履行工程建设、管理、保障等各项责任，使工程建设顺利进行。
特此通知。
日期：XXXX年XX月XX日工程管理部门结论本文提供了一个工程处罚通知书的范文，供工程管理部门参考。
在实际工作中，需要根据实际情况进行具体修改，以保证通知书的准确、详实。
同时，工程管理部门需要在规定期限内执行处罚通知书，以维护施工安全和工程的正常进行。
建筑工程施工现场处罚通知单
建筑工程施工现场处罚通知单尊敬的施工方：根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，经对您所负责的建筑工程施工现场进行检查和调查，我方发现以下违规行为：一、扬尘污染您的施工现场存在较为严重的扬尘污染问题。
根据环保部门监测数据显示，您的施工现场处于非常不达标的状态，严重影响了周边居民的居住环境和身体健康。
建议您立即采取有效措施，如购买合格的防尘设备、湿润施工等，减少扬尘污染，同时加强对施工人员的培训和管理，确保施工过程中的环保要求得到有效执行。
二、施工噪音您的施工现场存在噪音问题。
根据相关部门的监测结果，您的施工现场噪音超过了周边居民居住区的限制标准。
噪音污染不仅对周边居民的安宁生活造成了干扰，也可能对他们的身体健康造成潜在威胁。
为避免进一步扩大影响，建议您尽快采取降噪措施，如合理调整机械设备的使用时间、加装隔音设备等，以减少施工噪音对周边居民的影响。
三、施工安全隐患您的施工现场存在安全隐患。
根据我们的调查发现，您的施工现场存在以下问题：未设置明显的安全警示标识、工人没有佩戴安全帽、工地管理不到位等。
这些问题可能导致工人受伤甚至致命的事故发生。
为了保障工人的安全，我们要求您立即整改，并完善施工现场的安全管理制度，加强对工人的培训，确保施工过程中的安全隐患得到有效控制。
根据以上违规行为，根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，我方决定对您做出以下处罚：一、责令立即停工整改，并限期整改完毕。
整改期限为本通知下发之日起3个工作日内，逾期未整改的，每延期1天将会加重处罚力度。
二、罚款金额为人民币XXXX元。
请您在接到本通知之日起5个工作日内，将款项支付至指定账户。
三、如届时您仍未完成整改和缴纳罚款，我方将按照有关法律法规的规定，采取进一步措施，包括但不限于暂停您的工程资格、吊销相关证照等。
请您务必认真对待处罚通知单，按照规定的时间限制完成整改工作和缴纳罚款。
如需申诉或有其他问题，请及时与我方联系。
工程处罚通知书范文
工程处罚通知书范文作为一项负责任的行业，工程建设涉及的责任和义务相当严格。
在执行建设过程中，不仅需要遵守相关法律法规，还要按照相关建设标准和规范进行施工。
然而，由于销售商、设计师、施工团队等方面原因，有时工程建设可能存在不合规或失职的情况。
此时，工程处罚通知书就成为执法部门罚款、追究责任的一项有效工具。
工程处罚通知书又称违法建筑处罚通知书，是一份由有关政府机构或部门向相关建设单位或个人发布的处罚通知书，用于告知其存在违反法律、法规的行为，需要接受相应的处罚或责任追究。
下面将为大家介绍一份工程处罚通知书的范文：工程处罚通知书编号：被处罚单位：法定代表人：地址：违法事实：根据《中华人民共和国建设法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律和规定，经我办查证，被处罚单位存在以下违法行为：1、未经规划审批，擅自进行房屋建设。
2、未取得开工许可证、验收合格书或不符合验收标准。
以上行为违反了国家有关建设规定，给城市规划和环境造成了不利影响。
处罚决定：根据《中华人民共和国建筑法》及其相关规定，本办决定对被处罚单位进行以下处罚：1、责令限期改正违法行为，并拆除未经批准的房屋建设。
2、罚款人民币 10万元整。
3、扣押违法建筑材料，加以销毁。
处罚具体时间自本通知书下发之日起计算，需要被处罚单位查看所有处罚记录的地点和方式及其他相关事项，请与本办联系。
若被处罚单位对此决定有异议，可以依照《行政复议法》的规定提出复议，或者在收到本处罚通知书之日起 15日内向人民法院起诉。
特此通知。
下发单位：XXXXXX签章：年月日以上是一份工程处罚通知书的范文。
对于工程建设中的罚款和责任追究，还需要建设方着手改正不合规行为，争取避免不必要的损失，确保建设质量和安全。
工程规章制度惩罚制度通知
工程规章制度惩罚制度通知尊敬的各位同仁：为了加强工程项目管理，确保工程质量和安全生产，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定以下工程规章制度惩罚制度通知。
一、总则1. 本通知适用于公司所有在建工程项目及其参与人员。
2. 所有项目参与人员必须遵守本通知规定的规章制度，违者将受到相应的处罚。
3. 本通知旨在通过惩罚机制，促进员工自觉遵守规章制度，保障工程项目的顺利进行。
二、违规行为及处罚措施1. 安全生产违规：包括但不限于未佩戴安全防护装备、违章操作机械设备、违反施工现场安全规定等。
一经发现，将给予警告直至罚款，严重者将被暂停工作或解除劳动合同。
2. 质量违规：包括但不限于使用不合格材料、偷工减料、伪造质量记录等。
一经查实，将依法追究责任，并要求返工或赔偿损失。
3. 进度违规：包括但不限于无故延期、虚报工程进度、不按计划施工等。
将对相关责任人进行约谈，并视情况采取罚款或更换项目管理团队的措施。
4. 环境违规：包括但不限于污染环境、噪音超标、乱排废弃物等。
将按照环保法规进行处理，并要求立即整改。
三、处罚程序1. 发现违规行为后，项目负责人应立即采取措施制止，并进行初步调查。
2. 初步调查结果需上报公司管理层，由管理层组织专门的调查组进行深入调查。
3. 调查组根据调查结果提出处罚建议，经公司管理层批准后执行。
4. 被处罚人有权在接到处罚通知后三个工作日内提出申诉，公司将组织复审。
四、其他事项1. 公司鼓励员工相互监督，发现违规行为应及时报告。
2. 对于积极遵守规章制度、在项目中表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。
3. 本通知自发布之日起生效，如有变动，以公司最新通知为准。
五、结语公司的发展壮大离不开每一位员工的辛勤付出和严格遵守规章制度。
我们希望通过建立和完善惩罚制度，进一步规范员工行为，提升工程质量和安全水平，共同为公司的可持续发展贡献力量。
请各位同仁认真阅读本通知，严格遵守相关规定，共同维护良好的工作环境。
建筑工程施工违约处罚通知书
建筑工程施工违约处罚通知书编号：具体编号致：施工单位名称鉴于贵方在工程项目名称的施工过程中，出现了严重违反合同约定的行为，给本工程的进度、质量和安全带来了极大的不利影响。
根据双方签订的《建筑工程施工合同》及相关法律法规的规定，经我方认真研究和审查，现决定对贵方进行违约处罚。
一、违约事实及证据1、工程进度严重滞后根据合同约定，截至约定日期，贵方应完成具体工程进度节点。
但实际情况是，截至目前，贵方仅完成了实际完成进度，严重落后于计划进度，导致整个工程的工期延误具体延误天数。
相关证据包括：工程进度计划表、监理日志、现场照片等。
2、工程质量不符合要求在近期的质量检查中，发现贵方施工的具体工程部位存在以下质量问题：详细列举质量问题，如混凝土强度不足、钢筋间距不符合规范等。
这些质量问题严重影响了工程的结构安全和使用功能，且与合同中约定的质量标准相差甚远。
相关证据包括：质量检测报告、验收记录等。
3、安全管理不到位在施工现场，我方发现贵方存在诸多安全隐患，如列举安全隐患，如施工人员未佩戴安全帽、安全防护设施缺失等。
贵方未能按照合同约定和相关法律法规的要求建立健全安全管理制度，对施工人员的安全教育和培训也严重不足，导致施工现场安全事故频发，给工程建设和人员生命财产安全造成了极大威胁。
相关证据包括：安全检查记录、事故报告等。
二、违约处罚决定1、经济处罚根据合同约定，鉴于贵方工程进度严重滞后和工程质量不符合要求，对贵方处以人民币具体金额的罚款。
该罚款将从贵方的工程进度款中扣除。
2、责令整改贵方应立即对工程质量问题和安全隐患进行全面整改，并在规定日期前提交整改方案和整改报告。
整改期间，贵方应暂停相关部位的施工，直至整改合格并经我方验收通过后方可继续施工。
3、工期调整由于贵方的工程进度滞后，原合同约定的工期将相应顺延具体顺延天数。
但贵方应采取切实有效的措施，加快工程进度，确保工程能够在顺延后的工期内竣工交付。
三、后续处理措施1、若贵方在接到本处罚通知书后的规定期限内，未按照要求进行整改或整改仍不合格，我方将有权采取进一步的处罚措施，包括解除合同、追究贵方的违约责任等。
工程处罚通知书
工程处罚通知书【工程处罚通知书】尊敬的施工单位：根据《建设工程质量管理条例》及相关规定，我方对贵单位承揽的XX工程进行了质量检查，发现以下问题：一、施工人员不合格问题：根据现场检查情况，我方发现贵单位的施工人员存在人员不足、不熟练等问题。
在整个施工过程中，施工人员的技术水平和施工经验不得不让我们对贵单位的工程质量产生质疑。
二、施工管理不规范问题：在工程施工管理方面，我们发现贵单位的管理不规范。
在施工前期的材料采购、施工现场的卫生整治、工序的衔接等管理环节上，贵单位存在着严重的问题。
这些问题直接影响了施工进程和工程质量。
三、施工质量问题：工程过程中，我方发现贵单位在施工质量方面存在明显的问题。
首先，施工中的焊接质量不过关，引起焊接接头强度不够，甚至出现开裂现象；其次，施工中的渗漏问题频发，导致管道系统不能正常运行；还有施工中的绝缘处理不当，引起设备短路。
以上问题严重影响了整个工程的质量和使用效果。
针对上述问题，我方决定对贵单位进行处罚，并提出以下处罚措施：一、罚款：根据《建设工程质量管理条例》第十九条的规定，对贵单位给予XX万元的罚款。
二、整改措施：1.贵单位应立即组织施工人员进行专业培训，提高工人技术水平和施工经验。
2.贵单位应整顿管理，建立完善的施工管理制度，确保施工管理规范严谨。
3.贵单位应采取有效措施解决施工质量问题，确保施工工艺符合规范，并进行重新检测，确保施工质量合格。
三、停工整改：根据《建设工程质量管理条例》第二十一条的规定，贵单位的工程停工整改，直至达到规范要求为止。
贵单位应配合我方的监督检查，提出整改方案，并按要求进行整改，整改完成后须向我方提供相关整改报告。
四、撤销资格：如贵单位无法按要求整改，并造成严重后果的，我方将依法按规定撤销贵单位的承揽资格，并追究法律责任。
请贵单位在书面通知收到之日起三日内，书面回复是否接受上述罚款及整改措施，并如实填写整改计划，保证按时完成整改工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程处罚通知书
处罚，指依据法令规章，加以惩罚，即使犯错误或犯罪的人受到政治或经济上的损失而有所警戒。
下面学习啦小编给大家带来建设工程处罚通知书，供大家参考!
建设工程处罚通知书范文一贵州建工集团第一建筑工程公司黔江路5#地块安置点工程项目处：
经检查，你公司在20XX年9月11日11点55分左右在C5栋进行爆破施工中连续3炮均未采取有效覆盖，飞石有30多米高，爆破时也未采取警戒线隔离爆破区域。
现场施工人员较多，已存在重大安全隐患。
为确保安全生产，现决定对你班给予20XX元的罚款，并加强对爆破工人的安全思想教育及安全技术交底。
贵州建工监理咨询有限公司
20XX年9月11日
建设工程处罚通知书范文二粉喷桩施工班组：
0XX年11月25日，你施工班组在***路粉喷桩施工过程中1#桩机竖直度严重超出设计及规范规定的1.5%的容许范围(后附照片)，严重影响施工质量，且在此之前多次提醒，均未收到实效，为严肃项目管理制度，保证施工质量，现对施工班组进行处罚：
1#桩机施工的992#粉喷桩不予计量，且因施工质量问题返工所产生的一切费用皆由你施工班组承担。
************有限公司
小池滨江新城项目部
20XX年11月27日
建设工程处罚通知书范文三 XXXX单位：
0XX年12月15日我二工区现场技术人员陪同监理工程师进行现场检查巡视发现DK54+385.58~DK54+543.96段正在进行骨架附属砌筑，未履行正常报检程序，当即口头要求现场停工整改，21日经项目部再次检查发现现场仍然进行施工。
因你队伍野蛮施工，造成极坏影响。
针对你队伍上述情况，要求你队伍停工整改，质量不达标处一律作返工处理，并处罚金人民币1万元整。
整改完成后经安质部与监理工程师进行确认履行正常报检程序后方可正常施工。
xxxxxxxxx工程有限公司
XXXX年XX月XX日
建设工程处罚通知书相关文章：
1.工程处罚通知书范本
2.工程项目处罚通知书
3.工程处罚通知书范文
4.工程项目整改通知书
5.工程处罚通知书范文
6.工程处罚通知书
7.施工单位整改通知书。