2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试题
监理工程师合同管理考试题及答案
监理工程师合同管理考试题及答案篇1:监理工程师合同管理考试题及答案2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范本本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案 10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
2015年下半年陕西省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试卷
2015年下半年陕西省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程双代号时标网络计划如下图所示：工作D的总时差和自由时差分别为。
A：1周和1周B：1周和0周C：均为0周D：2周和1周E：自我评定2、”纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的__项目。
A．主控B．一般C．基本D．保证3、【例1·单选题】按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括。
A：检查产品合格证B：出厂检验报告C：进场复验报告D：物理性质试验报告E：工程变更单4、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承担。
A：发包人B：承包人C：使用人D：以上都不正确E：专业监理5、由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以。
A：折价拍卖工程B：提交裁决C：起诉D：停工E：专业监理6、评标委员会对投标书初评时，主要检查的内容不包括__。
A．报价计算的正确性B．评标价的优劣C．投标人的资格D．投标保证有效性7、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独立D．公开、公正、平行竞争8、【例8·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，其他项目费中的暂列金额由根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。
A：建设单位、建设单位B：建设单位、设计单位C：建设单位、监理单位D：建设单位、施工单位E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例1·单选题】如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。
辽宁省2015年下半年监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试卷
辽宁省2015年下半年监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。
A：资质等级高B：资质等级低C：各自D：综合后E：工程保险金2、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。
A．拖后5天，影响工期2天B．拖后7天，影响工期2天C．拖后5天，影响工期5天D．拖后7天，影响工期7天3、工程建筑面积㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：100B：200C：300D：500E：工程保险金4、【例4·单选题】相邻两个施工过程之间由于工艺或组织安排需要而增加的额外等待时间是指。
A：流水强度B：时间定额C：流水节拍D：间歇时间E：自我评定5、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12％，则每年均等的净收益至少应为万元。
A：7．893B：8．849C：9．056D：9．654E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列关于竣工决算的说法中，正确的是。
A：竣工决算金额是指承包商完成施工任务的全部费用B：竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据C：竣工决算是业主办理交付使用、核定各类新增资产价值的依据D：竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准意味着。
A：解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务B：并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务C：部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务D：监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料E：自我评定8、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告．评估报告内容不包括．A：设计工作概况B：存在的问题及建议C：技术参数是否先进合理D：有关部门审查意见的落实情况E：工程变更单9、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
监理工程师考试《合同管理》演练题
监理工程师考试《合同管理》演练题2015年监理工程师考试《合同管理》演练题一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、FIDIC《施工合同条件》规定，用合同工期与( )比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。
A.缺陷通知期B.合同有效期C.施工期D.开工日期2、某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是( )。
A.由设计单位直接向承包人承担违约责任B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，未经( )同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
A.工程师B.发包人C.监理单位负责人D.勘察设计单位负责人4、FIDIC((施工合同条件》规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是( )。
A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件5、具有合同撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，则合同撤销权消灭。
A.30 dB.3个月C.6个月D.1年6、《招标投标法》规定的招标方式分为( )。
A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标7、根据《担保法》的规定，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
A.定金B.质押C.保证D.抵押8、一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权( )。
A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同9、下列关于施工合同中支付预付款的表述中，错误的是( )。
2015年江苏省监理工程师合同管理：债务相互抵销模拟试题
2015年江苏省监理工程师合同管理：债务相互抵销模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清修改．招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。
A：1B：2C：3D：5E：专业监理2、市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得的批准。
A：总监理工程师B：建设单位C：质监站D：建设单位工程主管部门E：工程变更单3、在进行质量管理体系审核的内部审核中，在正式运行阶段，重点审核。
A：适用性B：统一性C：符合性D：原则性E：工程变更单4、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。
拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务。
A：全部消灭B：还有50万元C：还有100万元D：还有130万元E：专业监理5、下列属于监理工程师对施工进度控制的工作细则中所包括的内容是__。
A．明确划分施工段的要求B．工程进度款支付的时间与方式C．进度检查的周期与进度报表的格式D．材料进场的时间与检验方式6、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。
当设计人完成设计工作40％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人。
A：3万元B：5万元C：7万元D：10万元E：专业监理7、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的经济措施是。
A：实行包干奖励B：采用更先进的施工方法C：增加每天的施工时间D：改善劳动条件E：自我评定8、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。
A：50B：100C：200D：1000E：专业监理9、某校在建设教学楼施工过程中，由于受到地下埋藏文物的保护、处理的影响而延长了工期，则所延长的工期。
四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销试题
四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3天、4天、4天、5天和4天、3天、4天、5天，则流水步距为天。
A：3B：4C：5D：6E：自我评定2、某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是年。
A：4．25B：4．33C：4．50D：4．66E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是。
A：承包人负责试验并承担相应费用B：发包人负责试验并承担相应费用C：承包人负责试验，发包人承担相应费用D：发包人负责试验，承包人承担相应费用E：专业监理4、在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的。
A：可视化B：协调性C：模拟性D：优化性E：工程保险金5、某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元。
设备工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：50．O0B：90．00C：137．25D：184．50E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是__。
A．有效合同B．无效合同C．效力待定合同D．可变更、可撤销合同7、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为日。
A：承包人第一次提交竣工验收报告B：承包人修改后再次提请竣工验收C：最终验收合格D：办理竣工验收手续E：专业监理8、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是__。
A．现场地上障碍物的拆除工作B．勘察现场设备机具的布置和架设C．完成通水、通电及道路平整作业D．提供水上作业用船9、质量控制图的用途是。
2015年上半年台湾省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试题
2015年上半年台湾省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、张某以40万元购买了一处商业店铺用于出租经营，其购买投资的部分资金来自银行提供的期限为10年的抵押贷款。
如店铺在第4年的租金收入为5万元，各项成本费用为3．4万元，其中支付银行利息1．5万元。
则该项投资在第4年的利息备付率是。
A：1．07B：1．47C：2．07D：3．33E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例1．单选题】设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至所需全部建设费用的文件。
A：竣工交付使用B：办理完竣工决算C：项目报废D：施工保修期满E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例2·单选题】采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价应按。
A：承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B：发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C：招标文件中的暂估价定D：市场价格信息在综合单价中调整E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、下列关于法人的表述中，错误的是。
A：具有民事权利能力B：具有民事行为能力C：是自然人和企事业单位的总称D：能够独立承担民事责任E：专业监理5、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由__。
A．发包人承担B．承包人承担C．发包人和承包人共同分担D．承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付6、某企业从金融机构借款1000万元，月利率1％，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息万元。
A：120．0B：121．2C：125．5D：126．8E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。
A：分包商的报价B：承包商对分包商的管理费C：业主对分包商的管理费D：分包商报价及相应总包管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例4·单选题】物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出。
2015年江苏省监理工程师合同管理：债务相互抵销试题
2015年江苏省监理工程师合同管理：债务相互抵销试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
对此损失。
A：分包商可直接向工程师递交索赔报告B：分包商可直接向业主递交索赔报告C：在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D：在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告E：专业监理2、重大事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起日内做出批复。
A：3B：7C：15D：30E：工程保险金3、【例3·单选题】某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时，该项目的施工总进度计划应当由负责编制。
A：施工总包单位B：施工联合体C：监理工程师D：工程业主E：自我评定4、【例2·单选题】监理工程师在建设工程设计阶段进度控制的任务是。
A：编制项目总进度计划B：编制设计总进度计划C：审核阶段设计进度计划和出图计划D：编制详细的出图计划E：自我评定5、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即样品。
这种抽样方法称为__抽样。
A．完全随机B．分层C．等距D．整群6、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A：分部分项工程量清单B：措施项目清单C：其他项目清单D：零星工作项目表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、应及时签署审查意见，并报建设单位批准后签发工程复工令，施工单位接到工程复工令后应及时组织复工。
A：总监理工程师B：总监理工程师代表C：专业监理工程师D：甲方代表E：工程变更单8、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲：1600万元、1630万元；乙：1620万元、l610万元；丙：1670万元、1620万元；丁：l630万元、1590万元，则中标候选人中排序第一的应为A：甲B：乙C：丙D：丁E：专业监理9、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
2015年下半年广西监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试题
2015年下半年广西监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。
发包人收到承包人通知后的天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
A：1B：14C：28D：56E：专业监理2、招标控制价是招标人根据政府主管部门发布的有关计价依据和办法，按计算的对招标工程限定的最高工程造价。
A：概算指标B：施工图纸C：估算指标D：基础定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、对建设工程实施监理时，工程监理单位应遵守的基本原则之一是。
A：权责一致原则B：才权相称原则C：弹性原则D：集权与分权统一原则E：工程保险金4、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。
招标人对此问题给予了书面解答，则该解答__。
A．只对甲投标人有效B．对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C．应发送给全体投标人，并说明问题来源．D．应发送给全体投标人，但不说明问题来源5、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。
A．一般质量事故B．严重质量事故C．重大质量事故D．特别重大事故6、在工程质量控制中，监理机构应以为依据，客观、公正地处理质量问题。
A：推断B：理论C：经验D：数据资料E：工程变更单7、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是。
A：投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小B：投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益C：投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标D：投资回收期宜从项目建设开始年算起E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
2015年下半年四川监理工程师合同管理竣工清场考试试题
2015年下半年四川省监理工程师合同管理：竣工清场考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至之日止。
A：竣工验收B：工程师签发工程接收证书C：工程师签发履约证书D：结清单生效E：专业监理2、下列不属于监理员职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金3、监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为__。
A．质量目标规划B．质量目标审核C．质量目标状况的动态分析D．质量信息及时归档保存4、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价(CIF)为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为l7％，该批设备无消费税。
银行外汇牌价为1美元=6．8元人民币，则这批设备应纳的增值税为万元人民币。
A：208．08B：240．56C：277．44D：282．08E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，建安工程造价中的利润包含在中。
A：分部分项工程费B：其它项目费C：措施项目费D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建设工程项目信息形态有下列形式__。
．文件、数据、报表、图纸等信息AB．图纸、合同、规范、记录等信息C．文字图形、语言、新技术信息D．图纸、报告、报表、规范等信息7、建设工程施工进度控制工作中，编制施工进度控制工作细则的主要内容不包括。
A：进度控制的方法B：进度控制人员的职责分工C：建立进度控制保证体系D：施工进度控制目标实现的风险分析E：自我评定8、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。
A：提交工程师决定B：提交争端裁决委员会决定C：诉讼D：仲裁E：专业监理9、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。
四川省2015年监理工程师合同管理：最终结清试题
四川省2015年监理工程师合同管理：最终结清试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、加快的成倍节拍流水施工的特点是。
A：同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系B：相邻专业工作队的流水步距不尽相等C：专业工作队数等于施工过程数D：专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间E：自我评定2、关于评标委员会组成的说法，正确的是。
A：招标人代表2人，专家6人B：招标人代表2人，专家5人C：招标人代表2人，专家4人D：招标人代表2人，专家3人E：专业监理3、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。
两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。
关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是。
A：自行负责B：由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C：不予补偿，但应合理顺延合同工期D：由发包人给予补偿，合同工期相应顺延E：专业监理4、建筑施工企业依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。
A：必须B：应当C：一定D：鼓励E：工程保险金5、下列关于Project Controlling模式与建设项目管理差异的说法中，不正确的是。
A：两者所起的作用不同B：两者的地位不同C：两者的权力不同D：两者的工作内容不同E：工程保险金6、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。
A：国家重点建设工程B：大中型公用事业工程C：利用外商援助资金的工程D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程7、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。
A：建设单位B：施工单位C：勘察设计单位D：监理单位E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、调整建设工程进度计划时，可以通过改变某些工作之间的逻辑关系。
A：组织平行作业B：增加资源投入C：提高劳动效率D：设置限制时间E：自我评定9、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，则该工作。
2015年下半年台湾省监理工程师合同管理：债务相互抵销模拟试题
2015年下半年台湾省监理工程师合同管理：债务相互抵销模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】下列不属于监理工程师延续注册需要提交的材料是。
A：申请人延续注册申请表B：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件C：申请人的资格证书和身份证复印件D：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料E：工程保险金2、总监理工程师应当根据__原理，使项目监理机构做到一体化运行，提高监理工作的水平及其效果。
A．要素有用性B．主观能动性C．动态相关性D．规律效应性3、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施可以是。
A：增加施工机械的数量B：采用更先进的施工机械C：实施强有力的施工调度D：改善外部配合条件E：自我评定4、监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的__。
A．专家会议法B．书面协调法C．情况介绍法D．访问协调法5、为了有效的控制建设工程施工进度，施工单位还应编制，将施工进度计划逐层细分。
A：年、季、月(旬)作业计划B：月、周作业计划C：年、季作业计划D：各道工序作业计划E：自我评定6、下列关于建设工程投资、进度、质量三大目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是。
A：缩短工期，可能增加工程投资B：减少投资，可能要降低功能和质量要求C：提高功能和质量要求，可能延长工期D：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用E：工程保险金7、职工集体福利费包含在中。
A：现场管理费B：生产工人日工资单价C：企业管理费D：基本预备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、根据《建设工程委托监理合同》示范文本，关于监理人义务的说法，正确的是。
A：向设计单位提供设备厂家名录B：向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C：指示设计单位变更设计D：保守设计单位申明的秘密E：专业监理9、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在后，业主应将保留金全部返还给承包商。
四川省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷
四川省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】工程进度控制的技术措施有。
A：完善职责分工B：协助完善质量保证体系C：对工期提前者实行奖励D：建立多级网络计划体系E：工程保险金2、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。
A：监理方B：投资方C：设计方D：施工方E：工程保险金3、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。
A：承包商漏算工程量B：工、料、机价格上涨C：工程范围调整D：出现恶劣气候E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先。
A：确定可调整进度的范围B：确定可利用的资源数量C：分析所采取措施的成本D：分析比较各种措施的优劣E：自我评定5、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理工程师和业主。
A：施工单位有责任B：监理单位应要求施工单位C：监理员D：事故调查小组E：工程变更单6、2008版IS09000族标准包括核心标准。
A：一个B：两个C：三个D：四个E：工程变更单7、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证8、【例2·单选题】流水节拍是组织流水施工的。
A：工艺参数B：时间参数C：空间参数D：非流水施工参数E：自我评定9、下列选项属于合同法律关系内容的是。
A：主体B：权利C：对象D：客体E：专业监理10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是。
2015年下半年河南省监理工程师合同管理：债务相互抵销试题
2015年下半年河南省监理工程师合同管理：债务相互抵销试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】考虑工程项目的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求．施工可以采用依次施工、平行施工和流水施工等方式。
其中方式是一种先进、科学的施工方式。
A：依次施工B：平行施工C：流水施工D：交叉施工E：自我评定2、下列费用中，属于措施项目费用的是。
A：施工降水费B：总承包服务费C：工程排污费D：社会保障费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应__。
A．予以验收B．重新进行验收C．鉴定验收D．协商验收4、检查某工程的实际进度后，绘制的进度前锋线如图4-9所示，在原计划工期不变的情况下，H工作尚有总时差天。
A：B：1C：2D：3E：自我评定5、乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。
乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。
A：效力待定B：无效C：有效D：经过乙催告甲后生效E：专业监理6、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程7、在可行性研究中“组建工作小组”后应当进行的是。
A：编写可行性研究报告B：项目评价C：市场调查与预测D：制定工作计划E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。
A：监理通知单B：工程暂停令C：整改通知D：工程变更单E：工程变更单9、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
A．专家调整法B．流程图法C．经验数据法D．初始清单法10、由总包单位或安装单位采购的设备，在采购前要向__提交设备采购方案，经审查同意后方可实施。
A．建设单位技术负责人B．监理单位监理工程师C．承包单位技术负责人D．承包单位项目经理11、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
天津2015年下半年监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试卷
天津2015年下半年监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为了有效地进行投资控制，可采取的经济措施是。
A：采取节约投资的奖励B：深入技术领域研究节约投资的可能性C：严格审核施工图设计D：明确管理职能分工E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示。
通过比较可以看出。
A：C工作实际进度拖后2周，影响工期2周B：D工作实际进度超前2周，不影响工期C：D工作实际进度拖后3周，影响工期2周D：E工作实际进度拖后1周，不影响工期E：自我评定3、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。
A：流水节拍B：流水间隔C：流水强度D：流水时距E：自我评定4、《建筑法》规定，建筑工程开工前，__应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．建设单位B．设计单位C．承包单位D．监理单位5、在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括。
A：编制施工进度控制工作细则B：编制施工准备工作计划C：协助承包单位确定工程延期时间D：及时支付工程进度款E：自我评定6、取得国有土地使用费不包括。
A：土地使用权出让金B：城市建设配套费C：临时安置补助费D：土地管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由__承担。
A．施工承包人B．建设单位C．供货方D．采购方8、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。
A：提供监理单位施工现场办公房屋B：提供夜间施工使用的照明设施C：提供施工现场的工程地质资料D：提供工程进度计划E：专业监理9、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
四川省2015年上半年监理工程师合同管理：债务相互抵销试题
四川省2015年上半年监理工程师合同管理：债务相互抵销试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．所有工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内2、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元3、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师4、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告5、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部委托的工作任务C．与合同要求和建设意图相一致D．适合工程的特点6、文件立卷原则是__。
A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm7、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性8、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月B．以两次为限，每次不超过3个月C．次数不限，每次不超过3个月D．次数不限，总期限不超过3个月9、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
2015年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销试题
2015年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体2、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程3、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能4、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽略不计B．主动控制是不可能的C．主动控制是不经济的D．被控制的效果比主动控制好5、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法6、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．607、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款8、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情9、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。
A：设计单位B：施工单位C：资金提供单位D：政府建设行政主管机构E：工程保险金2、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。
A：强化验收B：完善手段C：加强评定D：过程控制E：工程变更单3、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。
A：售后服务B：运输费用C：付款条件D：设备性能E：专业监理4、工程师对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超控、涨线)的工程；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。
A：经发包人同意后计量B：与承包人协商后计量C：在竣工结算时计量D：不予计量E：专业监理5、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。
A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延E：专业监理6、所谓工程建设强度，是指__。
A．工程结构所能承受的强度B．政府对工程建设管理的力度C．单位时间内投入的工程建设资金的数量D．单位时间内投入的工程建设人员的数量7、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是。
A：自由时差为零，总时差必定为零B：总时差为零，自由时差必定为零C：在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D：在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差E：自我评定8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交。
A：索赔意向通知B：索赔报告C：施工现场的记录D：索赔依据E：专业监理9、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。
A：补充单位计价表计算是否准确B：定额消耗量标准是否合理C：分项工程单价是否与预算单价相符D：有关取费标准是否符合规定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有。
A：施工过程和流水强度B：流水节拍和流水步距C：工作面和施工段D：成倍节拍和流水节奏E：自我评定11、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理12、发生损失的概率并不大，但当风险事件发生后产生的损失是灾难性的、无法弥补的，此时应采取。
A：风险回避B：损失控制C：风险转移D：风险自留E：工程保险金13、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。
A：发包人B：设计文件的审批机构C：监理工程师D：承担工程初步设计的设计院E：专业监理14、经审查批准的施工组织设计，不得擅自任意改动。
若需进行实质性的调整、补充或变动，应报审查同意。
A：施工单位工程技术负责人B：项目经理C：项目监理机构D：建设单位E：工程变更单15、建设工程监理平行承发包模式的缺点不包括。
A：合同数量少B：工程造价控制难度大C：工程招标任务量大D：施工过程中设计变更和修改较多E：工程保险金16、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。
A：是终局的，对发包人具有强制约束力B：不是终局的，对发包人具有强制约束力C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力E：专业监理17、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为。
A：需等待发包人批准B：工程师已拒绝索赔要求C：承包人的索赔要求已成立D：承包人需进一步提交补充索赔证据E：专业监理18、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由__组织试车。
A．发包人B．设计人C．承包人D．设备供应单位19、确定进度协调会议制度是监理工程师控制工程建设进度的。
A：技术措施B：合同措施C：组织措施D：经济措施E：自我评定20、适当提高建设工程功能要求和质量标准，虽然会造成一次性投资的增加和建设工期的延长，但能够节约工程项目动用后的运行费和维修费，从而获得更好的投资效益，这表明。
A：投资目标与进度目标之间存在统一关系B：投资目标与进度目标之间存在对立关系C：质量目标与投资目标之间存在统一关系D：质量目标与投资目标之间存在对立关系E：工程保险金21、发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间。
A：不可顺延B：可顺延2天C：可顺延3天D：可顺延6天E：专业监理22、能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是监理组织形式的优点。
A：直线制B：职能制C：直线职能制D：矩阵制E：工程保险金23、我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，其中是核心内容。
A：项目法人负责制B：招标投标制C：工程监理制D：合同管理制E：专业监理24、【例1·单选题】2008版IS09000族标准的文件结构中，支持性标准为。
A：IS09000：2005质量管理体系基础和术语B：ISO／TR10006项目管理质量指南C：IS010012测量控制系统D：质量管理原则E：工程变更单25、下列不属于安全文明施工费的是。
A：环境保护费B：文明施工费C：夜间施工费D：临时设施费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、下列关于施工单位的安全责任的说法正确的是。
A：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责B：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险C：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案E：施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训2、根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有。
A：基础设施工程B：防水工程C：设备安装工程D：电气管线工程E：给水管道工程3、质量管理体系运行中的工作要点，包括下列。
A：确定质量方针和目标B：文件的标识和控制C：产品质量的追踪检查D：建立并实行严格的考核制度E：物资管理4、下列属于工程建设程序的是。
A：策划B：设计C：施工D：投入生产E：运营5、关于EPC模式计价和付款方式的说法，正确的有。
A：采用单价合同．且在任何情况下不允许调整单价B：采用总价合同，且接近于固定总价合同C：采用总价合同。
但允许因物价因素而调价D：工程的期中付款需先由工程师审查工程量和承包商的结算报告E：工程的期中付款由业主直接按合同规定的数额或比例支付6、监理规划的编写依据包括。
A：监理大纲B：工程分包合同C：工程设计文件D：工程施工承包合同E：工程施工组织设计文件7、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括__等。
A．不可预见的外界条件B．施工中遇到文物和古迹C．异常不利的气候条件D．业主或其他承包人的干扰E．后续法规的调整8、在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应__。
A．通知采购方货物的错发地点或接货人B．负责运交合同规定的到货地点或接货人C．承担对方因此多支付的一切费用D．承担逾期交货的违约金E．由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费9、《招标投标法》规定，下列可以不进行招标的有。
A：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制B：采购人依法能够自行建设、生产或者提供C：需要采用不可替代的专利或者专有技术D：需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供10、【例4·多选题】某分部工程中各项工作间逻辑关系见表3-5，相应的双代号网络计划如图3-4所示，图中错误有。
A：多个终点节点B：多个起点节点C：工作代号重复D：不符合给定逻辑关系E：节点编号有误11、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。
A．流动资金B．回收流动资金C．销售税金及附加D．固定资产余值回收E．产品销售收入12、变异系数是用标准差除以算术平均数得到的相对数，其数值大，说明__。
A．数据分布集中程度高B．离散程度大C．均值对总体的代表性差D．离散程度小E．数据分布集中程度低13、排列图是一种常见的质量控制统计分析方法，它可用于。
A：分析造成质量问题的薄弱环节B：评价生产过程的能力C：掌握质量数据的分布规律D：分析质量控制措施的有效性E：找出生产不合格品最多的关键过程14、工程施工中监理工程师获得实际施工进度的信息方式是（）。
A．现场跟踪检查B．工程进度计划C．现场例会D．业主转送的进度报表资料E．施工单位递交的进度报表资料15、总进度目标可进一步分解为__。
A．年度进度目标B．季度进度目标C．月进度目标D．各阶段的进度目标E．各子项目的进度目标16、下列建设工程监理性质中，体现了科学性的有。
A：当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳B：应积累丰富的技术、经济资料和数据C：工程监理的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动D：工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导E：应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍17、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列工程中，需要由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的有__。
A．深基坑工程B．地下暗挖工程C．脚手架工程D．高大模板工程E．拆除工程18、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。
A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商19、【例4·多选题】建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有。
A：流水能力B：工作面C：施工过程D：施工段E：专业工作队数20、施工合同通用条款规定属于发包人应完成的工作有__。