软膜天花施工合同

软膜安装工程施工合同甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，就本工程的有关事项，经甲乙双方友好协商，签订本合同。一、工程项目概况 1、工程项目名称：2、工程项目地点：3、包干工程范围及内容：专业龙骨、软膜天花二、工程期限：本项目施工的工期为日历天，具体开竣工日期以甲方总体施工计划安排时间进行约定。开工日期：本合同定于2013年月日开工。完工日期：本合同定于 2013年月日竣工。三、合同价款单价：元/平米，此单价保持不变，面积平米，此面积为预计面积，结算时以实际测量面积为最终结算依据。本合同工程总价款：），本合同所涉及价款均为不含税价。四、价款支付方式及合同内容： 1、甲方在双方签订工程购销合同后，甲方向乙方预交材料款50%。计人民币（大写）2、安装完成后，甲方向乙方结清材料款。计人民币（大写）3、本合同价款为上述工作内容的全部工程量（包含工程图纸范围内的全部工程量）的总价款，不再另行追加合同价款。4、因甲方设计变更致使工程量发生变化，甲乙双方必须签订补充协议，

否则甲方有权拒绝支付变更部分工程款。五、工地代表甲方驻工地代表（工程师）姓名：乙方驻工地代表姓名：

六、甲方的权利与义务1、在合同签订后由甲方提供施工图纸一套，经双方会审签字确认。2、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。3、组织乙方确定水准点与坐标控制点，施工现场的技术交底。4、协调施工场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等工作。5、负责施工过程中对乙方的工程质量、安全、文明施工和进度进行监督和检查。七、乙方的权利与义务1、乙方自行雇用职工并负责支付其工资，并对其职工的行为负完全责任。2、乙方在开工前向甲方提供施工方案和施工进度计划等，经甲方工程师确认后组织实施。3、安装施工和维修施工使用的照明、围拦设施，负责其安全保卫；垂直运输费、保管费、房屋租赁费、食宿费等。4、负责对施工范围内其它分项工程成品的保护工作，并承担因防护不当而引发的责任。5、按照甲方工程管理制度提交进度计划及统计报表，并按编制上报施工方案及其他技术资料。接受甲方、总包方、及监理工程师的检查、监督，按时参加甲方组织的各种会议。6、在施工过程中发现实际与设计不符时，应及

时以书面形式通知甲方进行处理。7、文明施工，遵守《文明施工管理规定》。8、竣工（或合同终止）时按甲方要求运出其设备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁。9、乙方应服从现场总包单位及甲方管理。八、安全条款：1、乙方按有关规定，须采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用；发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表；甲方协助抢救，乙方承担发生的费用和责任。2、乙方自备机具、劳保用品及材料等必须是质量合格，符合安全标准的产品，否则所发生的后果均由乙方承担。九、工期顺延因以下原因造成工程延误，经甲方工程师确认，工期相应顺延：

1、甲方工程师未能按协议约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。

2、设计变更或工程量增加，且达到与发包方合同中约定的工期顺延条件。

3、不可抗力。十、材料管理 1、乙方严格按施工图纸和双方约定的材料、设备和规格、种类、标准、数量和质量进行采购。2、乙方所有材料、设备进场后必须经甲方工程师、监理工程师清点、检验合格并签字认可后后方可使用。其检验费用已包括

在合同价款内，由乙方负担。3、工程所需设备、机具由乙方自行解决，其费用包含在合同价款内，不另行增加。4、根据施工地要求需要复检的材料及设备须按相关要求无条件的进行复检，其检验费用已包括在合同价款内，由乙方承担。十四、违约责任 1、如乙方未按合同约定日期竣工，由乙方按合同价款0.5%（每日）支付违约金；逾期超过3日仍未为竣工的，甲方有权解除合同，乙方按合同价款20 %向甲方支付违约金，并承担由于工程逾期给甲方带来的一切损失。（以上违约金累加计算）2、工程竣工后，经甲方有关部门验收未达到合同约定质量标准或未能通过的，乙方应继续改进直至通过甲方有关部门验收，工期不予顺延，并负担由此引发的一切损失。3、合同终止前，如乙方未严格履行协议所规定的义务而造成的工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任及所发生的费用。4、因乙方管理不善已经对工程进度、质量带来严重影响，但乙方又无有效的改善措施和方法，或甲方认为乙方的改观措施和方法已不能挽回被动局面时，甲方有权终止合同，乙方应无条件退场，甲方已支付的款项视为乙方最终结算款，给甲方造成的其他损失亦由乙方承担。如甲方已付款项超出乙方完成的工程量的

部分，由乙方于甲方终止合同之日起5日内返还甲方。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工的，甲方有权解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。7、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的1日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程合同总价款的10％作为违约金，造

成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。8、乙方进场后，未履行完合同中途退场或拒不履行合同约定的其他主要义务的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付工程合同总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。9、乙方未经甲方同意单方解除合同的，乙方应向甲方支付工程合同总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。10、甲方未按约定付款的，应赔偿乙方因此遭受的全部损失。十五、争议解决方式：在履行本合同时发生争议可以双方协商解决，协商不成的由签约地人民法院裁决。十六、合同生效与终止1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共计贰份，甲乙双方各执壹份，均具同等法律效力。甲方：（签章）乙方：（签章）签约代表：签约代表：电话：电话：传

真：传真：签约日期：签约日期：签约地点：签约地点：开户银行：开户银行：账户：账户：