建设工程拆迁合同(2)
房屋拆除合同标准范文(6篇)
房屋拆除合同标准范文委托人：（以下简称甲方）受托人：司（以下简称乙方）因国家城市规划建设需要，现对____区地段，住宅小区二期工程用地范围内的房屋依法行政拆迁.现就房屋拆除一事，甲方全权委托乙方拆除，经甲方审定，乙方具备合法施工资质.为保证施工顺利进行，甲乙双方根据有关法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商，签订如下协议：一、乙方须服从甲方的统一部署，听从指挥。
二、乙方必须向甲方书面报告安全施工方案，并严格按照施工方案进行操作，所提供的施工方案作为本合同的附件，具有同等法律效力。
三、乙方必须采取安全防范措施，出示安全警示牌和划定警戒线，施工人员必须佩戴安全帽和统一标志，禁止穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，做到文明施工、安全施工。
四、甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米，其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费，其余壹仟余平方米按5m2收取拆除残值，并由乙方向甲方上交拆除保证金壹万元整。
在拆除工作按期、按质完毕后，退还乙方。
五、拆除期限为：____年____月____日至____年____月____日。
实际拆除面积以及交接时间按照甲、乙双方《房屋拆除交接验收表》为依据。
六、拆除房屋施工现场的安全责任人为和李卫清，分别代表甲乙双方负责监督现场安全工作。
乙方应配备专业水电工作人员，拆除前先对房屋进行水电线路的拆除，消除一切不安全因素。
在拆除施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
七、危险区域必须组织机械操作，费用由乙方自付。
八、乙方必须按照甲方要求和现场实际情况，及时转运拆除后的建筑垃圾或按甲方要求进行场地平整。
九、乙方负责协助甲方回收每户的水表、电表。
十、在实施拆除过程与周边发生的一切纠纷，由乙方负责解决。
十一、乙方在合同期限内未完工，甲方有权自行组织机械或另行委托其他单位进行施工，由此产生的费用按实际发生额由乙方承担。
未完工部分，乙方须按5元/㎡的标准向乙方支付违约金。
以上费用均从乙方上交甲方的保证金中扣除。
建设工程征地协议5篇
建设工程征地协议5篇篇1甲方（政府或相关机构）：__________地址：____________________________________________________联系方式：_________________________ 日期：_______乙方（土地所有者或使用方）：__________地址：____________________________________________________联系方式：_________________________ 日期：_______鉴于甲方需要进行一项建设工程，需要征收乙方土地，经双方友好协商，达成如下协议：一、征收土地的范围及面积具体说明征收的土地的详细地址、面积、四至边界等信息，为日后解决纠纷提供直接证据。
乙方需提供土地权属证明文件。
二、征收补偿标准及支付方式明确征收补偿标准，包括土地补偿费、青苗补偿费、搬迁安置费等各项费用，需详细列举。
补偿费支付方式（现金、转账等）及时限，及未能按时支付的违约责任。
同时明确补偿费用的调整机制。
三、土地征收用途及期限明确征收土地的具体用途（如建设公园、道路等），阐述该建设项目对社会和经济的积极影响。
征收期限应包括开始与结束时间。
此外要明确如果工程延期，甲方需提前通知乙方并重新协商相关事宜。
四、土地使用权的处理明确征收后土地使用权归属问题，包括土地性质（国有或集体所有）、产权登记等事项的处理方式。
对于涉及房屋拆迁的情况，应详细规定拆迁补偿办法和产权处理方式。
同时明确乙方在征收后的权利和义务。
五、协议履行过程中的监管与保障措施为确保协议顺利执行，应设立监管机制，包括政府相关部门和第三方机构的监管职责和权力。
同时明确违约责任的认定和处罚措施，确保双方权益不受损害。
对于可能出现的争议解决方式，也应进行明确约定。
此外要明确协议的保密条款，以保护双方利益不受泄露损害。
在征收过程中需确保乙方合法权利的维护。
一、前言介绍双方的基本情况，包括甲方（政府或相关机构）和乙方（土地所有者或使用方）的名称、地址、联系方式等基本信息。
建设工程拆迁房屋合同书样本
建设工程拆迁房屋合同书样本一、甲方：（拆迁单位）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（拆迁户）身份证号码：联系电话：居住地址：二、合同背景根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和相关法规，为了顺利进行建设工程拆迁，甲方与乙方达成以下协议，明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益。
三、房屋拆迁范围1. 乙方同意将其位于（详细地址）的房屋进行拆除，并将土地交由甲方用于建设工程。
2. 拆迁范围包括房屋内的固定设施、附属设施和土地。
四、拆迁补偿1. 甲方将根据相关法规，按照合理的标准对乙方进行拆迁补偿。
补偿标准包括但不限于以下内容：a. 房屋补偿款：按照房屋的实际价值进行评估，由甲方支付给乙方。
b. 搬迁补助费：根据乙方的搬迁距离和面积进行计算，由甲方支付给乙方。
c. 过渡费：对于因拆迁而暂时无法安置的乙方，甲方将支付一定的过渡费用。
d. 其他补偿：根据具体情况，双方可协商确定其他合理的补偿方式和金额。
2. 乙方同意接受甲方提供的补偿，并在收到补偿款后，自愿放弃对拆迁房屋的所有权和使用权。
五、拆迁程序1. 甲方将按照法律程序，提前通知乙方进行拆迁，并与乙方商议具体的拆迁时间和方式。
2. 乙方应积极配合甲方的拆迁工作，如实提供相关材料和信息，确保拆迁工作的顺利进行。
六、其他约定1. 甲方和乙方应保持信息的及时沟通，共同解决在拆迁过程中出现的问题。
2. 甲方和乙方应互相尊重对方的合法权益，不得采取恶意阻碍或威胁对方的行为。
3. 合同的解释和争议解决应遵循中华人民共和国法律的规定。
七、合同生效与变更1. 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
2. 本合同如需进行任何变更，应经甲、乙双方协商一致，并以书面形式进行。
八、合同终止1. 合同履行完毕后，双方关系终止。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，如协商不成，可依法解除合同。
九、附则1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
高速公路工程建设征地拆迁协议书3篇
高速公路工程建设征地拆迁协议书3篇篇1甲方（政府/建设单位）：__________乙方（土地所有者/拆迁户）：__________鉴于甲方需要进行高速公路工程建设，需征收乙方土地进行征地拆迁，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为顺利推进高速公路工程建设，保障工程建设的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，签订本协议。
二、征地范围及补偿标准1. 甲方需征收乙方土地位于____________（具体地址），土地面积为_______平方米（具体面积根据实际测量确定）。
2. 补偿标准按照当地有关法律法规执行，甲方应支付乙方土地补偿费、房屋拆迁补偿费、搬迁费用等。
具体补偿标准如下：__________（列举具体补偿项目及金额）。
三、拆迁安置方式1. 对于被拆迁房屋，甲方将按照当地相关政策和标准给予合理补偿。
2. 乙方在签订本协议后应按照甲方要求进行搬迁，搬迁时间定为_____年____月____日。
若乙方未在规定时间内完成搬迁，甲方有权采取相应措施进行处理。
3. 甲方负责安置乙方，提供临时住所或者过渡性住房，确保乙方在搬迁过程中的基本生活需求。
四、工程建设的保障措施1. 甲方在工程建设中将严格遵守国家相关法律法规，确保工程质量和安全。
2. 乙方应积极配合甲方进行工程建设，确保工程顺利进行。
3. 若因乙方原因导致工程建设受阻，甲方有权追究乙方的法律责任。
五、保密条款双方同意在签订及履行协议过程中所知悉的对方商业秘密予以保密，未经对方许可不得向任何第三方透露。
六、争议解决方式若因本协议引起任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
4. 本协议的解释权归甲方所有。
若因政策调整或其他不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方可协商解决。
八、违约责任1. 若甲方未能按照本协议约定支付补偿费用或履行其他义务，应承担违约责任，并支付违约金。
有关建设工程拆迁房屋合同5篇
有关建设工程拆迁房屋合同5篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________鉴于甲方需要进行建设工程，需拆迁乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景1. 根据国家相关法律法规的规定，甲方在进行城市建设和其他公共设施建设项目时，需对乙方位于_______________（地址）的房屋进行拆迁。
2. 乙方房屋的基本信息：房屋所有权人为乙方，房屋位于_______________（具体地址），建筑面积为_______平方米，用途为_______。
二、拆迁补偿1. 甲方应按照国家法律法规及地方政府规定的标准，对乙方进行拆迁补偿。
补偿方式包括：一次性货币补偿、房屋置换等。
具体补偿标准详见附件一。
2. 乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁，并交付房屋及钥匙等相关物品。
甲方在乙方完成搬迁后，应及时支付补偿款项。
三、拆迁安置1. 甲方应负责为乙方提供合法的安置用房，确保乙方的居住条件不低于原居住条件。
2. 安置用房的位置、面积、质量标准等应符合国家法律法规及地方政府的规定。
具体安置方案详见附件二。
四、拆迁时限及程序1. 甲方应在合同签订后，按照法律法规及本合同约定的程序和时间进行拆迁工作。
2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方规定的期限完成搬迁，并交付房屋。
3. 双方应共同委托第三方机构对拆迁房屋进行评估，确定补偿金额。
评估机构的选择应遵循公平、公正、公开的原则。
五、产权注销及手续办理1. 乙方应在规定的期限内办理房屋产权注销手续，并提交相关证明材料。
2. 甲方应协助乙方办理产权注销手续，并提供必要的支持和帮助。
3. 甲方在完成拆迁补偿及安置工作后，应及时办理相关手续，确保乙方的合法权益得到保障。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间、程序和标准进行拆迁补偿和安置工作，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方未按照本合同约定的时间完成搬迁并交付房屋，应承担违约责任，并支付违约金。
建筑拆除合同范本(5篇)
建筑拆除合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称：玻璃分厂、动力分厂等设备、土建拆除二、工程地点：陕焦公司内三、承包内容：玻璃分厂的生产车间、库房、门房设备、土建拆除;九间门面房、自行车棚拆除;动力分厂的厂房、设备拆除;马路以东老系统五个烟囱拆除;土建均拆除至室外地平。
四、承包形式：承包方包工包料五、工程中标总造价人民币(大写)人民币(元)。
第二条施工准备一、发包方：区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通。
2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。
二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;4、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。
第三条工程期限一、该项工程工期为天(日历天)，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：不可抗力的因素而延误工期。
第四条工程质量：一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款：1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒;2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不承担任何责任;3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由承包方按照环保要求自找垃圾排放点，并自行清理;4、承包方在实施房屋拆除时，必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、发包方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整拆除，运送至发包方指定位臵进行堆放;5、按照附表规定及承包方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给承包方，其折价款为____元/吨;吨位计量以发包方计量磅单为准。
拆除工程合同模板(7篇)
拆除工程合同模板(7篇)拆除工程合同模板第1篇甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为保证顺利进行，并按期支付使用，经甲、乙双方商定，特定以下协议，共同遵照执行。
一、施工内容：甲方委托乙方对地上建筑物进行拆除（下称待拆除建筑物），拆除面积约5000平方米，乙方负责对上述房屋全面拆除至原地坪，并清运完所有拆除的渣土。
二、施工工期：工期为30天，截止日期：___年___月___日至___年___月___日止，工期延误按每天500元罚款，所拆除废料归乙方。
三、施工安全：乙方在施工中应服从甲方的工作安排，安全文明施工，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格管理，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
四、甲方义务1、甲方在乙方进入施工现场前应把场内可能影响施工的障碍物移走，保证乙方有足够的安全作业环境。
2、甲方应派专人配合协调移除工作。
五、乙方义务1、按本合同约定所有承诺项目进行施工，不得转包或分包本合同约定的拆除工程。
2、乙方对施工场地做封闭处理，确保道路安全畅通和人身财产安全。
采取有力措施做好减噪、降尘、清污和周边居民的影响干扰。
3、乙方应配合甲方做好待拆除建筑物内的物品。
设施搬迁工作，并派出专人配合甲方做好安全防范工作。
4、乙方管理和施工人配合甲方职能部门的管理，遵守治安、消防安全和卫生管理等相关制度。
六、付款条件双方约定，甲方待拆除建筑物的所有可利用的材料，将料抵工的方式拆除，甲方不再付给乙方任何费用。
七、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）：乙方（盖章）：身份证号：身份证号：___年___月___日___年___月___日拆除工程合同模板第2篇发包方：___________________________（简称甲方）承包方：___________________________（简称乙方）甲方在原老房子位置拆旧新建设住房，委托乙方进行拆除原老屋和渣土清运。
建设工程房屋拆迁合同范本
建设工程房屋拆迁合同范本甲方（出让方）：______________ 乙方（承建方）：______________根据《中华人民共和国城市房屋拆迁管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方需要拆迁的建设工程房屋，经协商确定以下内容，并签订本合同，共同遵守：一、拆迁房屋及位置：甲方需要拆迁的建设工程房屋位于________________（地址），房屋坐落具体位置详见附图。
二、拆迁原因：甲方需要对上述房屋进行拆迁的原因是______________（详细说明）。
三、拆迁范围和标准：乙方应根据相关规定，按照拆迁范围和标准，对上述房屋进行拆除，确保拆迁工作符合国家相关法律法规要求，保证施工安全和环境整洁。
四、拆迁期限：拆迁工作应在__________（日期）前完成。
如因不可抗力等特殊情况需延期的，应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可延期。
五、拆迁方式：乙方应合理选择拆迁方式，确保拆迁安全、高效、无影响。
拆迁过程中应注意保护周边环境和设施，并及时清理拆迁产生的垃圾和废料。
六、拆迁费用：拆迁费用由乙方承担，包括但不限于拆迁人工费、设备费、材料费等，拆迁费用应按照实际施工情况计算，并提供相关费用明细。
七、拆迁后处置：拆迁完成后，乙方应按照相关规定妥善处置拆迁产生的废料和材料，确保卫生环境。
八、违约责任：任何一方不按照本合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的损失，并承担相应的法律责任。
九、其他约定：______________（双方可根据实际情况增加其他约定事项，需双方协商一致，并在合同中明确约定）。
十、合同的履行方式和变更：本合同自双方签字盖章生效，并严格按照约定履行。
如需变更本合同的内容，应经双方书面协商一致并签署书面变更协议。
十一、争议解决：双方在履行本合同时如发生争议应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向相关部门申请仲裁或提起诉讼。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程委托拆迁合同范本
建设工程委托拆迁合同范本甲方（建设单位）：_______________乙方（拆迁执行单位）：_______________鉴于甲方需进行某项建设工程，而该工程涉及到现有建筑物或结构的拆除工作，甲方决定将此部分工作委托给具有相应资质的乙方来完成。
现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经充分协商一致，订立本合同如下：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 拆迁范围：_________________________4. 拆迁内容：包括______________________5. 拆迁方式：_________________________6. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 向乙方提供必要的工程文件及拆迁范围、标准等资料；- 按照合同约定支付拆迁费用；- 监督乙方的拆迁进度和质量，确保工程顺利进行。
2. 乙方的权利与义务：- 按约定时间和要求完成拆迁工作；- 确保拆迁过程安全、合规，并对拆迁结果负责；- 及时通报工程进度，协调解决拆迁过程中的问题。
三、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）_______________元整（￥_______________）。
2. 付款方式：___________________________3. 违约赔偿：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
四、安全与环保1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施确保拆迁现场的安全；2. 拆迁过程中产生的建筑垃圾应按照环保要求进行处理。
五、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效；3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
建筑拆除合同范本
建筑拆除合同范本建筑拆除合同范本1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量及安全，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条拆除范围拆除工程地点：佛山市南海区五圣河（桂澜路以东，宝翠北路以西）具体范围详见《佛力估字[20 ]第145号》资产评估报告书。
第二条质量标准1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础（拆至闸室底珠基标高—1.3米处，详见附图），附属的围墙、花圃、挡土墙等，岸边场地平整至最近市政道路路面标高处（包含用拆除物残渣回填），并清除所有垃圾，不得将垃圾就地填埋及将原地块沙土运走。
2、按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到合格或以上。
第三条工期1、施工总工期：15日历天（从合同签订之日算起）2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内，乙方必须进场施工，否则甲方有权取消其中标资格。
第四条拆除项目成交价大写：第五条支付方式该工程是通过佛山市南海公有资产流转服务有限公司（以下简称组织交易机构）公开组织拍卖成交的，签订合同前已于成交当日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。
第六条履约保证金1、人民币10万元（包括文明施工，工人工资保证金，工程施工等），乙方必须在签订合同前交予组织交易机构。
2、工程验收合格后，在没有违约的情况下，甲方会出具《已交接证明》，乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金（不计算利息）。
第七条甲方的责任及义务1、协助乙方施工前对周边房屋进行观测记录。
2、甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出处罚或停工处理。
第八条乙方责任及义务1、安全责任（1）乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。
（2）负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批、备案手续。
建设工程拆迁房屋合同书一览Word模板
建设工程拆迁房屋合同书一览Word模板甲方：建设工程公司
乙方：拆迁房屋所有者
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景
本合同旨在规定甲方与乙方之间关于拆迁房屋的合作事宜，确保双方权益，顺利完成拆迁工作。
二、具体的条款和条件
1. 甲方将按照相关法律法规和规划要求，对乙方的拆迁房屋进行拆除工作。
2. 乙方需配合甲方提供拆迁房屋的相关资料和证件。
3. 拆迁过程中如有损坏乙方财产的情况，甲方将进行赔偿。
4. 拆迁完成后，甲方将清理现场并进行相关修复工作。
三、保密事项
双方在合作过程中需保守相关商业秘密，不得泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理
如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解决或解除合同。
五、协议终止的条件
1. 双方协商一致解除合同。
2. 一方未履行合同义务，经通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式
如一方违约，应承担相应责任。
如发生争议，双方应协商解决；协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
以上为建设工程拆迁房屋合同书一览Word模板，供双方参考。
建设工程征用土地合同6篇
3. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。
七、争议解决
1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款
3. 补偿金额：明确补偿金额的计算方式及支付时间。
4. 安置措施：对于因土地征用导致的农民安置问题，甲方应提供相应措施。
四、土地使用权处理
1. 土地使用权收回：明确土地使用权被征用后，甲方将依法收回。
2. 注销登记：乙方应配合甲方办理土地使用权注销登记手续。
五、征地安置实施方案及进度安排
1. 安置方案：详细描述征地安置的具体实施方案，包括人员安置、拆迁安置等。
2. 补偿方式：明确补偿方式，如货币补偿、置换土地等。
3. 安置措施：对于因土地征用而产生的安置问题，甲方应提供相应措施，确保乙方生活无忧。
四、土地使用权收回
乙方在合同生效后，同意将土地使用权交给甲方，并承诺不再对土地进行任何形式的经营、使用或处置。
五、工程实施与环境保护
1. 工程实施：甲方应按照国家的建设规范和要求，进行工程建设。
本次甲方征用乙方的土地位于__________（具体地址），面积为地。
二、征用土地的费用和支付方式
1. 土地补偿费用：根据当地土地补偿标准，经双方协商，本次征用土地的总补偿费用为人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：在双方签订本合同后______日内，甲方支付乙方全部土地补偿费用。
二、征用土地基本情况
1. 土地位置：详细地址____________________。
拆迁合同范文六篇
拆迁合同范文六篇拆迁合同篇1甲方:乙方：甲方经过__X县建设局同意批准，在____巷约__X亩土地范围内进行开发建设，本项目涉及约__X户居民被拆迁户的房屋须拆迁，甲方决定将此拆迁范围的房屋的拆迁工作委托乙方进行，经过双方协商，达成以下协议：1、甲方负责准备拆迁补偿资金、签订拆迁补偿安臵合同，按照与被拆迁户签订的约定支付拆迁补偿金;乙方负责与被拆迁户进行谈判、顺服搬迁以及房屋的拆除工作;2、乙方必须按照甲方上报____建设局《拆迁补偿方案》标准进行拆迁谈判，不能超出甲方以备案的《拆迁补偿方案》标准;3、该项目总的拆迁期限为：共分3～4期拆迁，其中一期为____范围内，拆迁期限约定为____年__月__日至____年__月X日，期限45天，其余的拆迁范围以甲方下发的通知为准;4、甲方派专人随处乙方工作，以保证随时掌握情况，联系沟通，便于拆迁工作的顺利进行;5、乙方的拆迁服务费为每户3500元，其中商铺面积在100㎡以内的，按累计100㎡计算一户，超出100㎡的，按实计算;总计服务费为3500元__X户=______元;乙方只要将被拆迁户顺服签订拆迁补偿合同、搬走将房屋腾空并将房屋拆除完毕，算乙方的拆迁工作完成，甲方按照乙方每成功一户并按前述标准支付乙方拆迁服务费;6、为保证甲方的开发建设进度，乙方须按照总计服务费的30%缴纳履约保证金即____元，乙方可以分期支付，其中拆迁一期不得低于____元;乙方在一期拆迁工作顺利按甲方约定时间完成后，甲方按每户奖励乙方300元拆迁服务费;进行二期拆迁时，乙方缴纳的一期拆迁保证金自动转为二期;7、乙方不能因为有拆迁谈判难度而延期甲方的拆迁期限;否则，每延期一天，甲方有权按照乙方的拆迁进度比例扣除乙方的保证金，乙方每延期7天甲方按双倍扣除，可累计计算，甲方扣除保证金后，不足部分的保证金由乙方进行补交，如乙方在15日内拒绝补交保证金，甲方视为乙方自动放弃履行本合同，甲方有权不退还乙方缴纳的保证金，不足部分甲方可通过诉讼方式向乙方追讨;8、如有意对抗拆迁者，由拆迁主管部门进行司法程序调解或不可抗力致使拆迁延期，不属乙方违约;9、甲乙双方各自承担自己应缴纳的各种税金和费用;10、乙方必须取得拆迁资格，具有拆迁资格证书或经____建设局核实备案批准资格文件，进行合法拆迁;否则，由乙方自行承担所造成的后果以及给甲方造成的经济和名义损失;11、若发生违约行为，有违约方承担违约赔偿责任;12、本合同未尽事宜，双方协商解决;13、本合同一式肆份，双方签字盖章后生效;甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日拆迁合同篇2委托人(以下简称甲方)：_________受托人(以下简称乙方)：_________甲方与乙方约定，由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。
建设工程拆迁房屋合同模板5篇
建设工程拆迁房屋合同模板5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程拆迁，依据相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就房屋拆迁补偿事宜达成如下协议：第一条合同目的根据城市建设的需要，甲方需对乙方的房屋进行拆迁。
本合同旨在明确双方权益，保障乙方合法权益，确保拆迁工作顺利进行。
第二条拆迁范围及内容1. 甲方需对乙方位于__________（地址）的房屋进行拆迁。
2. 拆迁内容包括房屋主体结构、室内装修、室外设施等。
第三条拆迁期限1. 乙方应于本合同签订后XX日内搬离拆迁房屋。
2. 甲方应在乙方搬离后XX个月内完成拆迁工作。
第四条补偿方式及标准1. 甲方应按照当地相关政策及法规，对乙方进行合理补偿。
2. 补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿两种方式。
具体选择由乙方决定。
3. 货币补偿标准：根据乙方房屋面积、装修等因素，按照当地市场价格进行补偿。
4. 房屋置换补偿标准：甲方提供与乙方原房屋面积相当的新房作为补偿，并负责办理相关产权手续。
第五条拆迁费用支付1. 在乙方搬离拆迁房屋并办理完毕相关手续后，甲方应在XX日内支付补偿款项。
2. 若采用房屋置换方式补偿，甲方应在乙方搬入新房后XX日内办理完毕产权手续。
第六条双方权利义务1. 甲方有权进行拆迁工作，并应按照合同约定支付补偿款项。
2. 乙方有权获得合理补偿，并应按时搬离拆迁房屋。
3. 乙方应配合甲方进行拆迁工作，不得干扰、阻碍拆迁工作的正常进行。
4. 双方应共同保护拆迁现场的安全，防止事故发生。
第七条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付补偿款项，乙方有权要求甲方支付违约金并承担由此造成的损失。
2. 若乙方未按合同约定搬离拆迁房屋，甲方有权要求乙方承担违约责任并承担由此产生的损失。
3. 若因甲方原因导致拆迁工作延误，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。
第八条争议解决方式若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
标准版房屋拆除工程合同书(通用7篇)
标准版房屋拆除工程合同书(通用7篇)标准版房屋拆除工程合同书【篇1】甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________（身份证号码：_________）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方拟对亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程工程地点：_____建设涉及吴家营社区工程内容：按甲方指定范围，拆除场地上全部原有建、构筑物及设施；二、工程拆除范围及要求拆除范围及主要内容：亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋。
拆除要求：指定范围的地面建筑、设施全部拆除，渣土进行现场填压并平整场地。
乙方必须严格按照昆明市房产管理局下发文件昆房（_____年）92号文关于对房屋拆除有关文件执行并不能将本工程分包、转让给任何其他单位或个人。
三、合同工期开工工期按甲方要求进行，按照甲方的要求拟行拆除工作。
四、合同价款、支付及工程工期（1）、乙方以工抵料，协议签定后乙方需向甲方预付补偿款￥500000元（人民币大写：伍拾万元整）；工程进行十天后乙方需向甲方支付尾款￥_____元（人民币大写：_____）。
（2）、工期为20日历天。
五、工作和责任⑴、乙方应办理拆除施工合同许可证和有关部门的许可手续；⑵、乙方应编制施工组织计划，报有关部门批准、并严格遵照执行；⑶、乙方应严格按照合同及施工组织设计要求，及时组织工程人员、机械设备等就位；⑷、乙方应做好拆除房屋前的断水、断电、断煤气等工作；⑸、乙方应确保房屋拆除的安全文明施工及施工管理；⑹、乙方应做好临近建、构筑物及地面、地下留存设施、植物等的保护工作，做好临街面、施工现场内的各项安全施工及防护措施，做好施工中的安全消防措施；⑺、乙方工程中的.一切设施损坏责任、安全事故责任及费用均由乙方自行承担；⑻、乙方应做好施工中的防尘、降噪措施，自行办理相关手续，并应取得有关部门批准，承担由此而发生的一切费用。
2024年建设工程拆迁房屋合同书范本6篇
2024年建设工程拆迁房屋合同书范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（拆迁方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（被拆迁方）：[乙方姓名]住址：[乙方住址]身份证号码：[乙方身份证号]鉴于甲方因建设工程需要拆迁乙方房屋，根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则基础上，就房屋拆迁及补偿事宜达成如下协议：第一条拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程项目需要，对乙方位于[具体地址]的房屋进行拆迁。
2. 拆迁范围包括乙方房屋及其附属设施，具体范围以甲方提供的拆迁红线图为准。
第二条拆迁补偿1. 甲方应按照法律法规的规定，对乙方进行公平合理的补偿。
2. 补偿内容包括房屋补偿、搬迁费用、临时安置费用、生活设施恢复费用等。
3. 具体补偿金额和支付方式按照本合同约定执行。
第三条拆迁时间1. 乙方应当在甲方规定的期限内完成搬迁，具体搬迁期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2. 甲方应当在完成搬迁后进行房屋的拆除工作。
第四条产权注销和补偿款支付1. 乙方应当在完成搬迁后，办理房屋产权注销手续。
2. 甲方应当在乙方完成产权注销手续后，按照合同约定的支付方式支付补偿款项。
第五条权利和义务的转让1. 甲乙双方在本合同中的权利和义务不得转让给第三方。
2. 如因特殊原因需要转让，应当经对方书面同意。
第六条违约责任和赔偿损失1. 甲乙双方如违反本合同约定，均应当承担违约责任。
2. 如因违约造成对方损失，违约方应当赔偿对方因此造成的损失。
3. 违约情况严重，影响工程建设的，违约方应当承担法律责任。
第七条法律适用和争议解决方式1. 本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律。
2. 双方在执行本合同过程中发生争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条合同变更和解除1. 本合同一经签订，双方均不得随意变更或解除。
2. 如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可以协商变更或解除合同。
2024年建设工程拆迁房屋合同（3篇）
2024年建设工程拆迁房屋合同建设单位（以下简称甲方）：地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____拆迁户（以下简称乙方）：地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。
甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助元；2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月____元；3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等人一致签字同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签字。
房屋工程拆迁施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（建设单位）：_________________________地址：____________________________________法定代表人：______________________________联系电话：______________________________乙方（拆迁施工单位）：_____________________地址：____________________________________法定代表人：______________________________联系电话：______________________________鉴于甲方需要拆除位于__________________________的房屋，经双方友好协商，就房屋工程拆迁施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 拆迁地点：__________________________2. 拆迁面积：__________________________平方米3. 拆迁内容：__________________________4. 拆迁期限：__________________________二、工程承包方式1. 乙方承包甲方房屋工程拆迁施工，按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工。
2. 乙方应按照国家有关法律法规、行业标准及甲方要求，确保工程质量和施工安全。
三、工程进度及验收1. 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，具体进度安排如下：（1）签订合同后5个工作日内，乙方提交施工组织设计和施工方案；（2）签订合同后10个工作日内，乙方完成施工准备，开始进场施工；（3）签订合同后__________________天内，乙方完成主体结构拆除；（4）签订合同后__________________天内，乙方完成附属设施拆除；（5）签订合同后__________________天内，乙方完成场地清理。
高速公路工程建设征地拆迁协议书3篇
高速公路工程建设征地拆迁协议书3篇篇1甲方：[甲方单位名称]（以下简称“甲方”）法定代表人：[甲方法人姓名] 职务：[甲方法人职务]联系方式：[甲方法人联系电话] 地址：[甲方公司地址]乙方：[乙方姓名]（以下简称“乙方”）联系方式：[乙方手机号] 地址：[乙方住址]身份证：[乙方身份证号码] 户籍：[乙方户籍所在地]鉴于甲方因高速公路工程建设的需要，在乙方所在地进行征地拆迁，现根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、征地拆迁范围及补偿内容（一）征地范围：明确征收的土地位置、面积及四至界限。
具体以测量地图为准。
（二）拆迁内容：涉及乙方的房屋、围墙、附属设施等。
详细列明需拆迁的具体项目。
（三）补偿内容：包括但不限于土地补偿费、房屋补偿费、搬迁费用、安置补偿等。
具体补偿标准按照当地政府的有关文件执行。
二、补偿标准及金额（一）土地补偿标准：按照当地政府的土地征收标准进行计算。
（二）房屋及附属物补偿：按照当地市场价格和实际情况评估确定。
具体金额由甲乙双方及专业评估机构共同商定。
（三）搬迁及安置补偿费用：合理计算搬迁所需费用及提供临时安置地点的费用等。
具体金额根据实际情况确定。
三、安置方案及措施（一）甲方负责为乙方提供合理的安置方案，确保乙方的生活需求得到满足。
（二）若涉及搬迁，甲方应协助乙方完成搬迁工作，确保乙方顺利过渡。
（三）对于因拆迁造成的就业问题，甲方将协助乙方寻找就业机会或提供相应的就业培训。
四、协议签订及履行程序（一）本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
协议一式三份，甲乙双方各执一份，报相关部门备案一份。
（二）甲方应按照协议约定支付补偿款项，乙方应按照协议要求完成拆迁工作。
（三）双方应共同遵守协议内容，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向当地人民法院提起诉讼。
五、违约责任及解决方式（一）如甲方未按照协议约定支付补偿款项，乙方有权要求甲方按照法律规定履行义务，并承担违约责任。
2024年建设工程拆迁房屋合同样板
2024年建设工程拆迁房屋合同样板甲方：【开发商姓名】地址：【开发商地址】联系电话：【开发商电话】乙方：【拆迁户主姓名】地址：【拆迁户主地址】联系电话：【户主电话】鉴于：1. 甲方将进行【建设工程名称】项目施工，需要拆迁乙方的房屋；2. 乙方同意出售房屋给甲方，并接受甲方的拆迁安排；根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商，达成以下协议，以资双方履行。
第一条房屋信息1.1 乙方拥有的房屋位于【房屋详细地址】，具体房屋信息如下：房屋面积：【房屋面积】平方米房屋属性：【房屋属性，例如商品房、自建房等】第二条拆迁安排2.1 甲方将负责进行房屋拆迁工作，包括但不限于拆除、清理等；2.2 拆迁工作期间，甲方将全额负责乙方的生活基本水平的保障，包括提供临时住房、过渡费等；2.3 乙方将积极配合甲方的拆迁工作，按照甲方的要求提供所需的相关证明文件，并协助甲方进行拆迁工作。
第三条财产交接3.1 乙方同意将其拥有的上述房屋全部产权转让给甲方；3.2 甲方同意以以下方式支付乙方拆迁补偿费用：（1）甲方支付乙方房屋评估价款作为拆迁补偿金；（2）甲方支付乙方合法固定迁建费用；（3）甲方支付乙方过渡费。
3.3 乙方确认自愿将房屋出售给甲方，同意不再就房屋之收购价款与他人进行争议。
第四条违约责任4.1 若因乙方原因导致本合同解除，乙方应承担相应违约责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失；4.2 若因甲方原因导致本合同解除，甲方应承担相应违约责任，并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
第五条其他约定5.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收之日止；5.2 双方同意在履行本合同过程中发生的争议应友好协商解决，协商不成的，向所在地人民法院提起诉讼。
甲方（开发商）：乙方（拆迁户主）：签字：签字：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程拆迁合同（２）
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
建筑安装工程拆迁房屋合同
订立合同双方：
建设单位，____________，以下简称甲方；
拆迁户（单位），_______市（县）______区（镇）_____街（路）____号房主
（代表人）_______，以下简称乙方．
根据__________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关
批准，拆迁乙方现有住房．为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进
行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行．
一，乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间，共______平
方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承
租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙
方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）．甲方负责于一九____年____月____日以
前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由
其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）
______平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房
屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；
乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）．
二，乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方
自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元．
三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
１，乙方自行找房周转，每人每月补助______元；
２，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补
助____元；
３，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租．简易周转房没有取暖装置的，
取暖季节每人每月补助______元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用．
四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______间，______层______号，
配有______等设备．
五，乙方家庭的全部成员（１８岁以上者）_________等_______人一致签字同意__
____作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文字上签字．甲方付给乙方
的各项费用，一律由乙方代表人______领取．甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房
屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任．
六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的
______％向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁
建用地，每逾期一日，应向乙方偿付______元违约金）；甲方如不按合同规定的地
点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付______元的违约金，乙方可以向有
管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务．
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产
管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金
______元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉．乙方如遇阴雨天或其它不可抗力
原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况．
七，其它：
____________________________________________________________ __．
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或
解除合同．合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定．补充规定与
本合同具有同等效力．合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请
当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人。