20XX版施工合同进度款支付
工程进度款支付合同范本
工程进度款支付合同范本合同编号:XXXXX甲方(支付方):(公司名称)地址:联系人:电话:乙方(接受方):(公司名称)地址:联系人:电话:鉴于甲方与乙方就工程进度款支付等事宜达成一致意见,特订立本合同,并共同遵守。
双方同意按照以下条款执行:第一条合同目的本合同的目的是明确双方在工程进度款支付过程中的权利、义务和责任,保证工程按照合同约定按时进行,同时确保乙方按照约定时间和进度获得款项支付。
第二条工程进度款支付方式1. 工程进度款支付按照以下进度进行:(1)合同签订后,甲方需预支付工程款项的【百分比】作为保证金;(2)工程进入第【X】阶段,甲方支付工程款项的【百分比】给乙方;(3)工程进入第【X】阶段,甲方再次支付工程款项的【百分比】给乙方;(4)工程验收合格后,甲方支付工程款项的剩余【百分比】给乙方。
2. 工程进度款支付应于每个阶段完成后【X】个工作日内结算清算,以现金/银行转账方式支付至乙方指定账户。
第三条工程进度款支付的条件1. 工程进入下一阶段前,乙方应提供符合合同要求的工程进度汇报,并经甲方确认无误后方可进行支付。
2. 工程支付款项的计算应根据实际工程进度和材料使用等情况进行核实和确认,确保支付金额准确无误。
第四条工程进度款支付延迟与违约责任1. 如甲方未按照合同约定时间支付工程款项,甲方应按照每日应支付款项金额的【X】%支付逾期违约金给乙方。
2. 如乙方未按照合同约定工期按时完成工程,乙方应按照延期工期日的【X】%支付延期违约金给甲方。
第五条合同变更任一方在履行合同过程中,如需对合同内容进行变更,应经双方协商一致,并以书面形式作为补充协议的附件。
第六条法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,应提交甲方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
第七条合同生效与解除本合同自双方签字盖章后生效,并在工程支付完成后解除。
第八条合同份数本合同正本一式【X】份,甲方、乙方各持【X】份,具有同等法律效力。
工程施工合同进度款支付通用条款
工程施工合同进度款支付通用条款第一章总则第一条为了保证工程项目的顺利进行,明确工程施工合同进度款支付的相关条款,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,特制定本条款。
第二条本条款适用于甲乙双方签订的工程施工合同,包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。
第三条本条款所称进度款,是指甲乙双方根据工程实际进度和合同约定,按照已完成工程量的百分比支付的款项。
第二章进度款的支付方式第四条进度款的支付方式可以采取以下几种:1. 按月支付:甲乙双方可以根据工程实际进度,约定每月支付一次进度款。
2. 按季度支付:甲乙双方可以根据工程实际进度,约定每季度支付一次进度款。
3. 按进度支付:甲乙双方可以根据工程实际进度和合同约定,按照已完成工程量的百分比支付进度款。
第五条进度款的支付比例由甲乙双方在合同中约定,一般情况下,支付比例不低于已完成工程量的70%。
第三章进度款的支付时间第六条进度款的支付时间由甲乙双方在合同中约定,一般情况下,甲方应在乙方提交进度款申请后的15个工作日内完成支付。
第四章进度款的支付程序第七条乙方应在每个付款周期末,向甲方提交进度付款申请单及相应的支持证明文件。
第八条甲方应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成检查,并经乙方同意后,出具经甲方签认的进度付款书。
第九条甲方出具进度付款书后,乙方应按照进度付款书约定的金额和时间进行支付。
第五章进度款的调整和违约金第十条因甲方原因导致工程进度延误的,甲方应按照合同约定和实际情况,支付乙方相应的违约金。
第十一条因乙方原因导致工程进度延误的,乙方应按照合同约定和实际情况,支付甲方相应的违约金。
第六章附则第十二条本条款未尽事宜,甲乙双方可以另行协商补充。
第十三条本条款自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________签订日期:_______________。
施工合同付款进度模板
施工合同付款进度模板一、工程款支付进度1.1 按工程合同约定,工程款总额为【X万元】,分为【n】个支付阶段,具体支付进度如下:阶段一:进场款工程款总额的【20%】,即【X万元】,由甲方支付给乙方作为进场款,甲方应在双方签订合同后【3】个工作日内一次性支付。
阶段二:基础施工款在工程进场后,施工单位顺利开工并完成基础施工时,由甲方支付工程款总额的【30%】,即【X万元】,甲方应在基础施工竣工后【7】工作日内支付。
阶段三:主体施工款主体结构施工完成后,由甲方支付工程款总额的【30%】,即【X万元】,甲方应在主体结构封顶后【7】工作日内支付。
阶段四:收尾工程款工程竣工后,甲方支付工程款总额的【20%】,即【X万元】,甲方应在竣工验收合格后【7】工作日内支付。
二、相关支付条款2.1 预付款甲方应在双方签订合同后【3】个工作日内支付给乙方预付款,等同于工程款总额的【20%】。
2.2 进度款每个支付阶段完成后,甲方应在【7】个工作日内支付相应的进度款。
2.3 最后结算款工程结束后,甲方应在【15】个工作日内支付给乙方最后结算款,确保工程施工质量无误。
三、付款方式3.1 付款方式甲方应在支付期限内通过银行转账的方式支付给乙方工程款。
3.2 付款证明每次付款完成后,甲方应向乙方提供付款证明,以确认款项已经支付。
四、违约责任4.1 若甲方逾期未支付工程款的,应按逾期未支付金额每日【千分之五】的标准向乙方支付违约金。
4.2 若因乙方自身原因导致工程施工进度延误,甲方有权延迟支付相应款项,并根据实际情况协商调整付款进度。
五、双方确认5.1 双方确认,本支付进度符合双方意愿,并表示认可与接受,确保工程进行顺利进行。
甲方(签章):____________________ 乙方(签章):____________________签订日期:____________________以上为双方签署的《施工合同付款进度模板》,若有需要,可根据具体情况进行调整。
建筑工程施工进度款支付范本
建筑工程施工进度款支付范本本文为《建筑工程施工进度款支付范本》,旨在规范和明确建筑工程施工进度款支付的相关事项。
以下为具体内容:一、支付主体及资格要求1. 甲方:(甲方名称);2. 乙方:(乙方名称);3. 甲方与乙方已签订的《建筑工程施工合同》。
二、支付方式1. 进度款支付采用分期支付方式进行;2. 每期支付金额以及支付时间由双方共同商定;3. 每期支付款项应在乙方完成相应的工程进度后的15个工作日内支付。
三、支付标准及计算方式1. 工程进度款支付标准根据施工合同约定,双方共同商定的进度计划进行;2. 乙方应提供工程进度款支付计算表,明确每期款项的具体金额;3. 甲方按照计算表中的金额进行支付,不得随意提高或降低支付金额。
四、支付审核与验收1. 乙方应在每期支付申请时,提供与进度款支付相应的工程验收报告和相关证明材料;2. 甲方应对乙方提供的工程验收报告进行审核;3. 若对工程质量存在争议,甲方有权拒绝支付进度款,并要求乙方进行合理的整改;4. 经过甲方验收合格后,甲方应及时支付相应的进度款。
五、违约责任1. 若乙方未按约定的支付时间要求提出支付申请,甲方有权暂停支付进度款,直到乙方补齐申请;2. 若乙方提供的工程进度款支付计算表存在虚假数据或不合理的情况,甲方有权暂停支付,并要求乙方重新提供准确的支付计算表;3. 若乙方未按合同约定完成工程进度,并导致工期延误,甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
六、其他约定1. 本范本适用于建筑工程施工合同中的进度款支付事项,双方应遵守合同约定的其他相关规定;2. 本范本生效后,除非双方一致同意修改或解除,否则任何一方都不得单方面变更支付方式、支付标准等内容;3. 双方应保持良好的沟通,及时解决在支付过程中出现的问题。
七、争议解决1. 本范本解释和适用以中华人民共和国法律为准据;2. 如双方在支付过程中发生争议,应通过友好协商解决,如协商不成,可依法提交有管辖权的人民法院解决。
施工合同工程进度款支付
施工合同工程进度款支付甲方(发包方): [甲方全称]乙方(承包方): [乙方全称]合同签订日期: [签订日期]合同签订地点: [签订地点]第X条工程进度款支付1. 支付方式乙方应根据工程进度向甲方提交进度款支付申请,甲方在确认工程进度后,按照合同约定进行支付。
2. 支付时间点工程进度款将根据以下时间点支付:- 合同签订后,甲方支付合同总价的 [百分比] 作为预付款;- 完成工程量的 [百分比] 后,甲方支付至合同总价的 [百分比]; - 工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付至合同总价的 [百分比];- 剩余 [百分比] 作为质保金,在缺陷责任期满且无质量问题后支付。
3. 支付条件- 乙方需提供详细的工程进度报告和相应的证明材料;- 甲方应在收到乙方支付申请后的 [天数] 个工作日内完成审核,并在确认无误后支付相应款项。
4. 支付凭证甲方支付每一笔款项时,乙方应开具正规发票作为支付凭证。
5. 延迟支付的利息如甲方未能在约定时间内支付款项,应自逾期之日起按中国人民银行发布的同期贷款利率向乙方支付利息。
6. 质保金质保金的支付将在工程竣工并通过验收后的 [年/月] 缺陷责任期满,且无重大质量问题时进行。
7. 争议解决双方在支付过程中发生争议时,应首先通过协商解决。
协商不成时,可提交至 [约定的仲裁机构或法院] 解决。
8. 其他[此处列明任何其他与支付相关的特殊条款或条件]甲方代表(签字): ___________乙方代表(签字): ___________日期: [签字日期]请确保在实际使用前,由专业法律顾问对合同条款进行审查和修改,以符合您的具体需求和适用的法律法规。
合同进度款支付申请报告
一、报告概述尊敬的甲方领导:您好!我司(以下简称“乙方”)自20XX年X月X日与贵方签订《XX工程项目合同》(以下简称“合同”)以来,严格按照合同约定及工程进度,全面开展施工工作。
为确保工程顺利进行,现根据合同约定,特向贵方提出本次合同进度款支付申请。
二、工程概况1. 工程名称:XX工程项目2. 工程地点:XX市XX区XX路XX号3. 工程规模:总建筑面积XX万平方米,其中地上XX万平方米,地下XX万平方米。
4. 工程合同价:人民币XX亿元5. 工程开工日期:20XX年X月X日6. 工程竣工日期:20XX年X月X日三、工程进度及已完成工作1. 工程进度:截至本报告提交之日,工程已完成总工程量的XX%,其中主体结构完成XX%,装饰装修完成XX%,配套设施完成XX%。
2. 已完成工作:(1)主体结构:已完成XX栋楼主体结构施工,其中XX栋楼已封顶,其余楼栋已完成至XX层。
(2)装饰装修:已完成XX栋楼装修施工,其中XX栋楼已竣工验收,其余楼栋正在进行装修施工。
(3)配套设施:已完成XX项配套设施施工,其中XX项已竣工验收,其余项正在进行施工。
四、资金使用情况1. 本期工程款申请金额:人民币XX亿元。
2. 资金使用情况:(1)主体结构施工:已投入资金人民币XX亿元,占合同总额的XX%。
(2)装饰装修施工:已投入资金人民币XX亿元,占合同总额的XX%。
(3)配套设施施工:已投入资金人民币XX亿元,占合同总额的XX%。
3. 本期工程款申请主要用于以下方面:(1)支付材料供应商货款;(2)支付施工人员工资;(3)支付设备租赁费用;(4)支付施工管理费用;(5)支付其他相关费用。
五、支付申请理由1. 工程进度符合合同约定,已完成XX%的工程量。
2. 本期工程款申请金额占合同总额的比例合理,符合工程进度及资金使用情况。
3. 乙方在施工过程中,严格按照合同约定,确保工程质量、安全和进度。
4. 乙方已垫付大量资金,为确保工程顺利进行,特申请本期工程款支付。
工程施工合同进度付款
工程施工合同进度付款第一章总则第一条本合同由甲方与乙方签订,合同金额为××万元。
第二条乙方负责本工程的施工,保证工程按照本合同的约定完成,并保证工程质量符合国家标准。
第三条甲方应根据本合同约定支付工程款,并协助乙方完成本工程。
第二章工程进度及支付方式第四条乙方应根据本合同约定的施工进度,按月提供施工进度计划及工程形象进度图给甲方。
第五条甲方应根据乙方提供的施工进度计划及工程形象进度图,按照下列方式支付工程款:按照工程实际进度支付。
第六条工程施工过程中遇到变更,乙方应及时向甲方提交变更申请,并经甲方同意后,方可进行施工变更。
第三章进度款支付方式第七条乙方应于每月10日前向甲方提供本月施工进度计划及工程形象进度图。
第八条甲方应于收到乙方提供的施工进度计划及工程形象进度图后,对工程款进行评审。
第九条甲方应在接到乙方提供的施工进度计划及工程形象进度图后的15日内向乙方支付符合标准的工程款。
第四章工程停工及延期第十条工程停工情况,乙方应向甲方提前5日报备停工原因,并经甲方同意后才能停工。
第十一条工程延期情况,乙方应在知晓延期情况后立即向甲方报备,并协商解决延期问题。
第十二条工程因乙方原因造成的停工及延期,按照工程款支付方式中的条款进行扣款。
第五章完工及结算第十三条乙方建设工程完工后,应成立竣工验收组,向甲方提出竣工验收申请。
第十四条甲方应及时成立竣工验收组,对乙方提出的竣工验收申请进行审查。
第十五条乙方应在竣工验收后提供竣工图纸及技术资料备案。
第十六条乙方提交的竣工图纸及技术资料备案被确认合格后,甲方应按约定支付最后一次工程款。
第六章违约责任及争议解决第十七条任何一方违反本合同约定造成对方损失的,应按照法律规定承担相应的法律责任。
第十八条本合同的解释及争议解决,依照中华人民共和国有关法律法规进行。
第七章其他约定第十九条本合同未尽事宜,由双方协商解决。
第二十条本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方完成工程并经甲方验收后终止。
工程施工合同进度付款
工程施工合同进度付款第一条进度付款条件1. 乙方(承包方)应根据合同约定的工程进度计划,按时完成各个阶段的施工任务。
2. 甲方(业主)应在收到乙方提交的进度报告及相应证明材料后,按照合同约定的付款比例进行付款。
3. 进度款项的支付应基于实际完成的工程量和质量,由双方共同确认无误后方可执行。
第二条进度付款比例1. 基础施工完成后,甲方应支付工程总合同价款的10%作为进度款。
2. 主体结构施工至一半时,甲方应支付工程总合同价款的30%作为进度款。
3. 主体结构封顶后,甲方应支付工程总合同价款的40%作为进度款。
4. 室内外装修完成50%时,甲方应支付工程总合同价款的10%作为进度款。
5. 工程竣工验收合格后,甲方应支付剩余的10%作为最终进度款。
第三条进度付款程序1. 乙方应在每个阶段完成后的5个工作日内,向甲方提交进度报告及相关证明材料。
2. 甲方在收到进度报告后的10个工作日内,组织相关人员对工程进度进行核实。
3. 核实无误后,甲方应在5个工作日内按照约定的比例支付相应的进度款项给乙方。
4. 如甲方逾期未支付进度款,应按日支付未付款项千分之五的违约金。
第四条质量保证1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准,满足合同约定的质量要求。
2. 如发现工程质量问题,乙方应及时整改,直至达到合格标准。
否则,甲方有权暂停支付进度款项。
第五条争议解决1. 双方在履行合同过程中如有争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时,可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
施工合同支付进度款
施工合同支付进度款是建设项目的正常运作中不可或缺的一部分。
它是指在施工过程中,根据工程进度和质量要求,按照合同约定的比例和时间节点,向施工方支付相应的工程款项。
支付进度款的目的在于确保施工方能够按照合同要求完成工程,同时保障业主方的利益不受损害。
本文将从施工合同支付进度款的概念、支付比例、支付条件、支付程序和监管等方面进行详细阐述。
一、施工合同支付进度款的概念施工合同支付进度款是指在施工过程中,根据工程实际进度、质量状况和合同约定,业主方按照一定的比例向施工方支付工程款项。
支付进度款通常以工程量的完成情况为依据,具有一定的灵活性。
支付进度款的形式可以是现金、银行转账或其他双方约定的支付方式。
二、支付比例和时间节点施工合同支付进度款的比例和时间节点一般在合同中明确规定。
支付比例通常根据工程进度和质量要求进行调整。
一般来说,工程初期支付比例较低,随着工程进度的推进和质量的验收合格,支付比例逐渐提高。
支付时间节点则是指在工程进度达到合同约定的节点时,业主方应按照约定时间支付相应的工程款项。
三、支付条件施工合同支付进度款需要满足一定的条件。
首先,施工方应按照合同要求完成相应的工程量,并保证工程质量符合合同规定。
其次,施工方应提供完整的工程进度报告、质量验收报告等相关资料,以证明工程进度和质量的符合性。
最后,业主方有权对施工现场进行查验,确保施工方按照合同要求进行施工。
四、支付程序施工合同支付进度款的程序一般如下:1. 施工方提交工程进度报告和质量验收报告等相关资料。
2. 业主方对施工方提供的资料进行审核,确保工程进度和质量符合合同要求。
3. 业主方按照合同约定的比例和时间节点,向施工方支付相应的工程款项。
4. 施工方收到工程款项后,按照合同约定进行施工。
五、监管施工合同支付进度款的监管非常重要,可以确保工程进度和质量的符合性,防止资金滥用和工程腐败。
监管措施包括:1. 业主方应设立专门的监管机构,对施工进度和质量进行不定期检查。
施工合同按进度付款的合同
施工合同按进度付款的合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,经双方协商一致,签订本合同,并按照平等、自愿、公平、诚信的原则履行合同义务。
一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程规模:____________1.5 工程预算:人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
二、合同工期2.1 工期自________年________月________日起至________年________月________日止,共计________天。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行有关标准、规范、规程的要求,并达到____________等级。
3.2 工程质量保修期限为____________年,自工程竣工验收合格之日起计算。
四、合同价款及支付方式4.1 双方确认,本合同的合同价为固定价格,即人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
4.2 付款方式分为四个阶段,具体如下:第一阶段:工程进度达到____________%,支付合同价的____________%;第二阶段:工程进度达到____________%,支付合同价的____________%;第三阶段:工程进度达到____________%,支付合同价的____________%;第四阶段:工程竣工验收合格后,支付合同价的____________%。
4.3 付款方式为银行转账,账号及户名为:____________。
五、合同的履行5.1 乙方应按照合同约定的工期、质量标准、施工工艺等要求,完成工程的施工。
5.2 甲方应按照合同约定的付款方式、付款时间等要求,支付合同价款。
5.3 甲方应负责办理工程所需的各项手续,包括但不限于规划、设计、施工、验收等手续。
工程进度款支付合同
工程进度款支付合同合同编号:XXXXX甲方:(以下简称甲方)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称乙方)地址:联系人:电话:鉴于甲方和乙方就工程进度款支付事宜达成一致,特制订本合同,并共同遵守。
本合同具有合法有效性,双方应按照约定履行各自的义务。
一、合同金额及支付方式甲方与乙方合作的工程项目为(项目名称),总合同金额为人民币(金额)元。
1.1 工程进度款支付方式根据工程项目的进度和阶段性完成情况,甲方将按照以下方式支付工程进度款给乙方:a) 前期准备款:项目启动后,甲方向乙方支付人民币(金额)元作为前期准备款;b) 阶段性进度款:根据工程项目的具体进度,甲方将在工程完成的各个阶段支付相应的阶段性进度款;c) 最终竣工款:工程项目完工验收合格后,甲方将支付最终竣工款,金额为人民币(金额)元。
1.2 支付时间甲方应在收到乙方发出的支付申请后3个工作日内,将相应的进度款支付至乙方指定的账户。
二、乙方的责任和义务2.1 乙方应按照工程项目的合同要求,按时、按质、按量完成各项工程进度,并提供相应的竣工验收材料。
2.2 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和法规,并承担因工程质量不达标而产生的责任和赔偿。
2.3 乙方享有在工程进展过程中要求支付工程进度款的权利,应按照合同约定提供相应的进度款支付申请,确保账户信息准确无误。
三、甲方的责任和义务3.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间,及时支付工程进度款给乙方。
3.2 甲方应根据工程项目的具体进展情况,及时组织工程验收和评估,并及时发出支付申请审批意见。
3.3 甲方应与乙方保持沟通和协调,及时解决工程进展中可能遇到的问题和困难。
四、违约责任4.1 若甲方未按照合同约定的支付方式和时间支付工程进度款,则应按照每逾期一天,支付金额的1‰向乙方支付违约金。
4.2 若乙方未按照工程进度款支付申请的要求提供实际完成情况和相关材料,则应按照每逾期一天,支付金额的1‰向甲方支付违约金。
进度款支付合同范本
进度款支付合同范本1. 甲方:[甲方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方:[乙方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方联系电话]一、进度款的支付1. 甲方将按照合同约定的时间和比例,向乙方支付进度款。
2. 进度款的支付将根据乙方提供的进度报告和相关证明文件进行审核。
3. 乙方应在规定的时间内提交进度报告和相关证明文件,以便甲方进行审核。
二、支付方式1. 甲方将以[支付方式]向乙方支付进度款。
2. 乙方应在收到进度款后,及时提供有效的发票给甲方。
三、违约责任1. 若甲方未按照合同约定的时间和比例支付进度款,每逾期一天,应按照未支付金额的[违约比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的时间提交进度报告和相关证明文件,每逾期一天,应按照合同金额的[违约比例]向甲方支付违约金。
四、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用[法律适用地]法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________________ 乙方(盖章):______________________ 法定代表人或授权代表(签字):______ 法定代表人或授权代表(签字):______日期:______年______月______日日期:______年______月______日。
工程施工合同付款规定
一、付款方式1. 预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的10%作为预付款。
预付款在工程开工前支付,乙方收到预付款后应及时办理相关手续。
2. 进度款:工程进度款按以下比例支付:(1)工程开工后,乙方完成合同总价的10%,甲方支付该部分工程款;(2)工程进度达到合同总价的20%,甲方支付该部分工程款;(3)工程进度达到合同总价的30%,甲方支付该部分工程款;(4)工程进度达到合同总价的50%,甲方支付该部分工程款;(5)工程进度达到合同总价的70%,甲方支付该部分工程款;(6)工程进度达到合同总价的90%,甲方支付该部分工程款;(7)工程竣工并验收合格后,甲方支付剩余的10%工程款。
3. 结算款:工程竣工验收合格后,乙方应在15日内向甲方提交结算报告,甲方应在收到结算报告后30日内进行审核。
审核无误后,甲方应在15日内支付结算款。
二、付款时间1. 预付款:合同签订后15日内支付。
2. 进度款:根据工程进度按月支付,每月支付一次。
3. 结算款:工程竣工验收合格后15日内支付。
三、付款条件1. 乙方必须按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。
2. 乙方应按时提交工程进度报告、工程量清单、材料验收单等相关资料。
3. 甲方对乙方提交的工程进度报告、工程量清单、材料验收单等相关资料进行审核,审核无误后支付相应款项。
4. 乙方在工程竣工验收合格后,应提交完整的工程结算报告,甲方审核无误后支付结算款。
四、违约责任1. 乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程,甲方有权扣除相应的工程款。
2. 乙方未按时提交工程进度报告、工程量清单、材料验收单等相关资料,甲方有权扣除相应的工程款。
3. 乙方在工程竣工验收合格后未按时提交完整的工程结算报告,甲方有权扣除相应的工程款。
4. 任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。
2. 若协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建筑工程施工合同的进度款支付与违约处理
建筑工程施工合同的进度款支付与违约处理在建筑工程施工中,合同是承包人和业主之间达成的约定,其内容包括合同的支付方式以及相关违约处理条款。
其中,进度款的支付和违约处理是合同中重要的议题。
本文将分别针对这两个方面进行论述。
一、进度款的支付在建筑工程施工合同中,进度款的支付是按照工程进度的完成情况进行阶段性的付款。
这种支付方式有利于保障双方的权益,确保工程的顺利进行。
一般而言,进度款的支付按照如下方式进行:1. 预付款:在工程开始前,承包人可能会向业主申请支付预付款,以用于采购材料和准备施工所需。
预付款的比例应当在合同中明确规定,并且应当建立相应的支付时间节点。
一般情况下,预付款支付后,承包人需要按照合同约定及时报告项目进展情况。
2. 工程进度款:在工程进展过程中,当达到合同约定的工程进度节点时,业主需要支付相应的进度款给承包人。
通常,工程进度款的支付比例与工程进度的完成情况相挂钩。
比如,在完成20%、40%、60%等进度节点时,分别支付相应的款项。
这样的支付方式可以鼓励承包人按时按质完成工程,保证工期和质量。
3. 完工款:当整个工程完成、经验交付验收后,业主需要支付给承包人完工款。
完工款的支付应当在确保工程合格、符合相关规定,并办理相应工程竣工手续后进行。
完工款的支付是工程施工合同中的尾款,也是对承包人在工程施工过程中的综合评价。
二、违约处理在建筑工程施工合同中,违约是指任一方未按照合同约定履行责任或行为不符合约定的情况。
对于违约行为,合同中应当明确相应的处理方式和后果。
以下是一些常见的违约处理方式:1. 责令限期履约:当一方发现另一方存在违约行为时,可以采取责令违约方限期履约的方式进行处理。
责令限期履约的通知应当明确指出具体违约事项和限期要求,以及可能的后果。
2. 赔偿:在合同中,一般都会规定违约方应向守约方支付一定的经济赔偿。
赔偿金额应当根据违约的情节、损失程度等因素进行合理确定,以保护守约方的利益。
建筑工程施工合同的进度款支付与违约处理
建筑工程施工合同的进度款支付与违约处理一、前言建筑工程施工合同是确保工程按照约定完成的重要法律文件,其中进度款支付与违约处理是合同履行中的核心问题。
本文将从进度款支付和违约处理两方面进行探讨。
二、进度款支付1.支付方式(1)根据工程进度划分阶段性支付,合理设置支付节点。
例如,按照工程完成量支付、按照工期划分支付阶段等方式。
(2)支付方式可以选择一次性支付、分次支付或分期支付等灵活的方式,根据实际情况进行协商确定。
2.支付条件(1)支付条件应严格按照合同约定执行,例如,施工单位需要提供符合要求的工程进度计划、工程质量合格证明等。
(2)业主可以向施工单位提出书面支付通知,明确支付的具体金额和时间等要求。
3.支付金额(1)根据工程进展情况确定进度款的支付金额,合同可以约定具体的百分比或金额。
(2)工程管理部门可以根据工程实际完成情况进行评估,确保支付金额合理。
三、违约处理1.违约责任(1)当一方未按照合同约定支付进度款时,应承担违约责任。
违约方应当支付逾期款或者承担相应的法律责任。
(2)违约方需要承担因违约行为造成的损失,包括延期工期、赔偿金等。
2.违约处理方式(1)首先要进行友好协商,尽量解决合同纠纷。
可以通过商议支付时间、金额等方式解决。
(2)如协商不成,可采取法律途径解决争议。
合同签署双方可以向有关仲裁部门提交申请,进行仲裁解决。
也可以依法向人民法院提起诉讼。
3.法律规定(1)根据《中华人民共和国合同法》第四十五条规定,当一个主合同的履行期间在几年或者更长时间内的,当事人可以在主合同期限届满后,自动延续主合同延期履行。
(2)根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法律法规,当违约方的违法行为构成犯罪时,将依法追究其刑事责任。
四、合同履行的建议1.明确合同条款签订合同时,双方应明确合同中的各项条款,特别是关于进度款支付和违约处理的内容,防止纠纷发生。
2.及时沟通在工程施工期间,双方要及时沟通,解决问题,避免误解和延误。
工程施工合同进度款支付
工程施工合同进度款支付在工程建设领域,确保项目按计划顺利进行是至关重要的。
其中,合同中关于进度款支付的条款对于保障双方权益、促进项目按时完成起到了关键作用。
下面,我们提供一个工程施工合同进度款支付的范本,以供参考。
一、合同背景甲方(业主)与乙方(承包商)就某工程项目的建设达成合意,并签订本合同。
为确保工程顺利实施,双方同意按照以下条款进行进度款的支付。
二、支付原则进度款支付应遵循公平、公正和透明的原则,根据工程实际完成的工作量和质量进行支付。
三、支付条件1. 乙方必须按照合同约定的工期和质量标准完成相应阶段的施工任务。
2. 乙方需向甲方提交详细的进度报告和相关证明材料,包括但不限于施工日志、照片、检测报告等。
3. 甲方有权对乙方提交的材料进行审核,并在确认无误后进行支付。
四、支付比例进度款的支付比例通常根据工程总价和施工阶段划分,例如:- 土建阶段完成后支付合同总价的30%;- 结构封顶后支付合同总价的40%;- 装修及安装工程完成后支付合同总价的20%;- 竣工验收合格后支付剩余的10%。
五、支付时间甲方应在收到乙方提交的进度报告及相关证明材料后的30个工作日内完成审核,并在确认无误后的15个工作日内支付相应的进度款。
六、违约责任若乙方未能按合同约定的时间或质量标准完成施工任务,甲方有权根据实际情况暂缓或扣减相应的进度款支付。
七、争议解决双方在执行合同过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
八、其他事项本合同中的未尽事宜,双方可另行签订补充协议予以明确。
九、附则本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
施工合同范本付款方式
施工合同范本付款方式一、付款方式1. 本工程的付款方式采用按工程进度分阶段付款的方式。
2. 合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。
预付款在后续工程进度款中逐次扣除。
3. 工程进度款按照工程实际完成情况,由乙方按合同约定的工程量和工程质量向甲方申请支付。
甲方在收到乙方提交的工程进度款申请后,应在15个工作日内进行核实并支付。
4. 工程验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价款的95%。
剩余的5%作为质量保证金,在质量保证期内无质量问题的情况下,甲方应在质量保证期结束后15个工作日内支付给乙方。
5. 甲方应在合同约定的付款时间内,向乙方支付相应的款项。
若甲方逾期支付,应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付乙方逾期付款的利息。
6. 乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求,向甲方提交工程进度款申请。
若乙方未按约定完成工程,甲方有权扣除相应的工程进度款。
7. 甲方支付给乙方的款项,应通过银行转账的方式进行,并注明付款用途。
8. 双方因合同履行过程中产生的争议,应通过友好协商解决。
若协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
二、付款凭证1. 乙方提交工程进度款申请时,应附上以下凭证:(1)工程进度报告及相关工程照片;(2)完成的工程量清单及相关图纸;(3)乙方开具的发票;(4)其他甲方要求提供的资料。
2. 乙方提交质量保证金申请时,应附上以下凭证:(1)工程验收报告;(2)质量保证期内无质量问题的证明;(3)乙方开具的发票;(4)其他甲方要求提供的资料。
三、其他1. 合同履行过程中,若国家政策发生调整,影响工程价款,双方可协商调整合同总价。
2. 乙方应按照税务法规,向甲方提供合法的发票。
3. 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务,确保工程顺利进行。
4. 本合同付款方式未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
5. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同有效期至工程验收合格且质量保证金支付完毕之日止。
施工合同模板付款方式
施工合同模板付款方式这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!施工合同模板付款方式甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方为乙方提供施工服务,为确保双方权益,经甲乙双方友好协商,特订立本施工合同,以便共同遵守。
第一条 付款方式1.1 甲方按照乙方提供的施工图纸、施工方案和工程量清单编制工程预算。
1.2 乙方应在合同签订后的7个工作日内,向甲方支付预算金额的10%作为预付款。
1.3 工程进度达到30%时,乙方应向甲方支付预算金额的30%作为进度款。
1.4 工程进度达到60%时,乙方应向甲方支付预算金额的30%作为进度款。
1.5 工程进度达到90%时,乙方应向甲方支付预算金额的10%作为进度款。
1.6 工程验收合格后,乙方应在验收合格后的7个工作日内向甲方支付剩余的10%作为尾款。
1.7 乙方支付款项时,应出具相应金额的发票。
第二条 付款期限2.1 乙方应按照本合同约定的付款方式及时向甲方支付款项。
2.2 甲方应在收到乙方付款后7个工作日内向乙方出具相应的收款凭证。
第三条 违约责任3.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本合同总价款的10%。
3.2 甲方未按照约定完成施工任务,乙方有权要求甲方支付逾期竣工违约金,违约金为每日逾期金额的千分之五。
第四条 争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第五条 其他约定5.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
5.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日请根据您的实际情况修改和完善合同内容,以确保合同的合法性和有效性。
工程款进度款支付合同
工程款进度款支付合同合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方名称]乙方(承包商):[填写乙方名称]项目名称:[填写项目名称]合同签订日期:[填写日期]鉴于甲乙双方就[项目名称]工程项目的建设达成一致意见,并依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,经友好协商,特订立以下合同条款:一、合同标的乙方应按照合同约定完成[项目名称]的全部建设工作,包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
二、工程款支付方式1. 预付款:合同签订后,甲方需向乙方支付总工程款的[百分比]作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,分阶段支付。
具体支付比例如下:- 完成基础工程后,支付总工程款的[百分比];- 主体结构封顶后,支付总工程款的[百分比];- 内外装修完成后,支付总工程款的[百分比];- 最终验收合格后,支付剩余的[百分比]。
3. 结算款:工程完工并通过甲方验收后,双方应在[指定时间]内完成最终结算。
三、支付条件乙方申请进度款支付时,必须提供以下文件:1. 工程进度报告;2. 已完成工作的验收证明;3. 相应的税务发票。
四、违约责任如一方未能履行合同约定的义务,需承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
五、争议解决因执行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_______________ 日期:____年___月___日乙方(签字):_______________ 日期:____年___月___日。
施工合同工程款支付规范
施工合同工程款支付规范一、合同双方信息甲方(业主):乙方(承包商):二、工程内容及范围根据甲乙双方签订的施工合同,乙方将为甲方提供以下工程内容及范围的服务:1. 工程设计与施工;2. 工程质量管理;3. 工程进度管理;4. 工程安全管理;5. 其他相关服务。
三、工程款支付方式及比例1. 预付款:甲方应在合同签订后的5个工作日内支付给乙方总工程款的30%作为预付款。
2. 进度款:乙方应根据工程进度向甲方提交进度报告,甲方在收到报告后的5个工作日内支付相应的进度款。
进度款支付的比例为总工程款的60%,按照以下方式分配:- 基础工程完成后,支付10%;- 主体结构封顶后,支付20%;- 装修工程完成后,支付20%;- 竣工验收合格后,支付10%。
3. 结算款:乙方在工程竣工验收合格后的10个工作日内提交结算报告,甲方在收到报告后的5个工作日内支付剩余的10%作为结算款。
四、工程款支付条件1. 乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成各项工程任务,并及时向甲方提交相关证明材料。
2. 甲方应在收到乙方提交的进度报告、结算报告等材料后的5个工作日内进行审核,如无异议,应及时支付相应的工程款。
3. 如因乙方原因导致工程延期,甲方有权根据实际情况调整工程款支付比例。
4. 如因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
五、违约责任1. 若甲方未按照约定时间支付工程款,乙方有权暂停工程施工,直至甲方支付完毕为止。
在此期间,甲方应承担由此产生的一切损失。
2. 若乙方未按照约定时间、质量、数量完成工程任务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并有权根据实际情况调整工程款支付比例。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按期完成,双方应及时协商解决,不得追究对方的违约责任。
六、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除20XX版施工合同进度款支付
篇一:(修订)工程进度款支付管理办法20XX-3
三钢建筑?20XX?3号
工程备料款、进度款支付管理规定
各项目部、分包单位:
为了进一步加强和完善工程备料款、进度款的管理,保证公司对项目部及分包单位的工程备料款、进度款及时进行合理的安排,经公司研究讨论,对三钢建筑?20XX?11号关于“工程备料款、进度款支付管理办法”做如下修订:
一、每月的工程进度报表为一式三份,报送时间应在每月的20日之前完成,逾期将不予接收安排。
二、当月工程进度款支付时应按规定扣除应缴税费约6%(随国家现行税费标准调整)。
三、如在建工程中材料计划已申报并预提,则材料款在后续的工程用款计划中根据现场实际制作安装的工程量进
行逐次摊销抵扣。
四、每项工程完工后,要在最后一次用款计划表中对本工程所领的成本进行清帐。
五、确认工程开工后,工程备料款按照项目合同约定全额支付。
若工程未开工,工程备料款暂不支付。
六、工程进度款的申报
1.年度计划内维修工程按季度完成情况对进度款进行
申报,所申报项目必须是已完工的单项工程;
2.非计划内单项维修工程申报进度款必须是已完工的
工程;
3.已完工的维修工程必须编制完成结算资料交公司经
营部门,经办人员录入电脑并签字后,方可申报进度款;
4.技改工程合同金额大于50万(含50万)以上的,工程进度款可按月工程形象进度进行申报,合同金额小于50
万的参照前款2、3点执行。
七、工程进度款按照甲方批复款项扣除该工程的备料款、材料款及应缴税费后,按85%支付。
若工程结算已完成终审,工程进度款扣除该工程的备料款、材料款及应缴税费后可全额支付。
八、备料款、进度款每月需经总公司市场科、公司领导、财务部门、经营部门、办公室(党风监督员)等相关人员共同讨论确定,形成与会人员共同会签的备料款、进度款计划
表单,报送总公司市场科、财务部门备案。
九、经营部门要及时对所有工程项目的备料款、进度款及材料进行表单化管理并录入电脑,建立工程电子台账,便于工程成本跟踪及成本核算。
十、备料款、进度款办理原则上应由工程负责人亲自办理,如有特殊情况不能亲自办理的,应出具委托书证明交与被委托人前来办理。
用款申请单中各相关部门人员签字确认的应由其本人
签字,不得代签,如有特殊情况不能签的,只能由部门负责
人代签。
十一、外建(三安、罗源等)工程项目办理备料款、进度款,工程负责人不能亲自办理的可委托公司相关人员办理(用款申请单上申请人必须工程负责人本人签字)。
十二、考核
1.工程尚未开工提前安排工程备料款、材料核销出错或不及时、未进行表单化管理并录入电脑,一项次扣经办人员0.5分,并入公司当月绩效考核;
2.月工程形象进度申报不真实,重复申报或虚增工程量,一项次扣施工班组1000元,扣施工管理人员0.5分,并入
公司当月绩效考核;
3.公司分管领导承担连带责任,一项次连带扣绩效工资50元。
十三、各项目部及分包单位要严格按《工程进度支付
管理办法》进行进度款的申报。
本修订的管理规定自下发之日起执行。
三明市三钢建筑工程有限公司
20XX年3月1日
补充规定
单项工程的进度款支付讨论,必须要在此工程发包方已支付进度款实际到账的情况下进行,要有财务部门提供的书面入账凭据,否则不进行进度款项的讨论安排。
进度款安排后及时录入电子台账。
篇二:20XX工程款付款承诺书
20XX工程款付款承诺书
工程款付款承诺书
致江苏坤龙建设工程有限公司:
施工班组负责人:
身份证号:我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫豪
庭项目部分包作业,今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务
报酬等费用,全部发放给本项目施工班组员工,今后本班组人员与贵公司和项目部无任
何经济关系。
本人承诺:已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资,决不拖欠民工工
资。
如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为,造成民工上访罢工或闹-事,造成的
不良后果全部由本人负责处理,并承担由此引起的一切法律和经济责任。
对江苏坤龙建
设工程有限公司造成名誉损失的,我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的
违约金。
特此承诺!
作业班组承诺人:
年月日
注:后附作业班组承诺人身份证复印件
工程款支付承诺书
本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受
侵犯,特做出如下承诺:
—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》
和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同,合同内容明确工资支付方式、标
准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳,当发生以下几种情形
时,承诺可以由(工程所在地)建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直
接动用保证金:
1.故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务,超过限定时间的;
2.因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的;
3.企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸,致使农民工诉求的拖欠事项无法
认定的。
4.将农民工工资支付给个体承包人(“包工头”),未兑现农民工工资的;
5.市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支
付的情形。
法定代表人签字(签字):
投标单位名称(章):
20XX年3月15日
工程款付款协议书
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限
公司
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的
原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程
款。
经双方协商确定甲方于20XX年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日
内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所
欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件
的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程
有限公司
甲方代表签字:乙方代表签字:
20XX年月日
篇三:20XX工程款支付承诺书
20XX工程款支付承诺书
工程款支付承诺书
致江西龙马建设工程有限公司:
施工班组负责人:
身份证号:
我施工班组承接西龙马建设工程有限公司承建的项目(原三都植物油厂处旧城改造)工
程分包作业,今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等
费用,全部发放给本项目施工班组员工,今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济
关系。