2018年最新建设工程施工合同(国际)(精品)

合集下载

2018最新施工合同

2018最新施工合同合同编号：_______甲方（发包方）：（全称）乙方（承包方）：（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行施工建设的事项，经充分协商，达成一致，订立本合同。

一、工程概况1.1 工程名称：（工程名称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程内容：（工程内容详细描述）1.4 工程规模：（工程规模）1.5 工程预算：（工程预算）1.6 工程质量标准：（工程质量标准）二、合同工期2.1 开工日期：____年__月__日2.2 竣工日期：____年__月__日2.3 合同工期总日历天数：____天三、承包范围3.1 承包范围：（承包范围详细描述）四、合同价款4.1 合同金额（大写）：____元整（小写）：____元4.2 付款方式：（付款方式）4.3 付款条件：（付款条件）4.4 付款时间：（付款时间）五、质量标准5.1 工程质量标准应符合国家验收规范合格标准。

5.2 乙方应按照设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。

六、合同履行6.1 乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程。

6.2 甲方应按照合同约定的付款时间和条件支付合同价款。

6.3 甲方应提供施工所需的水、电、照明等基础设施。

6.4 乙方应按照合同约定的工程进度向甲方报告施工情况。

七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期交付违约金的方式向甲方支付违约金。

7.2 甲方未按照合同约定的付款时间和条件支付合同价款，应按照逾期付款违约金的方式向乙方支付违约金。

八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。

2018最新合同协议范本-国际工程承包合同(一)

2．______________建筑工程承包公司海外工程部经理______________先生（1983年3月20日由____________建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方）
出生地：______________（国家）
国籍：______________（国家）
总部：______________（国）______________市
（四）移交场地
根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
（五）查看工地
乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。
国际工程承包合同（一）
（一）工程总承包合同
A国的一家业主和B国的一家国际建筑工程承包公司之间，就在A国的一座学校的施工建设，签订了工程承包合同。现将合同全文介绍如下：
合同
日期：1983年3月30日
地点：__________市
本合同经下述双方签署：
1．______________市卫生局局长____________先生（以下简称甲方）
在A国的通讯地址：______________________信箱
鉴于甲方要兴建的____________学校10000㎡的教学楼，乙方提交报价已于1983年2月10日被__________市卫生局招标委员会接受并已中标。根据______国______部1983年2月5日第318号决议，双方缔约于下：
上述调整金额，要用业已议定的单价计算。如果没有这种单价，则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。

18年施工合同范本

18年施工合同范本甲方（发包方）：姓名：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对[工程名称]进行施工，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：2. 工程内容：（详细描述施工的具体内容）3. 工程期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止。

二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：[具体金额]元。

2. 支付方式：[具体阶段及支付比例][具体支付时间及方式]三、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务提供施工所需的相关资料和条件。

按合同约定支付工程价款。

有权对工程质量、进度进行监督和检查。

2. 乙方的权利与义务按照合同约定的标准和要求进行施工。

确保工程质量和施工安全。

接受甲方的监督和检查。

四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，由双方共同进行验收，验收合格后签署验收报告。

五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，应承担违约责任。

2. 若乙方未按合同约定进行施工或工程质量不符合要求，应承担违约责任。

六、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. [其他需要约定的事项]2. [补充条款]本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（发包方）：（签字或盖章）日期：乙方（承包方）：（签字或盖章）日期：。

2018年最新版建设工程施工合同4(精品)

广东佛山律师在线—文书范本建设工程施工合同一、词语涵义及合同文件建设工程施工合同条件第１条词语涵义。

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。

其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。

３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。

５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

１０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。

１１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

１２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

１３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

１４．工期：协议条款约定的合同工期。

１５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

１６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

第 1 页共26 页。

2018年最新版建筑工程承包合同(精品)

建筑工程承包合同
１．格式建筑工程承包合同
甲方：（写明名称、法定代表人和住所）（发包方）乙方：（写明名称、法定代表人和住所）（承包方）
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

第一条承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）
第三条图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）
第四条甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）。

【最新2018】国际工程合同4篇-范文word版 (64页)

【最新2018】国际工程合同4篇-范文word版
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
国际工程合同4篇
本文目录
1.国际工程合同
2.国际工程分包合同
3.国际工程承包合同
4.国际工程施工劳动合同范本
（一）合同目的
本合同的目的：乙方根据本合同条款向甲方提供技术工人、工程技术人员和其他人员（以下称为派遣人员），甲方向乙方支付报酬。

为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行合同。

（二）人员派遣
1.应按双方商定的计划派遣人员。

甲方对所需派遣的人员应提前两个月用书面正式通知乙方。

乙方同意在派出前一个月向甲方提交派遣人员一览表，包括姓名、出生年月日、工种、护照号码及_________国申请入境所需要的资料_________。

2.乙方负责办理乙方人员（从其居住国）的出境手续，并承担与此有关的各项费用。

在_________国的入境和居住手续由甲方办理，并负担与此有关的各项费用。

3.根据工程计划的需要，派遣人员可以随时增加或减少。

国际建筑工程承包合同2018新

国际建筑工程承包合同2018新合同范本定义第一条（一）在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：（1）“业主”，名称将在第二部分中具体标明，指雇用承包人的一方，或业主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。

（2）“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司，包括承包人的私人代表，继承人和经业主同意的受让人。

（3）“工程师”指第二部分中确定的工程师人选，或经书面通知承包人，由业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。

（4）“工程师代表”指任何常驻工程师、工程师助手，或由业主或工程师任命履行第二条规定的职责的人选。

对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。

（5）“工程”包括永久性工程和临时性工程。

（6）“合同”包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价格表、标书、接受证书和合同协议（如已完成）。

（7）“合同价格”指在接受证书中确定的数额，可按合同条款的规定增减。

（8）“建筑设备”包括施工和维修所需的全部设备，但不包括构造永久性工程的材料。

（9）“临时性工程”指施工和维修所需的各种临时工程。

（10）“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。

（11）“技术规范”指在标书或标书修正中确定的规范，也包括由工程师提供或书面同意增加的部分。

（12）“图纸”包括技术规范中包含的图纸，经工程师书面同意的对图纸的修正，以及由工程师提供或书面同意的其他图纸。

（13）“现场”指建筑工程师设计的永久性或临时性工程所需的土地及其他场地，以及业主提供的施工所需土地或场所、或其他合同中规定构成现场的部分。

（14）“同意”指书面同意，包括随后对口头同意的书面确认。

（二）合同内容需要时，单数表示的词也包括复数的含义，反过来也是这样。

（三）合同条款中的标题和边注不被视作合同的一部分，在解释合同不予考虑。

（四）“费用”一词包括现场内外发生的通常费用开支。

工程师及工程师代表第二条工程师应负责履行发出指令、颁发证书等合同规定的义务。

【2018-2019】国际建筑安装工程承包合同-实用word文档 (5页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==国际建筑安装工程承包合同合同编号：_______________发包方：__________________地址：____________________邮码：____________________电话：____________________法定代表人：______________职务：____________________承包方：__________________地址：____________________邮码：____________________电话：____________________法定代表人：______________职务：____________________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目1．工程名称：_____________________2．工程地点：_____________________3．工程项目批准单位：___________批准文号__________（指对此工程立项有权批准机关的文号）4．项目主管单位：___________________________5．承包范围和内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积__________（平方米）；其他___________________________________6．工程造价__________（万元），其中土建：___________（万元），安装：_________（万元）第二条施工准备1．（发包方）（1）_______月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。

（2）_______月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），以满足施工用水、用电量的需要。

2018年最新建设工程施工合同书

2018年最新建设工程施工合同书2018年最新建设工程施工合同书1. 引言本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法规和规定制定的，由甲方与乙方共同订立的建设工程施工合同。

2. 合同双方2.1 甲方甲方全称：甲方地址：甲方联系人：甲方方式：2.2 乙方乙方全称：乙方地址：乙方联系人：乙方方式：3. 工程内容本合同签订的建设工程为：工程名称：工程地点：工程规模：工程概况：4. 工程费用4.1 工程总价款工程总价款为人民币（）元整（金额用中文大写和数字表示）。

4.2 付款方式甲方需在工程开工前支付工程总价款的（）%作为首期款，剩余款项按以下进度支付：第一次付款：工程开工后，完成工程总量的（）%时，甲方支付合同总金额的（）%。

第二次付款：工程进行到（），完成工程总量的（）%时，甲方支付合同总金额的（）%。

第三次付款：工程进行到（），完成工程总量的（）%时，甲方支付合同总金额的（）%。

最后一次付款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的（）%。

5. 工期本工程计划工期为从合同生效之日起，工程完工验收合格之日止，共计（）天。

6. 质量标准和验收本工程按照国家和行业标准进行质量控制和验收。

甲方有权对工程进行验收，乙方必须配合并按照验收结果进行修整和整改。

7. 保证和担保7.1 乙方保证乙方保证其在本合同中所提供的材料、设备和施工质量符合国家和行业标准，并承担由此引起的一切责任。

7.2 乙方担保乙方在工程完工之日起提供为期（）年的质量担保期，期间内，对于因乙方施工质量问题引起的修理和维护工作，由乙方承担相应责任。

8. 合同变更和解除8.1 合同变更甲方与乙方一致同意，任何与合同有关事项的变更必须通过书面形式进行，并经双方确认。

8.2 合同解除乙方未按照合同约定履行义务或质量不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。

9. 违约和争议解决9.1 违约责任任何一方如果违反本合同的规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

【2018最新】最新国际工程承包合同范本-word范文模板 (18页)

本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==最新国际工程承包合同范本合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。

下面是最新国际工程承包合同范本，请参考！最新国际工程承包合同范本期间：20 年月日地点：____市本合同经下述双方签署：1.__市卫生局局长 __先生(以下简称甲方)2.__建筑工程承包公司海外工程部经理__先生(20 年月日由__建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方)出生地：____(国家)国籍：_____(国家)总部：____(国)___市在a国的通讯地址：__信箱鉴于甲方要兴建的__学校10000m2 的教学楼，乙方提交报价已于20 年月日被__市卫生局招标委员会接受并已中标。

根据a国__部1983年2月5日第318号决议，双方缔约于下：(一)合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在__市对__学校10000m2 的教学楼(该工程为楼房，包括全套家俱、设备、空调)进行施工。

乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。

所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。

(二)合同金额本合同总金额为__第纳尔。

兑换美元比例为70%。

这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。

至于“分段工程”则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。

对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。

合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。

乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在a国国内或国外新增加赋税。

2018年最新版国际工程承包合同工程总承包合同(精品)

国际工程承包合同（３）工程总承包合同日期：19＿＿年＿＿月＿＿日地点＿＿＿＿＿＿市本合同经下述双方签署:1 ＿＿＿＿市卫生局局长＿＿＿＿先生（以下简称甲方）2 建筑工程承包公司海外工程部经理＿＿＿＿先生（19年月日由＿＿＿建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方）出生地：＿＿＿＿（国家）国籍：＿＿＿＿＿（国家）总部：＿＿＿＿＿（国）＿＿＿＿＿市在A国的通讯地址：＿＿＿＿＿＿信箱鉴于甲方要兴建的＿＿＿＿学校10000m2的教学楼，乙方提交报价已于19年月日被＿＿＿＿＿市卫生局招标委员会接受并已中标。

根据A国＿＿部1983年2月5日第318议，双方缔约于下：（一）合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在＿＿＿＿市对＿＿＿学校10000m2的教学楼（该工程为楼房，包括全套家具、设备、空调）进行施工。

乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。

所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。

（二）合同金额本合同总金额为＿＿＿＿＿第纳尔。

兑换美元比例为70％。

这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指"概算工程"而言。

至于"分段工程"则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。

对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。

乙方无权以任何理由要求增加合同阶格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在A国国内或国外新增加赋税。

（三）工期乙方必须根据本合同第＿＿号附件的说明，在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。

正式的节假日包括在工期之内。

如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。

2018最新建筑工程施工合同范本

2018最新建筑工程施工合同范本2018最新建筑工程施工合同范本1. 合同概述本文档为2018年最新的建筑工程施工合同范本，旨在规范建筑工程施工合同的内容和执行方式。

本合同适用于各类建筑工程，包括住宅、商业、公共设施等。

2. 合同条款2.1 项目概述本合同约定的建筑工程项目名称为：____________（以下简称“项目”），项目地点为：____________。

2.2 合同各方本合同由以下各方订立：- 甲方：____________（以下简称“甲方”），注册地质：____________，法定代表人：____________。

- 乙方：____________（以下简称“乙方”），注册地质：____________，法定代表人：____________。

2.3 工程内容本合同约定的工程内容包括但不限于：- 施工范围：____________- 施工工期：____________- 建筑面积：____________- 施工费用：____________2.4 工程进度与质量乙方应按照工程进度计划进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规和技术标准的要求。

甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。

2.5 付款方式本合同约定的付款方式为：- 工程开工前，甲方支付乙方建设工程总造价的_____%作为预付款。

- 工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方建设工程总造价的_____%作为尾款。

2.6 违约责任任何一方违反本合同约定的条款，应承担相应的违约责任。

违约方应赔偿对方产生的损失，并承担违约金。

2.7 争议解决本合同的争议解决方式为采用仲裁。

各方同意将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁，并遵守仲裁结果。

2.8 合同变更与终止合同变更需要双方书面协议，并经过双方授权代表签字确认。

合同可以根据情况的变更进行修改，但必须经过双方协商一致。

合同终止需要双方协商一致，并书面确认。

3. 其他约定事项本合同的其他约定事项如下：- ________- ________- ________4. 合同生效与履行本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2018年最新建筑施工合同范本(精品)

2018年最新建筑施工合同范本(精品)项目名称：××项目施工合同发包人：（全称）简称发包人承包人：（全称）简称承包人日期：二零××年×月××日第一部分：协议书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

发包人和承包人就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：××项目工程地点：（填写具体地址）工程内容：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）工程立项批准文号：（填写具体文号）资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）三、合同工期开工日期：以发包人、监理人下达的开工令为准竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数合同工期总日历天数：（填写具体天数）四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：（填写具体金额）厂房建筑面积预算价总计万元；办公楼建筑面积预算价总计万元；以上合计：（本工程为固定总价合同，施工过程中发生非建设单位要求变更，总价不予调整，甲供材料应由总价中扣除）。

六、组成合同文件本合同文件包括：1.本合同协议书；2.本合同专用条款；3.本合同通用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、词语定义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。

【最新2018】建设工程施工合同(国际)-word范文模板 (1页)

【最新2018】建设工程施工合同（国际）-word范文模板
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==
建设工程施工合同（国际）
也许您还喜欢:
∙建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）
∙建筑安装工程分包合同
∙外商投资企业土地使用合同（1）
∙划拨土地使用权补办出让合同
∙建设工程施工合同（港口1）
∙建设工程勘察设计委托协议
∙建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）
∙土地使用权出让合同（6）
∙建设工程技术咨询合同
∙业主／咨询工程师标准服务协议书
∙安装工程合同
∙建设工程设计合同。

2018年最新建设工程施工合同书

2018年最新建设工程施工合同书2018年最新建设工程施工合同书1. 引言本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就2018年进行的建设工程施工达成以下协议。

2. 合同背景根据业主计划，在2018年进行建设工程施工。

为保障工程顺利进行，双方达成以下合作意向。

3. 合同内容3.1 工程范围本次合同涵盖的工程范围如下：- [工程项目1]- [工程项目2]- [工程项目3]-3.2 合同价款根据工程范围和施工计划，双方商定以下价款事宜：- 合同总价款：[金额]- 付款方式：- 第一阶段：[金额]（施工开始后15天内支付）- 第二阶段：[金额]（竣工验收前15天内支付）- 一期：[金额]（竣工验收后15天内支付）3.3 工期安排- 工期延误罚金：[金额／天]- 工期提前奖励金：[金额／天]3.4 质量和验收标准- 工程质量要求：符合国家及地方法规定的标准- 保修期：[天数]天，在保修期内承包商对因质量问题造成的损坏负责维修和更换- 竣工验收标准：[标准]3.5 保证金- 乙方需向甲方缴纳保证金：[金额]- 保证金用途：保证乙方履行本合同义务及按时提供质量合格的工程3.6 变更和解约- 双方可协商决定进行合同变更，变更要求必须以书面形式提出并经双方签署- 双方如需解除合同，需提前[天数]天书面通知对方，解约一方应向另一方支付违约金4. 合同执行与争议解决4.1 合同执行- 甲方有权对工程施工过程进行监督，并要求乙方提供相关的施工进度报告- 乙方应配合甲方进行工程验收，并遵守相应的规章制度- 双方应建立专门的工程变更和解决问题的机制4.2 争议解决- 双方如有争议，应协商解决- 如协商不成，可通过仲裁或法院诉讼解决5. 合同生效与终止5.1 合同生效本合同经双方签名盖章后生效，自[日期]起生效。

5.2 合同终止- 合同期满，工程竣工验收合格后- 双方协商决定解除合同- 经仲裁或法院判决6. 附件- 工程规划图纸- 各种审批文件的复印件- 相关法律法规文件以上为合同内容草稿，最终内容请由双方在签署时确认和修改。